下载文档原格式
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2022-0201)建设工程施工合同合同编号：GF-2022-0201本合同由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）就某建设工程达成一致意见，特拟订本合同，以便合作完成该工程。
1.合同背景和目的本合同的背景是业主需要进行建设工程并委托承包商进行施工。
本合同的目的是明确双方的权利和义务，规范施工过程及相关事项。
2.工程范围2.1 工程名称：[工程名称]2.2 工程地点：[工程地点]2.3 工程内容：[工程内容]3.合同条款3.1 工程计划和时间3.2 工程费用和支付方式3.3 变更管理和变更费用3.4 质量要求和验收标准3.5 安全管理和责任3.6 保险和保修3.7 违约责任和解决争议3.8 合同解除和终止3.9 其他约定事项4.合同履行方式4.1 业主提供的资料和配合4.2 承包商的责任和义务4.3 工程进度管理4.4 质量保证和验收4.5 竣工和交付5.合同附件本合同附件如下：5.1 工程图纸及技术文件5.2 工程进度计划5.3 工程费用明细表5.4 变更管理申请及审批表5.5 质量验收标准及报告5.6 安全管理措施和文件5.7 保险单及相关文件5.8 其他附件（如有）6.法律名词及注释本合同涉及的法律名词及注释如下：6.1 违约：指合同一方未能履行合同规定的义务6.2 保修期：指工程竣工后一定时间内，承包商负责修理瑕疵或者故障6.3 履约保证金：指承包商在签订合同时向业主支付的一定金额，以保证履行合同义务6.4 合同解除：指因一方或者双方原因，提前终止合同关系7.艰难及解决办法在实际执行过程中，可能遇到以下艰难及解决办法：7.1 环境变化导致工程进度延迟：承包商应及时向业主提出延期申请，并经由双方商议确定新的工程进度。
7.2 施工材料供应不足：承包商应及早与业主沟通，以寻觅替代品或者达成新的供应协议。
7.3 对工程质量的争议：双方应按照合同约定的质量验收标准进行评判，并商议解决争议。
上海市建设工程施工合同示范文本合同编号：___________甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担上海市建设工程施工的有关事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：___________1.2工程地点：___________1.3工程内容：___________1.4工程规模：___________1.5工程质量：按照国家相关标准、规范及甲方要求执行。
二、合同工期2.1工程开工日期：___________2.2工程竣工日期：___________2.3工程总工期：___________天三、合同价款3.1工程合同价款：人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。
3.2合同价款支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的___________%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照工程进度，向甲方申请支付相应比例的工程进度款。
（3）结算款：工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。
四、工程变更4.1工程变更范围：本合同约定的工程范围内。
4.2工程变更程序：甲方提出变更要求，乙方进行评估并报甲方审批，经双方确认后，签订书面变更协议。
4.3工程变更费用：按照实际发生的工程量及合同约定的单价计算，由甲方支付。
五、工程验收5.1工程竣工后，乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求进行自检，并通知甲方验收。
5.2甲方应在接到乙方验收通知后___________天内组织验收，并将验收结果通知乙方。
5.3工程验收合格后，双方签订工程验收证书。
六、工程保修6.1工程保修期为___________年，自工程竣工验收合格之日起计算。
6.2保修期内，乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求对工程进行保修。
2022版建设工程施工合同示范文本(GF—2022—0201)建设工程施工合同本合同由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）订立，双方经友好商议，就甲方委托乙方承担建设工程施工的相关事宜达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程范围：_________4. 工程合同价款：_________5. 工程竣工日期：_________二、合同条款1. 质量保证：乙方在施工过程中，应遵守相关法律法规和工程建设的标准要求，保证工程的质量符合相关规定，并在合同约定的质保期内对因施工质量问题引起的损坏进行修复或者替换。
