农田水利工程承包合同
第一部分协议书
项目名称：德化县小型农田水利重点县建设2011年度实施方案(大铭乡)工程
合同编号：
德化县大铭乡人民政府 (以下称发包人)拟修建德化县小型农田水利重点县建设2011年度实施方案(大铭乡)工程，接受了福建省浔益建筑工程有限公司(以下简称承包人)的投标，双方达成如下协议，并于2011 年 11月8日签订了本协议书，合同总金额为人民币(大写) 贰佰零叁万叁仟捌佰玖拾玖元，￥2033899 元。
1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。
2、本合同包括下列文件：
(1) 协议书(包括补充协议);
(2) 中标通知书;
(3) 招标文件;
(4) 专用合同条款;
(5) 通用合同条款;
(6) 技术条款;
(7) 图纸;
(8) 已标价的工程量清单;
(9) 经双方确认进入合同的其它文件。
上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。
3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。
4、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。
5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。
6、本合同一式捌份。其中正本贰份，双方各执壹份;副本陆份，发包人执贰份，承包人执贰份，其余副本由发包人分送有关单位。
发包人：德化县大铭乡人民政府承包人：建省浔益建筑工程有限公司(盖单位章) (盖单位章)
法定代表人： (姓名) 法定代表人： (姓名)
(或委托代理人) (签名并盖章) (或委托代理人) (签名并盖章)
地址：地址：
网址：网址：
电话：电话：
电传：电传：
传真：传真：
电报挂号：电报挂号：
邮政编码：邮政编码：
房屋建筑施工合同模板 Building construction contract template 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
房屋建筑施工合同模板 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑 安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合 同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后 内容可按需编辑修改及打印。 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建 筑法》及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方“责、权、利”，经甲、乙双方协商，特订立本合同。 一、工程慨况： 二、承包方式：甲方以包料不包工的方式承包给乙方。 三、工程承包范围： 按甲方提供施工图，乙方负责所有施工机械（木模，钉子，铁丝，脚平架等），从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙
面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步所有贴墙地砖。 四、承包价格及付款方式： 1、价格：_______元／平方米（建筑面积）。建筑面积 按照国家规定计算方式计算，增减工程量按照市场行情，双方协商解决。 2、基础竣工后付款人民币5000元整；每一层主体盖板 完工后付款人民币4000元整，内外粉刷完工后付款_____元整，春节前无质量问题余款一次性付清，（如有质量问题返工达标后，另外赔材料）。 五、工期及安全责任： 工期从______年____月____日到_____年_____月____日 竣工。推迟一天罚款____元／天，由甲方在工程款中扣除。 施工期间： 1、本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应按工程的 要求负责施工过程中的安全管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责；第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。
(声明：所提供的标准合同或协议文本及具体条款，不是最终法律文本，仅供参考，不建议直接使用，建议根据实际情况，在法律专业人士的指导下进行修改后再使用，就该合同不承担任何法律责任。) 水电工程承包合同(范本) 发包方：___________________________ （以下简称甲方） 承包方：___________________________ （以下简称乙方） 身份证号码 ____________________________ 因工程施工的需要，甲方同意乙方在本单位所属的工地进行包干，为了加快工程进度，提高工程质量和经济效益，进一步加强安全生产的责任意识，明确和完善甲、乙双方责任；根据有关法律法规，公平、公正、平等的原则，经甲、乙双方协同意，特签定此协议书，希双方共同遵守！ 一、工程名称： 二、工程幢号：6#、7#厂房 三、分项承包的工程名称：水电安装。 四、承包形式、承包范围及工作内容： 1)、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、（乙方负责按图向甲方提供材料清单）除甲方提供的材料外,包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（含现场临时
