工程内部劳务合作承包协议书

工程劳务合作协议书第一篇范文：合同编号：[请填写合同编号]甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为乙方提供工程劳务，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程工期：__________二、劳务要求2.1 乙方应按照甲方的要求，提供相应的劳务人员，并保证劳务人员的素质和技能。

2.2 乙方应确保劳务人员在施工过程中遵守国家法律法规，严格遵循施工安全操作规程，确保工程质量。

2.3 乙方应负责劳务人员的工资、福利、保险等事项，并承担相关法律责任。

三、劳务费用3.1 甲方应按照双方约定的价格支付乙方劳务费用。

3.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，甲方有权按照约定向乙方追究违约责任。

3.3 甲方应按照约定时间和方式支付劳务费用，逾期支付的，应按照约定向乙方支付逾期付款违约金。

四、保密条款4.1 双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。

4.2 未经对方同意，不得向第三方披露对方的商业秘密和机密信息。

4.3 双方违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定6.1 合同附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

6.2 合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

6.3 双方应遵守国家法律法规，共同维护合同的履行。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________请根据实际情况填写合同编号、甲方乙方信息、工程概述等内容，并附加相关附件。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXP E R S O N A L2024年度工程清包劳务合作协议本合同目录一览第一条合作协议的概述1.1 清包劳务合作的内容1.2 合作双方的权益和义务第二条工程概述2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程时间表第三条劳务供应3.1 劳务人员数量和质量3.2 劳务人员的培训和管理3.3 劳务人员的工资和福利第四条工程材料和设备4.1 材料和设备的供应4.2 材料和设备的使用和管理4.3 材料和设备的质量标准第五条工程质量控制5.1 质量标准的制定和执行5.2 质量检查和验收5.3 质量问题的处理第六条工程进度管理6.1 工程进度的计划和执行6.2 工程进度的监督和调整6.3 工程进度的报告和沟通第七条安全生产管理7.1 安全生产的责任和措施7.2 安全事故的处理7.3 安全生产的培训和教育第八条合同价格和支付8.1 合同价格的确定8.2 支付方式和时间8.3 价格调整和变更第九条合同的履行和变更9.1 合同的履行期限9.2 合同的变更程序9.3 合同的解除和终止第十条争议解决10.1 争议的解决方式10.2 仲裁或诉讼的程序和地点10.3 保密条款第十一条合同的生效和终止11.1 合同的生效条件11.2 合同的终止条件11.3 合同终止后的义务和责任第十二条合同的附件12.1 附件的清单和内容12.2 附件的有效性和优先权第十三条合同的签字和盖章13.1 合同签字和盖章的程序13.2 签字和盖章的有效性和证明第十四条其他条款14.1 附加条款和补充协议14.2 法律适用和解释14.3 合同的完整性和修改记录第一部分：合同如下：第一条合作协议的概述1.1 清包劳务合作的内容本合同是指由甲方作为工程业主，乙方作为劳务供应商，双方就工程清包劳务合作所达成的明确协议。

乙方根据甲方的要求，提供符合约定标准的劳务人员，完成甲方指定的工程清包工作。

工程劳务合作协议范本一、合作条件甲方组织以为项目负责人的作业班组，乙方组织人员、机具进场施工，服从总承包方质量、安全、文明施工等管理规定，乙方筹措资金和运营资金以满足施工要求。

二、合作范围甲方与施工单位签订的本工程《建设工程施工劳务分包合同》、《补充协议》中明确的全部内容，以及在本工程施工过程中所增减、变更的施工内容，均属合作范围。

三、目标要求甲方与建设单位签订的《建设工程施工劳务分包合同》、补充协议》各项条款乙方必须严格履行。

甲方有责任、并有权对该工程的工期、质量、安全生产、用款情况等随时进行监督检查，乙方应主动配合。

四、施工质量要求乙方必须严格按照国家建筑施工规范和工程验收标准安排施工和验收，若发生施工质量事故，全部经济和法律责任概由乙方承担。

施工过程中，甲方技术质安部门有权和有责任到现场监督指导，发现违反规范施工和违章作业行为，有权现场制止。

五、安全生产责任1、乙方必须完善现场各种安全保障措施，严格按照政府职能部门的有关规定执行，接受有关职能部门的检查，必须做到安全生产、文明施工，必须对本工程使用人员实行团体意外伤害保险(保险单复印件交甲方备查，工程完工原件交甲方存档)，本工程有关所有安全责任由乙方全权负责，并承担一切经济和法律责任。

