2018年10月福建省自考04231建设工程合同(含FIDIC)条款试题及答案含评分标准

2018年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试建筑设备试卷(课程代码02446)本试卷满分100分，考试时间l50分钟。

考生答题注意事项：1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。

答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

2．第一部分为选择题。

必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。

必须注明大、小题号，使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。

4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题一、单项选择题(本大题共l5小题，每小题2分，共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。

未涂、错涂或多涂均无分。

1．机械排烟管道材料必须采用A．不燃材料 B．难燃材料C．可燃材料 D．不燃材料和难燃材料均可2．以下关于排水管道布置说法错误的是A．污水立管靠近最脏、杂质最多的地方 B．污水立管布置在卧室墙角明装C．生活污水立管安装在管井中 D．污水横支管应有一定坡度，以便排水3．宾馆厨房的通风方式宜为A．自然通风 B．机械通风 C．不通风 D．机械送风4．舒适性空调夏季温度应采用A．18～22度 B．20～26度 C．24～28度 D．26～30度5．镀锌钢管规格有DNl5、DN20等，DN表示A．内径 B．公称直径 C．外径 D.管厚6．设置排烟防火阀的作用是A．烟气温度超过280度时自动关闭B．烟气温度达70度时自动开启C．与风机连锁，当烟温达280度时关闭风机D．与风机连锁，当烟温达70度时启动风机7．排水系统中，排出管穿越地下室外墙应采取的措施是A．预留孔洞 B．预埋柔性防水套管C．预埋刚性防水套管 D．预埋塑料防水套管8．室内消火栓栓口距地板面的高度应为A．0．8m B．1．0m C．1．1m D．1．2m9．流体单位体积的重力称为流体的A．重度 B．粘度 C．压缩性 D．热胀性10．在能量方程式中表示单位重量流体压能的项，它的几何意义是A．位置水头 B．压力水头 C．平均流速水头 D．水头损失11．手术室净化空调应保持A．常压 B．负压 C．正压 D．无压12．当温度降低，空气中能含有的水蒸气量下降，空气接近饱和；再降温，水蒸气会凝结出来，使空气达到饱和状态的温度称为A．干球温度 B．湿球温度 C．饱和温度 D．露点温度13．湿式喷水灭火系统中使用的喷头类型是A．开式 B．闭式 C．湿式 D．干式14．阻止蒸汽通过，只允许凝水和不凝气体及时排往凝水管路的装置是A．膨胀水箱 B．减压阀 C．疏水器 D．集气罐15．下列属于热辐射光源的是A．荧光灯 B．卤钨灯 C．钠灯 D．金属卤化物灯二、判断选择题(本大题共l0小题，每小题l分。

2018年《建设工程计价》真题一、单项选择题（共72题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与( )相对应。

A.工程费用+ 工程建设其他费用B.建设投资+建设期利息C.建设安装工程费+设备及工器具购置费D.建设项目总投资2.国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为( )。

A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价3.国内生产某台非标准设备需材料费 18 万元，加工费 2 万元，专用工具费率 5%，设备损失费率 10%，包装费 0.4 万元，利润率为 10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是( )万元。

A.2.00B.2.10C.2.31D.2.354.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是( )。

A.人工费B.企业管理费C.利润D.税金5.根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是( )。

A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用6.按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是( )。

A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费D.包括工资、加班费和代理人费用7.建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付( )。

A.安置补助费B.土地出让金C.青苗补偿费D.土地管理费8.关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算，下列说法正确的是()。

A.改扩建项目一般应计工程费用和拆除清理费B.凡可回收材料的拆除工程应采用以料抵工方式冲抵拆除清理费C.新建项目应根据实际工程量计算，不按工程费用的比例计算D.新建项目应按工程费用比例计算，不根据实际工程量计算9.某建设项目工程费用 5000 万元，工程建设其他费用 1000 万元。