用电、供水管线安装与维护工作）。 2）承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 、承包内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内外排水、电器、消防、弱电、防雷等的全部安装工程。具体如下：A）、给排水部分：给水部分：接口起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。 B）、电气部分：从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装，以及从弱电井/总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井、线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工：施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化）依设计图纸安装到位，乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装. C）、安全帽等劳动保护用具 二、工程量计算方法： 按工程施工图纸建筑面积每平方米____ 元计算。如乙方延工期按每平方米______元计算。如再延期超30天按照每平方米____ 元计
水电安装工程施工 劳务承包协议 甲方： 乙方： 甲方同意将《**工程》的水电安装工程分包给乙方施工，根据工程实际情况，经甲、乙双方友好协商，制订如下分包施工协议。 一、承包方式及乙方施工内容： 1．承包方式：包工及辅材（定额中所含的除主材以外的所有材料、施工用小型设备、机具），包质量、包管理、包资料、包工程预结算、包现场协调管理等。 2.损耗性材料（如钢锯片、砂轮片、金刚片、煤炭、各种钻头、穿线器等一切给排水及电气所需的损耗材料、工具）由乙方负责. 3．乙方施工内容：《**工程》工程施工图纸和变更图纸中的给排水、电气（不含弱电、消防电）等工作内容。 4．室内外工程划分：室内电气工程施工至室外第一个电气手井；室内给排水工程施工至室外第一个阀门井或污水井。 二、包工单价及包工总价 1．根据《**工程》工程图纸和相关增、减变更通知单按**市《建筑工程消耗量标准》定额规定计算工程造价。 2．承包造价：根据实际工程量计算工程造价。 3．承包造价的确认：甲乙双方经过认真计算后所定的乙方承包造价为元（大写元）。该乙方承包造价为乙方完成一个完整工程（不含工程主要材料费）及工人工资、辅材费，机械费、管理费、安全措施费等费用。 4．设计变更及现场签证工程：根据工程实际发生的工程量按工程发生时的**市工程材料信息价及定额计取工程费用并调整结算造价。 三、质量 1．各分部分项工程合格率100%，工程竣工验收时达到国家验收规范合格标准。 2．如质量达不到合格要求（主材质量及技术要求除外），其责任和相关损失均由乙方负责。 四、安全 1、施工人员必须严格遵守国家、省市、行业及企业的相关安全规范、规定、制度。 2、积极参加、配合相关部门及项目部的每次安全检查，确保施工安全。 3、自行定期和不定期的对自身施工安全进行安全检查，消除安全隐患。 4、如发生意外安全事故，医药费及工伤工资由甲方负责。乙方负责受伤人员住院期间
消防工程施工承包合同书 随着经济的发展，消防工程在日常生活的应用越来越广泛，消防工程是建筑工程的重要环节，消防工程施工合同是怎样的？小编整理了“消防工程施工承包合同书”仅供参考，希望能帮助到大家！ 消防工程施工承包合同书发包人： 承包人：xxxxxx 年TrueTrueTrueTrue月TrueTrueTrueTrue日 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：xxxxxx 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围
消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写） 付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-19xx．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（20xx年版）GB50261-19xx．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-19xx．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20xx．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收
房屋建筑总承包合同 甲方： 乙方： 依据《中华人民 __建筑法》及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方“责、权、利”，经甲、乙双方协商，特订立本合同。 一：工程慨况 该工程位于()砖混五层楼房，基础为铃筏形基础;一、二层为现浇板，其余楼层为预制板，构造柱，圈梁，木瓦屋面等。 二：承包方式 甲方以包料不包工的方式承包给乙方。 三：工程承包范围 按甲方提供施工图，乙方负责所有施工机械(木模，钉子，铁丝，脚平架等)，从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等
所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步所有贴墙地砖。 四：承包价格及付款方式 1：价格：140元/平方米(建筑面积)。建筑面积按照国家规定计算方式计算，增减工程量按照市场行情，双方协商解决。 五：工期及安全责任 工期从xx年6月28日到xx年10月28日竣工。推迟一天罚款200元/天，由甲方在工程款中扣除。 施工期间1：本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应按工程的要求负责施工过程中的安全管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。 2、施工中乙方不得从事与施工无关的事，专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工，地面必须安排适当监护人员，电焊作业注意防火等。
施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，特别是不得转包、分包否则甲方有权终止合同，慨不结算，乙方无条件赔偿。 以上合同望双方遵守各自责任，本合同一式二份，自签字日期生效。 甲方： 乙方： 年月日 -------------------华丽丽的分割线------------------ 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 上述双方经过友好协商，现就甲方处于住宅建设，达成如下合同条款：
