下载文档原格式
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0302-551、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列工作中，属于监理人附加工作的有( )。
【不定项】A.两个承包人出现施工干扰后的协调工作B.因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作C.委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量进行支付款项的确认D.应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法E.施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续正确答案:B、C、D答案解析:本题考核的是监理人应完成的附加监理工作。
“附加工作”，是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。
可能包括：(1)由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间；(2)增加监理工作的范围和内容等。
如由于委托人或承包人的原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间。
又如委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等都属于附加监理工作。
2、施工过程中遇到的下列不利条件中，属于FIDIC《施工合同条件》规定的不可预见物质条件的有( )。
【不定项】A.不利于施工的外界自然条件B.超音速飞行物产生的压力波干扰C.招标文件中未提供的水文条件D.不利于施工的气候条件E.招标文件和图纸均未说明的地下障碍物正确答案:A、C、E答案解析:本题考核的是FIDIC《施工合同条件》规定的不可预见物质条件的范围。
不可预见物质条件的范围包括：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。
3、履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的（）。
【单选题】A.5%B.10%C.20%D.30%正确答案:B答案解析:本题考查的是保证在建设工程中的应用。
2011年监理工程师建设工程合同管理真题答案(学员版)1-5.DBBCA 6-10.DCACD 11-15.BACDB DCA 21-25.BCCCB 26-30.BDABD 31- DAC36-40.DDBBC 41-45.DCCCC 46-50.DBCBC 51.CDE 52.AC 53.？ 54.AC 55.ACD 56.ABD 57.AB 58.AD 59.ADE 60.AB 61.BC 62.AC 63.AD 64.BD 65.DE 66.BCD 67.ACDE 68.ADE 69.ABDE 70.ABCD 71.ABC 72.CDE 73.ACE 74.CD 75.ABC 76.BD 77.BD 78.CD 79.ABDE 80.AC——来自鲁建学员第一题某工程，监理合同履行过程中发生如下事件：事件1：总监理工程师对部分监理工作安排如下：（1）监理实施细则由总监理工程师代表负责审批;(2)隐蔽工程由质量控制专业监理工程师负责验收；（3）工程费用索赔由造价控制专业监理工程师负责审批；（4）工程计量原始凭证由监理员负责签署。
事件2：总监理工程师对工程竣工预验收工作安排如下：专业监理工程师组织审查施工单位报关的竣工资料，总监理工程师组织工程竣工预验收。
施工单位对存在的问题整改，施工单位整改完毕后，专业监理工程师签署工程竣工报验单。
并负责编制工程质量评估报告。
工程质量评估报告经总监理工程师审核签字后报送建设单位。
事件3：针对该工程的风险因素，项目监理机构综合考虑风险回避，风险转移，损失控制，风险自留四种对策，提出了相应的应对措施，见表1-1表1-1风险因素及应对措施事件4：一批工程材料进场后，施工单位质检员填写《工程材料/构配件/设备报审表》并签字后，仅附材料供应方提供的质量证明资料报关项目监理机构，项目监理机构审查后认为不妥，不予签认。
问题：1、逐条指出事件1中总监理工程师对监理工件安排是否妥当，不妥之处写出正确安排。
2011监理工程师《合同管理》历年考题分析（1）历年考题分析1.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是（）。
A.物B.行为C.智力成果D.活动［答案］C［解题要点］注意区分8选项，“行为”重在过程，是指人的有意识的活动;而“智力成果”重在结果，题干描述的是买专利，所以客体是“智力成果”。
2.法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。
A.主要办事机构所在地B.主要经营场所所在地C.主要合同履行地D.董事长的户口所在地［答案］A［解题要点］法人的场所是法人进行业务活动的所在地，是确定法律管辖的依据。
法人注册登记时，以法人的主要办事机构所在地为住所。
3.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业［答案］D［解题要点］本题考核的是“代理”的有关内容。
代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
按照本题的说明，材料供应合同的当事人应该是某施工企业和材料供应公司，分公司只是施工企业的代理人，所以被代理人应对代理行为承担民事责任。
2011监理工程师《合同管理》历年考题分析（2）6.保证合同的当事人是指（）。
A.合同当事人B.债权人和债务人C.保证人和债权人D.保证人和债务人［答案］C［解题要点］保证合同是保证人和债权人约定的权利义务行为，所以当事人是保证人和债权人。
7.下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。
A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人所有的支票［答案］A［解题要点］《担保法》对不得抵押的财产有硬性规定见教材。
支票作为动产，可作为质押物。
2011监理工程师《合同管理》历年考题分析（3）11.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。
A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还［答案］C［解题要点］评标结束后，未中标的、提交履约担保后的中标人应退还投标保函;而没收投标保证金有两种情况：①投标人在投标有效期内撤销投标书;②中标后，未能或拒绝签订合同协议或递交履约保函。