建设工程合同（含FIDIC）条款(课程代码04231)一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分．共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号【】A．有名合同与无名合同B．要式合同与不要式合同C．双务合同与单务合同D．有偿合同与无偿合同2．要式合同必须采用【】A．口头形式B．法律规定的形式C．口头或书面形式D．书面形式3．甲开发某高层商住楼，与乙签订了该高层商住楼的施工承包合同，后因开发商甲的资金出现问题，经与丙开发商协商，转让了该项目的开发权，而原来签订的施工承包合同依然成立。

此时，该施工合同的主体为【】A．丙与乙B．甲与乙C．丙与甲D．丙或乙4．下列关于要约与承诺的表述中，错误的是【】A．要约可以撤回R．要约可以撤销C．承诺可以撤回D．承诺可以撤销5．某供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其【】A．要约B．要约邀请C．承诺D．合同6．下列关于合同无效的表述中，正确的是【】A．一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同B．因重大误解订立的合同C．以合法形式掩盖非法目的D．违反地方性法规的强制性规定7．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到期消失的行使期限是【】A．1年B．2年D．4年【】A．自己的B．他人的C．第三人的D．债务人的9．按照《建筑工程施工合同（示范文本）》的规定，工程预付款的比例是【】A．安装工程一般不超过合同价的30%R．建筑工程一般不超过单项工程工作量的30%C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量合同价的30%10．在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是【】A．承包人明确表示不再履行合同义务的B．已完成的建设工程质量不合格，但承包人同意修复的C．承包人将承包的建设工程违法分包的D．因不可抗拒力致使合同目的不能实现的11．FIDIC合同条件规定，控制使用计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额的是【】A．承包商B．业主C．工程师D．指定分包商12．由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，应【】A．不再承担其他赔偿责任B．返还设计合同规定的定金C．免收直接损失部分的设计费D．双倍返还设计合同规定的定金13．根据FIDIC施工合同条件的约定，在颁发工程接收证书前的任何时间【】A．发布指令B．发出邀请C．发备忘录D．业主建议14．索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是【】A．发包人向供应商的B．承包人向供应商的C．发包人向承包人的D．承包人向发包人的15．担保合同是一种【】A．实践合同B．主合同C．从合同D．无偿合同16．作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以【】A．申请重新仲裁B．向人民法院申请强制执行C．向建设行政主管部门申请强制执行D．向人民法院起诉17. FIDIC(1999年版)《施工合同条件》又称“新红皮书”，主要适用于【】A．房屋和工程施工B．电气和机械工程c．设备和设计D．顾客和咨询18．根据我国《建设工程施工合同文本》，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告的时闻限额为工程设计变更确定后【】A．7天B．14天D．28天【】A．协商B．调解C．仲裁D．诉讼20．合同管理信息系统的主要功能不包括【】A．信息收集B．信息存储C．信息加工D．信息分解二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号】A．运输合同为无偿合同B．工程施工合同为双务合同C．寄存合同为实践合同D．勘蔡设计合同为要式合同E．赠与合同为有偿合同22．合同纠纷仲裁解决的特点是【】A．体现当事人的意思自治C．执行的强制性B．一裁终局性D．当事人可控制性E．独立仲裁性23．根据我国现行《建设工程施工合同（示范文本）》中关于施工质量和检验的规定，以下说法正确的是【】A．因承包人原因工程质量达不到约定质量标准，由承包人承担违约责任B．因工程师指令失误发生的追加合同价款，由发包人承担C．对于已经隐蔽的工程重新检验时，若检验合格，发包人应承担由此产生的费用，赔偿承包人损失，工期不顺延D．隐蔽工程质量符合有关标准要求，验收24小时【】A．合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款B．合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款C．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由业主提出适当的价格，经监理工程师硇认后执行D．合同中投有适当或类似于变更工程的价格，由监理工程师根据工程所在地的市场价确定E．合同中投有使用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，监理工程师确认后执行25．施工合同履行过程中，发生下列哪些情况，应给承包人顺延合同工期？【】A．发生设计变更B．发包人延误移交施工现场C．承包人采购的材料供货商未能按时交货D．基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E．一周内工程所在地区累计停电12小时三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）建设工程合同(含FIDIC)条款试卷第4页（共8页）26．合同27．不安抗辩权28．基准日期29．抵押30．诉讼四、筒答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）建设工程合同(含FIDIC)条款试卷第5页（共8页）31．简述定金的法律特征。