水电安装承包合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1．施工地点：闻喜县信达花园二期16#、17#楼（原工具厂） 2．工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日 3．本项工程预计11000平米，结算价格为15元/平方米（建筑面积）。工程总价约为：165000元。 第二条材料供应的约定 1．甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 2．甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款
的双倍补偿给甲方。 第三条关于工程质量及验收的约定 1．本工程应严格参照《山西省装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《运城市装饰工程质量验收标准》 2．由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。 第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定： 1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。 2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。 3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。 4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。 5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1. 工程款付款方式： 主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万, 穿线按安装进度分两次支付。 2. 乙方承包内容： 1）．水电开槽、布管、穿线、埋盒
水电消防工程承包合同 发包人（以下简称甲方）： 住址：承包人（以下简称乙方）： 住址： 经甲乙双方充分协商，甲方愿将_________ 项目水电消防工程委托给乙方施工，为了明确双方在 合同履行过程中的责任，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律，在平等、自愿、诚信的原则下，双方签订该合同，以资共同遵守。 1、工程概况 2、工程名称： 3、工程地点： 4、承包方式： 5、承包范围： 6、工程量计算： 7、承包价格： 8、付款方式：前期预埋________ /tf,砌墙________ 加，消防_________ 加，给排水_________ 加，穿线_______ 元/tf，避雷 _____ 元/tf，外落水到总款的%，剩余%为质保金。 9、质量保证： 1）乙方应按图施工保质保量，注意成品保护。如乙方原因造成的材料浪费，乙方应照价赔 2）因乙方原因导致工程质量不合格，需要返工的，由乙方承担一切费用 10、工程期限： 计划开工期限_______ 年____ 月____ 日，计划完工期限_______ 年____ 月____ 日，总历时____ 日
11、双方职责： （1）甲方职责： ①甲方为乙方提供完整的水电施工图纸。 ②到付款节点时及时支付工程款。 ③提供施工所需的水电及消防料。 （2）乙方职责： ①按图纸施工，节约材料，保质保量，确保工程进度。 ②安全作业，增强安全意识，确保每个工人的人身安全，如违章作业出现安全事故，由乙方自行负责。 ③必须持证上岗，严格按照甲方提供的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量标准进行施工。 ④乙方负责该工程的各项检测并承担全部费用。不负担自来水，电力公司的入户、安装和验收费用。防雷检测应由甲方办理。 ⑤必须严格履行工序程序，积极配合土建施工，不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。工期应与主体工期同步，安装，穿线等工序不得拖延其他工种的进度，由乙方造成的工期拖延损失由乙方承担经济责任。 ⑥按时向甲方提供书面工程进度报告及各种验收报告和有关检查验收资料。 ⑦工程竣工时，整理好所有资料，报甲方备案和验收。 12、违约责任：甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。 13、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 14、本协议的最终解释权归甲方所有 15、协议生效条款（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 为了顺利完成安装工程的施工任务，确保工程的质量、工期、现场管理达到安全文明工地的标准要求，依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，订立本合同如下： 第一条、工程概况： 1—1.工程名称： 1—2.工程地址： 1—3.结构类型： 1—4.建筑面积：约㎡（最准以实际计算面积为准） 1—5.发包内容和范围 本工程安装图纸以内给牌水、暖、雨水管安装、冷凝水管安装、落水管安装、施工用临水等全部安装内容及施工期间的一切零用工、装卸车。工程未经移交竣工验收前楼内所安装的全部工程内容由乙方负责看护,在此期间发生的丢失全部由乙方负责. 1—5—1.给水安装：预埋、预留、配管、打洞、吊洞、设备安装、打压、调试、场内运输等全部操作过程。 1—5—2.排水安装：预埋、预留、配管、打洞、吊洞、设备安装、打压、调试、场内运输等全部操作过程。 1—5—3.采暖：预埋、预留、配管、保温、吊洞、器具、地敷热管铺设、分水器设备安装、打压、调试、场内运输等全部操作过程。 1—5—4.落水管、雨水管、冷凝水管、空调管预埋,安装调试等全部操作过程，施工用水，甲方提供材料，乙方无偿负责安拆。 1—5—5.消防给排水：预埋、预留. 1—5—6.机械设备耗材：焊条、钻头、砂片、板牙等.