2. 工期管理：乙方应严格按照合同约定的工期完成工程，如有违约行为，甲方有权要求乙方支付违约金。
3. 工程款支付：根据工程进度和合同约定，甲方应及时支付乙方合理的工程款项，乙方应提供相应的发票和证明文件。
4. 变更与索赔：对于工程变更和索赔问题，双方应通过友好商议解决，如商议不成，可依据相关法律法规进行处理。
5. 保险责任：乙方应及时购买相关施工工程保险，如发生因施工过程中的事故导致的损失，乙方应承担相应的责任和赔偿。
三、附件清单本合同附件包括但不限于以下内容：1. 工程设计图纸及说明2. 工程竣工验收标准3. 工程进度计划表4. 施工材料及设备清单5. 工程变更通知书6. 工程索赔申请书……（根据实际情况添加）四、法律名词及注释1. 施工合同：指建设工程承包商与业主签订的约定承包建设工程施工的合同。
2. 工程质量：指建设工程施工过程中达到规定的技术要求和标准的程度。
3. 工程进度：指工程施工按照计划进行的发展情况。
4. 工程款项：指建设工程完成一定的工作节点后由业主支付给承包商的款项。
5. 工程变更：指在建设工程施工过程中，由于施工方或者业主的要求，对工程范围、设计等进行调整或者修改。
五、可能遇到的艰难及解决办法1. 艰难：施工材料供应不及时。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同 (示范文本)GF-2013-0201鉴于甲方（以下简称“甲方”）拟对某建设项目进行施工，乙方（以下简称“乙方”）具备相应的施工能力、技术水平和相关经验，双方根据《中华人民共和国建设工程法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法规，就本工程的施工事项达成如下协议：第一章、总则第一条合同基本信息1.1 项目名称：1.2 建设地址：1.3 甲方单位：1.4 乙方单位：第二章、工程范围及工期第二条工程范围2.1 工程内容：2.2 工程标准及质量要求：2.3 工程变更：2.4 工程文件2.5 工程变更第三章、价款与支付方式第三条价款3.1 总价款：3.2 付款方式：3.3 价款变更：3.4 预付款与进度款：3.5 最终付款：第四章、施工组织及管理第四条施工组织4.1 施工团队：4.2 施工计划：4.3 施工安全：4.4 施工交底：第五章、质量保证、验收与保修第五条工程质量保证5.1 工程质量标准：5.2 质量保证措施：5.3 验收：5.4 保修期：第六章、合同履行与违约责任第六条合同履行6.1 履行期限：6.2 履行地点：6.3 违约责任：6.4 解除合同：第七章、争议解决第七条争议解决7.1 协商解决：7.2 仲裁解决：7.3 诉讼解决：第八章、附则第八条附则8.1 知识产权保护：8.2 保密协议：8.3 合同变更：8.4 合同生效与解释：8.5 其他约定：一、所涉及附件如下：1. 技术规范书2. 施工组织设计书3. 合同付款计划表4. 工程变更通知书二、如下所涉及的法律名词及注释：1. 建设工程法：“中华人民共和国建设工程法”的简称，是为了保障建设工程的安全、质量和进度，规范建设工程的设计、施工和验收等环节而颁布的法律。
2. 合同法：“中华人民共和国合同法”的简称，是为了保护合同当事人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的健康发展而颁布的法律。
合同编号:________建设工程施工合同范本四甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！一、主体与目的本合同主体如下：甲方（以下简称“发包人”）：【发包人全称】乙方（以下简称“承包人”）：【承包人全称】鉴于甲方拥有【工程名称】的建设工程项目，并具备相应的建设资质，乙方具备承担该建设工程项目的施工能力，双方为明确双方的权利和义务，经协商一致，订立本建设工程施工合同（范本四）。
合同目的与背景：1. 甲方拟将【工程名称】的建设工程项目发包给乙方施工，双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，共同完成该工程项目的建设。
2. 本合同旨在明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，确保工程项目按照约定的时间、质量、投资完成。
3. 本合同的签订，旨在规范双方在施工过程中的行为，保障甲乙双方的合法权益，促进工程项目的顺利进行。
二、价格与支付条款1. 标的物价格：双方经协商一致，确定【工程名称】的建设工程施工合同总价为人民币【金额】元整（大写：【金额大写】）。
2. 支付方式：（1）预付款：甲方在合同签订后【预付款支付期限】日内向乙方支付合同总价款的【预付款比例】%作为预付款，即人民币【预付款金额】元整（大写：【预付款金额大写】）。
（2）进度款：乙方按照工程实际进度，向甲方申请支付相应的进度款。
甲方应在收到乙方提交的进度款申请后【进度款支付期限】日内审核并支付相应款项。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，双方按照合同约定的计价方式及实际完成的工程量进行结算。