2018年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试建设工程合同(含FIDIC)条款试卷(课程代码04231)本试卷满分100分，考试时间l50分钟。

考生答题注意事项：1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。

答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作革稿纸。

2．第一部分为选择题。

必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。

必须注明大、小题号。

使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。

4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。

未涂、错涂或多涂均无分。

1．下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是A．返还财产 B．赔偿损失 C．追缴财产 D．扣押财产2．1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于A．2000．1．1 B．2000．2．1 C．2001．1．1 D．2001．2．13．发包单位与中标单位签订合同时间应自中标之日起_______日内。

A．20 B．30 C．50 D．604．按合同订立的方式看，建设工程招标一般被认为是A．要约邀请 B．要约 C．承诺 D．缔约5．当招标文件中有一些工程条款对工程范围不是很明确时，可以采用在原招标方案基础上报两价目单价的投标技巧，这是A．不平衡报价法 B．突然袭击法 C．区别对待报价法 D．多方案报价法6．项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。

其日常性的工作有A．代表承包人向发包人提出要求的通知B．向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表C．根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施，并负责安全保卫D．做好施工现场保护工作7．发包人应在其所供应点材料设备到货前_______，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

全国2018年10月自考工程监理试题课程代码：06086一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）1.建设工程监理可以适用于工程建设投资决策阶段和实施阶段，但现阶段，建设工程监理主要发生在建设工程A.投资决策阶段B.建设实施阶段C.设计阶段D.施工阶段2.可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是A.职能制B.直线职能制C.直线制D.矩阵制3.《建设工程施工合同》中，建设单位不应承担的义务是A.获得进入施工现场通行道路的使用权B.提供地质和地下水文资料C.组织设计单位向工程监理企业、施工单位进行设计交底D.负责建立施工现场的安全保护设施4.监理单位技术负责人主持编写的纲领性文件是A.监理大纲B.监理规划C.监理实施细则D.施工组织设计5.《建设工程监理规范》规定，开展监理工作时，若需要调整总监理工程师，应A.由工程监理企业负责人书面任命新的总监理工程师B.由工程监理企业技术负责人书面任命新的总监理工程师C.由工程监理企业书面通知建设单位D.工程监理企业事先征得建设单位同意6.建设工程目标控制是主动控制与被动控制的紧密结合，其中，被动控制也可以表述为A.前馈控制B.反馈控制C.开环控制D.事前控制7.《建设工程监理规范》规定，担任总监理工程师代表的人员应A.具有3年以上同类工程监理工作经验B.具有2年以上同类工程监理工作经验C.具有3年以上同类工程建设工作经验D.具有2年以上同类工程建设工作经验8.以下属于设计阶段投资控制监理工作的是A.审查设计图纸C.测算设计进度D.促进限额设计9.某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。

依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程A.可以不实行监理B.必须实行监理C.仅建筑安装工程实行监理D.设备制造实行监理10.监理单位没有任何合同责任和义务为被监理方提供直接的服务，这说明工程建设监理具有的特性是A.服务性B.独立性C.公正性D.科学性11.组建和完善项目监理机构的负责人是A.监理单位负责人B.监理单位技术负责人C.项目总监理工程师D.项目业主12.工程监理企业受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对施工质量A.与分包单位承担连带责任B.与建设单位承担连带责任C.承担监理责任D.与设计单位承担连带责任13.根据《工程监理企业管理规定》，乙级工程监理企业可以A.监理经核定的工程类别中二、三等工程B.在本地区、本部门监理经核定的工程类别中的二、三等工程C.监理经核定的工程类别中的三等工程D.在本地区、本部门监理经核定的工程类别中的三等工程14.关于工程变更的管理，签发工程变更单的是A.建设单位项目经理B.设计单位项目经理C.总监理工程师D.施工单位项目经理15.实施监理的建设工程，分部工程的质量验收负责人是A.监理员B.专业监理工程师C.施工单位项目经理D.总监理工程师16.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合A.有关安全生产的法律、法规B.工程建设强制性标准D.监理实施细则17.监理单位组建项目监理机构时的步骤是A.组织结构设计→确定监理目标→确定监理工作内容→制定工作流程与考核标准B.确定监理目标一确定监理工作内容→制定工作流程与考核标准→组织结构设计C.制定工作流程与考核标准→确定监理目标→确定监理工作内容→组织结构设计D.确定监理目标→确定监理工作内容一组织结构设计→制定工作流程与考核标准18.审批工程延期及其相关费用索赔的负责人是A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师D.建设单位项目经理19.监理协调工作重在沟通联络，沟通联络即通常所说的A.文档管理B.信息交流C.召开会议D.管理磨合20.在施工过程中，监理工程师接到承包商提交的已完工程量报告，应在7天内核实并提前24小时通知承包商计量时间。