1—5—7.工程用辅材：钢丝、扎丝、铁丝、钉子、胶带、胶布、彩带、自功丝、机制螺丝、铅油. 1—5—8.现场设施工专职管理、技术人员、施工抄平放线、质量、安全、楼层及施工操作区域内的文明施工、生活后勤、日常管理等各项措施设施。材料、设备进出场装、卸车、场内倒运、指定地点堆放及百米以内。 1—5—9.施工中用的一切机械设备及设备耗材安装、就位、保护，现场安全，文明工地措施的实施。 1—5—10.施工用电甲方负责接至施工操作层的二级配电箱。 1—5—11.临时宿舍：发包方只提供施工现场内的办公活动用房一间；由于施工现场有限，民工住宿问题自行解决。 1—5—12.工程技术资料与工程进度同步，乙方为甲方资料员提供有关本工程安装资料所需要的填写数据，签字后由甲方整理。 第二条、工期： 2—1.施工时间：年月日至年月日。2—2.总日历工期：天，如遇大风、雪、雨、停水、停电、变更、停工待料，乙方自行安排，工期不顺延，除人工不可抗力的自然灾害。 第三条、工程质量等级、质量验收： 3—1.工程质量等级：合格 3—2.工程质量验收： 3—2—1.工程质量依据国家颁发的建筑工程检验标准，陕西省颁发的有关工程质量规定，乙方必须自觉接受甲方的监督、检查、评定质量，基础、主体部分安装工程必须达到合格。 3—2—2.分部分项工程未经验收或验收不合格，乙方不得进行下道工序的施工，直到整改达到要求后乙方继续施工；如整改仍不合格者，甲方有权对乙方重新进行审查直到清退，以确保工程项目的正常进行。 第四条、工程承包价格计算依据及承包方式：
消防整改工程承包合同范本 发包方： 承包方： 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、承包方式： 二、合同工期 计划开工日期：_______年_____月_____日，竣工日期：_______年_____月_____日，总______天。 三、工程造价、付款方式及质保金 1、工程造价：______________元 2、付款方式：本工程_______预付款。工程完工，验收合格后，经甲方审计完成后_______天内按审计金额的_______%付款。 3、质保金：本工程保修期为_______年。保修期满，无质量问题_______天内，甲方付清剩于工程款。 四、工程质量及验收标准 1、本工程以有关部门与国家的相关标准、规范为标准，共同验收。 2、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》、及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 五、安全施工 1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担由此造成的一切损失。 六、质量保修 1、本工程免费质量保修期限为_______年，终身维护保养。 2、乙方在接到甲方维修通知后_______小时内到达现场并及时处理。 3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用。 4、保修金支付方法 质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。 在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二款规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。 在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。
木工工程承包合同范本 发包方：_____(以下称甲方) 承包方：_____(以下称乙方) 甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。 1.工程名称：______ 2.工程地点：______ 3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计____份平方米。 4.承包内容： 5.建筑安装工程造价：共计人民币____份元。 6.工程价款和费用的结算依据和付款办法： (1) (2) 7.工程开工日期：____年__月__日 8.工程竣工日期：____年__月__日 9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。 10.甲方主要义务： (1) (2) 11.乙方主要义务
(1) (2) 12.违约责任： (1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____计算违约金。 (2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价___计算违约金。 (3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。 (4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。 (5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。 13.本合同附件：共___份 14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。 15.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。 发包方：______(盖章) 法定代表人(签字)：_____ 承包方：______(盖章) 法定代表人(签字)：_____ 签约日期：____年__月__日
