下载文档原格式
管网合同施工6篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________第二条施工范围及要求1. 乙方负责施工的范围包括：_________2. 乙方负责施工的具体要求：_________第三条施工期限1. 乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保施工进度。
2. 具体施工期限根据工程实际情况和甲方要求确定。
第四条工程质量与验收1. 乙方应确保施工质量符合相关标准和甲方要求。
2. 甲方有权对施工质量进行监督。
如发现问题，乙方应及时进行整改。
3. 施工完成后，甲方会组织相关部门进行验收。
验收标准和方法按照合同条款执行。
如验收不合格，乙方应负责返修并承担相应费用。
4. 工程质量保证期为竣工验收后一年。
在保修期内，如发生质量问题，乙方应负责免费维修并承担相应费用。
第五条工程造价与支付1. 工程造价按照合同条款和甲方要求进行结算。
具体结算方式根据工程实际情况确定。
2. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款。
具体支付时间和金额根据合同约定执行。
如甲方未按时支付工程款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
3. 工程竣工验收后，乙方应提交结算报告和结算资料，甲方应在收到结算报告后尽快进行结算审核。
如因甲方原因导致结算审核延误，甲方应承担相应的违约责任。
4. 在合同履行过程中，如发生不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失时，双方应友好协商解决。
如协商不成时，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条安全与环保1. 乙方应确保施工过程符合相关法律法规和安全标准的要求。
如因乙方原因造成安全事故或环境污染时，乙方应承担相应的法律责任。
第1篇合同编号： [合同编号]签订日期： [签订日期]甲方（发包方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]鉴于：甲方因[项目名称]的建设需要，拟在[项目地点]进行[管网工程名称]的施工，乙方具备相应的施工资质和条件，愿意接受甲方的委托进行施工。
为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：[管网工程名称]1.2 工程地点：[项目地点]1.3 工程规模：[工程规模描述，如：总长度、总面积等]1.4 工程造价：[工程造价描述，如：总价、单价等]1.5 工程质量：[工程质量标准，如：合格、优良等]1.6 工程工期：[工程工期，如：起止日期、总日历天数等]第二条工程范围及承包方式2.1 工程范围：[详细描述工程范围，包括但不限于：施工图纸、工程量清单、施工技术规范等]2.2 承包方式：[说明承包方式，如：总价承包、单价承包、成本加酬金等]第三条工程进度3.1 工程进度计划：[提供工程进度计划，包括各阶段的施工内容和时间节点]3.2 进度调整：[说明工程进度调整的流程和条件]第四条工程质量4.1 工程质量标准：[详细描述工程质量标准，包括但不限于：材料质量、施工工艺、验收标准等]4.2 质量控制：[说明甲方和乙方的质量控制责任和措施]4.3 质量验收：[说明工程质量的验收流程和标准]第五条工程安全5.1 安全责任：[明确甲方和乙方的安全责任，包括但不限于：施工现场安全、施工人员安全、环境保护等]5.2 安全措施：[说明甲方和乙方的安全措施，包括但不限于：安全教育培训、安全防护设施、应急预案等]5.3 安全事故处理：[说明安全事故的处理流程和责任追究]第六条工程付款6.1 付款方式：[说明付款方式，如：按月付款、按工程进度付款、竣工付款等]6.2 付款比例：[说明付款比例，如：工程进度达到一定比例支付一定比例的款项等]6.3 付款时间：[说明付款时间，如：每月末支付上月工程款等]第七条合同变更7.1 合同变更条件：[说明合同变更的条件，如：工程量变更、工期变更、工程内容变更等] 7.2 合同变更程序：[说明合同变更的程序，包括：变更申请、变更审批、变更实施等]第八条违约责任8.1 甲方违约责任：[列举甲方可能违约的情形及相应的违约责任]8.2 乙方违约责任：[列举乙方可能违约的情形及相应的违约责任]第九条争议解决9.1 争议解决方式：[说明争议解决方式，如：协商、调解、仲裁、诉讼等]9.2 争议解决机构：[说明争议解决机构，如：仲裁委员会、人民法院等]第十条合同生效及其他10.1 合同生效：[说明合同生效的条件和时间]10.2 合同解除：[说明合同解除的条件和程序]10.3 合同附件：[说明合同附件的内容和数量]10.4 合同份数：[说明合同份数和保管方式]甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：地址：地址：电话：电话：传真：传真：邮箱：邮箱：本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，自双方签字盖章之日起生效。
