顶管协议书范本
- 格式：doc
- 大小：55.50 KB
- 文档页数：5
工程劳务协议书
工程名称：
甲方：
乙方：
签订日期：年月日
签订地点：
第一部分协议条款
甲方（全称）：
乙方（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关的法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
二、工程承包范围和内容
施工范围为浞钢中水管道工程（新四街至宝通街段）的顶管工程，施工内容包括基坑开挖、顶进后座及坑内平台安拆、机械及附属设施安拆、顶管接口外套环、管道安装、顶进、照明、取土、通风、闭水试验等顶管施工所包含的所有内容。
三、承包方式
包工、包料、包安全、包措施等为完成顶管施工发生的一切费用。
四、合同工期
4.1 开工日期：2017年月日（以实际进场时间为准）。
4.2 竣工日期：开工后天内，如由于甲方原因变动，甲乙双方另行协商。
4.3 以竣工日期为限，每延误1 天完工，罚5000元；从延误第11天起每延误1 天完工，罚 4 万元。
如由于甲方征地拆迁问题引起延误，工期相应顺延。
五、质量标准
5.1 本工程应达到的质量标准：合格。
5.2 乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
如果乙方在《建设工程质量管理条例》规定的保修期内未按甲方要求对该工程进行保修，甲方可以自行保修，所发生的费用从质保金中扣除，费用超过质保金部分由乙方承担。
六、合同价款
合同采用固定综合单价，Φ1000Ⅲ级钢筋混凝土管顶管综合单价均为
2400 元/延米。
以上双方约定的单价为固定综合单价，结算时不予调整。
计价和结算工程量以甲乙双方共同测定的实际完成合格工程量为准。
综合单价已包括乙方为实施和完成所承担范围内顶管工程所需的劳务、材料（不含甲方供应管材）、机械等直接费、措施费、规费、安全文明施工费、管理费、施工队伍调遣费、合同实施期间的物价上涨等所有风险，单价在施工期间直至合同期满不作任何调整。
乙方在签约前应认真踏勘施工现场，调查市场，熟悉施工环境和合同内容及图纸情况，充分考虑对本工程有影响或起作用的风险。
进场后不得以上述理由提出综合单价调整或工期延长的要求。
由于乙方采取方案不成熟、措施不力等造成本合同工程的一切损失、工期延误及施工费用的增加均由乙方自行承担；因上述情况和甲方要求造成不能连续施工、停工、窝工损失，不再向甲方索赔，已视为包含在合同综合单价内。
七、甲乙双方驻场人员
7.1 甲方驻工地代表
姓名：职务：
7.2 乙方驻工地代表
姓名：职务：
7.3 乙方授权下列人员在约定的职权范围内作为其代表并保证所有人员资料的真实性：乙方授权管理人员一览表（附表3）
八、甲乙双方权利和义务
8.1 甲方工作
8.1.1负责施工现场三通一平，使施工现场具备施工条件。
8.1.2负责工程技术交底。
8.1.3按约定向乙方支付工程款。
8.2 乙方工作
8.2.1自行解决餐饮住宿、材料设备放置、生产生活用水用电，其费用自理；
8.2.2自行负责承担施工任务所需要的机械、设备及能耗；
8.2.3乙方自行负责施工降水、排水、照明、通风和施工现场围挡等措施项目，费用已包含在综合单价中。
8.2.4乙方按施工图纸及技术交底要求施工，施工质量执行国家相关规定，
质量目标执行甲方技术标书承诺目标，安全文明目标执行国家及地方相关规定并
执行甲方技术标承诺目标；
8.2.5乙方自行负责施工过程中的安全生产工作，负责施工过程中相关安全措施。
乙方施工现场所发生的任何安全责任事故均由乙方自行负责，并承担由此发生的一切费用；
8.2.6乙方必须严格管理作业人员，人员进场后向项目部提供身份证复印件；乙方管理人员及作业人员必须服从甲方安排。
8.2.7乙方每个作业面的管理人员和技术负责人必须常驻施工现场，如需离开须向甲方现场主管请假，擅自离开现场的每人每天罚款500元。
8.2.8乙方自购材料必须按甲方规定提供齐全的产品质量证明文件，并进场同时上报甲方委托送检，相关检测和业务费用由乙方承担，费用由项目部代付，在乙方当月工程款中扣除。
8.2.9保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，如因乙方施工原因造成环境污染而造成的一切损失由乙方负责，交工前清理现场达到平整清洁，承担因自身原因违反有关规定造成的损失。
8.2.10为了迎接上级检查工地需要整理现场，乙方无条件的听从甲方安排、调遣。
如因乙方不服从甲方安排造成上级检查不合格而对甲方所带来的一切损失由乙方负责赔偿。
8.2.11乙方不得以甲方的名义对外发生经济关系，否则后果自负并赔偿甲
方因此而受到的损失。
九、质量与验收
9.1 工程质量达不到约定标准的部分，甲方可以要求乙方拆除和重新施工，直到符合约定标准。
因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
因乙方违章施工、偷工减料等行为致使甲方受到行政处罚、业主扣款和遭受其他损失的，乙方承担一切经济及返工责任。
9.2 工程具备隐蔽条件或达到的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时内以书面形式通知甲方验收。
通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
验收合格，乙方方可继续施工。
验收不合格，乙方在甲方驻工地代表限定的时间内修改后重新验收。
十、工程款（进度款）支付
10.1 工程开工后，工程款（进度款）支付的方式和时间：
0000
10.2工程量确认
工程量以甲方交底和实际完成的合格工程量计算。
十一、竣工验收与结算
乙方应于竣工验收后一个月内向甲方递交结算报告，甲方收到结算书后28天内给予乙方回复，结算后与甲方签订施工结算书，确认乙方实际完成的工程量、工作量，承诺与甲方的债权、债务关系。
结算时，对于施工过程计价中未计量，并发生超过7天的合同外工程项目，甲方认定该项费用由乙方自行承担，不进入计价和结算。
十二、质量保修
12.1 本合同工程质量保修期限为贰年。
12.2 该工程的质量保修期，自竣工验收合格之日起计算。
12.3 质量保修的范围：
乙方所有参与施工的项目和内容。
12.4 乙方在接到甲方维修通知之日起7日内派人履行保修责任，乙方未在约定期限内派人保修的，甲方可以自行保修，费用由乙方承担。
12.5 发生紧急抢修事故的，乙方在接到甲方通知后，应当立即到达事故现场抢修，否则该事故造成的损失由乙方承担。
十三、合同效力
13.4、本合同一式四份，具有同等效力。
协议书自双方签字后生效。
十四、争议解决方式
产生争议时，由甲乙协商，如协商未能达成一致时，双方约定向甲方法人所在地法院裁决，裁决结果为终裁
甲乙双方签字盖章：
甲方：乙方：
甲方代表人：乙方代表人：
日期：日期：。
