房地产沙盘模型制作合同

房地产沙盘模型制作合同房地产沙盘模型制作合同甲方：（以下简称“甲方”）地质：方式：法定代表人：营业执照号码：乙方：（以下简称“乙方”）地质：方式：法定代表人：营业执照号码：鉴于甲方拥有相关房地产项目的开发权益，为了更好地向购房者展示房地产项目的规划和布局，甲乙双方达成以下合作协议：一、合作内容1.1 甲方授权乙方制作房地产沙盘模型，模拟展示房地产项目的规划布局、建筑风貌、绿化环境等内容。

1.2 乙方应按照甲方提供的相关资料和要求，制作房地产沙盘模型，并确保制作的模型准确、真实反映房地产项目的实际情况。

二、作品要求2.1 模型尺寸：根据甲方提供的要求，制作模型的尺寸应与实际房地产项目的比例相符合。

2.2 模型材料：乙方应使用高质量的材料，确保模型的质感和观感满足甲方要求。

2.3 模型细节：乙方应精细制作模型的细节，包括建筑物的色彩、材质、灯光效果等，确保模型的真实性和逼真度。

三、交付日期和方式3.1 乙方应在合同签订后的 30 天内完成模型的制作，并交付甲方验收。

3.2 乙方应提供交付模型的运输和安装服务，确保模型在完好无损的情况下交付甲方。

四、合作价款及支付方式4.1 合作价款：甲方应支付给乙方的合作价款为人民币（以下简称“RMB”）金额（大写）。

4.2 付款方式：甲方应在模型制作完毕并经验收合格后的 7 天内，将合作价款以现金/转账的方式支付给乙方。

五、质量保证和售后服务5.1 模型质量保证：乙方对所制作的模型享有质量保证责任，自模型交付之日起，质量保证期为 6 个月。

5.2 质量保修：如模型出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的合理时间内及时修复或更换。

5.3 售后服务：在质量保证期内，乙方应为甲方提供相关售后服务，包括模型的维护、保养以及技术指导等。

六、知识产权保护6.1 甲方保留所有相关房地产项目的知识产权，包括但不限于设计图纸、规划方案等。

6.2 乙方不得将甲方提供的相关资料和模型用于其他非授权用途，不得向第三方泄露或转让。

房地产项目沙盘制作合同范本甲方：（以下简称“甲方”）地址：乙方：（以下简称“乙方”）地址：鉴于甲乙双方在沙盘制作方面具有一定的专业技术和经验，在充分协商的基础上，双方达成以下协议：一、合同目的甲方委托乙方进行房地产项目沙盘制作工作，以便更好地展示和宣传甲方的房地产项目。

二、沙盘制作内容1.根据甲方提供的相关资料和要求，乙方负责设计、制作房地产项目沙盘模型。

2.沙盘模型的规格、比例、材质等具体要求由甲方和乙方共同确定。

3.沙盘模型的设计、制作过程中，乙方将采取专业技术和严谨的工作态度，确保模型质量达到预期效果。

4.沙盘模型制作包括但不限于建筑物、道路、园林等要素的制作，并可根据甲方要求增加其他附属设施。

三、交付及验收1.乙方应在合同生效之日起（或双方约定的时间）开始制作沙盘模型，并按双方约定的期限交付给甲方。

2.甲方应指定专人对沙盘模型进行验收。

模型验收合格后，甲方应立即支付合同金额的50%给乙方，剩余50%在沙盘模型交付并验收10个工作日内付清。

四、合同价格及支付方式1.合同总价为人民币（具体金额），包括设计、制作、材料费用等所有相关费用。

2.甲方应在签订本合同时支付合同总价的20%作为定金。

3.合同金额的30%应在沙盘模型初具雏形时支付给乙方。

4.合同金额的50%在沙盘模型制作完成并验收合格后支付给乙方。

五、合同变更与解除1.甲乙双方在履行合同过程中，如需对合同内容进行修改或变更，需经双方书面协商一致并签订书面变更协议，方为有效。

2.如因乙方原因导致无法按时交付沙盘模型或模型质量无法达到约定要求时，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的全部费用，并承担因此产生的相关费用。

