电力行业标准项目合同完
整版
In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
电力行业标准项目合同完整版
下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
委托单位（甲方）：中国电力企业联合会标准化中心
承担单位（乙方）：
专业标委会挂靠单位：
起止年限_____________
承担单位地址______________邮编______________
联系人__________电话
______________
>年月日
项目内容：
在标准体系表中的编号：被修订标准的原编号：
采用国际或国外先进标准编号及名称：与被采用的国际或国外先进标准内容的异同(可附页)：
采标程度：等同□
等效□非等效□
工作进度初稿征求意见稿送审稿审查报批稿
完成日期
经费：经审核，甲方向乙方提供补助经费万元（第一次拨款万元，第二次拨款万元）其余经费由项目承担单位自筹。合同总金额为万
元。
签订合同双方：一、委托单位（甲方）：负责人：
（签章）年月日
（公章）二、承担单位（乙方）：项目负责人：
（签章）
年月日
（公章）单位科技主管：
（签章）财务部门负责人：（签章）年月日
（公章）开户银行及帐号：
共同遵守的条款签约双方一致同意：1、甲、乙双方共同遵守本合同规定的各项内容，本合同生效后，甲方即应按合同规定向乙方拨付经费。2、乙方必须按期按质完成合同规定的任务。无故中断、拖期，甲方可以停止拨款，并视情况全部或部分追回已拨款项。因不可抗拒的客观原因，须修改某些条款时，乙方应及时向甲方提出修改内容及理由的申请，经甲方同意后办理。3、甲方无故中途撤销或不履行合同时，所拨款项不得追回。并承担善后处理所发
生的一切费用。4、经专业标准化技术委员会或归口单位组织审查通过，正式向中电联标准化中心送交标准“报批稿”及相应附件，经国家经济贸易委员会审批颁布，即完成合同要求。5、乙方每年年底向甲方通报合同执行情况。
6、甲、乙方均应负合同条款的法律责任，合同一式四份，分存甲方二份、乙方二份，各份都具有同等法律效力。
7、本合同经双方签字盖章后生效。
本处可输入公司或团队名字
THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION
合同编号：YT-FS-2170-80 电力改造工程合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力改造工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 【篇一】 甲方：_____ 电话：_____ 乙方：_____ 电话：_____ 根据节电改造工程试装测试和验收的情况，甲、 乙双方对此项节电改造感到满意，现正式签订《节电 改造工程合同书》对位于_____的全部用电设备进行全 面的节电改造。 一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种 类和数量 二、经双方协商，乙方采取一次买断节电设备方 式。具体的付款方式如下：于合同书签订之日起，三 日内支付节电设备总货款的30%给甲方，甲方收款后，
立即组织节电设备的生产。在_____日内，保证将设备运到安装地点，并且组织工程技术人员开始安装。完成整个节电改造工程总工程量的50%时，乙方再支付总工程款的30%给甲方，余款40%待整个节电改造工程全部完成并验收合格以后一次性付给甲方。 三、验收的标准和方法按照《试装协议书》第_____款中明确的标准和方法。 四、双方的权利和义务 1.甲方： ①生产的节电设备必须符合国家产品质量要求及技术指标，对合同中的全部设备，两年内实行免费保修、保养。并免费为乙方提供亮晟节电设备使用及维护的专业指导及咨询，免费提供相关功能及软件的升级服务;两年后如设备出现故障，仍然负责维修，但材料费应由乙方负责。 ②设备在运行中出现故障，甲方接到乙方通知后24小时内派人赶到现场处理。 ③节电设备安装运行以后，不得对乙方的用电设
电力行业标准项目合同 甲、乙双方进行交接时，甲方明确告知乙方交付的商品房尚未取得第六条第二款约定的证明文件或尚未满足第六条第二款约定的其它交付条件，乙方仍愿意接收该商品房的，视为双方对房屋交付条件的变更。 委托单位（甲方）：中国电力企业联合会标准化中心 项目名称：____________________________________ 委托单位：____________________________________（甲方） 承担单位：____________________________________（乙方） 保证单位：____________________________________（丙方） 协作单位：____________________________________ 起止年限：______年_____月_____日至______年_____月_____日 第十四条本合同尾部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址，若在履行本协议中双方有任何争议，甚至涉及仲裁时，该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方，否则，造成双方联系障碍，由有过错的一方负责。 中华人民共和国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织(以下称用人单位)与劳动者建立劳动关系，订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同，适用本法。下面是整理的关于企业标准劳动合同范本，欢迎阅读! 其他 1．因国家政策导致物价变动时（特别是燃油价格），双方应友好协商适当调整租金予以解决。 2．合同自盖章签字之日起生效。如甲方需解除此合同必须提前至少30天以书面形式通知乙方并在收取最后一个月租金后七日内退还乙方的预付押金。