第1篇甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方承建的甲方管网工程相关事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地址]3. 工程内容：[具体工程描述，如管道铺设、设备安装、管网改造等]4. 工程承包方式：[包工包料、包工不包料等]5. 工程总价：人民币[大写]______元整（小写）______元。
6. 工程工期：自[开工日期]起至[竣工日期]止，共计[工期天数]天。
二、工程承包范围1. 乙方负责本工程的施工，包括但不限于设计图纸范围内的管道铺设、设备安装、管网改造等全部工作。
2. 乙方应按照国家有关标准和规范，以及设计图纸的要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。
三、质量标准1. 工程质量标准：[具体质量标准，如合格工程、优良工程等]2. 乙方应严格按照国家标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方或其委托的质监部门的监督检查。
3. 如出现质量事故，一切损失由乙方承担，甲方不负任何责任。
四、工程款支付1. 甲方应按以下进度支付工程款：- 合同签订后[天数]内，支付合同总价的[百分比]%作为预付款；- 施工进度达到[百分比]%时，支付合同总价的[百分比]%；- 工程竣工验收合格后[天数]内，支付合同总价的[百分比]%；- 工程保修期满后，支付合同总价的[百分比]%。
2. 付款方式：[具体付款方式，如银行转账、现金等]。
五、违约责任1. 甲方违约责任：- 若甲方未能按约定支付工程款，应向乙方支付[违约金比例]%的违约金；- 若甲方原因导致工程延期，应向乙方支付[违约金比例]%的违约金；- 若甲方擅自变更工程设计，应承担由此产生的全部费用。
2. 乙方违约责任：- 若乙方未能按约定完成工程，应向甲方支付[违约金比例]%的违约金；- 若乙方施工质量不合格，应承担由此产生的全部费用；- 若乙方违反合同约定，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
管网工程施工合同范本合同编号：________甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方拟进行________（项目名称）的管网工程施工，乙方具备相应的资质和能力承担该工程的施工任务，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程内容：包括但不限于管道铺设、检测、维修等。
4. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行。
二、合同价款1. 合同总价：人民币________元。
2. 付款方式：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间节点双方另行商定。
三、工期要求1. 开工日期：________年____月____日2. 竣工日期：________年____月____日3. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。
四、质量要求1. 乙方必须按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量达到规定要求。
2. 对于施工中出现的质量问题，乙方应及时整改，并承担相应责任。
五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求，应向甲方支付违约金。
六、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________法定代表人或授权代表签字：________ 法定代表人或授权代表签字：________签订日期：________年____月____日签订日期：________年____月____日。
第1篇合同编号：_______签订日期：_______甲方（采购人）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（施工单位）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方需要建设供暖管网工程，乙方愿意承担该工程的施工任务，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______供暖管网工程2. 工程地点：_______3. 工程规模：_______4. 工程内容：供暖管网的设计、施工、调试及验收等5. 工程总投资：_______万元二、工程进度及工期1. 施工期限：自合同签订之日起_______日内完成工程。
2. 工程进度安排：详见附件《工程进度计划表》。
三、工程款项及支付方式1. 工程款项：甲方按照合同约定，在工程进度和工程质量达到约定标准后，向乙方支付工程款项。
2. 支付方式：甲方在工程进度达到约定节点时，向乙方支付相应的工程款项，具体支付比例由双方协商确定。
四、工程质量要求1. 工程质量标准：符合国家相关标准和规范要求，达到合格工程标准。
2. 工程验收：工程完成后，由甲方组织验收，乙方应积极配合验收工作。
五、工程安全与环境保护1. 施工安全：乙方应严格按照国家有关安全生产的法律法规和操作规程进行施工，确保施工安全。