3.如因不可抗力等特殊原因导致无法履行合同的，双方应友好协商解决，双方互不承担责任。

六、违约责任1.任何一方违反本合同的任何条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2.如因甲方原因导致无法按时支付合同款项的，甲方需承担每日逾期金额总额的万分之五的违约金，乙方有权暂停工作直至甲方支付全部欠款为止。

第1篇甲方（委托方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方需要进行沙盘模型制作，乙方具备沙盘模型制作的相关资质和经验，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下合同条款：一、项目名称：____________________二、工程内容及要求：1. 甲方委托乙方制作一个沙盘模型，具体内容包括：地形地貌、建筑物、道路、河流、绿化等。

2. 沙盘模型的比例为：____________________3. 沙盘模型所需材料由乙方负责提供，并保证其质量符合国家标准。

4. 沙盘模型制作过程中，乙方应严格按照甲方提供的图纸和设计要求进行施工。

5. 甲方有权对沙盘模型的设计和施工提出修改意见，乙方应积极配合。

三、工程期限：1. 本合同签订后，乙方应在____天内完成沙盘模型的制作。

2. 如因乙方原因导致工程延期，每延误一天，乙方应向甲方支付____元违约金。

四、付款方式：1. 甲方在合同签订后，支付合同总价款的____%作为预付款。

2. 沙盘模型制作完成后，甲方验收合格后，支付合同总价款的____%。

3. 合同总价款的支付方式：现金支付或银行转账。

五、质量保证：1. 乙方应保证沙盘模型的制作质量，符合甲方的要求。

2. 沙盘模型交付使用后，如因乙方原因出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。

六、知识产权：1. 沙盘模型的设计和施工图纸属于甲方所有，乙方不得擅自复制、转让或使用。

2. 乙方在制作沙盘模型过程中，应尊重甲方的知识产权，不得侵犯他人的合法权益。

七、争议解决：1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2. 如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

甲方（委托方）：____________________乙方（施工方）：____________________签订日期：____________________附件：1. 沙盘模型设计图纸2. 沙盘模型材料清单第2篇甲方（委托方）：________乙方（施工单位）：________鉴于甲方需要乙方为其制作沙盘模型，经双方友好协商，达成以下协议：一、合同内容1.1 项目名称：________沙盘模型1.2 模型规格：________1.3 模型比例：________1.4 模型材料：________1.5 施工地点：________1.6 施工期限：________二、双方责任与义务2.1 甲方责任与义务：（1）负责提供项目所需的相关资料，包括但不限于地形图、建筑图纸、植物分布图等。

2024房地产沙盘模型展示制作合同本合同目录一览第一条合同主体1.1 甲方名称及联系方式1.2 乙方名称及联系方式第二条项目概述2.1 项目名称2.2 项目地点2.3 项目规模2.4 项目预算第三条乙方义务3.1 乙方应按照甲方要求进行房地产沙盘模型的制作3.2 乙方应保证沙盘模型的制作质量3.3 乙方应按照约定时间完成沙盘模型的制作第四条甲方义务4.1 甲方应提供乙方所需的制作资料4.2 甲方应按时支付乙方制作费用4.3 甲方应配合乙方的制作工作第五条制作费用5.1 制作费用明细5.2 付款方式及时间5.3 发票开具第六条交付及验收6.1 交付时间6.2 交付地点6.3 验收标准6.4 验收程序第七条保密条款7.1 保密内容7.2 保密期限7.3 违约责任第八条违约责任8.1 甲方违约责任8.2 乙方违约责任第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁机构9.3 诉讼管辖第十条合同的生效、变更和解除10.1 合同生效条件10.2 合同变更程序10.3 合同解除条件第十一条其他条款11.1 甲方声明11.2 乙方声明11.3 双方约定的其他事项第十二条附件12.1 制作资料清单12.2 制作费用明细表12.3 其他相关文件第十三条签字盖章13.1 甲方签字盖章13.2 乙方签字盖章第十四条合同日期14.1 签订日期14.2 生效日期第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 甲方名称：×××房地产有限公司地址：××省××市××区××路××号联系人：×××联系电话：×××××××××1.2 乙方名称：×××模型制作有限公司地址：××省××市××区××路××号联系人：×××联系电话：×××××××××2.1 项目名称：×××房地产沙盘模型制作项目2.2 项目地点：××省××市××区××路××号2.3 项目规模：按照甲方提供的图纸和资料，制作一座比例为1:50的沙盘模型2.4 项目预算：沙盘模型制作费用共计人民币××万元整（大写：人民币玖拾捌万元整），具体费用明细见附件。