龙郡首府住宅小区用电工程施工合同 项目名称: 清流县龙郡首府 合同编号： 甲方（委托方）： 乙方（受托方）： 签订时间：2014年月日 签订地点： 新建住宅供配电设施工程建设合同
甲方： 法定代表人： 法定地址： 邮政编码： 联系人： 电话： 乙方： 法定代表人： 法定地址： 邮政编码： 365300 电话： 根据《合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》和《福建省新建住宅供配电设施工程建设费收费管理办法》等相关法律法规和文件规定，甲方委托乙方建设本项目供配电设施工程，建设费用包含了从上级电源出线至住宅楼或公建设施的电能计量装置的所有供配电设施的安装和调试费用，以及投产后由乙方负责维护、检修费用。在此基础上，双方就甲方开发的住宅建设项目供配电设施工程建设事宜充分协商，达成如下合同条款，双方应共同遵守。 第一条住宅建设工程基本情况 项目名称：龙郡首府住宅小区配电项目安装工程（第一期） 项目地点：清流县 总建筑面积：平方米 是否分期建设：共二期 供电容量： 3200 kVA
工程类型：√全电缆工程□小区外架空线与小区内电缆相结合工程□全架空线工程 第二条建设费费用计算及收取方式 1、本工程第一期合同总价实行包干形式，含税总价 310000.00 元。包含内容：从室外环网柜至配电室内低压柜（含环网柜、高压柜、变压器、低压柜）的安装、调试，以及第一期的低压电缆至计量表箱（含低压电缆、电缆沟、桥架、分线箱、表箱）的安装、调试。不含任何材料，乙方可免费提供螺丝、纱布等简易的辅材。 2、第一期包含： 3、甲方付款金额及时间： （1）经甲、乙双方协商，委托施工合同签订后，3日内甲方先预付一期的30%工程施工款计人民币玖万叁仟元整（小写￥：93000.00元）给乙方。 （2）配电室基础施工完毕后3日内，甲方支付一期的40%工程施工款计人民币壹拾贰万肆仟元整（小写￥：124000.00元）给乙方。 （3）第一期工程施工完毕并验收合格后3日内，甲方支付一期的30%工程施工款计人民币玖万叁仟元整（小写￥：93000.00元）给乙方。 第三条本建设项目供配电设施工程的建设范围 乙方应按照国家有关规定，对工程项目实施建设管理。乙方工程建设范围：从上级电源出线至第一期住宅楼或公建设施的电能计量装置（含表箱及电表）的所有供配电设施的安装和调试。住宅楼、小间式商业店面、独立供电的车库及杂物间在末端采用一户一表集中表箱供电。对于消防、抽水、电梯、通风、公共景观及照明等公用设施设备用电考虑到产权及维护点的一致性采用低压总计量，按照用电性质分别计量，计量装置设于住宅建设单位产权的独立配电室内。计量后端出线及以下设施由住宅建设单位出资建设。
建设工程施工合同(电力) 完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程施工合同(电力)完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 电力建设工程施工合同电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：１．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-009942 电力建设工程施工合同(合同示Construction contract of electric power construction project
电力建设工程施工合同(合同示范文 本) 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、
合同编号： 项目配电工程设计合同 工程名称：配电工程 工程地点： 委托方：房地产开发有限公司 承接方：工程设计咨询有限公司 签订地点： 签订时间：2017年03 月09日
委托方(甲方): 房地产开发有限公司 承接方(乙方) :工程设计咨询有限公司 签订日期:2017 年 03月09日 项目名称:配电工程 建设地点: 甲方委托乙方承担配电工程电气设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据: 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘测设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建筑工程批准文件。 第二条设计依据: 2.1 甲方给乙方的委托书。 2.2 甲方提交的基础资料。 2.3 乙方采用的主要技术标准是:国家相关电力技术标准、电力行业技术标准及国家电网反措技术文件。 第三条本合同设计项目的名称、规模、设计内容 项目名称:配电工程电气设计 项目规模:建筑面积约 55万㎡ 设计内容：配电设计及施工图设计蓝图（负责修改、完善图纸，承诺直至甲方审图通过，并配合协助甲方完成审图工作）
