工程保险

科技信息　０科技与法制ｏ　ＳＣＩＥＮＣＥ＆ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　２０１０年第１１期　

工程保险理赔要点　

石新民　

（新疆交通建设管理局　新疆　乌鲁木齐８３００４９）　

【摘要】建筑企业目前没有专门人员对建筑工程保险进行研究，出险后理赔经常处于被动地位，为改变这种被动状况，从保险责任与理赔　

资料两方面提出理赔要点，供被保险人参考。　

【关键词】工程保险；保险责任；理赔资料　

Ｏ前言　

从经济角度讲。保险是分摊灾害事故的一种经济方法。建筑工程　

保险就是投保人或被保险人（投保人或被保险人包括建设单位或施工　

单位）把在建工程的风险转嫁给保险公司的一个过程。大多大型在建　工程投保了建筑工程保险，但出险后理赔是比较头痛的事，由于被保　

险人不太了解保险条款的基本保险责任和理赔所需资料，对被保险人　

理赔造成了一定的被动。　

建筑工程保险有：建工基本险、建工综合险和建工一切险，现在就　

建筑工程一切险作一介绍。　

１　保险责任　

了解保险责任可以为理赔提供指导。建筑工程一切险保险责任比　较广泛．除了列明除外责任外都属于保险责任。　

１．１物质损失　

１．１．１责任范围　１）在保险期限内，保险单明细表中分项列明的保险财产在列明　

的工地范围内，因保险单中列明的除外责任以外的任何自然灾害或意　

外事故造成的物质损坏或灭失（以下简称“损失”），保险公司按保险单　的规定负责赔偿。　

２）对保险单列明的因发生上述损失所产生的有关费用．保险公司　亦可负责赔偿。　

３）保险公司对每一保险目的赔偿责任均不得超过保单明细表　中对应列明的分项保险金额以及保险单特别条款或批单中规定的其　

他适用的赔偿限额。但在任何情况下，保险公司在保险单项下承担的　对物质损失的最高赔偿责任不得超过保险单明细表中列明的总保险　

金额。　１．１．２　自然灾害与意外事故的定义　

１）自然灾害：指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、　洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、血崩、火山爆发、地面下沉及其他人力不　

案例1某工程合同规定竣工，在实际施工过程中，先后因下列原因导致关键线路中的工程延误93天．

（1)日，因设计变更等候图纸停工10天

（2）日，因正常阴雨气候影响施工质量，监理工程师下令停工11天

（3）日，因承包商设备故障而停工61天

（4）日．发生了合同规定的不可抗力事件而停工11天．

问题：1）承包商应要求工期延长索赔多少天？为什么？

2）监理工程师应批准承包商展延工期多少天？为什么？

3）如果业主仍要求承包商在原定的工期内竣工，监理工程师应如何处理？

答案

因设计变更等候图纸停工10天

监理工程师下令停工11天

不可抗力事件停工11天 总计32天

以上32天可在工期中顺延，在合同约定中，这属于甲方（业主）的责任范围；而承包商（乙方）由于自己设备故障而停工的61天，属于乙方责任范围，无工期顺延理由。

合同规定竣工，承包商只能在此日期顺延32天交工，否则，即为违约，应按合同约定中的处罚条款执行。

案例 2

徐某于２００２年１月８日与Ａ房地产公司签订了一份购房认购书。双方约定，徐某购买Ａ房地产公司房屋一套，房价款为２３．７万元，同时，双方在认购条件一款中作出约定：“认购方在签订认购书时交纳认购定金３万元，于２００２年１月２１日至１月３０日期间，携认购书及其他相关文件到销售中心与卖方签约。如认购方未在认购期限内，与卖方就认购物业一事签订商品房预售合同及其他相关文件，则卖方有权解除本认购书的履行，并将认购方已购物业另行处理，且认购方已交定金将不予退还。”后

徐某得知开发商没有预售许可证后，又提出待开发商取得预售许可证后再签订预售合同并付首付款，被开发商拒绝。这种情况下，徐某将Ａ房产公司诉至法院，要求双倍返还定金６万元。

一审法院审理时认为，本案争议焦点有三个：认购书是否有效；３万元的性质；原告事先是否知道被告没有预售许可证。一审法院经审理认为，商品房预售必须具有预售许可证，而Ａ房地产公司未取得预售许可证，违反了法律的强制性规定，认定认购书无效。认购书被确定无效后，定金即失去担保效力，判决被告返还徐某定金３万元，驳回徐某要求双倍返还定金的诉讼请求。