注册监理工程师考试《合同管理》测试题(含答案)一、单项选择题1. 下列关于合同的法律特征，说法错误的是：A. 合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议B. 合同是当事人意思表示一致的结果C. 合同必须经过国家批准才能成立D. 合同是当事人之间设立权利义务关系的法律行为答案：C2. 下列哪种类型的合同属于有名合同？A. 买卖合同B. 租赁合同C. 委托合同D. 赠与合同答案：A3. 下列关于合同履行的原则，说法正确的是：A. 全面履行原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 所有以上选项答案：D二、多项选择题4. 下列属于合同管理的基本内容有：A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的终止答案：ABCD5. 下列关于合同变更的说法，正确的是：A. 合同变更必须经过双方当事人协商一致B. 合同变更必须符合法律规定C. 合同变更后，原合同的权利义务关系终止D. 合同变更不得损害国家利益和社会公共利益答案：ABCD三、判断题6. 合同的终止意味着合同关系的消灭，合同权利义务关系不复存在。
（）答案：√7. 在合同履行过程中，如果一方当事人违约，另一方当事人可以自行解除合同。
（）答案：×（合同解除必须符合法定条件，不能随意解除）8. 依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，但不得对抗善意第三人。
（）答案：√四、案例分析题9. 某建筑公司与某监理公司签订了一份监理合同，合同约定监理公司对某工程项目进行全过程监理。
在监理过程中，监理公司发现建筑公司存在严重质量问题，但未及时告知建筑公司。
工程峻工验收时，因质量问题导致工程不合格。
请问：（1）监理公司是否应当承担法律责任？答案：监理公司未履行合同约定的监理义务，导致工程质量问题未能及时发现，应当承担相应的法律责任。
（2）建筑公司是否可以要求监理公司赔偿损失？答案：建筑公司可以要求监理公司承担因监理公司违约所造成的损失赔偿责任。
2011年监理工程师建设工程合同管理真题一、单项选择题（共50题，每题1分，备选项中，只有一个符合题意。
）1某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是（）。
A、顺延合同工期，给予费用补偿B、顺延合同工期，不给予费用补偿C、不顺延合同工期，给予费用补偿D、缩短合同工期，给予费用补偿参考答案：D系统解析：暂无2根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。
A、承包人应向业主提交索赔意向通知B、承包人应向工程师提交索赔意向通知C、承包人提交索赔意向通知没有期限限制D、承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失参考答案：B系统解析：暂无3根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是（）。
A、立即执行B、变更执行要U答题N网欢迎您C、请承包商代表确认后再执行D、请业主代表确认后再执行参考答案：C系统解析：暂无4根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是（）。
A、指示承包商修复缺陷后再进行检验B、经业主同意折价接收工程并颁发接收证书C、建议业主解除施工合同D、颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限参考答案：C系统解析：暂无5根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于（）。
A、合同实施期的暂列金额B、承包商部分工程的预付款C、业主的履约保证金D、作为承包商严格履行合同义务的措施参考答案：D系统解析：暂无6根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（）的规定。
A、施工合同中关于进度控制条款B、施工合同中关于变更条款C、工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D、工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款参考答案：B系统解析：暂无7根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为（）。
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案题目：合同管理一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的实质性内容的是（）。
A. 合同的名称和编号B. 合同的标的C. 合同的签订日期D. 合同的履行地点3. 监理工程师在合同管理中的核心任务是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方关系D. 确定合同价格4. 合同的订立方式不包括（）。
A. 口头约定B. 书面形式C. 电子邮件D. 传真5. 下列关于合同履行期限的说法正确的是（）。
A. 合同履行期限可以延长，但需经过合同双方协商一致B. 合同履行期限可以缩短，但需经过合同双方协商一致C. 合同履行期限可以延长或缩短，无需经过合同双方协商一致D. 合同履行期限不能变更6. 合同变更的条件不包括（）。
A. 合同双方协商一致B. 合同一方提出变更请求C. 合同履行中出现不可抗力情况D. 合同履行期限届满7. 下列属于合同违约责任的是（）。
A. 合同无效B. 合同变更C. 合同解除D. 违约方支付违约金8. 下列不属于合同纠纷解决方式的是（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 提起行政诉讼9. 在合同履行过程中，监理工程师发现合同一方未按照合同约定履行义务，应当（）。
A. 立即终止合同B. 通知对方采取补救措施C. 向合同双方协商解决D. 向法院提起诉讼10. 下列不属于合同管理的基本原则的是（）。
A. 合同自由原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 监理工程师权威原则二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 合同管理的基本内容包括（）。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的终止12. 下列属于合同的附属文件的是（）。
A. 合同协议书B. 合同履行计划C. 合同变更协议D. 合同解除协议E. 合同的附件13. 监理工程师在合同履行过程中的职责包括（）。