第四条甲方向乙方提交的有关资料及文件 4.1客户电力设计委托书。 4.2长信广场施工图邮件。 第五条乙方向甲方交付的设计文件 施工设计蓝图，一式捌份,交图时间以甲方向乙方提交设计所需资料后开始计算，时间为45个工作日。 第六条设计费用和支付方式 6.1 双方商定，本合同的设计费(不含税)为:人民币贰拾肆万捌仟 元整 (￥.248000 .00）。 6.2 本合同签订生效后7个工作日内，甲方支付合同总额的10%计人民币贰万肆仟捌佰元整（￥ 24800.00）到乙方指定帐户作为预付款。 6.3 乙方设计任务完成并交付纸质图纸给甲方审核，甲方在7个工作日内支付合同总额的50%，计人民币玖万玖仟贰佰元整（￥ 99200.00）到乙方指定帐户作为设计进度款。 6.4 乙方提交通过审图的施工设计蓝图时（必须有图审文件），甲方付清设计费余额至乙方指定账户，计人民币壹拾贰万肆仟元整（￥ 124000.00）。 第七条双方责任 7.1甲方责任： 7.1.1甲方按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限3天，乙方按本合同第五条规定交付设计文件时间顺延。 7.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。 7.1.3 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
电力改造工程材料和安装施工合同 建设单位（以下简称甲方）：云南省委农场 施工单位（以下简称乙方）：云南元象电力安装工程有限公司 甲乙双方按照自愿、公平和诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合工程的具体情况，经过双方友好协商达成以下合同条款，请双方共同遵守执行。 第一条：工程概况 一、工程名称：云南省委农场0.4KV线路、配电室改造安装工程。 二、工程地点：云南省昆明市五华区同心路南侧云南省委农场。 三、工程内容：新建配电房1座，第一标段的全部电器设备及线路的电 器材料和拆除部份。 四、开、竣工日期 1、计划开工日期：年月日。 2、计划竣工日期：年月日。 3、计划总工期：日历天。 第二条：合同价款 一、本工程由乙方总承包，第一标段包干合同价元。大写 。 二、在施工过程中，甲方负责供电部门和各用电户及居民户的协调工作。 第三条：付款方式 一、签订合同生效之日起甲方三日内支付给乙方合同总价的%。 二、第一标段改造通电后十五日内甲方付给乙方工程的全部款额。 第四条：工程延误期，若出现下列情况之一，乙方不负责任： 一、因甲方要求进行施工更改和设计变更。 二、因线路路径不通畅。 三、因自然灾害、绵雨或不可预见的因素导致的工期延期。 第五条：甲方的权利和义务
一、甲方应给乙方提供施工方便和条件。 二、土地征用、青苗、树木、房屋拆迁等协调和赔偿工作由甲方处理和 承担全部责任。 三、因甲方引起待工和新增加工程量应由甲方补给乙方的相应费用。 第六条：乙方的权利和义务 一、乙方应做到安全文明施工。 二、加强施工现场管理，严格安全措施，若在施工期内因乙方引起人身 安全事故，由乙方承担，非乙方造成的事故，由责任方承担。 三、乙方应按供电作业的技术要求和规范进行施工，保证质量，按时完 工。 第七条： 一、本合同请甲乙双方共同遵守，未尽事宜的由双方协商解决。 二、本合同在通电后并且甲方付清乙方工程款后自行终止。 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方（盖章）乙方（盖章） 法定代表人：法定代表人： 经办人：经办人： 电话：电话： 银行账户：银行账户： 开户行：开户行： 签订日期：年月日。 签订地点：云南省昆明市。即使生活费尽心思为难你，你也要竭尽全力熬过去；即使别人想方设法刁难你，你也要坚强勇敢挺过去。做人当自强。自己强，比什么都强！不求事事顺利，但求事事尽心；不求控制他人，但求掌握自己。记住，没有伞的孩子，必须努力奔跑。靠自己的人，命最好！
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电力行业标准项目合同(合同示 范文本) The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not harmed
电力行业标准项目合同(合同示范文本) 委托单位（甲方）：中国电力企业联合会标准化中心 承担单位（乙方）： 专业标委会挂靠单位： 起止年限_______________________________________________________ 承担单位地址___________________________________ 邮编______________ 联系人______________________________________电话______________ 年月日 项目内容： 在标准体系表中的编号：被修订标准的原编号： 采用国际或国外先进标准编号及名称：与被采用的国际或国外先进
标准内容的异同(可附页)： 采标程度：等同□等效□非等效□ 工作进度初稿征求意见稿送审稿审查报批稿 完成日期 经费：经审核，甲方向乙方提供补助经费万元（第一次拨款万元，第二次拨款万元）其余经费由项目承担单位自筹。合同总金额为万元。 签订合同双方：一、委托单位（甲方）：负责人：（签章）年月日（公章）二、承担单位（乙方）：项目负责人：（签章）年月日（公章）单位科技主管：（签章）财务部门负责人：（签章）年月日（公章）开户银行及帐号： 共同遵守的条款签约双方一致同意：1、甲、乙双方共同遵守本合同规定的各项内容，本合同生效后，甲方即应按合同规定向乙方拨付经费。2、乙方必须按期按质完成合同规定的任务。无故中断、拖期，