房地产项目沙盘制作合同房地产项目沙盘制作合同1. 合同背景本合同由甲方（以下简称“开发商”）和乙方（以下简称“沙盘制作公司”）共同签订，为开发商提供房地产项目沙盘制作服务。

2. 合同内容2.1 服务内容沙盘制作公司将根据开发商的需求和要求，负责设计和制作房地产项目沙盘模型。

具体包括但不限于以下工作：根据提供的项目规划图纸和设计方案，制作真实比例的房地产项目沙盘模型；利用各类适当材料和技术手法，制作沙盘模型的建筑、道路、绿化、水体等细节；按照开发商的要求，对沙盘模型进行维护和更新。

2.2 服务时间本次服务的时间为（具体填写），双方可根据需要进行调整，并及时通知对方。

2.3 服务费用开发商将按以下方式支付服务费用给沙盘制作公司：（具体填写服务费用支付方式和金额）2.4 质量保证沙盘制作公司承诺所提供的沙盘模型具有一定的质量保障期限，具体保障期限视合同金额和服务时间而定。

在保障期限内，对于因质量问题引起的维修或改善工作，由沙盘制作公司承担相应费用。

2.5 合作期限本合同自双方签字后生效，有效期为（具体填写）。

3. 合同解除3.1 违约责任任何一方未按照本合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

3.2 合同解除以下情况下，本合同可被解除：经双方协商一致并以书面形式确认解除；出现不可抗力因素导致无法履行合同；出现其他法律法规规定的解除合同情形。

4. 争议解决双方在履行本合同过程中发生任何争议，应协商解决；如协商不成，可提交相关争议给相关仲裁机构进行裁决。

5. 合同生效本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（开发商）：__________________乙方（沙盘制作公司）：__________________。

房地产沙盘模型制作合同房地产沙盘模型制作合同合同背景本合同由甲方（以下简称“制作方”）与乙方（以下简称“委托方”）共同签署，为明确双方责任和权益，就房地产沙盘模型的制作事宜达成以下协议。