2、建设单位未按合同规定或已到结算点未拨付工程款，甲方支持乙方不再继续施工;乙方施工期间，绝不能发生闹事、堵路、上访等现象发生，否则，所造成的一切经济损失及法律责任全部由乙方负责，给甲方造成名誉损失的，乙方赔偿甲方5_______万元。

3、甲方有权定期和不定期对工程项目的安全、质量、财务、税收、农民工工资的发放等进行综合检查，乙方必须积极配合;发现问题，乙方应按要求立即整改。

4、乙方因施工安全、质量、农民工工资发放等事件，需要甲方配合处理，乙方每次每天支付甲方人员___元出场费。

六、利益分配乙方按本工程结算总造价的____%向甲方交纳管理费及税金(其中：管理费%，营业税及附加%，所得税%);如营业税及附加费、所得税等在工程所在地税务机关缴纳，甲方不再代扣代缴，乙方当月必须向甲方提交所开发票、完税凭证、工程辅助材料发票、工程作业人员工资表及身份证复印件及相关发票;有关部门按规定应收取的其他费用，由乙方承担;该工程税后利润全部归乙方。

工程项目内部合作协议工程项目内部承包协议三篇甲方： (以下简称甲方)乙方： (责任承包人)(以下简称乙方)甲方与xxxx有限公司(缩写“转包单位”)于xxxx年 xx月签订《建设工程施工合约》(缩写施工合约)，乙方在充份介绍并知悉甲方中标工程的基本情况及甲方与转包单位就该中标项目所签定的施工合约及有关文件的全部内容，并愿信守和履行职责甲方与转包单位所签定的有关本工程的全部合约义务，自愿承揽该工程。

为全面履行与发包单位签订的施工合同、强化企业管理，提高企业的经济效益，确保工程项目优质、高效、安全、如期完成;根据有关法律法规，经双方充分协商一致，签订本内部承包协议书(以下简称协议书)，以资共同遵守。

第一条工程项目基本情况发包单位 xxxx有限公司工程名称 xxxx建筑面积xxxx平方米工程地点xxxx工程类别承揽范围xxxx合约工期xxxx日历天质量目标合格合同总价xxxx万元整其它目标/文明施工目标合乎有关规定备注第二条责任承包人基本情况责任承包人：本协议书所称责任承包人，是指受甲方委派对本工程施工过程全面负责的项目管理者，是甲方在本工程上(本协议范围内)的授权代表，对工程质量、职业健康安全、环保、文明施工、工期和工程成本等全面负责。

责任承包人基本情况责任承包人身份证复印件附于后名称xxxx法定代表xxxx公司住址xxxx资质证书xxxx联系电话xxxx手机号码xxxx第三条承揽原则本项目承包原则：独立核算，盈亏自负，包死基数，确保上交，以乙方名下的个人财产担保。

第四条承揽指标1、上交税费指标：乙方上交的管理费(含正常纳税)按工程决算总价的xx% 收取，一次包干;若乙方未按第五条的一(四)款”发票要求”执行而产生的额外税费由乙方承担。

地方建设行政费、保险等费用按标准，另由乙方承担。

2、工期目标：保证在甲方与发包方签定的施工合同工期内竣工。

3、质量目标：合格,按施工合同。

4、安全生产、文明施工目标：按施工合约。

合同编号：__________工程劳务合作协议第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程量：_______1.5工程质量标准：_______第二条劳务交付及验收2.1乙方应按合同约定的内容和质量标准，完成工程的劳务作业。