2013年10月高等教育自学考试全国统一命题考试
34、在合同的类型中，所谓——是指必须按照法律规定的特定形式和手续成立的合同，如抵押合同、专利权转让合同等。

四、判断题（本大题共3小题，每小题3分，共9分）
35、因天气原因暂时停工应认为属于不可预见的物质条件，承包人可索赔工期和费用。

（）理由：
36、根据FIDIC红皮书，业主必须接受提交最低报价的投标人作为承包商。

（）理由：
37、根据FIDIC新红皮书，承包商对工程分包应事先获得工程师同意，选择材料供应商时也必须取得工程师的同意。

（）理由：
五、名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12分）
38、诺成合同与实践合同
39、合同转让
40、投标决策
41、主动控制
六、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）
42、合同的不可抗力条款一般应包括哪些内容？
43、施工投标包括哪些主要工作？
44、施工中发现文物，承包人应如何处理？
45、什么是指定的分包商？为什么他在获得支付方面比其他分包商相比更有保证？
七、论述题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）
46、试述投标人合同谈判准备工作的内容。

47、试述FIDIC施工索赔的程序。

机密★启用前练习题建设工程合同(含FIDIC)条款(课程代码04231)注意事项:1、本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。

2、应考者必须按试题顺序在答题卡指定位置上作答，答在试卷上无效。

3、涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.对某政府办公大楼项目进行施工招标，招标文件中不允许外省的投标人参与投标，此举违背了招投标活动的A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用源则2.如果业主对工程项目建设管理能力较差,对于中小型工程而言，适合采用的招标方式为A.全过程招标B.单项招标C.专项招标D.联合招标3.建设项目设计评标中,评审的内容-一般不包括A.完成初步设计时间的早晚B.投入产出和经济效益C.设计方案D.设计资历和社会信誉4.对于监理内容比较明确的小型或中等的工程项目，监理费用的计算方法-一般采用A.按时计算法B.工资加一定比例的其他费用计算法C.按工程建设成本的百分比计算法D.固定价格计算法5.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标截止日期止，最短不得少于A.10天.B.15天C. 20天D.30天6.招标项目评标结束后，对末中标的投标人的投标保证金应当退还的时间为A.发出中标通知书后B.完成评标后C.签署施工合同后5个工作日内D.合同履行完毕后7某施工项目采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况如下:甲报价1000万元，评标价950万元:乙报价980万元，评标价90万元，此时A.中标人为乙，合同价为980万元，B.中标人为乙，合同价为990万元C.中标人为甲，合同价为950元D.中标人为甲，合同价为1000万元8.现场考察时间一般安排在A.资格预审前B.购买标书前C. :投标截止前D.签订合同前9.对于机电设备采购的招标，制造厂商在国际上较少时-般采用的招标方式为A.国际竞争性招标B.有限竞争性国际招标C.国内竞争性招标D.国内议标10.依照民法理论，狭义的合同是指A.劳动合同B.物权合同C.债权合同D.身份合同11.下列有关中标通知书的说法正确的是A.中标通知书属于承诺B. .中标通知书属于要约邀请C.中标通知书属于要约D.中标通知书对招标人不具有法律效力12. (合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而A.解除合同B.变更合同C.转让合同D.中止履行合同义务13.根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，具有对违约方实行制裁双重性质的是A.罚金B.赔偿金C.利息D.违约金14.《建设工程勘察合同示范文本》有两种格式，按照委托勘察任务的不同分别透用的委托任务包括A.岩土工程勘察、水文地质勘察B民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察15．建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是A.按工.程实际损失计算赔偿B.扣除合同约定的全部监理酬金C.赔偿不应超过除去税金的监理酬全总额D.应当双倍返还定金16.按照施.工合同示范文本规定,承包人的义务包括A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按.工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底17.依据施工合问示范文本、当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的..设备运到现场准备安装前造成损失，承担该损失的是A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人各一半18．执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当执行A.原价格B.新价格C.市场价格D.原价和新价的平均价格19.依据FIDIC《施.工合同条件》:合网文件中具有优先解释和执行的文件为A.专用条件B.通用条件C.投标书D.合同协议书20.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分．共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指【 d 】A.拟建办公楼 B．甲单位和乙单位C．甲单位与乙单位签订合同的行为 D．甲单位的权利和乙单位的义务2．要式合同必须采用【】A．书面形式3AC4AC5AC6】A．l年内C．3年内7．下列表述中，不属于无效合同的是【】A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B．损害社会公共利益C．以合法形式掩盖非法目的 D．乘人之危订立的合同8．建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】A．完整的施工管理资料 B．完整的施工技术人员资质证件 C．施工单位签署的工程质量保修书D．主要建筑材料的进场试验报告9．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是( )A．