下载文档原格式
合同编号：________________甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________签订日期：________________一、合同概述根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供劳务事宜，达成如下协议：二、劳务内容1. 劳务项目：乙方同意按照甲方的要求，提供以下劳务服务：- （具体劳务项目，如：建筑施工、园林养护、保洁服务、维修保养等）- （如涉及多个项目，需逐一列出）2. 劳务地点：乙方应在甲方指定的地点进行劳务工作，具体地点为：- （具体地址）3. 劳务期限：本合同的有效期为自签订之日起至________________止。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用：乙方提供劳务的报酬为人民币________________元（大写：________________元整）。
2. 支付方式：- 甲方应在劳务开始前支付乙方预付款人民币________________元（大写：________________元整）。
- 乙方完成约定的劳务工作后，甲方应在收到乙方提交的验收报告及发票之日起________________日内支付剩余劳务费用。
3. 费用结算：双方应按照约定的支付方式，及时进行费用结算。
四、双方权利义务1. 甲方权利义务：- 甲方应按照合同约定支付乙方劳务费用。
- 甲方应提供乙方工作所需的必要条件，如工作场所、工具、设备等。
- 甲方应保障乙方的人身安全，提供必要的安全防护措施。
2. 乙方权利义务：- 乙方应按照甲方的要求，按时、按质、按量完成约定的劳务工作。
- 乙方应遵守国家法律法规和甲方单位的规章制度。
- 乙方应确保自身的人身安全，不得因工作原因造成自身伤害。
五、违约责任1. 若甲方未按时支付劳务费用，应向乙方支付违约金，违约金为未支付部分金额的_________________%。
2024年工程承包劳务合同样本甲方（委托方）：_________________________地址：_______________________________法定代表人（委托人）：_____________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：_______________________________法定代表人（承包人）：_____________________联系方式：_____________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，通过友好协商，就甲方委托乙方承包的项目《_________________________》的具体工程承包事宜达成如下协议，以昭确权责，谨遵合同精神，便于双方共同遵守：第一条项目名称与内容1.1 项目名称：_________________________1.2 建设地点：_________________________1.3 项目规模：_________________________1.4 项目工期：_________________________第二条服务内容2.1 乙方承诺按照合同规定的工程标准和要求，全面、及时、有效地完成工程承包服务，并保证施工质量和工程安全。
2.2 项目实施过程中，乙方应当遵守国家相关法律法规，完善施工组织设计和安全生产管理制度，确保施工过程中人身和财产安全。
2.3 乙方在工程施工过程中应当加强沟通协调，与甲方保持良好的合作关系，及时反馈项目进度和问题，并确保工程质量符合合同要求。
第三条价款及结算方式3.1 根据双方商定，本项目总价款为人民币（大写）____________________元整。
3.2 价款支付方式：甲方应当在工程验收合格后五个工作日内将工程款支付给乙方。
2024建筑工程劳务承包合同总包方：(甲方)承包方：(乙方)为了加快甲方总承包大兴新区三民村馨苑小区1____楼工程建设速度，保证质量按期任务，甲方拟将本工程的分部分项工程由乙方承包施工。
为明确双方责任，权利和义务达到互惠互利的目的，经双方充分协商达成以下条款，以便双方共同遵守。
一、工程内容：1.设计单位：2.建设单位：3.工程名称：三民村馨苑1____楼4.工程地点：三民村5.结构形式：剪结构二、承包方式及承包价款1、承包方式：包工及包周转材料及辅料(注不包括：钢筋、水泥、石子、砂、砖、涂料、瓷砖)。
2、承包价款：不含税的价格(含：模板、支撑、钢管、扣件、安全网、外架及安全防护设施，钢筋制安、焊接及机具、二级电箱、电缆、混凝土布料机、木工机具、劳保用品、室内外抹灰)，(不包括水、电、暖安装、油漆刷白、玻璃、防水工程、另外墙保温只限人工费)。
3、合同价款：____元/㎡三、承包工程内容及工作量1、承包范围：按结构设计图所包含的基础垫层及垫层以上所有的土建工程的主体结构以及本工程所涉及的辅助工程施工，安全文明工地施工，外加的拉搭设拆除。
2、工程内容及要求：按照设计及验收规范，安全文明施工规程的标准完成：基础垫层及垫层以上设计蓝图所包含的钢筋、模板、混凝土保温(内外墙保温板除外)、室内外抹灰巾瓷、楼地面室内外土方等工程场管理;安全文明所涉及道路场地硬化的材料加工、制安、装卸车、二次倒运、冬雨季工程的施工。
(空调预留洞除外)。