一、合同目的本合同的目的是确定委托方与制作方之间沙盘模型制作相关的权益和义务，确保双方在合作中按照协议规定的方式进行合作，完成沙盘模型的制作工作。

二、合同内容1. 沙盘模型制作责任1.1 制作方承担按照委托方的要求进行沙盘模型的制作和搭建工作，并保证模型的精确度和质量。

1.2 制作方必须确保使用高质量的材料和工艺，保证沙盘模型的稳定性和耐久性。

1.3 制作方负责对模型进行维护和保养，确保其在使用过程中的正常功能。

2. 信息提供2.1 委托方负责向制作方提供准确、完整的沙盘模型制作所需的信息，包括但不限于房地产项目的平面图、楼盘布局设计图、建筑外观设计图等。

2.2 委托方应按时向制作方提供必要的信息，并承担因未及时提供相关信息而导致的一切责任和损失。

3. 保密义务3.1 双方同意在合作过程中可以产生商业秘密和技术机密，双方应对此保密，并承诺不向任何第三方披露。

3.2 保密责任在合同结束后仍然有效，除非得到另一方书面同意。

4. 价款和支付方式4.1 委托方应根据制作方提供的报价单支付相应的价款。

4.2 价款应在合同签署后的10个工作日内支付到制作方指定的银行账户。

4.3 若委托方未按时支付价款，制作方有权暂停合作并要求支付逾期费用。

5. 合作期限5.1 本合同的合作期限为自合同签署之日起至沙盘模型制作完成验收合格之日止。

5.2 若在合作期限内模型制作，双方可以协商延长合作期限或解除合同。

6. 知识产权6.1 沙盘模型所涉及的知识产权归制作方所有。

6.2 委托方未经制作方书面许可，不得将沙盘模型用于商业宣传以及其他未经授权的用途。

7. 违约责任7.1 若一方未履行合同义务，造成对方损失的，应承担违约责任并赔偿损失。

7.2 发生争议时，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。

沙盘模型制作合同书样本5篇篇1甲方（委托方）：_________乙方（受托方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方制作沙盘模型事宜，达成如下协议：一、项目名称及内容项目名称：_________内容：乙方需按照甲方提供的设计方案和相关要求，制作并交付一个高质量的沙盘模型。

该模型需包括地形、建筑、道路、水系、绿化等多个方面的要素，并需具备高度的逼真度和精细度。

二、制作要求1. 乙方需根据甲方提供的设计方案和相关要求，制定详细的制作计划，并严格按照计划进行制作。

2. 沙盘模型需采用高质量的材料制作，确保模型的耐用性和稳定性。

3. 乙方需保证沙盘模型的逼真度和精细度，尽可能还原实际场景。

4. 乙方需确保沙盘模型的安全性和可靠性，避免在使用过程中出现任何安全问题。

三、交付时间乙方需在合同签订后一定时间内完成沙盘模型的制作，并交付给甲方。

具体交付时间根据项目的实际情况和乙方的制作能力而定。

四、价格及支付方式1. 沙盘模型制作的总价格为人民币_________元整（¥_________）。

该价格包括材料费、制作费、税费等所有费用。

2. 甲方需在合同签订后支付乙方一定比例的制作费用作为预付款。

具体预付款比例和支付时间根据项目的实际情况而定。

3. 乙方需在完成沙盘模型的制作后，向甲方提供正式的发票和交付证明，甲方在收到发票和交付证明后支付剩余的款项。

五、违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付款项，乙方有权解除本合同，并要求甲方承担相应的违约责任。

2. 乙方如未按照合同约定完成沙盘模型的制作并交付给甲方，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

六、争议解决1. 甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。

2. 如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同编号：__________一、制作内容2.受托方应根据委托方的要求，按照约定的时间、质量标准完成模型的制作。

二、制作时间1.受托方应在_______年_______月_______日前，完成模型的制作。

2.受托方应提前_______天向委托方提交模型制作进度报告，确保模型制作按计划进行。

三、质量标准1.模型应符合委托方的要求，确保模型制作的精确性、美观性和稳定性。

2.模型制作材料应符合国家相关法规和行业标准，不得使用有毒、有害、易燃、易爆等危险材料。

3.受托方应提供模型制作过程中的技术支持和售后服务，确保模型的正常使用。

四、费用及支付1.委托方应支付受托方模型制作费用共计人民币_______元（大写：__________________________元整）。

2.受托方在收到委托方的预付款人民币_______元（大写：__________________________元整）后，开始进行模型制作。

3.模型制作完成后，委托方应在验收合格后日内支付剩余款项。

五、验收及交付1.模型制作完成后，受托方应将模型交付给委托方进行验收。

2.委托方应在收到模型后_______日内进行验收，并将验收结果通知受托方。

3.如委托方对模型制作质量有异议，应在验收合格后_______日内向受托方提出，并提供相关证据。

受托方应在收到异议后_______日内根据委托方的要求进行整改。

4.模型验收合格后，受托方应将模型交付给委托方，并办理相关移交手续。

六、保密条款1.双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

2.保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

七、违约责任1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

2.受托方如未按约定时间完成模型制作，应按逾期天数向委托方支付违约金，违约金计算方式为：人民币_______元/天。

房地产沙盘模型制作合同合同编号：RD-2022-0011：合同概述本合同由以下双方达成，即甲方（以下简称“制作方”）与乙方（以下简称“委托方”），双方同意按照以下条件合作制作房地产沙盘模型。