2. 环境保护：乙方在施工过程中，应采取措施保护环境，减少对周边环境的影响。
六、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付_______%的违约金。
2. 乙方未按约定完成工程，应向甲方支付_______%的违约金。
3. 双方因故解除合同，应承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、合同生效及其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
市政管网施工合同协议书范本模板7篇篇1甲方（发包方）：XXXX市市政管理局乙方（承包方）：XXXX建设有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方市政管网施工工程事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：XXXX市市政管网施工工程工程地点：XXXX市城区及周边区域施工内容：包括但不限于管道铺设、检查井施工、管道安装等二、合同工期本工程合同工期为XX天，自乙方进场之日起计算。
如遇不可抗力因素或甲方原因导致工期延误，经甲方确认后，工期可相应顺延。
三、合同价款本工程合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整），具体单价及总价详见附件一《工程量清单及报价表》。
本合同价款已包含乙方完成本工程所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及税金等所有费用。
四、付款方式1. 甲方应按照合同约定的付款节点向乙方支付合同价款。
2. 乙方在完成工程量清单中约定的各项内容后，应向甲方提交书面验收申请，甲方应在收到验收申请后XX个工作日内组织验收。
3. 验收合格后，甲方应按照合同约定的付款节点支付剩余合同价款。
如甲方逾期支付，乙方有权按照中国人民银行同期贷款利率向甲方收取逾期利息。
五、双方权利和义务1. 甲方应确保施工场地具备施工条件，负责办理相关审批手续，确保乙方能够顺利进场施工。
2. 甲方应按照合同约定支付合同价款，如逾期支付，应承担相应的违约责任。
3. 乙方应按照合同约定的施工内容、工期和质量标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。
4. 乙方应加强施工现场管理，确保施工安全，如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的责任。
5. 乙方应按照合同约定完成工程量清单中的各项内容，如未能完成，应承担相应的违约责任。
六、违约责任1. 甲方如未能按照合同约定支付合同价款，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付逾期利息、赔偿损失等。
2. 乙方如未能按照合同约定完成工程量清单中的各项内容，应承担相应的违约责任，包括但不限于返还已支付的合同价款、赔偿损失等。
2024年供热管网施工合同范文
甲方：______________________（单位）
乙方：______________________（单位）
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就供热管网施工事宜达成如下协议，以资共同遵守：
一、项目名称：供热管网施工工程。
二、项目地址：______________________。
三、工程内容：供热管网施工工程，包括管道铺设、设备安装等相关工作。
四、施工期限：自双方签订本合同之日起，工期为_______天。
五、工程费用：本工程总造价为____________元，其中甲方支付____________元，乙方支付____________元，双方各自承担物料、人工等费用。
六、施工质量：乙方应保证施工质量符合国家标准及地方标准，一旦发现质量问题，应及时整改。
七、保修责任：工程竣工后，乙方应提供一年的质量保修期，保修期内出现问题，乙方负责维修。
八、履行方式：本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
九、违约责任：任何一方擅自解除合同或违反合同约定，应承担相应的法律责任。
十、争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
十一、本合同自双方盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：______________
以上为《供热管网施工合同范文》，请双方遵守协议内容，共同维护合同权益。
城市管网施工合同7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行城市管网施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________城市管网施工工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不仅限于管道铺设、设备安装、系统调试等。
二、合同工期1. 开工日期：本合同签订后第X天开始。
2. 竣工日期：开工日期后的XX天内完成。