四、结算程序及方式：1、±0.00以下建筑面积按倍计算面积;2、±0.00以上按建筑面积计算，具体按“_____”预算定额标准执行。
3、主体封顶屋面防水以上构筑物按实际面积计算，檐高不足2.1m按实际面积的1/2计算……五、付款方式：1、乙方垫资至层封顶后付已完工程量的____%;按元/㎡进行结算;2、层封顶后以上按月进度付已完工程量的____%;按元/㎡进行结算;3、春节放假甲方按已完成的工程量的____%支付乙方工程款;按进度款单结算。
2024年工程劳务承包合同范文甲方（全称）：____法定代表人：____地址：____联系电话：____乙方（全称）：____法定代表人：____地址：____联系电话：____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方经平等、自愿、公平协商，就工程劳务承包事宜达成如下协议：一、工程承包内容1. 乙方接受甲方委托，承包甲方指定的工程劳务项目，具体项目内容详见附件《工程清单》。
2. 乙方应依照甲方要求，合理组织施工，确保工程质量和进度。
3. 在工程施工期间，乙方须严格遵守相关环保、安全、质量标准及法律法规。
二、工程价款及支付方式1. 工程价款总额为【具体金额】，甲方在工程完工后【具体天数】内支付全部款项给乙方。
2. 若因不可抗力等因素导致工程延期或中止，双方应协商调整工程价款。
三、工程凭证及交接1. 工程竣工验收合格后，乙方须向甲方提交相关验收报告和证明材料。
2. 乙方应按规定将竣工资料、交接文件等相关资料移交给甲方，以便于后续运营及管理。
四、合同变更及解除1. 合同履行过程中如需变更内容，双方应协商一致，并以书面形式确认。
2. 任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，对方有权解除合同，并追究违约责任。
五、保密条款1. 甲乙双方及工程相关人员应对工程施工过程中涉及的技术、商业等保密信息予以保密，不得泄露。
2. 保密期限自合同解除之日起【具体年限】年内有效。
六、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，提交【具体仲裁/法院】处理。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日。
2. 本合同一式【具体份数】份，甲乙双方各执【具体份数】份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____签订日期：____（以下无正文，完）2024年工程劳务承包合同范文（二）____年工程劳务承包合同甲方（发包人）：____（以下简称甲方）地址：____乙方（承包人）：____（以下简称乙方）地址：____鉴于甲方对工程质量与进度的严格要求，经与乙方充分沟通与协商，双方基于公平、公正、互利的原则，达成如下工程劳务承包合同：一、合同基本信息1.1 项目名称：____1.2 项目地点：____1.3 项目概况：____1.4 项目工期：____1.5 合同金额：____二、工程范围及工作内容2.1 甲方授权乙方负责以下工作内容及范围：（具体描述）2.2 乙方应依合同约定的工作内容与范围，合理组织施工队伍，确保工作质量与进度。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年全职劳务服务总承包合同样本版B版本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及定义1.2 乙方名称及定义1.3 丙方名称及定义2. 合同标的及范围2.1 劳务服务内容2.2 服务地点及时间2.3 服务标准和要求3. 合同价格及支付方式3.1 合同总价3.2 支付方式及时间表3.3 发票开具及税务处理4. 乙方义务及责任4.1 人员配置及管理4.2 服务质量及保障4.3 保密及知识产权保护5. 甲方义务及责任5.1 提供工作条件及环境5.2 协助乙方人员融入5.3 支付合同款项及评价6. 丙方义务及责任6.1 技术支持及培训6.2 售后服务及维护6.3 协助解决纠纷7. 合同的履行及变更7.1 合同履行的监督及检查7.2 合同变更的条件及程序8. 合同的解除及终止8.1 合同解除的条件8.2 合同终止的情形9. 违约责任及赔偿9.1 甲方违约责任9.2 乙方违约责任9.3 丙方违约责任10. 争议解决及法律适用10.1 争议解决方式10.2 适用法律法规11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限及例外12. 知识产权保护12.1 知识产权归属12.2 侵权责任13. 合同的生效、终止及失效13.1 合同生效条件13.2 合同终止条件13.3 合同失效后果14. 其他条款14.1 不可抗力14.2 合同的份数及保管14.3 通知与送达第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及定义1.2 乙方名称及定义1.3 丙方名称及定义第二条合同标的及范围2.1 劳务服务内容2.2 服务地点及时间乙方应在甲方指定的地点（详细地址）提供劳务服务，服务时间为（开始日期）至（结束日期），服务时间可根据双方协商进行延长或提前终止。