页共页 第D C B A 6 D C B A1同合的证签过经于高力效律法，同合的证公经． 内国于限能只力效的证公同合． 出作关机理管政行商工由证公同合． 性实真的同合认确能只证公同合． 。
） （是的确正，中法说的证公同合于关列下． 人包分． 人理监． 人包承． 人包发． 。
） （为应 人保投的险切一程工设建，目项程工的同合立订》 本文范示 同合工施程工设建《用采． 出发书知通标中． 止截标投． 交递件文标投． 售出件文标招． 。
算计起日之） （从限期效有的证保标投． 提前为产资定固方对有占法合以置留． 同合程工设建于用适可保担置留． 产动于限仅产财的置留以可． 提前为产财方对有占法合以不置留． 。
） （是的确正，中法说的保担置留于关列下． 有占屋房移转． 证权产移转． 记登物押抵． 字签人事当． 。
日之） （ 为期日效生的同合押抵该，同合押抵订签行银与，物押抵为作屋房的有所其以司公理监． 理代托委． 理代定法． 理代定指． 理代务职． 。
） （于属为行的 料材购采施实业企工施为理经目项，理管工施行进内围范权授在理经目项权授业企工施． 意题合符最个 有只，中项选备的题每。
分 题每，题 共 题择选项单、一A 2 D C B 1 D C B A B A 3 C A 4 D 5 D C B2011 年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题 年监理工程师考试《建设工程合同管理》(50(1)131)页共页 第2。
（是的确 ） 正，中法说的让转权债于关列下，定规的让转同合关有》法同合国和共民人华中《据根． 权辩抗安不． 权辩抗诉先． 权辩抗行履后． 权辩抗行履时同． 。
（是 ） 的使行方购采，款货付拒方购采，准标定约合符不量质料材的付交方货供由，中程过行履同 合，款货付支行再方购采，后料材的购订付支方货供，定约中同合应供料材目项程工某． ． ． ． ． 。
元 ） （ 每为应格价算结的材钢号型该 元 吨每市乙 元 吨每市甲 时同合行履 元 吨 。
监理工程师考试《合同管理》真题及答案【真题】题目：某工程项目合同中规定，乙方（承包商）应按合同约定的时间节点完成工程进度，并确保工程质量符合甲方（业主）的要求。
若乙方未能按约定完成工程进度或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方支付合同违约金。
请回答以下问题：1. 请简述合同违约金的性质及其在合同中的作用。
2. 请说明监理工程师在合同执行过程中应如何控制合同违约金的风险。
3. 若乙方未能按合同约定完成工程进度，甲方要求乙方支付违约金，监理工程师应如何处理？【答案】1. 合同违约金的性质及其作用：性质：合同违约金是指合同当事人一方违约时，按照合同约定向另一方支付的一定数额的货币。
它是一种预先确定的、具有惩罚性和补偿性的违约责任方式。
作用：惩罚性：违约金可以惩罚违约行为，促使合同当事人履行合同义务。
补偿性：违约金可以弥补因违约造成的损失，保护合同当事人的合法权益。
预防性：合同违约金的规定可以预防合同当事人违约，维护合同的严肃性和权威性。
2. 监理工程师在合同执行过程中控制合同违约金风险的措施：审核合同条款：在合同签订前，监理工程师应仔细审核合同中的违约金条款，确保其合理性和合法性。
监督工程进度：监理工程师应加强对工程进度的监督，确保乙方按照合同约定的时间节点完成工程。
检查工程质量：监理工程师应严格检查工程质量，确保其符合甲方的要求。
及时沟通协调：监理工程师应与甲乙双方保持良好的沟通，及时解决合同执行过程中的问题，避免违约行为的发生。
建立风险预警机制：监理工程师应建立风险预警机制，对可能发生的违约行为提前预警，并采取相应的措施。
3. 监理工程师处理乙方未能按合同约定完成工程进度，甲方要求乙方支付违约金的步骤：核实情况：监理工程师首先要核实乙方是否确实未能按合同约定完成工程进度。
分析原因：监理工程师应分析乙方未能按时完成工程进度的原因，判断是否属于不可抗力等因素。
提出处理意见：根据核实的情况和分析结果，监理工程师应提出处理意见，包括是否同意甲方要求乙方支付违约金。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-641、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。
【不定项】A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失正确答案:A、B、C、D答案解析:因不可抗力事件发生后，发包人应承担的损失有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
2、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。
【不定项】A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用正确答案:B、D、E答案解析:《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件发生后，施工合同发包方承担的责任体现有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(4)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
3、下列情况属于没有实质性响应大型工程设备采购招标文件的有（）。
【多选题】A.超出经营范围投标B.业绩不满足招标文件要求C.投标保函的有效期超出D.资格证明文件不全E.单价计算的结果与总价不一致正确答案:A、B、D答案解析:本题考查的是初步评审。
下列情况属于没有实质性响应招标文件：未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求；超出经营范围投标；资格证明文件不全；投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书；业绩不满足招标文件要求；投标保函的有效期不足；不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0301-541、根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括( )。
【不定项】A.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意B.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意C.批准监理人的监理工作实施细则D.审查监理人提交的监理报告E.要求更换不称职的监理人员正确答案:A、B、D、E答案解析:本题考核的是建设工程委托监理合同中委托人对监理人履行合同的监督权。