10KV 高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相 关法 律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的 ******小区永久性用电 变配电工程按期保质完工，经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵 守执行。 一、工程慨况 ******10Kv 高压供电专线及****住商楼、***地 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的 图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。 其中 包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低 压用户“一户一表”交产验收部分（后面简称“一户一表”部分） 。 高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV 高压开关 出线间隔引出一组高压电缆，至y *****高压环网柜或分支箱的设备。 高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线 相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧， 再从箱变低压侧 引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、 商铺、幼 儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、 安装调 试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际 配置的要求为准）。承包范围与*******工程项目《10KV 高压供电专 级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理，办好交产手续，将 各电度 下室及***地下室、 幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点: ******** 小区项目工地。 1、工程名称:
工程施工合同 合同编号： 工程名称：XXXX中学（630KV A）10KV配电新建一户一表工程 发包方：XXX中学 承包方：XXXX有限公司 签订日期：年月日 工程施工合同
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规，国家、行业、地方工程建设管理规定。为保障工程建设安全、质量、进度，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则
，共同协商、签订工程施工合同（以下简称合同），以资共同遵守。 一、合同签订单位： 发包方：XXXX （简称甲方） 承包方：XXXX （简称乙方） 二、工程名称：XXXX（630KV A）10KV配电新建一户一表工程 三、工程地点：XXXX321号 四、工程建设规模：新上容量630KV A，一户一表改造。 合同承包范围：合同承包内容：（具体详见工程预算书中所列 五、合同价款支付方式：转账 六、双方责任： 1、甲方 （1）负责委派工程项目建设代表；负责监督、检查工程施工安全、质量和进度等工作；负责组织工程中间验收和工程竣工验收工作；负责协调和处理工程项目实施过程中的地方关系和周边环境工作及其相应费用（如阻工、青赔、补偿等）。 （2）负责办理工程建设项目规划、城建、城管、交警、环卫、园林绿化、电力等报批及其相应费用；负责向乙方提交工程施工所需资料。 （3）负责按照国家、行业、地方工程建设管理标准、规范、规程、规定、工程施工图纸和工程技术资料规定及其要求进行工程施工工作。 （4）负责协调处理施工场地内各交叉作业单位之间关系，确保乙方按合同约定工作。 （5）负责工程物资进场道路平整、施工场地内障碍清除和清理等工作；负责按照合同约定完成甲方工程施工部份的工程竣工验收和工程施工场地移交乙方施工工作；负责向乙方提供安全的工程物资存放条件。 （6）负责在工程施工期间内向乙方提供施工所需水源和电源，确保乙方工程施工需要。 （7）负责按合同约定的范围内容和时间完成工作，积极配合乙方工作。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力改造工程合同
编号：FS-DY-20295 电力改造工程合同 【篇一】 甲方：_____ 电话：_____ 乙方：_____ 电话：_____ 根据节电改造工程试装测试和验收的情况，甲、乙双方对此项节电改造感到满意，现正式签订《节电改造工程合同书》对位于_____的全部用电设备进行全面的节电改造。 一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种类和数量 二、经双方协商，乙方采取一次买断节电设备方式。具体的付款方式如下：于合同书签订之日起，三日内支付节电设备总货款的30%给甲方，甲方收款后，立即组织节电设备的生产。在_____日内，保证将设备运到安装地点，并且组织
工程技术人员开始安装。完成整个节电改造工程总工程量的50%时，乙方再支付总工程款的30%给甲方，余款40%待整个节电改造工程全部完成并验收合格以后一次性付给甲方。 三、验收的标准和方法按照《试装协议书》第_____款中明确的标准和方法。 四、双方的权利和义务 1.甲方： ①生产的节电设备必须符合国家产品质量要求及技术指标，对合同中的全部设备，两年内实行免费保修、保养。并免费为乙方提供亮晟节电设备使用及维护的专业指导及咨询，免费提供相关功能及软件的升级服务;两年后如设备出现故障，仍然负责维修，但材料费应由乙方负责。 ②设备在运行中出现故障，甲方接到乙方通知后24小时内派人赶到现场处理。 ③节电设备安装运行以后，不得对乙方的用电设备造成任何的损害，否则，承担一切经济损失。 2.乙方： ①指派专人协助节电改造工程的工作，为甲方工程技术