2.3 服务标准和要求第三条合同价格及支付方式3.1 合同总价本合同总价款为人民币（大写）：元整（小写）：（具体金额），甲方应按本合同约定的支付方式及时支付。
2024年劳务工程总承包合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方拟进行____________________工程，乙方具有相应的劳务承包资质，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
第二条承包范围及方式2.1 乙方承包范围：_____________________2.2 承包方式：_____________________2.3 乙方应按照甲方的要求和工程进度计划，组织劳动力，按时完成承包范围内的工作。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：______________________（￥______________________元）。
3.2 支付方式：______________________。
3.3 工程进度款支付：______________________。
3.4 工程竣工验收合格后，甲方应在____个工作日内支付至工程总价款的____%。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应严格按照国家及行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收标准：______________________。
4.3 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后____个工作日内组织验收。
4.4 如工程质量不符合约定标准，乙方应在甲方指定的期限内无偿返工或修复。
第五条安全生产与环境保护5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，制定安全生产操作规程，确保施工安全。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年工程建设项目劳务总承包合同本合同目录一览第一条合同主体1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址第二条工程建设项目概述2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条劳务总承包范围3.1 乙方承担的劳务工作内容3.2 乙方提供的劳务人员数量及资质要求3.3 乙方负责的工程材料供应第四条合同价格与支付4.1 合同总价4.2 支付方式4.3 支付进度第五条工期5.1 工程开工日期5.2 工程竣工日期5.3 工期延误及违约责任第六条质量标准与验收6.1 工程质量标准6.2 验收程序6.3 质量争议的处理第七条乙方的义务与责任7.1 乙方应遵守的法律法规7.2 乙方应保证的劳务人员权益7.3 乙方应对工程安全事故的处理第八条甲方权利与义务8.1 甲方应提供的条件与设施8.2 甲方应支付的合同价款8.3 甲方应对乙方提供的劳务人员进行监督和管理第九条保密条款9.1 保密信息的定义9.2 保密义务的期限9.3 违约责任第十条违约责任10.1 甲方违约责任10.2 乙方违约责任第十一条争议解决11.1 争议解决方式11.2 诉讼管辖第十二条合同的变更与解除12.1 合同变更的条件12.2 合同解除的条件第十三条合同的生效、无效及终止13.1 合同的生效条件13.2 合同无效的情形13.3 合同终止的情形第十四条其他约定14.1 乙方对甲方提供的工程资料的保管14.2 乙方对甲方提供的设备、设施的使用14.3 双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 甲方名称：×××公司1.1 甲方地址：××省××市××区××路××号1.2 乙方名称：×××劳务公司1.2 乙方地址：××省××市××区××路××号第二条工程建设项目概述2.1 工程名称：2024年×××工程2.2 工程地点：××省××市××区××路××号2.3 工程规模：××××平方米2.4 工程内容：包括但不限于土建、安装、装修等工程第三条劳务总承包范围3.1 乙方承担的劳务工作内容：（1）提供符合本合同约定的劳务人员；（2）负责劳务人员的工资、福利、保险等事项；（3）按照甲方要求，完成工程所需的各项劳务工作。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年全职劳务服务总承包合同样本版B版本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及定义1.2 乙方名称及定义1.3 丙方名称及定义2. 劳务服务内容2.1 服务范围2.2 服务地点2.3 服务时间3. 劳务人员配备3.1 人员数量3.2 人员资质3.3 人员培训4. 劳务费用及支付4.1 费用构成4.2 费用计算方式4.3 支付方式和时间5. 劳务人员管理5.1 甲方对劳务人员的管理5.2 乙方对劳务人员的管理5.3 丙方对劳务人员的管理6. 合同的履行和变更6.1 合同履行期限6.2 合同变更条件6.3 合同解除条件7. 违约责任7.1 甲方违约责任7.2 乙方违约责任7.3 丙方违约责任8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决地点8.3 适用法律9. 