安装工程一般不超过合同价的10% B．建筑工程一般不超过合同价的10% C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30% D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 10．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合格时，则应【】A．由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延 B．由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延 C．由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延 D．由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延11．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】A．．监12BC13A14】AC．在4815工，16．FIDICB．国际工程施工C．国际和国内询价采购 D．有限国际招标17．在FIDIC合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是【】 A．总包单位B．承包商C．雇主 D．设计单位18．签订保证合同的当事人应该是【】 A.债权人与债务人B．保证人与被保证人C．债权人与保证人 D．保证人与债务人19．在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行一裁终审制的是【】A．和解B．调解 C．仲裁 D．诉讼20．建筑工程合同信息管理具有的特点不包括【】 A．准确性B．综合性C21ACE22【】AD23【】 AD．管理费24．建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为【】 A．专业承包合同B．可调整价格合同 C．分包合同D．成本加酬金合同 E．固定价格合同25．《建设工程施工合同》由哪三部分组成？【】A．协议书 B．通用条款 C．专用条款D．工程质量保证书 E．承包人承揽工程项目一览表三、名词解释题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）26．双务合同27．缺陷通知期28．建设工程监理29．不安抗辩权四、简答题（本大题共4小题，每小题6分．共24分）30313233．34．10%。

2018年福建省汇编监理工程师《合同管理》训练题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15 日前通知投标人，同时进行的工作是( )。

A.以书面形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期B.以口头形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期C.以书面形式修馥招标文件，并延长投标截止日期D.以口头形式修馥招标文件，并延长投标截止日期2.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是( )。

A.联动试车B.保证工程满足合同要求的试验C.功能性试验D.产能及环保指标测试3.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于()日.A.14B.21C.28D.304.根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意的（）天内向政府有关部门报送审查A.7B.15C.21D.305.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是( )。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B. 合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D. 中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款6.根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是()。

A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用C.估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供7.关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是( )。

2018年福建省整理监理工程师《合同管理》考试习题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15 日前通知投标人，同时进行的工作是( )。

A.以书面形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期B.以口头形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期C.以书面形式修馥招标文件，并延长投标截止日期D.以口头形式修馥招标文件，并延长投标截止日期2.建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是( )。

A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书3.根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是( )A.图纸→专用合同条款→中标通知书B.图纸→中标通知书→专用合同条款C.中标通知书→图纸→专用合同条款D.中标通知书→专用合同条款→图纸4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，暂估价是指（）的金额A.招标时暂不能确定价格，但合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程B.招标时暂不能确定价格，合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程C.招标时能够确定价格，合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程D.招标时能够确定价格，合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程5.某建设单位与设计单位签订合同，委托设计单位进行工程设计。