2.2劳务交付时间：乙方应于_______年_______月_______日前完成全部劳务作业。

2.3验收：甲方应对乙方的劳务作业进行验收，验收合格后支付劳务报酬。

第三条劳务报酬3.1乙方的劳务报酬为人民币（大写）：_______元（小写）：_______元。

3.2甲方支付劳务报酬的方式为：_______。

3.3乙方完成劳务作业后，甲方应在验收合格后_______日内支付劳务报酬。

第四条乙方的义务4.1乙方应按照甲方的要求，按时完成劳务作业。

4.2乙方应保证劳务作业的质量，确保达到约定的质量标准。

4.3乙方应遵守国家法律法规，不得违法经营。

4.4乙方应对甲方的技术和商业秘密保密。

第五条甲方的义务5.1甲方应按照约定提供施工场地和施工条件。

5.2甲方应按时支付乙方的劳务报酬。

5.3甲方应对乙方完成劳务作业提供必要的协助。

5.4甲方应对乙方的人员和设备提供必要的保护。

第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成劳务作业的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的_______%。

6.2甲方未按照约定支付劳务报酬的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的_______%。

6.3甲乙双方因违反合同导致工程损失的，应依法承担赔偿责任。

第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程劳务作业完成之日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲方应确保提供的施工场地和施工条件符合合同约定，以便乙方按时完成劳务作业。

内部劳务承包协议5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚实、信用、公平的原则，经友好协商，就甲方将部分劳务项目承包给乙方施工达成以下协议：一、承包工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 承包范围：__________（具体范围详见附件）二、承包方式乙方采用包工不包料的方式承包本工程，即乙方负责提供劳务人员，并按照甲方的要求完成相应的劳务工作。

甲方负责提供工程所需的材料、设备及其他相关资源。

三、工期要求1. 乙方应按照甲方的施工进度要求，按时完成相应的劳务工作。

2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保施工质量。

2. 工程完工后，乙方应组织自检，并提前通知甲方进行验收。

甲方验收合格后，方可进行下一道工序。

3. 如因乙方施工质量问题导致返工或整改，乙方应承担相应的责任和费用。

五、合同价款与支付1. 本工程劳务承包费用为人民币_____元（大写：_____元整）。

该费用包括但不限于乙方劳务人员的工资、社保、管理等费用。

2. 甲方按照工程进度支付劳务费用，具体支付时间和金额详见附件。

3. 乙方在收到劳务费用后，应按照国家规定缴纳相关税费。

六、安全施工1. 乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。

2. 乙方应对其劳务人员进行安全教育和培训，提高安全意识。

3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的责任和损失。

七、违约责任1. 如因乙方原因造成工期延误、质量不达标等违约情况，乙方应承担相应的违约责任，并支付违约金。

2. 甲方未按合同约定支付劳务费用的，应按未支付金额的一定比例向乙方支付违约金。

3. 双方其他违约行为，应按照《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任。

第1篇协议编号：_______甲方（合伙人）：_________________________乙方（合伙人）：_________________________鉴于甲方拥有丰富的建筑行业经验和一定的项目资源，乙方具备较强的施工技术力量和劳动力资源，双方本着平等互利、共同发展的原则，经友好协商，达成如下合伙协议：一、合伙目的1. 甲乙双方共同出资，组建一支建筑劳务队伍，从事建筑劳务业务。

2. 通过双方的共同努力，实现资源共享、优势互补，提高施工效率，降低成本，提高市场竞争力。

二、合伙期限1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

2. 合伙期限届满前____个月，任何一方均有权提出终止合伙关系，但应提前书面通知对方。

三、出资及分配1. 甲方出资人民币____元，占合伙企业注册资本的____%。

2. 乙方出资人民币____元，占合伙企业注册资本的____%。

3. 甲方以设备、技术、经验等无形资产出资，乙方以施工队伍、劳动力等实物资产出资。

4. 合伙企业所得利润按照甲乙双方出资比例进行分配，具体分配方案如下：- 甲方：____%- 乙方：____%5. 合伙企业亏损按甲乙双方出资比例承担。

四、经营管理1. 合伙企业设立董事会，负责合伙企业的重大决策。

2. 董事会由甲方和乙方各委派____名董事组成，董事会设董事长一名，由甲方委派。

3. 董事长负责召集和主持董事会会议，对合伙企业的经营管理有最终决定权。

4. 合伙企业的日常经营管理由总经理负责，总经理由甲方委派。

5. 乙方负责提供施工队伍和劳动力，并保证其质量和数量。

五、项目承接与实施1. 甲方负责项目信息的收集、洽谈和签订合同。

2. 乙方负责项目施工的组织、管理和实施。

3. 甲乙双方共同承担项目风险，包括但不限于工程质量、安全生产、合同履行等。

4. 项目实施过程中，甲乙双方应密切配合，共同确保项目顺利进行。

六、财务管理1. 合伙企业设立财务部，负责企业的财务管理。

劳务承包协议书6篇篇1劳务承包协议书甲方（承包方）：__________公司乙方（发包方）：__________公司鉴于：为了合作双方在____________方面的需求，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：第一条任务内容甲方接受乙方的委托，按照双方商定的时间、地点和方式，完成__________的任务。