2：任务目标制作方将根据委托方的要求和设计方案制作一份符合标准和要求的房地产沙盘模型。

3：工作范围制作方将负责以下工作范围的实施：3.1 设计准备工作3.1.1 收集委托方提供的房地产项目相关资料和设计方案；3.1.2 分析资料并与委托方讨论设计细节和要求；3.1.3 制定沙盘模型的设计方案并提交委托方审批。

3.2 模型制作工作3.2.1 购买或租赁所需的模型材料和设备；3.2.2 根据设计方案制作沙盘模型；3.2.3 完成模型的细节涂色、贴图等工作；3.2.4 完成模型的灯光和特效设置。

3.3 完成与交付3.3.1 检查沙盘模型的质量和精度；3.3.2 进行最后的调整和修改；3.3.3 准备模型的交付文件和说明；3.3.4 将沙盘模型交付给委托方，并接受委托方的验收。

4：时间要求4.1 设计准备工作的完成时间为合同签署后的7个工作日内；4.2 模型制作工作的完成时间为设计方案得到委托方审批后的30个工作日内；4.3 完成与交付的时间为模型制作工作完成后的7个工作日内。

5：付款方式5.1 委托方需要在合同签署后的3个工作日内支付制作方合同总金额的30%作为预付款；5.2 当沙盘模型制作工作完成并得到委托方验收后，委托方需在7个工作日内支付剩余合同金额的70%。

6：知识产权6.1 沙盘模型的设计和制作版权归制作方所有；6.2 委托方可以在合作双方达成书面协议的情况下合法使用沙盘模型。

7：违约责任如果任何一方未履行合同规定的义务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

8：合同解除双方当事人协商一致可以解除本合同，并根据解除协议约定支付相应的赔偿金。

9：争议解决双方发生合同争议时，应协商解决。

如果协商不成，合同纠纷应提交至合同签订地有管辖权的人民法院解决。

2024房地产行业精品示范区互动沙盘制作协议本合同目录一览第一条定义与术语1.1 示范区：指的是用于展示房地产项目特色和优势的区域。

1.2 互动沙盘：指的是通过高科技手段，模拟展示示范区及相关设施的虚拟现实系统。

1.3 制作协议：指的是双方就互动沙盘的制作、交付、使用等方面达成的协议。

第二条合同主体2.1 甲方：指房地产开发商，拥有示范区及相关权益的一方。

2.2 乙方：指专业从事互动沙盘制作的公司，负责互动沙盘的制作和交付。

第三条制作内容3.1 乙方应根据甲方的要求，制作符合示范区特点的互动沙盘。

3.2 互动沙盘应包含示范区内的建筑、景观、设施等元素，并保证其真实性和准确性。

3.3 乙方应提供互动沙盘的操作培训，确保甲方人员能够熟练使用。

第四条制作时间4.1 乙方应在甲方提供全部资料后，按照约定的时间完成互动沙盘的制作。

4.2 互动沙盘的制作时间不得超出甲方与乙方约定的期限。

第五条质量标准5.1 乙方应保证互动沙盘的制作质量，达到甲方的要求。

第六条交付与验收6.1 乙方应在约定的交付日期前，将互动沙盘交付给甲方。

6.2 甲方应在收到互动沙盘后，按照约定的时间进行验收。

6.3 甲方对互动沙盘的验收合格，即表示乙方完成了制作义务。

第七条付款与结算7.1 甲方应按照约定的付款方式，向乙方支付互动沙盘的制作费用。

7.2 乙方向甲方提供正式发票，甲方按照约定时间进行付款。

第八条保密与知识产权8.1 双方应对合同内容、示范区相关资料等保密信息予以保密。

8.2 互动沙盘的知识产权归甲方所有，乙方不得侵犯。

第九条违约责任9.1 乙方未按照约定时间完成互动沙盘制作的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

9.2 甲方未按照约定时间支付制作费用的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

第十条争议解决10.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

10.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。