甲方应在验收合格后【结算款支付期限】日内支付至合同总价款的【结算款比例】%。
（4）质保金：甲方向乙方预留合同总价款的【质保金比例】%作为质量保证金，待质保期（【质保期】年）满且无质量问题后【质保金支付期限】日内一次性支付。
(完整)上海市建设工程施工合同范本范本 1：1. 合同订立1.1 合同双方本合同由建设工程施工单位（以下简称为甲方）和施工承包单位（以下简称为乙方）双方订立。
1.2 合同内容甲方委托乙方负责上海市建设工程项目的施工工作。
1.3 合同金额及支付方式甲方将根据工程进展，按合同约定的支付方式和时间逐步支付工程款项给乙方。
2. 工期及交付2.1 工期甲方和乙方在合同中明确工程的起止日期和工期要求。
2.2 交付标准乙方需按照相关标准和规范完成工程，并按时交付给甲方。
3. 工程质量与安全3.1 工程质量乙方需按照施工图纸、设计要求和相关标准，保证工程质量达到合同约定的要求。
3.2 安全生产乙方必须严格遵守安全生产法律法规，采取有效措施确保工程施工的安全性。
4. 变更和索赔4.1 变更如有必要，甲方可以要求乙方对合同进行变更，双方应协商一致后进行变更，并签订相应的补充协议。
4.2 索赔如因不可抗力等原因导致工程延期或额外费用产生，乙方可向甲方提出索赔申请。
5. 违约责任5.1 甲方违约若甲方未按照合同约定支付工程款项或提供必要的配合，乙方有权要求违约赔偿或解除合同。
5.2 乙方违约若乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求违约赔偿或解除合同。
6. 争议解决甲乙双方如发生争议，可通过友好协商解决，协商不成时，可向上海市有关部门申请调解或提起诉讼。
附件：合同附件包括建设工程施工图纸、设计文件、工程量清单等。
法律名词及注释：1. 合同：双方自愿约定并共同履行的法律行为。
2. 甲方：委托他人进行工程施工的一方。
3. 乙方：承接工程施工的一方。
4. 工期：工程施工需要的时间。
5. 安全生产：在工程施工过程中，采取预防措施保障工人和现场安全的活动。
--------------------------------------------------------------------------范本 2：1. 合同目的本合同旨在明确上海市建设工程施工合同的双方权利义务，规定工程的质量要求、工期安排以及合同金额支付等事项。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201第一章总则第一条本合同是建设工程施工合同的示范文本，适用于在建设工程中，结合实际情况，明确项目双方的权益和责任。
第二条本合同所涉及的主体包括建设单位、施工单位以及监理单位。
第三条本合同的签署应遵守国家的法律法规和建设工程施工管理规定。
第四条本合同的目的在于确保建设工程的安全、质量和进度，并保护双方当事人的合法权益。
第二章合同的主要内容第五条本合同的主要内容包括建设工程的范围、施工进度、质量要求、工程款支付等。
第六条建设工程的范围应详细描述各项工作的内容、方法和要求。
第七条施工进度应根据工程的实际情况进行合理的安排，并明确各个节点的时间要求。
第八条质量要求应符合国家和地方有关建设工程施工质量的法律法规和标准。
第九条工程款支付应按照合同约定的条件和进度进行支付。
第三章合同的履行方式第十条本合同的履行方式包括施工单位进行施工，建设单位进行监督和支付工程款。
第十一条施工单位应按照合同约定的要求进行施工，并保证施工质量和进度的合理达标。
第十二条建设单位应对施工单位的施工进行监督，并及时支付工程款。
第四章保证和索赔第十三条施工单位应按照合同约定的要求进行质量保证，并承担由质量问题引起的返工和修复费用。
第十四条施工单位如遇到不可抗力等无法控制的因素，应及时向建设单位报告并采取相应措施。
第十五条如发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不能解决，则可依法进行仲裁或诉讼。
第五章附则所涉及附件如下：1. 工程施工图纸2. 建设工程设计文件如下所涉及的法律名词及注释：1. 建设工程：指按照设计文件所规定的要求进行施工的工程。
2. 施工单位：指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
3. 建设单位：指拥有或使用土地的法人或其他组织，委托施工单位进行工程建设。
4. 监理单位：指受建设单位委托，对施工单位的施工进行监督和管理的法人或其他组织。
上海市建设工程设计合同(集合7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如计划总结、合同协议、管理制度、演讲致辞、心得体会、条据书信、好词好句、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as plan summaries, contract agreements, management systems, speeches, insights, evidence letters, good words and sentences, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!上海市建设工程设计合同(集合7篇）上海市建设工程设计合同（1）发包人(甲方)：代表人：设计人(乙方)：设计证书等级：根据合同法的规定，甲乙双方就委托乙方为_____工程做设计进行磋商，现就相关事宜达成一致意见，签订如下协议，供双方遵照执行。