三、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
该合同价款为固定总价，除不可抗力因素外，不因任何因素调整。
2. 支付方式：甲方应按以下节点支付乙方工程款：（1）合同签订后X日内支付合同总价的XX%作为预付款；（2）工程进度过半，经甲方确认后X日内支付合同总价的XX%；（3）工程竣工验收合格并交付使用后，支付合同总价的剩余部分。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的X日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 若甲方接到验收通知后X日内未组织验收，则视为已默认验收合格。
五、工程保修1. 保修期限：工程竣工验收合格之日起X年。
2. 保修内容：因乙方施工质量原因导致的工程问题。
3. 保修期间，乙方应对工程进行定期巡检，发现问题及时处理。
六、违约责任1. 若因乙方原因未按合同约定工期完成施工，乙方应支付逾期违约金。
逾期违约金按照每逾期一天，支付合同总价XX%计算。
2. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方应支付逾期付款利息。
逾期付款利息按照银行同期贷款利率计算。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责无偿修复并承担由此产生的全部损失。
市政道路管网施工合同范本6篇篇1甲方：XX市市政工程有限公司乙方：XX市道路管网施工有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行市政道路管网施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XX市市政道路管网施工项目2. 工程地点：XX市主城区及周边区域3. 工程内容：包括但不限于道路管网的设计、施工、调试及验收等4. 承包范围：具体以甲方提供的施工图纸为准二、合同工期1. 开工日期：以甲方书面通知为准2. 竣工日期：自开工日期起算，总工期为XX天3. 延期交工：如遇不可抗力因素或其他特殊情况，乙方可向甲方申请延期交工，具体延期时间双方另行协商三、合同价款与支付方式1. 合同价款：本合同总价为人民币XX元整（￥XXXXXX），具体单价及总价以双方确认的预算表为准2. 支付方式：- 预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款- 中期款：乙方完成合同约定工程量的一半后，甲方支付合同总价的XX%作为中期款- 尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的剩余部分作为尾款3. 税金：本合同价款为含税价，税率为XX%，由乙方自行缴纳相关税款四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 提供施工图纸及相关技术资料，确保其真实性和完整性- 按照合同约定支付合同价款- 协助乙方办理相关手续，确保施工顺利进行2. 乙方权利与义务：- 按照施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业标准- 合理安排施工进度，确保按期完成施工任务- 加强安全生产管理，确保施工过程中的人身和财产安全- 配合甲方进行竣工验收，确保验收合格率达到XX%以上五、违约责任1. 甲方违约责任：- 未按照合同约定支付合同价款的，每逾期一天，甲方应向乙方支付合同总价XX%的违约金2. 乙方违约责任：- 因乙方原因导致工期延误的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价XX%的违约金；逾期超过XX天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失- 因乙方原因导致工程质量不符合国家标准和行业标准的，乙方应负责返工修复，并赔偿因此造成的全部损失- 乙方在施工过程中发生安全事故的，由此产生的一切责任和费用由乙方自行承担，并赔偿因此给甲方造成的全部损失六、争议解决与适用法律1. 本合同的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律法规2. 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力2. 未尽事宜，可由双方另行协商补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力3. 本合同中的所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
住宅小区集中热力管网施工合同7篇篇1甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行住宅小区集中热力管网施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________住宅小区集中热力管网工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：本工程包括从热源到各栋住宅楼的热力管网施工，具体内容包括管道安装、保温、补偿器安装、阀门及附件安装等。