海外工程保险简介

一、海外工程保险的常见风险

1、财产损失风险

由于风险事故的发生导致工程标的、附属工程、临时建筑和施工机具发生损毁、灭失和贬值的损失

如：自然灾害：雷电、暴风、龙卷风、暴雨、洪水、地震、地陷、崖崩、雪灾、雹灾、冰凌、泥石流等。如机械电器设备故障：如电线短路造成火灾，致使建设工程受损，或施工机械故障，致使工程进度受阻，造成停工损失等。

2、责任风险

在工程的建设期间，业主作为工程的所有人和建设项目的行为人，承包商作为项目建设的行为人或者施工机具的所有人在从事与工程建设有关的活动中，在工地及附金区域，由于疏忽或者过失造成第三者的人身伤亡或者财产损失，依法应当承担的经济赔偿责任。

如：技术风险，设计缺陷或错误；施工工艺不当；工艺设计未达到相关指标或未考虑操作安全性等试车风险：如机械、钢结构工程，工程标的物灾设计、施工、材质或制造中的缺陷，由于没有开动而显露不出来，而在试车阶段才会表现出来。

3、 政治风险

1）、 行政当局行为：如没收、征用

2）、罢工、暴动和民众骚乱

3）、 战争、敌对行为等

4、雇员风险

由于风险事故的发生导致与工程建设有关人员的人身伤亡。

5、 运输风险

运输途中，原材料、设备等损失 1）、 设备、原材料的进出口

2）、 设备、原材料的内陆运输

6、财务损失风险

由于承保风险事故的发生可能产生的相关费用损失，如施救费用、清理场地费用和专业费用等。

二、 海外工程保险的常用险种

1、 建筑期

建安工程一切险及第三者责任险、货物运输保险、雇主责任保险、人身意外险

2、 运营期

石油天然气一切险、财产险、机损险、利损险

三、海外工程保险的必要性

在海外工程得建设过程中，一旦发生意外造成工程物质损失，工程将很有可能不能按期完成，以至于不能偿还银行贷款。因此为了保障承包方，业主以及贷款银行的利益，工程保险是至关重要不可或缺的。

 特点：保费规模大

工程施工都有买什么保险

1. 施工一切险

施工一切险是指在工程施工全过程中，对施工过程中因不可抗力、意外事故或施工方失职造成的工程物理损失、工程设备、机械设备、临时设施、施工材料及人身财产损失所购买的保险。这种保险可以全面覆盖施工项目中可能发生的各类意外情况，减少因不可抗力而导致的经济损失。

2. 施工责任险

施工责任险是由施工单位或承包商购买的，用于弥补因工程施工所产生的人身伤害、财产损失和第三者责任索赔所引起的经济损失。该险种包括施工过程产生的施工责任和交付使用后的产品质量责任。

3. 工程施工意外伤害保险

工程施工意外伤害保险是针对施工现场工人发生意外伤害而购买的一种保险。这种保险可以为施工现场的工人提供医疗保障和相应的赔偿，减轻施工单位在意外发生时的经济负担。

4. 工程施工机械设备损坏险

工程施工机械设备损坏险是为了保障施工现场使用的各类机械设备，在使用过程中因故障、磨损或者不可抗力造成的损坏而购买的一种保险。这种保险可以为施工单位提供相应的损失赔偿，减轻因机械设备损坏而导致的经济损失。

5. 工程施工法律责任保险

工程施工法律责任保险是为施工单位或承包商购买的一种保险，用于消除施工过程中因不可抗力或意外事故而导致的违法责任或索赔责任。这种保险可以覆盖施工现场在施工过程中可能面临的各类法律责任和索赔责任，减轻因违法责任而导致的经济损失。

6. 工程施工财产一切险

工程施工财产一切险是为建筑工程的施工企业所购买的财产保险，保障施工现场内的各类施工设备、建材、人员住宿和办公设施等财产在施工过程中可能遭受的意外损失。这种保险可以减轻因施工现场财产损失而导致的经济损失。

此外，还有一些特殊类型的保险，如建筑工程质量保证险、建筑工程环境污染责任保险等，都是为客户购买的一种保险。它们可以根据不同的需求为工程施工提供全面的保障，保障施工单位在工程施工中的利益和合法权益。

综上所述，工程施工过程中需要购买的保险种类繁多，不同的保险种类可以根据具体情况进行选择和购买，以应对不同的风险和保障施工单位的合法权益。在购买保险时，施工单位应根据自身特点和施工需求，选择合适的保险产品，并及时向保险公司购买，以确保在施工过程中能够获得充分的保障和赔偿。同时，施工单位也应严格遵守保险合同的约定，保持保险资料的完好和及时缴纳保险费，以保障保险的有效性和及时受益。通过购买合适的保险，施工单位可以有效降低施工风险，保障工程施工的顺利进行和施工单位的合法权益。