保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 违约保密条款10. 合同的生效、终止和续签10.1 合同生效条件10.2 合同终止条件10.3 合同续签条件11. 其他条款11.1 不可抗力11.2 通知与送达11.3 附件12. 甲方签字盖章12.1 甲方盖章12.2 甲方授权代表签字13. 乙方签字盖章13.1 乙方盖章13.2 乙方授权代表签字14. 丙方签字盖章14.1 丙方盖章14.2 丙方授权代表签字第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及定义1.2 乙方名称及定义1.3 丙方名称及定义第二条劳务服务内容2.1 服务范围（1）人力资源管理服务；（2）财务管理服务；（3）市场营销策划服务；（4）技术支持服务。
2.2 服务地点乙方提供劳务服务的地点为甲方所在地，即×××市×××区×××路×××号。
2.3 服务时间乙方提供劳务服务的时间为合同签订之日起至2024年12月31日止。
固安劳务合同模板最新甲方：固安xx公司乙方：xxxx根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，就甲方与乙方之间的劳务关系达成如下协议，并共同遵守：第一条合同目的甲方为乙方提供劳务之目的，乙方为甲方提供一定期限内的劳务服务，包括但不限于：1.劳务内容：2.劳务地点：3.劳务时间：第二条劳务费用甲方将根据乙方提供的劳务服务付给乙方一定的劳务费用，支付方式为（一次性支付/分期支付/按月支付），具体费用为：1.基本薪酬：2.加班费：3.奖金/提成：4.其他福利待遇：第三条劳务期限本次劳务合同自（年月日）起至（年月日）止，期满后如有续签意愿，应提前（多久）向对方书面通知。
第四条劳务工时乙方的工作时间为每周（多少）小时，每日（多少）小时，其中包括（多少）小时的午休时间。
第五条工作安排1.乙方应按照甲方的工作安排按时参加工作，如需调整工作时间或有其他特殊事宜，应提前与甲方沟通。
2.乙方应服从甲方的管理和安排，认真完成所负责的工作任务。
第六条工作责任1.乙方应保守甲方的商业秘密和技术机密，不得擅自泄露给外部机构或个人。
2.乙方应遵守甲方的工作纪律和规章制度，不得迟到早退、旷工缺勤等。
3.乙方在工作中应尽职尽责，提高工作效率，协助完成团队任务。
第七条保密义务双方应当保守对方的商业秘密及涉及双方利益的任何其他机密信息，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
第八条违约责任若一方未按本合同的规定履行义务或者违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
第九条变更和解释本合同的任何变更、补充或解释均需双方书面协商一致，并签字确认生效。
第十条法律适用本合同适用中华人民共和国法律。
第十一条合同争议解决若因本合同引起任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，应提交有管辖权的仲裁机构解决。
第十二条其他本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章生效。
甲方：（公司名称）签字：日期：乙方：签字：日期：。
2024年简单劳务总承包合同《____年简单劳务总承包合同》合同编号：_________甲方（承包方）：_________地址：_________电话：_________身份证号码：_________乙方（发包方）：_________地址：_________电话：_________身份证号码：_________鉴于甲乙双方就以下事项达成一致意见，特订立本合同，并共同遵守。
第一条工程名称和地点1.1 工程名称：_________1.2 工程地点：_________第二条工程范围及要求2.1 工程范围：_________2.2 工程要求：_________第三条工程工期和交付3.1 工程开始日期：_________3.2 工程完成日期：_________3.3 工程交付标准：_________第四条承包费用及支付方式4.1 承包费用总计：_________（大写：_________）4.2 支付方式：_________（一次性/分期支付）4.3 支付方式说明：_________第五条材料和设备供应5.1 材料供应：甲方负责采购工程所需的材料，并按照工程要求提供给乙方。
5.2 设备供应：甲方负责提供工程所需的设备，并保证其正常运转。
第六条工程变更6.1 若工程范围和要求发生变更，甲乙双方应书面协商并签订变更协议。
6.2 变更费用由乙方承担，费用以双方协商一致后为准。
第七条违约责任7.1 若任何一方未按时履行合同义务，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总金额的_____%。
7.2 除非因不可抗力导致合同无法履行，否则违约方应承担由此产生的全部损失。
第八条争议解决8.1 本合同的解释与执行均适用中华人民共和国法律。
8.2 双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条合同生效及解除9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期自_______（起始日期）至_______（结束日期）。