二、工程期限1. 乙方应在签订合同后十个工作日内进场施工。
2. 工程开工日期自进场施工之日起计算，至工程竣工并验收合格之日止。
3. 如遇下列情况之一，工期相应顺延：（1）因甲方原因导致工程无法按时开工；（2）因不可抗力导致工程无法按时完成。
三、工程造价及支付方式1. 本工程总造价为人民币______元整（大写：______元整）。
此造价为包工包料价，包括材料费、人工费、机械费及其他相关费用。
2. 支付方式：合同签订后三个工作日内，甲方支付乙方总造价的______%作为预付款。
工程竣工并经甲方验收合格后，支付至总造价的______%。
剩余______%作为质保金，自验收合格之日起一年后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后七个工作日内组织验收。
验收合格后，双方签订验收报告。
3. 如工程存在质量问题，乙方应无偿返修。
五、安全施工及保修责任1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
管网施工合同（热门7篇）合同屋管网施工合同第1篇包发单位（简称甲方）承包单位（简称乙方）为了保证本工程施工安全，顺利完成工程任务，按照《中华人民共和国合同法》、国电公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全施工管理规定》和四川省电力公司资阳公司的有关规定，经甲、乙双方协商，签定本协议。
一、协议范围本协议包括石湍镇长沟村高低压线路及户表工程安全工作。
二、双方安全职责（一）甲方职责：1、施工管理中，严格贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，监促乙方在施工中提高安全施工管理水平，保障设备、职工在劳动工程中的安全。
2、严格审查乙方施工人员素质（含负责人、技术员、工人）及特种作业人员取证（安全合格证、操作证）情况。
3、严格审查乙方有满足工程需要，保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、安全用具。
4、负责检查、监督执行工程的施工“作业指导书”乙方全部实施。
5、开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底和考核。
6、有权监促检查乙方在执行安全工作规程和有关规定中的违章行为，制止违章作业，必要时有权令乙方停工或给予经济惩罚。
7、监督与监促乙方对现场使用民工的安全管理。
（二）乙方职责：1、在施工中要严格贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实各种安全工作规程、规定，保障设备、职工在施工过程中的安全。
2、向甲方提供真实的保证安全施工的机构。
经过检查和试验合格的机械，工器具及安全防护设施用具的配备资料。
3、向甲方提供真实的施工人员的技术素质（包括负责人、技术人员和工人）及特种作业人员取证资料（安全合格证、操作证）。
4、严禁使用未成年和不适合现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。
5、工程开工前必须自上而下进行安全技术交底，全体施工人员均应掌握工程特点及施工安全措施。
6、在施工过程中要严格执行施工“作业指导书”。
开工前应组织施工人员学习《电业安全工程规程》、《电力建设安全工作规程》等规程规定，并经考试合格后方可进行工作。
7、加强对临时工的现场管理工作，对所使用的民工进行安全知识教育，临时工不得从事高空和电气作业。
8、定期或不定期组织施工现场安全检查，及时纠正违章行为，制止违章作业，必要时应停工处置不安全因素。
9、乙方必须接受甲方的监督、管理和指导，对甲方提出的安全意见必须及时整改。
10、严格按照《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》组织施工。
三、双方在工程中如违反安全合同中任何条款，导致发生的事故，按其责任划分各自承担安全责任。
四、参照《电力建设安全施工管理规定》的通知中第八十条规定，甲方预扣与乙方签定的施工合同价款的5%作为安全施工保证金。
发生死亡事故扣除保证金的101%；发生重伤事故扣除保证金的50%。
甲方：法定代表人（委托人）：乙方：施工负责人：年月日管网施工合同第2篇发包方（甲方）：委托代表人：电话：承包方（乙方）：委托代表人：电话：为确保一号城邦小区污水排水通畅，本着公平公正平等自愿、互利共赢的原则，经甲乙双方协商同意定立本小区雨污排水管网施工协议内容如下：一、工程承包方式：包工、包机械开挖回填和各种大小型工具，包施工技术，包使用材料运输及二次搬运，不包料。
二、工程承包内容：排水管网，检查井，化粪池施工具体做法：1. 排水管网做法：根据设计及甲方要求确定管网位置，坡度，坡向放管沟线——挖管沟土方——根据坡度清理平整，沟底找平——拉线安装排水管，临时用土稳固——回填松散土方——管沟全线回填。
2. 检查井做法：根据排水管底标高找出井底标高，井底标高完成面低于管底20cm——原土夯实——浇10cm厚混凝土垫层，直径≥1.5米——砖砌240mm净直径1.0米——0.7米检查井壁——内粉井壁内侧——根据标高安装井圈和井盖。