第二条任务期限本协议约定的任务期限为____________，自____________起至____________止。

第三条支付方式1. 乙方为甲方提供的服务，支付总费用为____________。

2. 乙方在签订本协议时，向甲方支付____________作为预付款。

3. 乙方在甲方完成任务并经乙方验收合格后，支付剩余费用。

第四条质量标准甲方应按照乙方的要求和标准，提供合格的服务。

第五条保密义务双方约定在合作期间和合作结束后，对于所知晓的对方的商业秘密和机密信息，保密并防止外泄。

第六条违约责任1. 若一方未履行本协议规定的义务，应立即承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

2. 若因不可抗力事件导致无法履行本协议，双方应互相理解并相互协商处理。

第七条合同终止1. 本协议任务完成后自动终止。

2. 双方一方提前30天书面通知对方解除本协议。

第八条争议解决因履行本协议而发生的争议，双方协商解决，若协商不成，提交________仲裁裁决。

第九条其他1. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。

2. 本协议自双方代表签字生效，有效期至任务完成日。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：____________以上是本次合作的劳务承包协议书，双方请遵守协议内容，共同遵守合同精神，共同推进本次合作。

祝双方合作愉快、成功！篇2劳务承包协议书甲方：（公司名称）注册地址：（公司地址）法定代表人：（姓名）电话：（联系电话）乙方：（个人或公司名称）住址：（住址）身份证号码：（身份证号码）联系电话：（联系电话）根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供劳务承包服务事宜，达成如下协议：第一条服务内容1. 乙方将向甲方提供（具体服务内容），具体工作内容及数量、质量要求详见附件1。

劳务合作协议书8篇第1篇示例：劳务合作协议书一、协议缔约方甲方：_________（以下简称“甲方”）法定代表人（负责人）：_________地址：_________二、合作内容甲方为_______（具体业务或服务内容），需要与乙方进行劳务合作，双方自愿遵守下列条款以规范双方的合作关系。

三、合作期限本协议从______年___月___日起生效，至______年___月___日终止；双方如需继续合作，可在协议到期前提前____天书面沟通续约事宜。

四、合作方式1. 甲方委托乙方从事______业务，其具体工作内容包括但不限于______。

2. 乙方应按时按质完成甲方委托的任务，确保服务质量和效率。

3. 所有涉及到的费用由甲方支付，包括但不限于工资、社保、公积金等。

五、收入分配1. 乙方工作期间，收入由甲方提供工资，乙方应在月底结算工资并签收工资条。

2. 工资标准为______元/月，具体工资结构可根据双方协商确定。

六、保密条款1. 双方在合作过程中接触到的涉及商业机密、技术秘密或其他保密信息，应保密，任何一方都不得泄露给第三方。

2. 本保密义务不因本协议的终止而失效，双方应对保密信息负有永久保密的义务。

七、违约责任1. 任何一方未履行本协议约定的，应承担相应的责任，赔偿因此给对方造成的损失。

2. 若因不可抗力或其他不可抗力因素导致履行本协议的一方不能继续履行，可豁免相应的责任。

八、协议变更1. 本协议如需修改、补充，须经双方书面同意后方可生效。

2. 未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更本协议内容。

九、争议解决本协议履行过程中发生任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁解决。

十、协议终止1. 协议到期后，若未续约，本协议自动终止。

2. 任何一方在本协议履行过程中出现违约行为，对方有权提前终止本协议。

十一、其他条款1. 本协议自双方签字盖章后生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

工程劳务合伙协议书（精选9篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程劳务合伙协议书（精选9篇）在经济充满活力、开放程度不断提高的今天,企业协议书的使用也日趋频繁,协议书的签署是企业提高效益的重要手段之一。