水电安装工程分包合同 发包方：_____________________________ （以下简称甲方） 承包方：_____________________________ （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和城实信用的原则，经甲乙双方共同协商，签订如下协议： 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程内容：水电安装工程 第二条承包范围：给排水、电气、防雷接地、护线盒配管、装电箱、穿电缆电线、调试及其水电工程所有预埋和安装工程。 第三条合同工期 开工日期：2014年7月 竣工日期：2015年9月 合同工期总日历天数400天。 第四条质量标准 工程质量标准：合格 第五条合同价款： 按建筑施工图所示面积33元/卅（包安装加工工具）计算。甲方按建筑施工图 所示的面积与乙方办理结算。（详细计价方式见附件） 注：综合单价包括以下费用：材料费、人工费、型机械费、管理费、利润、风险费、不 可预见费、医疗工伤保险费和文明施工费用、工伤事故处理费等费用组成。 a、工程款的支付：乙方垫资完成至十层，甲方进度款到位后20天内支付第一次进度款； 主体框架封顶，甲方进度款到位后20天内支付第二次进度款；主体结构全部完成后20天内支付第三次进度款；所有给排水管安装完成后支付第四次进度款；所有电气工程安 装完成后支付第五次进度款；余款在竣工验收后三个月内付至97%质保期一年后10天 内无质量问题无息一次性付清。 b、结算方式：甲方及时向乙方下达各单位工程总进度目标或阶段进度目标，并在每月
26号向乙方下达次月月度进度计划。乙方按照月度进度计划按期完成施工任务，甲方及 时按照乙方实际已完工程量的90%为乙方办理进度款比例支付手续；乙方不能按照月度 进度计划完成任务，甲方将按照乙方实际已完工程量的75%为乙方办理月度进度款结算 支付手续。余下10%~25%作为工程质量保证金在工程主体结构圭寸顶二个月内无息退还（无质量等其他问题）。（注：在退还质量保证金时必须附“分项工程质量验收表”，否则此款 不予退还。） 第六条施工要求 （1）强电：配电箱预埋及线管预留预埋、桥架安装、电表计量安装、开关插座及灯具（普通白帜灯）安装、电缆及铜线安装、通电。 （2）弱电：室内弱电箱及进线管预埋，如有智能化厨房要考虑煤气泄漏探头预埋、阳台监控报警探头管线预埋、砼中的开关插座及线管预埋。 （3）给排水：图纸所示管道全部内容（消防安装除外）。做至建筑物主体外（坡道、台阶、散水）外第一个检查井。室内卫生洁具不安装，冷热水管道安装 进户用水点及闸阀水表安装，预留高度按图纸设计，排水管道及地漏预留出地面10cm。 （4 ）防雷接地系统：含基础、屋面、电气、卫生间等电位、防雷等敷设与检测系统安装敷设与检测。 其他预留预埋：所有发包方分包的预留、预埋均在总包范围之内。1）给排水管管 道预埋，水泵房管道及设备安装，排水管接至第一检查井。 （5）甲方提供的施工图纸中所有的安装工作内容及定额所包含的工作内容。 （6）配合组织验收整理、收集完善施工资料办理水电竣工资料。 第七条承包方式： 采用包工包料的方式，包材料、包人工、包质量、包工期、包安全、包现场文明施 工、包验收、包成品保护、包小型工具、包定额损耗等全部费用。 第八条履约保证金的支付 1、在合同签订时乙方向甲方支付履约保证金￥ 50000.00元（现金）。 2、履约保证金是乙方保证在完成本工程承包义务过程中按约实现本合同质量要求、进度要求的经济担保。 3、如乙方未按质量、进度等要求履约义务、或乙方中途无故退场，则乙方同意甲方可全额没收乙方的履约保证金及已完成的在建工程量不予结算，乙方人员无条件全部清场并
甲方： 乙方： 为了使该工程保质保量按期完成交付使用，经甲、乙双方协商达成如下协议： 一、承包方式： 本工程为承包人工费工程，包工不包料；本工程按总建筑面积每平方米承包人工费 元。 二、一切工程资料由甲方提供。 承包范围：乙方只负责安装楼内的给水、排水、暖通安装工程。 三、质量要求： 本工程在施工过程中必须按图纸施工，按照《中华人民共和国国家标准关于建筑给排水及采暖工程施工质量验收范围》进行施工。若乙方私自修改图纸或不按规范施工，造成一切后果由乙方自行承担。 四、材料供应： 在进入安装工程前由乙方做出局部材料计划并报甲方。甲方按材料计划出资给乙方采购，若采购材料不符合图纸和施工规范要求，甲方有权要求乙方免费更换。 五、材料要求： 如因乙方所采购材料不能达到国家标准而影响到工程质量及安装不便，甲方概不负责，由乙方承担一切责任。 六、安全责任：
在施工过程中，乙方应对工程加强安全管理措施，严格按照操作规程施工。对作业人员进行安全教育，若因乙方违规作业，造成后果由乙方承担责任。 七、其他： 在施工过程中，如因乙方管理不严或安全措施不足造成施工材料的损坏或丢失，一切责任由乙方负责。 八、付款方式： 本工程采用分期付款方式，排水工程完工后应付给乙方人工费总造价的15%；管线、焊接工程完工后应付给乙方人工费总造价的20%；水暖工程完工后应付给乙方人工费总造价的30%，剩余款项自竣工日起扣除5%保修费外一次性付清。 九、如有更改事项，双方协商解决。 十、甲、乙双方在合同中约定因合同所发生的争议，应提交当地仲裁委员会仲裁或有管辖权的人民法院进行管理。 十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签字（盖章）之日起生效。 甲方：乙方： 日期：日期：