发包人（全称）：鹏达建设集团有限公司（以下简称发包人）承包人（全称）：固安项目部水电队巩杰（以下简称承包人）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳动合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称：固安康桥英郡13-26#楼1.2 工程概况：剪力墙结构：高层：18-20#楼（11+1F）、23-26#楼（22+1F层），13-17#楼（6+1F）,商业：2-3层，地下车库：1层；总建筑面积约131454m2 。
1.3 分包工作内容：电气工程、给排水、暖卫工程范围包括：A、13-26#楼电气工程：施工图所示电气工程中的强电部分的预留、预埋；穿线；配电箱、柜、电缆桥架、开关、插座和灯具的安装和调试；防雷与接地等电位安装。
弱电部分的预留、预埋及穿带丝；施工现场临时用电管理；生活区水电费由承包人负责；施工现场内和生活区的安全文明施工等；B、23-26#楼给排水、采暖、消防工程：图纸明示及暗示的给排水、冷凝水管安装，采暖主管到管井分支管丝头、消防工程、室内生活给水安装至配水点,座便器安装角阀，其它洁具给水安装丝堵；管道预留、采暖管道安装，冷热水管道安装、生活污水管道安装,雨水系统安装。
消防系统管道及消火栓箱安装；通风工程洞口预留；户外管道进出户1.5米以内的都由承包方完成。
生活区水电费由承包人负责；所施工的管道保温。
施工现场内和生活区的安全文明施工等；1.4工程监理单位（全称）：达华集团北京中联达咨询公司第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员基础施工 25 ；主体施工 40人，装修80人。
第三条合同日期13-17#楼: 开工日期 2011 年 5 月 15 日完工日期 2012 年 6 月30 日23-26#楼：开工日期 2011 年 4 月 30 日完工日期 2012 年 9 月30日第四条合同价款4.1 合同价款暂定为：4948206元（人民币）大写：肆佰玖拾肆万捌仟贰佰零陆元4.2 合同价款的确定原则：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
按图纸标注的建筑面积乘以单价确定承包价23#-26#楼（含地下室）46620㎡× 52 元/㎡=2424240元（水电）13#-17#楼（含地下室）:22584㎡× 25 元/㎡=564600元（电） 13#-17#楼间地下车库：4662㎡× 25 元/㎡=116550元（电）18-22#楼（含地下室）：57588㎡× 32 元/㎡=1842816元（电）4.3对合同价款内容的明确：4.3.1地上、地下均为统一综合单价。
第五条合同价款的结算和支付5.1 结算、决算资料：5.1.1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5.2 合同结算和决算：按图纸标注的建筑面积乘以单价进行决算。
5.2.1 发包人应于每月 25 日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5.2.2 工程交工后28天内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28天内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
5.3 合同价款的支付：5.3.1 合同价款分期支付：第一次付款于完成地下结构地下一层，付款完成量的 80 %；以后根据每月工程进度支付已完工程量价款的 80 %；年春节前支付到已完工程量价款的 90 %；承包人承包范围内的工作内容完成且竣工验收后，双方办理完工结算后三个月内支付到工程总价款的95 %；保修期满三个月内支付总价款的 5 %；5.3.2 合同价款的支付必须以现金向承包人支付劳务费。
5.3.3 办理支付的手续为：承包人向发包人出据工人工资表。
5.3.4本工程质保期为 2 年；扣押保修金为总价款的5 %。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
6.2重大伤亡及其他安全事故处理：6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照,出现安全事故隐瞒不报或谎报的由承包方负全责并承担全部经济责任及法律责任。
6.2.2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。
发包人和承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
6.3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：达到河北省“安全文明工地”标准；执行双方签认的安全生产协议书，该协议为本合同附件。
6.4 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
承包人承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用。