该合同法律关系的客体应属于（）。

A.物B.事件C.智力成果D..行为6.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对( )提出要求。

A.单车试验B.联动试车C.投料试车D.性能测试7.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同文件包括:①承包人建议书; ②中标通知书;③合同协议书。

仅就上述组成文件而言，正确的优先解释顺序为( )A.①-②一③B.③一①一②C.①-③-②D.③-②-①8.标准设计施工总承包合同》中的价格清单是指A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单C.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用D.设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成9.根据《招标投标法》，投标人可以在( )期间撤回标书并收回投标保证金。

2018年福建省监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.关于合同法律关系的说法，正确的是A.合同法律关系可以没有内容B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭2.建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为( )。

A.买受人占有材料时B.合同订立时C.合同生效时D.买受人支付全部材料价款时3.根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是()A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1 年4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用计日工计价的工作应从( )中支付A.暂估价B.暂列金额C.单价措施项目费D.总价措施项目费5.根据《标准施工合同》，合同工期应自( )载明了开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划6.根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还承包商的方式是A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还B.工程竣工试验合格后和工程师颁布工程接收证书后分两次返还C.工程师颁布工程接收证书后一次性返还D.工程师颁布履约证书后一次性返还7.设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为( )。

A.附加服务B.额外服务C.伴随服务D.增至服务8.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是( )。

A.独立评价值B.如权评价值C.综合评价值D.基准评价值9.0.勘察人根据岩土条件和设计要求，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。

建筑工程合同(含F I DIC)条款真题一（用心整理的精品word文档，可以编辑，欢迎下载）作者：------------------------------------------日期：------------------------------------------建筑工程合同(含FIDIC)条款（一）一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分。

共20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1．甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括【】A．主体 B．客体c．时间D．内容2．合同关系的内容是指【】A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为 D．债权人和债务人3．下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是【】A．等价有偿原则 B．诚实信用原则C．自愿原则D．合法原贝44．根据《合同法》，下列合同成立的是【】A．要约通知到达受要约人 B．要约通知发出C．承诺通知到达要约人D．承诺通知发出5．下列关于合同成立地点的说法中不正确的是【】A．双方当事人签字盖章地为合同成立地B．采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地c．债务人的经常居住地为合同成立地D．口头协议的承诺生效地为合同成立地6．因重大误解订立的合同，当事人一方有权【】A．请求人民法院撤销 B．请求人民法院确认无效c．解除合同 D．变更合同7．乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未尽力追讨，此时，甲可以行使【】A．债务权B．撤销权c．代位权 D．抗辩权8．具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是【】 A．发包人 B．承包人0．工程师 D．设备供应商9．下列关于合同文件的表述中，不正确的是【】A．专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体B．合同文件中专用条款的解释优于通用条款C．合同文件之间应能互相解释、互为说明D．专用条款与通用条款是相对立的10．在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理寅任是代表【】A．社会公众 B．建设行政主管部门c．建设单位 D．工程质量监督站11．监理委托合同中，属于委托人权利有【】A．生产工艺设计认定权B．选择工程分包单位的认可权C．施工质量的检验权D．工程建设有关协作单位协调主持权12．在某施工合同履行中．由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是【】A．监理工程师B．监理单位C．项目经理D．建设单位13．FIDIC施工合同条件下，工程变更的范围不包括【】A．工程任何部分标高、位置和尺寸的改变B．因施工需要，施工机械日常检修时间变更C．含同甲工程量改变D．工作质量和其他特性的变更14．一般保证的保证人来约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起【】A，3个月 B．6个月C．12个月 D．24个月15．对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为【】A风险回避 B．风险控制C．风险保留 D．风险转移16．仲裁裁决的作出应当依据【】A．全体仲裁员的意见 B．多数仲裁员的意见C．首席仲裁员的意见 D．仲裁委员会主任的意见17．在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用的价格，此变更价格【】A．由业主提出，工程师批准执行B．由工程师提出，业主批准执行C．由承包商提出，工程师批准执行 D．由承包商提出，业主批准执行18．在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括【】A．工期B．费用c．工期和费用 D．工期、费用和利润19．在施工合同中，承担因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款的是【】A．承包人B．工程师与发包人共同C．工程师 D．发包人20．在FIDIC合同条件下，有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商的是【】A．雇主 B．承包商C．分包商 D．设计单位二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分-共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的．请将其代码填写在题后的括号内。