3. 化粪池做法：确定化粪池位置、标高进行放线——挖化粪池土方——找出化粪池底，做到进高排低——安装化粪池——连接进排水管网——回填土方——砌化粪池井口——安装化粪池井圈井盖。
三、质量要求：1.排水管网坡向坡度正确、连接严禁，到位牢固、排水通畅、覆土回填到位、做好成品保护。
2.检查井施工要求井深、直径符合甲方要求、砌体灰浆饱满、抹灰后井壁不透水，井圈井盖安装平整稳固。
3.化粪池施工，埋深要求与排污管网的标高一致，做到进高排低，四周回填土轻压或水侵填实。
四、包工费计取办法：排水管网（管径110mm～500mm）按每米15元计取包工费，检查井（净内径底口1米，上口0.7米）按每个180元计取包工费，化粪池（4m3～16 m3）均按200元/个计取包工费。
最终按实际完成工程量结算。
五、包工费支付办法：按工程量完成50%经甲方验收合格支付已完工程量的40%，工程全部完成经甲方验收合格，通水试验无质量问题付清包工费。
六、工期要求：总工程量排水管网约500米，检查井约50个，化粪池约9个。
总有效工期要求15天完成，开工日期以实际开工日期为准。
逾期一天罚款200元。
七、安全文明施工：乙方进入施工现场的施工人员以及管理人员在施工过程中，无论任何原因发生的任何工伤事故，带来的一切经济损失和法律责任均由乙方承担。
乙方进场的施工人员应遵守甲方各项管理制度，听从甲方的指挥，配合甲方管理，接受甲方管理人员的管理和检查监督，做到安全生产文明施工，否则甲方有权按相关规定对乙方经济处罚。
八、协议生效及终止：本合同自甲乙双方签字后开始生效，协议内容履行完毕自动失去效率。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方应共同遵守，不得违约，任何一方违约，均应承担给对方造成的损失，如对协议内容双方有争议进行友好协商解决。
调解不成向当地法院申诉。
发包方（甲方）：承包方（乙方）：法定代表人：法定代表人：日期：日期：管网施工合同第3篇发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费 ____万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从________年____月____日至________年____月____日。
二、工程价款的支付方式1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。
3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（11019）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。
5%偿还违约金，并累计计算。
工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理1、工程所需主材需经甲方审定。
乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。
2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。
甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
4、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议及其它1、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
2、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。
3、未尽事宜，双方另行协商。
4、附则：甲方（签章）：乙方（签章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：年月日年月日管网施工合同第4篇发包方（甲方）：委托代表人：电话：承包方（乙方）：委托代表人：电话：为确保___小区污水排水通畅，本着公平公正平等自愿、互利共赢的原则，经甲乙双方协商同意定立本小区雨污排水管网施工协议内容如下：一、工程承包方式：包工、包机械开挖回填和各种大小型工具，包施工技术，包使用材料运输及二次搬运，不包料。
二、工程承包内容：排水管网，检查井，化粪池施工具体做法：1.排水管网做法：根据设计及甲方要求确定管网位置，坡度，坡向放管沟线——挖管沟土方——根据坡度清理平整，沟底找平——拉线安装排水管，临时用土稳固——回填松散土方——管沟全线回填。
2.检查井做法：根据排水管底标高找出井底标高，井底标高完成面低于管底20cm——原土夯实——浇10cm厚混凝土垫层，直径≥1.5米——砖砌240mm净直径1.0米——0.7米检查井壁——内粉井壁内侧——根据标高安装井圈和井盖。
3.化粪池做法：确定化粪池位置、标高进行放线——挖化粪池土方——找出化粪池底，做到进高排低——安装化粪池——连接进排水管网——回填土方——砌化粪池井口——安装化粪池井圈井盖。
三、质量要求：1.排水管网坡向坡度正确、连接严禁，到位牢固、排水通畅、覆土回填到位、做好成品保护。
2.检查井施工要求井深、直径符合甲方要求、砌体灰浆饱满、抹灰后井壁不透水，井圈井盖安装平整稳固。
3.化粪池施工，埋深要求与排污管网的标高一致，做到进高排低，四周回填土轻压或水侵填实。