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
建设工程施工合同示范文本通用版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同示范文本通用版甲方：（委托方）地址：法人代表：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法人代表：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的承包工程服务，满足双方的共同利益，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第一条工程项目名称甲方拟委托乙方承担的工程项目名称为：第二条工程项目地点工程项目位于：第三条工程内容乙方应按照甲方要求承担工程项目的设计、施工、监理等全部或部分工作，并承诺提供合格的工程材料及设备，确保工程质量和工期。
第四条工程合同金额本次工程项目的总承包金额为人民币（大写）。
第五条工程工期工程项目的工期为自合同生效之日起至年月日为止，双方经协商可以适当延长或缩短工程工期。
第六条税收及支付方式1. 乙方应承担本次工程项目相关的一切税费，甲方不承担任何税费。
2. 工程款支付方式：本合同按工程进度及质量情况分次付款，首次付款为合同总金额的30%，每次付款前，乙方应向甲方提交验收报告。
第七条违约责任1. 任一方违反本合同规定，未能履行合同义务的，应承担相应的违约责任。
2. 一方在合同履行中遭受的损失，应由违约方承担相应的赔偿责任。
第八条保密条款双方在履行合同过程中所获知的商业秘密，应严格保密，不得泄露给第三方，否则应承担相应法律责任。
第九条合同变更1. 双方如需对本合同内容进行任何更改或补充，应经双方书面协商一致，并签署书面的合同变更协议。
2. 合同变更协议的内容应以书面形式具有法律效力。
第十条争议解决合同履行过程中，如发生争议，应经双方友好协商解决；协商不成的，可根据相关法律法规提起诉讼。
第十一条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目结算完毕之日终止。
( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改上海市建设工程施工合同(合同示范文本)What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusionand performance of the contract上海市建设工程施工合同(合同示范文本)使用说明一、本合同文本是上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定，旨在为建设工程施工承发包双方提供方便、灵活、实用、规范的示范性文本。
二、本合同文本主体内容由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
其中协议书部分由承发包双方协商签定；通用条款部分是根据国家和地方的法律、法规、管理规定及建筑市场惯例制订，无须另行约定的内容；专用条款部分属承发包双方根据工程实际及双方意愿，予以专门约定的内容。
三、本合同文本的通用条款与专用条款为对应关联关系，可相互解释、互为说明。
专用条款内约定的合同内容，从专用条款；专用条款无专门约定的，从通用条款。
四、本合同文本未列事项，合同双方可根据工程实际及双方意愿，另行签定补充条款或补充协议，作为本合同附件。
五、建设工程施工承发包双方签订合同，可使用本合同文本，或参照文本内容另行制定。
目录第一部分协议书一、工程概况（1）二、工程承包范围（1）三、合同工期（1）四、质量标准（1）五、合同价款（1）六、组成合同的文件（1）七、协议书有关词语含义（2）八、承包人承诺（2）九、发包人承诺（2）十、合同生效（2）第二部分通用条款一、词语定义及合同文件（3）1、词语定义（3）2、合同文件及解释顺序（4）3、语言文字和适用法律、标准及规范（5）4、图纸（5）二、双方一般权利和义务（5）5、工程师（5）6、工程师的委派和指令（6）7、承包人代表（6）8、发包人工作（7）9、承包人工作（7）三、施工组织设计和工期（8）10、进度计划（8）11、开工及延期开工（8）12、暂停施工（8）13、工期延误（9）14、工程竣工（9）四、质量与检验（9）15、工程质量（9）16、检查和返工（9）17、隐蔽工程和中间验收（10）18、重新检验（10）19、工程试车（10）五、安全施工（11）20、安全施工与检查（11）21、安全防护（11）22、事