电力行业标准项目合同 合同编号：___________________ 委托单位（甲 方）：________________________________________________________ 法定代表人：__________________________________________________________ 联系方式：__________________________________________________________ 电子邮
所: __________________________________________________________ 承担单位（乙方）： _______________________________________________________ 法定代表人： _________________________________________________________ 联系方式： _________________________________________________________
电子邮所: ___________________________________________________________ 专业标委会挂靠单 位：__________________________________________________________ 起止年限：____________ 年____________ 月____________ 日 项目名称: ___________________________________________________________ 项目内容：__________________________________________________________
委托方：（以下简称甲方） 设计方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、国家及地方有关建设工程勘察、 设计规范、电力部门的行业规范规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、设计内容： 二、设计文件提交 1、乙方按甲方提供的设计内容和有关基础资料进行设计工作。 2、乙方向甲方提交施工图设计文件、设备清册共_____套。 三、设计费 经双方协商，本工程设计费一次性包干价格为壹拾壹万元整（￥110000元），如因电力部门及现场情况限制等原因，所造成的设计图纸更改不再另行计费，须乙方无偿配合。并由乙方负责本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过。 四、支付方式 1、本合同双方签订后3日内，甲方支付乙方本合同设计费的_____%计__________元整 （￥__________元）作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。 2、乙方向甲方提交施工图设计文件、3套设备清册及相关资料后，甲方支付本合同设计费的 _____%计__________元整（￥__________元）。 3、本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过后，甲方支付本合同设计费的剩 _____%计_______________元整（￥__________元）。
五、甲方责任 1、应尊重乙方根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的执行，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。 2、向乙方提供开展设计工作所需的有关基础资料，并对提供资料的时间和可靠性负责。如甲方提供的资料不符合设计要求，乙方则相应推迟设计进度。 3、乙方已开始设计，也得到甲方认可，如甲方违约，应支付乙方设计费用的百分之四十（￥_____元）作为违约金。 4、甲方应维护乙方的设计文件，不得擅自修改，不得转让给第三方使用。 5、按合同规定支付设计费。 六、乙方责任 1、按照本合同规定的内容，根据国家及行业执行规程、规定及质量标准进行设计工作。甲方提供完备资料后，乙方应在甲方要求的工作日内完成设计工作。 2、负责对现场进行实地测量以及收集设计所必需的有关技术资料。 3、对所设计项目应进行设计技术交底，负责设计范围内的相关工作。 4、乙方应采用经济合理的设计方案，保证所设计图纸符合要求。 5、乙方负责此工程设计图纸报批并通过电力相关部门审批。 6、按时提交施工图文件。 七、未尽事宜双方协商解决。 八、经双方协商一致，可签订本合同的补充协议。 九、合同签署：本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。 委托方： 地址：
合同编号： 电力行业标准项目合同 签订地点： 签订日期：年月日
电力行业标准项目合同 委托单位（甲方）：中国电力企业联合会标准化中 心 承担单位（乙方）： 专业标委会挂靠单位： 起止年限 _______________________________________________________ 承担单位地址___________________________________邮编 ______________ 联系人 ______________________________________ 电话 ______________