2018年监理工程师考试《建设工程合同管理》--真题与答案解析一、单项选择题1、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。

A、项目法人责任制B、招标投标制C、工程监理制D、合同管理制【正确答案】 A【答案解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。

我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。

项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。

参见教材P1。

2、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。

A、法人应在政府主管部门备案B、法人应具有规定数额的经费C、法人应有自己的组织机构D、法人应抵押与经营规模相适应的财产【正确答案】 C【答案解析】本题考查的是合同法律关系的构成。

法人应当具备以下条件：（1）依法成立；（2）有必要的财产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场所；（4）能够独立承担民事责任。

参见教材P5。

3、关于法律事实的说法，正确的是（）。

A、法律事实不包括事件B、罢工属于法律事实中的行为C、法院判决不属于法律事实中的行为D、合同当事人违约属于法律事实中的行为【正确答案】 D【答案解析】本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。

选项A错误，法律事实包括行为和事件；选项B错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项D正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。

参见教材P7。

4、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。

A、法定代理B、委托代理C、指定代理D、延伸代理【正确答案】 B【答案解析】本题考查的是代理关系。

在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。

项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。

参见教材P8。

2018年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及详解一、单项选择题（共50题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。

A．项目法人责任制B．招标投标制C．工程监理制D．合同管理制【答案】A【解析】我国建设领域推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制选项制度。

其中，为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是项目法人责任制。

2．关于法人应当具备的条件，说法正确的是（）。

A．法人应在政府主管部门备案B．法人应具有规定数额的经费C．法人应有自己的组织机构D．法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】C【解析】法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

法人应当具备以下条件：①依法成立。

法人不能自然产生，它的产生必须经过法定的程序。

②有必要的财产或者经费。

有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。

③有自己的名称、组织机构和场所。

④能够独立承担民事责任。

法人必须能够以自己的财产或者经费承担在民事活动中的债务，在民事活动中给其他主体造成损失时能够承担赔偿责任。

3．关于法律事实的说法，正确的是（）。

A．法律事实不包括事件B．罢工属于法律事实中的行为C．法院判决不属于法律事实中的行为D．合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】D【解析】A选项，法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括行为和事件。

B选项，法律事实中的事件可分为自然事件和社会事件两种。

自然事件是指由于自然现象所引起的客观事实，如地震、台风等。

社会事件是指由于社会上发生了不以个人意志为转移的、难以预料的重大事件所形成的客观事实，如战争、罢工、禁运等。

CD选项，法律事实中的行为可分为合法行为和违法行为。

凡符合国家法律规定或为国家法律所认可的行为是合法行为；凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）1.C2.A3. C4. D5. C6.B7.A8.D9.C 10.A11.C 12. C 13. A 14. B 15.B二、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）16．要式合同：是指必须根据法律规定的方式而成立的合同。

17．指定分包商：是由雇主（或工程师）指定、选定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。

18．交叉延误：当两个或两个以上的延误事件从发生到终止只有部分时间重合时，成为共同延误。

19．新增工程变更：是指施工过程中，业主扩大施工规模，增加原招标工作工程量清单之外的建设内容。

20．保证：是指保证人和债权人之间的约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

三、判断改错题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）21．×（2分）10%改为“20%”。

（2分）22．×（2分）14天改为“28天”。

（2分）23．×（2分）重要变更改为“重大变更”。

（2分）24．√（4分）25．√（4分）四、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）26．答：承诺必须由受要约人向要约人作出（1分）；承诺必须在规定的期限内到达要约人（2分）；承诺的内容必须与要约的内容一致，但法律并未要求其绝对一致时，承诺可以对要约作出非实质性变更（2分）；承诺的方式须符合要约的要求（1分）。

27. 答：建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建筑单位认可（1分）。

施工总承包的建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成（1分）。

建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责（1分）。

总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任（1分）。

禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位（1分）。