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 房屋建筑施工合同通用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方（发包方）：乙方（承包方）：风险提示：发包 人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据《民法典》，《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方责、权、利，经甲、乙双方协商，特订立本合同。 一、工程慨况： 二、承包方式：甲方以包料不包工的方式承包给乙方。 三、工程承包范围：按甲方提供施工图，乙方负责所有施工机械（木模，钉子，铁丝，脚平架等），从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步所有贴墙地砖。 四、承包价格及付款方式： 1、价格：_______元平方米（建筑面积）。建筑面积按照国家规定计算方式计算，增减工程量按照市场行情，双方协商解决。 2、基础竣工后付款人民币5000元整；每一层主体盖板完工后付款人民币4000元整，内外粉刷完工后付款_____元整，春节前无质量问题余款一次性付清，（如有质量问题返工达标后，另外赔材料）。 五、工期及安全责任：风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交
安装工程承包合同 甲方：中房泰然鑫城8#楼项目部（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方将中房泰然鑫城工程中的水电工程发包给乙方，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一工程概况 二承包方式：包清工；包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 三工程承包范围 1、承包范围：中房泰然鑫城8#楼工程图纸与设计变更单中的所有水电施工项目（含雨水）。 2、具体工作内容： ①材料场内运输、装卸。 ②施工图纸中给水、排水、雨水、强电、弱电安装内容 ③所需的结构预留洞口的留设，管线槽口开凿、补槽以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、调试、竣工交验。 ⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。 ⑧与其他工种的配合施工。 ⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 ⑩预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。
四工期要求 在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以罚款。 五材料及工用具 1、材料管理： ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领（耗）料单”，经项目经理 批准后方可到现场材管员处领（耗）用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材 料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、 电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由甲方根据施工图优化布设方 案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。 2、工用具管理： ①甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。 ②乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。 五质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他 要求，作为本工程质量验收标准。 2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续
水电工程班组承包合同（初稿） 发包方：闽侯县峰峰豆制品有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）家庭地址 身份证号码 因工程施工的需要，甲方同意乙方在本单位所属的工地进行包干，为了加快工程进度，提高工程质量和经济效益，进一步加强安全生产的责任意识，明确和完善甲、乙双方责任；根据有关法律法规，公平、公正、平等的原则，经甲、乙双方协同意，特签定此协议书，希双方共同遵守！ 一、工程名称：闽侯县峰峰豆制品有限公司。 二、工程幢号：6#、7#厂房 三、分项承包的工程名称：水电安装。 四、承包形式、承包范围及工作内容： 1)、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、（乙方负责按图向甲方提供材料清单）除甲方提供的材料外,包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（含现场临时用电、供水管线安装与维护工作）。 2）承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 3）、承包内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内外排水、电器、消防、弱电、防雷等的全部安装工程。具体如下：