委托人对监理人履行合同的监督权利体现在以下3个方面：(1)对监理合同转让和分包的监督。
监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得委托人的认可。
(2)对监理人员的控制监督。
当监理人调换总监理工程师时，须经委托人同意。
(3)对合同履行的监督权。
监理人有义务按期提交月、季、年度的监理报告，委托人也可以随时要求其对重大问题提交专项报告，这些内容应在专用条款中明确约定。
委托人按照合同约定检查监理工作的执行情况，如果发现监理人员不按监理合同履行职责或与承包方串通，给委托人或工程造成损失，有权要求监理人更换监理人员，直至终止合同，并承担相应赔偿责任。
2、出现( )情况时，索赔事件的处理即告结束。
【单选题】A.承包人接受最终的索赔处理决定B.工程师对索赔作出处理决定C.工程师对索赔报告的审查D.承包人提出索赔报告正确答案:A答案解析:3、某施工企业准备以汇票向债权人提供担保。
下列关于该担保的说法中，正确的有（）。
【多选题】A.该担保方式是抵押B.该担保方式是动产质押C.该担保方式是权利质押D.汇票仍由施工企业保管E.施工企业应当将汇票交付债权人正确答案:C、E答案解析:本题考查的是质押。
选项AB，汇票是权利凭证，只能进行质押。
选项D，质押的最大特点是转移占有，所以要移交给债权人。
4、NEC施工合同文本有6个不同计价模式，其中选项E是指（）。
【单选题】A.带有分项工程表的标价合同B.带有工程量清单的目标合同C.成本补偿合同D.管理合同正确答案:C答案解析:本题考查的是英国NEC合同文本。
2011年监理工程师考试《合同管理》真题及答案一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于（）。
A．职务代理B．指定代理C．法定代理D．委托代理2．监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为（）之日。
A．当事人签字B．抵押物登记C．转移产权证D．转移房屋占有3．下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。
A．留置不以合法占有对方财产为前提B．可以留置的财产仅限于动产C．留置担保可适用于建设工程合同D．留置以合法占有对方固定资产为前提4．投标保证的有效期限从（）之日起计算。
A．招标文件出售B．投标文件递交C．投标截止D．中标通知书发出5．采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（）。
A．发包人B．承包人C．监理人D．分包人6．下列关于合同公证的说法中，正确的是（）。
A．合同公证只能确认合同的真实性B．合同公证由工商行政管理机关作出C．合同公证的效力只能限于国内D．经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同7．甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。
在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是（）。
A．无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B．无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C．甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D．甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提8．某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应该由（）。
A．发包人承担责任B．发包人代表承担责任C．承包人与发包人代表承担法律责任D．施工企业决定责任承担人9．某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（）。
A．各自承担自己的损失B．分别承担对方的损失C．供应方承担购买方1万元损失D．供应方承担购买方2万元损失10．某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。
合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。
该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。
该型号钢材的结算价格应为每吨（）元。
A．4300B．4250C．4200D．415011．某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（）。
A．同时履行抗辩权B．后履行抗辩权C．先诉抗辩权D．不安抗辩权12．根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（）。
A．债权人应当通知债务人B．债权人应当经债务人同意才可转让C．主权利转让后从权利并不随之转让D．无论何种情形合同债权都可以转让13．施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。
后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为（）万元。
A．2B．5C．7D．1214．下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（）。
A．和解B．调解C．行政复议D．仲裁15．某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（）。
A．仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B．仲裁事项可以通过默示的方式体现C．建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D．当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效16．建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应（）。
A．审请仲裁机构重新仲裁B．申请仲裁机构撤销仲裁裁决C．申请人民法院撤销仲裁裁决D．申请政府主管部门撤销该裁决17．某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是（）。
A．接受该优惠条件B．接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C．拒绝接受该优惠条件D．将该投标人的投标按废标处理18．下列关于最低评标价法的说法中，正确的是（）。