年月日 项目内容： 在标准体系表中的编号：被修订标准的原编号：采用国际或国外先进标准编号及名称：与被采用的国际或国外先进标准内容的异同(可附页)： 采标程度：等同□等效□非等效□ 工作进度初稿征求意见稿送审稿审查报批稿
完成日期 经费：经审核，甲方向乙方提供补助经费万元（第一次拨款 万元，第二次拨款万元）其余经费由项目承担单位自筹。合同总金额为万元。 签订合同双方：一、委托单位（甲方）：负责人： （签章）年月日 （公章）二、承担单位（乙方）：项目负责人：（签章）年 月日 （公章）单位科技主管：（签章） 财务部门负责人：（签章）年 月日 （公章）开户银行及帐号： 共同遵守的条款签约双方一致同意：1、甲、乙双方共同遵守本合同规定的各项内容，本合同生效后，甲方即应按合同规定向乙方拨付经费。 2、乙方必须按期按质完成合同规定的任务。无故中断、拖期，甲方可以停止拨款，并视情况全部或部分追回已拨款项。因不可抗拒的客观原因，须修改某些条款时，乙方应及时向甲方提出修改内容及理由的申请，经甲方同意后办理。 3、甲方无故中途撤销或不履行合同时，所拨款项不得追回。并承担善后处理所发生的一切费用。 4、经专业标准化技术委员会或归口单位组织审查通过，正式向中电联标准化中心送交标准"报批稿"及相应附件，经国家经济贸易委员会审批颁布，即完
编号：*********10kV输电线路工程 施工图设计合同书 委托单位：*********************** 承担单位：*********************** 二零一四年十一月
***********************10kV输电线路工程 施工图设计合同书 委托单位：***********************（以下简称甲方）承担单位：***********************（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、原电力工业部《关于提高电力工程管理水平、落实工程合同制的若干意见》和《河南电网基本建设管理办法》（试行）等有关规定，甲方委托乙方承担***********************10kV输电线路工程施工图设计工作，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1.工程名称：***********************10kV输电线路工程 2.工程地点：*********************** 3.设计项目内容：10kV输电线路工程施工图设计 二、设计项目依据： 1.国家有关政策、法令、法规及行业现行有关设计标准、设计规范； 2.甲方与***********************供电公司签订的供电方案协议； 3.甲方提供的设计要求及相关资料。
三、设计进度： 合同签订及提供完整的资料后二十个工作日内完成电力施工图设计。 四、设计文件份数： 乙方提供经供电局审核合格的施工设计图纸：1 份（套），并提供电子版图纸。 五、甲方责任： 1.甲方应尊重乙方根据国家或行业有关标准、规定进行设计工作的权利，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求； 2.甲方应在签署合同同时向乙方提供开展设计工作所需的基本资料，并对提供资料的可靠性负责，如果甲方推迟提供或提供的资料不满足设计要求，乙方则相应推迟设计进度； 3.维护乙方设计文件成果，不得擅自修改，不得转让给第三方重复使用； 4.按合同规定如期支付设计费； 六、乙方责任： 1.按照本合同约定内容，根据国家和行业相关规范标准，力求科学经济，合理节约的原则，开展设计工作并对设计质量负责； 2.按合同如期交付设计文件，参加甲方主持有关工程设计协调配合会议； 3.对由甲方提供的基础资料，未经甲方同意不得向任何第三方提供；
电力工程施工合同书工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位：湖南尚美尔投资有限公司 施工单位：湖南亨通电力有限公司 年月日
10KV配电工程施工合同 甲方(发包方)：湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方)：湖南亨通电力有限公司 受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况： 1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(￥1380000元)（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。
3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕，验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任： 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问