A）、给排水部分：给水部分：接口起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。 B）、电气部分：从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装，以及从弱电井/总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井、线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工：施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、）依设计图纸安装到位，乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装. C）、安全帽等劳动保护用具 五、工程量计算方法： 按工程施工图纸建筑面积每平方米元计算。如乙方延工期按每平方米元计算。如再延期超30天按照每平方米元计算。 注：如由甲方材料供应不上的，与乙方无关 工期要求：乙方必须按照甲方总体进度计划，合理安排施工，按时完成各部位施工任务，如乙方不能按时完成或故意拖延工期，甲方有权终止合同，乙方应承担由此而造成的损失；工期提前和延迟的奖罚标准为500元/天，因发包方原因造成的工期延误，经项目部签证，工期可顺延；总工期为7个月，自开工之日算起至竣工验收止。 六、工程质量要求：确保各分项工程达到验收合格标准。
暖通专业工程施工双包合同 发包人： 分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。明确双方责权和义务，减少矛盾、避免在履行及结算过程中发生不必要的经济纠纷，就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、工程基本概况及承包方式 1.1、工程名称：海底捞新建厂房项目 1.2、工程地点：上海市青浦区泖南路335号 1.3、工程结构形式：砖混、框架 1.4、工程建筑面积；25031平方米 1.5、承包方式：包工包料 2、工程合同价款及结算方式 2.1、工程合同价款：按本项目暖通专业工程竣工决算总造价。 2.2、计量方法：按上海市规定的工程清单计算规则，结合设计图纸及甲方中标合同计算 设计图纸计算 2.3、月度付款：按本专业每月业主核定的进度款下浮 35 %进行月度付款 2.4、本项目工程全部完工并达到质量标准，经发包人、监理及相关部门竣工验收合格，交付使用并结算完成后按本项目暖通专业工程竣工决算总造价（竣工结算造价扣除乙方应上交甲方的管理费后）一月内支付至总额的95% 2.5、余款95%作为保修金，二年保修期满后付清。 2.6、双方合同签订后一周内分包方向发包方支付壹拾万元质量、安全及进度保证金，此保证金待消防工程验收合格后一次性无息归还。 2.7、乙方不向甲方开具公司发票，如甲方需要，可用材料发票抵充。 3、工程承包指标 3.1、质量目标：严格执行龙元建设企业施工质量标准；确保满足设计、业主、监理、上级质监等部门的要求；确保一次性验收合格。
3.2、安全文明施工目标：严格执行龙元建设项目管理达标标准；杜绝重大事故，无伤亡事故；确保一次性通过区级文明标化工地验收。 3.3、工期：总工期自2014 年 4 月1 日至2014 年8 月20 日为止(完成本合同范围内设备单机调试本系统调试及做好联合调试和竣工验收准备)；确保完成各节点工期。 4、工程合同承包范围 厂房、宿舍楼锅炉房、配电房、门卫、外总体等本项目设计图纸及变更图纸范围内所有暖通安装工程。（包含空调循环水管、空调冷凝水管、空调风管、消防送排风管、卫生间等的送排风管及施工图、规范要求需保温的水管、风管的保温；不包含VRV空调系统及厨房内部的排风管道和热力锅炉系统），包含且不限于以下工作内容 4.1、合同范围内本专业在结构阶段需预埋的管线、预留洞口及水池、水箱、设备等的排污管道 4.2、自行实施并完成施工图纸中表明的及工程规范和技术说明中规定的建筑物通风、空调系统的二次深化设计、全部设备、材料的供应、安装及调试工作（所有试验、调试费用均由乙方承担） 4.3、协商扣除甲方在本合同签订前已预埋、预留、已施工部分的工程量，但必须完成甲方已预埋、预留、已施工部分的工程量的残余工作（封堵，调试等） 4.4、配合甲方做好材料品牌确定及材料核价工作 4.5、负责现场暖通安装资料的编制、收集及整理工作。 4.6、配合甲方做好每月工程量的申报及负责本专业的竣工结算工作 4.7、负责业主提供设备的吊运、保管、安装工作； 4.8、本专业所有设备的单机调试、系统调试及配合甲方、业主方的联合调试工作 4.9、自行配置施工所需的机械设备、工具、材料及劳保用品 4.10、申报相关设备、材料计划；负责相关原材料取样工作。 4.11、本专业色标工作 4.12、承担本项目内非本合同范围内的甲方委托乙方施工的其他工作，结算、计价方式按本合同执行 4.13、包含甲方与业主合同中约定的应该由本专业安装完成其他工作 5、工程质量及施工进度 5. 1、工程质量：本承包合同质量双方约定为：100％合格，（如有具体创优指标项目部