故处理（11）六、合同价款与支付（11）23、合同价款及调整（11）24、工程预付款（12）25、工程量确认（12）26、工程款（进度款）支付（12）七、材料设备供应（12）27、发包人供应材料设备（12）28、承包人采购材料设备（13）八、工程变更（14）29、工程设计变更（14）30、其他变更（14）31、确定变更价款（14）九、竣工验收与结算（15）32、竣工验收（15）33、竣工结算（15）34、缺陷责任（16）35、质量保修（16）十、违约、索赔和争议（16）36、违约（16）37、索赔（17）38、争议（17）十一、其他（18）39、工程分包（18）40、不可抗力（18）41、保险（18）42、担保（19）43、专利技术及特殊工艺（19）44、文物和地下障碍物（19）45、合同解除（19）46、合同生效与终止（19）47、合同份数（19）48、补充条款（19）第三部分专用条款一、词语定义及合同文件（21）2、合同文件及解释顺序（21）3、语言文字和适用法律、标准及规范（21）4、图纸（21）二、双方一般权利和义务（21）5、工程师（21）7、承包人代表（22）8、发包人工作（22）9、承包人工作（23）三、施工组织设计和工期（24）10、进度计划（24）13、工期延误（24）四、质量与验收（24）17、隐蔽工程和中间验收（24）19、工程试车（24）五、安全施工（24）六、合同价款与支付（24）23、合同价款与调整（24）24、工程预付款（25）25、工程量确认（25）26、工程款（进度款）支付（25）七、材料设备供应（25）27、发包人供应材料设备（25）28、承包人采购材料设备（26）八、工程变更（26）九、竣工验收与结算（26）32、竣工验收（26）十、违约、索赔和争议（26）36、违约（26）38、争议（27）十一、其他（27）39、工程分包（27）40、不可抗力（28）41、保险（28）42、担保（28）47、合同份数（28）48、补充条款（28）第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元（人民币）六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1．词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义。
1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 工程师：指发包人指定的履行本合同的己方代表，或发包人委托的监理单位派出的总监理工程师。
其具体身份和职权由发包人、承包人在专用条款中约定。
1.5 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.6 承包人代表：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.7 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.8 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.9 工程：指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.10 合同价款：指发包人、承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.11 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.12 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经费支出。
1.13 保留金：指合同双方约定按一定比例在工程价款中提留，用于工程缺陷修补的款项。
1.14 接收证书：指发包人在工程或分项工程通过竣工验收后，签发给承包人的工程接收凭证。
1.15 缺陷责任期：指承包人在工程竣工后，对所建工程的存在缺陷及在使用过程中暴露出来的缺陷或损害负有修补责任的期限。
1.16 履约证书：指发包人在承包人按照合同约定履行责任，于缺陷责任期满后签发给承包人的完成合同履约的凭证。
1.17 保修期：指承包人在工程或分部工程竣工后，对所建工程在一定时限内出现的质量问题负有保修责任的期限。
其期限自工程或分部工程接收证书上注明的竣工日期起，至质量保修书（合同）约定的期限止。
1.18 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1.19 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.20 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.21 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1.22 施工场地：指由发云博创意设计MzYunBo Creative Design Co., Ltd.。