电力改造工程合同范本 【篇一】 甲方：_________ 电话：_________ 乙方：_________ 电话：_________ 根据节电改造工程试装测试和验收的情况，甲、乙双方对此项节电改造感到满意，现正式签订《节电改造工程合同书》对位于_________的全部用电设备进行全面的节电改造。 一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种类和数量 二、经双方协商，乙方采取一次买断节电设备方式。具体的付款方式如下：于合同书签订之日起，三日内支付节电设备总货款的30%给甲方，甲方收款后，立即组织节电设备的生产。在_________日内，保证将设备运到安装地点，并且组织工程技术人员开始安装。完成整个节电改造工程总工程量的50%时，乙方再支付总工程款的30%给甲方，余款40%待整个节电改造工程全部完成并验收合格以后一次性付给甲方。 三、验收的标准和方法按照《试装协议书》第_________款中明确的标准和方法。 四、双方的权利和义务 1.甲方： ①生产的节电设备必须符合国家产品质量要求及技术指标，对合同
中的全部设备，两年内实行免费保修、保养。并免费为乙方提供亮晟节电设备使用及维护的专业指导及咨询，免费提供相关功能及软件的升级服务;两年后如设备出现故障，仍然负责维修，但材料费应由乙方负责。 ②设备在运行中出现故障，甲方接到乙方通知后24小时内派人赶到现场处理。 ③节电设备安装运行以后，不得对乙方的用电设备造成任何的损害，否则，承担一切经济损失。 2.乙方： ①指派专人协助节电改造工程的工作，为甲方工程技术人员提供便利的工作环境。 ②不得擅自增加用电设备，致使节电设备的负载超过一定的容量，造成不必要的损失。确需增加用电设备，应通知甲方，相应增加节电设备。 ③有义务维护好所安装的节电设备，不得有人为的破坏。 五、本合同未尽事宜，双方本着平等友好的原则协商解决。 六、本合同一式_________份，甲、乙双方各执_________份，具有同等效力。 甲方：_________(盖章)乙方：_________(盖章) 代表：_________(签名)代表：_________(签名) _________年____月____日_________年____月____日 【篇二】 甲方： 乙方：_______________
The greatest gift we receive from nature is life.悉心整理祝您一臂之力（页眉可删） 电力施工合同范本 电力施工合同范本1 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围：；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：＿。 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。 二、合同工期及工期延误
1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行； d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人； 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
电力高低压配电工程设 计合同协议书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
合同编号： 电力（高低压供配电）设计合同 委托工作名称： 发包人： 设计人： 签署日期：2017年12月12日 电力（高低压供配电）设计合同 发包人： 设计人： 发包人委托设计人完成_ 项目（下称“项目”或“本项目”）高低压供配电工程（下称“工程”或“本工程”）设计工作（下称“设计工作”），设计人接受委托。为明确双方的责任、保护双方的合法权益，确保本工程设计的顺利完成，根据有关法律法规及文件规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 1 本合同依据下列文件签订： 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》》、《河南省城镇住宅电力设施建设技术规范》。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 2本合同项下设计人的设计内容为：本工程方案设计、施工图设计。设计人完成的各阶段设计成果应满足附件一《设计任务书》规定的设计深度要求。 发包人的工程造价控制在______万元内(本数据依据投标时概算投资总额确定)。 4 设计人应向发包人交付的设计成果（包括设计资料及设计文件等）
5 设计服务内容及周期： 设计人的设计服务须按项目所在地供电部门和发包人的要求完成，按时提供高质量的设计成果，并免费提供专业设计咨询。设计人提供的设计服务内容包括设计人在投标时提供概念设计方案；以及在发包人确认的电气设计方案的基础上进行方案深化设计、施工图设计及施工阶段服务工作。 设计方案范围和内容： （一）项目概况： 1 项目名称： 2 项目地址：本项目位于 3 项目概况：该项目总用地面积约亩，项目住宅总建筑面积约万平方米（其中地上万平方米，地下万平方米）。 （二）设计方案范围和内容： 设计方案应满足郑州市供电公司提供的有关电力建设技术规范。住宅项目共用电力设施设计范围从10千伏电源接入点至新建住宅项目建设范围居民计量电表箱。住宅项目专用电力设施（物业、商用、电梯、消防、绿化、公共照明、电动汽车充电设施等）设计范围是从10千伏电源接入点至新建住宅项目专用电力配电室低压出线柜。 注：开闭所、配电室及桥架的位置请结合主体建筑设计院综合管网布置。 附：设计任务书 6 设计深度 达到可以根据设计内容进行设备采购安装和系统集成、系统调试验收合格、现场答疑。（达到供电项目协议要求并通过图纸审查加盖供电公司审图专用章） 7 本合同设计费的确定与支付 本合同设计费采用固定总价，设计费总金额（即总设计费）为贰拾柒万元人民币（小写：￥270000元整）。