水池施工承包合同范本 篇一：蓄水池施工协议书甲方：身份证号码：乙方：身份证号码 经甲乙双方平等协商，就甲方发包给乙方修建蓄水池施工事宜达成共识，并签订如下协议条款： 一、工程地点 二、工程项目及相关要求 1、施工项目：装m3水的形全封闭式钢筋混泥土蓄水池及防护盖板，蓄水池基础等。 2、蓄水池的漏水处理由乙方自行处理，并保证修建好后蓄水池不漏水。 三、承包形式 乙方包工包料（包干方式），蓄水池所用的机械设备、设施及所有工具，包括安全防护具安全责任全部都由乙方自行负责。 四、工期要求及违约责任 1、施工工期为即日起日历天数天，年月日前交工。 2、如工程未完成或未达到甲方要求，甲方拒绝支付所有款项。 五、工程价款工程总价款为人民币元，大写：万元整。以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含工程钢筋水泥护壁主材料费，防水层、钢筋、水泥、沙石等辅助材料费、
人工费、运杂费、安全费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。 六、付款方式及质量要求 1、乙方工程开工后材料进场后甲方先支付乙方工程款元，蓄水池边墙成型后并浇灌好钢筋混凝土经甲方验收合格后甲方再付工程款元给乙方；在此期间甲方将不付给乙方任何款项及其他费用。 2、总工程完成验收合格后交付给甲方无任何质量问题后，剩余款项甲方一次性付清。结算款以人民币现金的方式支付。 3、工程完工后如出现蓄水池漏水等质量问题，甲方拒绝支付剩余款项。 七、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。 2、乙方在施工期间要做好蓄水池周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自负。 八、其它约定 甲方免费为乙方提供施工用电，线路安全及用电安全由乙方自行负责。 九、合同生效与终止 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字后即日生
（工程合同）水电安装工 程承包合同
四工期要求 在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。 如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以罚款。 五材料及工用具 1、材料管理： ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领（耗）料单”，经项目经理 批准后方可到现场材管员处领（耗）用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材 料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、 电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由甲方根据施工图优化布设方 案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。 2、工用具管理： ①甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。 ②乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。 五质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他 要求，作为本工程质量验收标准。 2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
3、验收程序： ①对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。 ②对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。 ③施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及 气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。 ④乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内 整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。 ⑤乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结 构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。 4、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修 义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。 六安全、文明施工 1、安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安 全生产的法律法规及甲方的各项规定，严格按安全规章组织施工。 2、安全事故：若发生工伤事故，费用5000元以下的由乙方承担，超过5000元 以上的部份由乙方承担40%费用；对于人为地破坏安全防护设施造成的事故由