A．以投标人的平均报价作为评标价B．以中标人的评标价作为中标价C．以报价最低的投标价为中标价D．以中标人的报价为中标价19．根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和中标人应在（）天内订立书面合同。
A．10B．20C．30D．4020．建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是（）。
A．监理能力B．监理收费C．检测设备D．企业信誉21．按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中不属于对监理人有约束力的是（）。
A．监理委托函B．工程变更申请书C．监理合同专用条件D．实施过程中与委托人签署的补充文件22．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是（）。
A．通知委托人，建议下达停工指令B．征得委托人同意后，下达停工指令C．立即下达停工指令并尽快通知委托人D．立即召开现场会议，讨论对策23．建设工程委托监理合同的终止日为（）之日。
A．监理合同内注明的监理工作完成B．监理的工程竣工验收通过C．监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D．监理的工程保修期届满24．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（）。
A．监理的工程施工质量完全满足规范的要求B．监理的工程施工中未发生安全事故C．委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D．监理人的有效协调避免了承包人的索赔25．根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是（）。
A．设计标准不得高于国家规范的强制性要求B．技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要C．施工图设计文件应满足设备材料采购的需要D．方案设计文件应满足编制工程预算的要求26．建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是（）。
A．不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B．完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费C．完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费D．不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费27．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（）。
A．合同协议书、通用条款、专用条款B．中标通知书、专用条款、协议书C．中标通知书、专用条款、投标书D．中标通知书、专用条款、工程量清单28．下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是（）。
A．工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同B．业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同C．采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同D．设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同29．下列关于施工进度计划的说法中，错误的是（）。
A．承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B．工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C．工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任D．经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据30．某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为（）。
A．9月10日B．9月17日C．9月25日D．9月30日31．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（）共同清点。
A．发包人与工程师B．工程师与承包人C．发包人与承包人D．工程师与供货人32．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为（）。
A．发包人负责试验，费用由发包人承担B．发包人负责试验，费用由承包人承担C．承包人负责试验，费用由发包人承担D．承包人负责试验，费用由承包人承担33．某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。
下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。
A．给承包人顺延工期并追加合同价款B．给承包人顺延工期，但不追加合同价款C．给承包人追加合同价款，但不顺延工期D．工期延误和费用损失均由承包人承担34．某：顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。
重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（）。
A．工期和经济损失由承包人承担B．给予经济损失补偿，不顺延合同工期C．顺延合同工期，不补偿经济损失D．补偿经济损失并顺延合同工期35．工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经48小时后未收到工程师的任何指示，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人此时的应对措施是（）。
A．停止施工等待工程师的指示B．向工程师再次发出请求复工的要求C．自行复工D．向发包人发出请求复工的要求36．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为（）之日。
A．工程师发出设计变更通知B．承包人完成变更工程C．承包人提交变更追加合同价款报告D．最近一期工程进度款支付37．发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是（）。