6.5 承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
因承包方违章指挥或违章操作出现的安全事故由承包方负全责并接受相关部门的处罚。
6.6 双方签订安全生产协议，按协议执行。
6.7承包人在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程发包人提出安全防护措施，经发包人认可后实施，防护措施费用由承包人承担。
第七条工程质量、验收与保修7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据；在施工中出现严重质量问题，并且造成严重后果的，根据造成严重后果的实际情况进行经济处罚。
7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。
在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人，承包人共同办理书面验收手续；逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
7.4 对本工程的质量标准，双方约定如下：13-17#楼质量评定标准为：河北省“安济杯”第八条工期延误8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
●因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；●设计变更和工程量增加；●承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；●发包人同意工程顺延的其他情况。
8.2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容向发包方人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期给予书面答复。
承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
第九条工程进度管理约定9.1工程正式开工前7天承包方需上报发包方、监理由承包方现场项目经理、技术负责人审核完成并盖章的工程施工总进度计划，未上报进度计划的禁止开工，造成工期延误由承包方负责。
9.2承包方在总计划的控制下每月25日及每周周五前向监理、发包方报上月、周进度完成情况及下月、周工程进度计划，未能按时上报或上报计划不合格、应施工工程未计划的，发包方、监理有权给予停工处理并传真通知承包方公司，连续两次上报计划不合格的发包方、监理有权要求更换承包方项目经理或技术负责人，承包方需在接到通知后三日内书面回复。
9.3监理、发包方对承包方上报的进度计划进行审核并签署意见，总进度计划上报后3日内审核完成，周月计划上报后2日内审核完成，按期未审核批复意见的视同认可。
第十条文明施工10.1施工场地清洁卫生的要求：做到材料码放整齐、每天有专人进行场地道路清理及洒水，费用由承包人承担。
10.2施工过程中严格按照安全文明规范要求进行施工，如发现安全隐患（如三宝四口的防护、模板支护、工人违规操作等）或有违反文明施工（如随地大小便、现场脏、乱、差、门卫管理不严等）情况，每发现一次，发包人将视情节扣除承包费500元-2000元。
10.3现场临时与施工组织设计不符，造成施工过程中或移动责任和费用承包方承担。
10.4对本工程的文明施工标准，双方约定如下：达到河北省“安全文明工地”要求。
第十一条材料机具供应11.1本工程由发包人提供的机械设备为：施工电梯、塔吊等其它大型机械由发包人负责承包人自备的工具为：除去发包人提供的机械以外，工程施工所需要的所有工具全部由承包人承担。
双方确认的防护用具安全带、安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、工作服等安全劳保用品由承包人承担。
11.2本工程由发包人提供的材料为：本工程为扩大劳务分包，发包方提供的机器设备为：塔吊、施工电梯；除去发包方提供的机械设备全部为承包方提供；A、电气：发包方提供的材料为：电线管、接线盒、电缆桥架及配件、电线、电缆、电缆终端头、配电箱柜、开关插座、灯具、镀锌扁钢、镀锌圆钢、避雷卡子、母线槽及配件、铁板、型钢、防火材料等大型材料由承包人自备的材料有：电线管配件、PVC胶、胶带、胶布、钢带丝、铁丝、管堵、护口、毛刷、油漆、稀料、砂纸、电焊条、钢锯条、焊锡、焊锡膏、线鼻子、户内所有的灯口和灯泡、氧气、乙炔、汽油、螺丝、胀管、膨胀螺栓、砂轮片、小白线、绑丝、施工用配电箱，闸盘、电缆、钉子、绑扎带、焊把、焊把线、热塑管等小型材料。
B、暖卫、给排水、消防：发包方提供的材料为：各种管材、阀门、消防箱、消火栓、保温材料、型钢等主材；由承包人自备的材料有施工工具，铅油，麻，钢锯，切割片，膨胀螺栓，电焊机，焊条，焊把线，焊帽，钢锯条，胶带，套丝机，板牙，电锤，台钻，钻头，煨弯机，PVC胶、氧气、乙炔、汽油、螺丝、电源线，铁丝，防锈漆，PVC保护膜等辅材。
第十二条文物保护对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。
发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。
