商业建筑智能化施工合同

智能化系统工程安装合同书智能化系统工程安装合同范本。

甲方（委托方），__________（单位名称）。

乙方（承包方），__________（单位名称）。

鉴于甲方拟进行智能化系统工程的安装，为确保工程顺利进行，甲、乙双方经友好协商，就智能化系统工程安装事宜达成如下合同：一、工程内容。

1.1 乙方应按照甲方的要求，对智能化系统工程进行设计、安装、调试等相关工作。

1.2 智能化系统工程包括但不限于，安防监控系统、楼宇自控系统、智能家居系统等。

二、工程标准。

2.1 乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行工程设计和施工，确保工程质量符合相关标准和规定。

2.2 工程施工过程中，乙方应遵守相关安全规定，确保施工现场安全。

三、工期和验收。

3.1 双方约定的工程安装周期为______（具体时间），乙方应按期完成工程安装，并通知甲方进行验收。

3.2 工程验收合格后，甲方应及时支付工程款项。

四、保修和维护。

4.1 工程竣工验收合格后，乙方应对安装的智能化系统进行免费保修，保修期为______（具体时间）。

4.2 保修期内，如发生系统故障，乙方应及时响应并进行维修，保证系统正常运行。

五、违约责任。

5.1 若乙方未能按时完成工程安装，应按照约定向甲方支付违约金。

5.2 若甲方未能按时支付工程款项，应按照约定向乙方支付违约金。

六、其他条款。

6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。

签订日期，__________ 签订地点，__________。

以上为智能化系统工程安装合同范本，甲、乙双方应严格遵守合同约定，确保工程顺利进行。

建筑智能化工程施工合同范本一、合同背景本合同由甲方（以下简称甲方）与乙方（以下简称乙方）订立，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，按照国家有关法律法规的规定，通过友好协商，达成如下合作意向。

二、合同目的本合同的目的在于明确甲方与乙方在建筑智能化工程施工项目中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行。

三、合同内容1. 项目名称及位置：甲方委托乙方进行的建筑智能化工程施工项目的名称为_____________________，项目位于_____________________。

2. 工程内容：（1）根据工程设计文件和合同要求，乙方负责完成建筑智能化工程的一切施工任务，包括但不限于设备、线路、系统安装、调试等工作。

（2）乙方需自行提供符合国家标准和行业规范的建筑智能化设备，并进行安装、验收和维护。

3. 工程期限：（1）本工程施工期限为____________年____月____日至____________年____月____日。

（2）如因不可抗力或其他合同外的原因导致工期延误，应及时通知对方，并在双方协商一致的情况下进行相应调整。

4. 付款方式及金额：（1）甲方应按照约定的工程进度，按每________%分期支付工程款项给乙方。

（2）工程结算以验收合格为准，如发现质量问题，乙方应及时整改。

5. 施工规范和质量要求：（1）乙方在施工过程中应遵守国家相关法律法规和规范要求，确保建筑智能化工程的质量和安全。

（2）乙方应严格按照设计文件和技术要求进行施工，并配备合格的施工人员和必要的施工设施。

6. 合作方式：（1）甲方和乙方应保持良好的沟通和协调，及时解决工程施工中的问题和困难。

（2）甲方有义务提供必要的协助和支持，如临时用电、用水等。

7. 变更和索赔：（1）如发生工程变更，应由双方协商确定变更内容和费用，并以书面形式记录。

（2）对于因乙方施工质量不合格造成的损失，乙方应承担相应的返工、赔偿等责任。

8. 合同解除：（1）如因乙方原因导致工程无法继续施工，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。

建筑智能化施工合同(改后)甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要对建筑进行智能化施工，乙方具有相应的施工资质和经验，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就智能化施工项目协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：包括但不限于智能安防系统、智能照明系统、楼宇自动化系统等智能化施工。

4. 工程规模：_________________________二、工程期限1. 开工日期：_________________________2. 竣工日期：_________________________3. 总工期：______日历天。

三、工程质量1. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。

2. 乙方应确保工程质量，达到甲方验收标准。

四、合同价款1. 合同总价：￥____________________（大写：____________________）。

2. 付款方式：按照工程进度分阶段支付。

五、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 按时支付工程款项。

- 提供施工所需的相关文件和资料。

- 协助乙方解决施工过程中遇到的问题。

2. 乙方权利与义务：- 按照合同约定的工程内容、标准和期限完成施工。

- 保证施工安全，遵守甲方施工现场的管理规定。

- 工程竣工后，负责向甲方提交完整的施工资料和验收报告。

六、工程变更1. 任何工程变更需双方协商一致，并以书面形式确认。

2. 工程变更导致的合同价款调整，按照实际工程量和约定的计价方式计算。

七、工程验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

2. 甲方应在收到通知后______日内组织验收，并出具验收报告。

八、违约责任1. 因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任。

建筑智能化工程合同本合同由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）共同签订，在双方平等自愿的基础上，为确保建筑智能化工程的顺利进行，共同遵守以下条款：一、合同目的甲方委托乙方进行建筑智能化工程设计、施工和调试等全过程服务。

乙方将根据甲方的需求和要求，按照国家相关标准和规定，提供专业、高质量的建筑智能化工程服务。

二、工程范围1. 设计阶段：乙方将根据甲方提供的建筑设计图纸和相关要求，进行建筑智能化工程的设计，包括但不限于智能照明系统、智能安防系统、智能楼宇管理系统等。

2. 施工阶段：乙方将负责根据设计图纸和方案，进行建筑智能化系统的施工和安装工作，包括但不限于线路敷设、设备安装、系统调试等。

3. 调试阶段：乙方将进行系统调试、设备联动测试、用户培训等工作，并确保整个系统的正常运行和顺利交付。

三、合同价格和付款方式1. 甲方应支付合同总价款XXX万元人民币给乙方，在以下方式支付：（1）预付款XXX万元人民币，于合同签订后3个工作日内完成支付。

（2）工程进展款：根据实际施工进度，甲方应按照合同约定的时间节点支付不同阶段工作完成的款项。

（3）工程最终结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交相关资料和验收报告后，甲方应在5个工作日内支付剩余的款项。

2. 如因甲方原因导致工程无法按期开展或顺利完成，甲方应支付相应违约金。

四、工期1. 乙方应在合同生效后的X天内开始工程施工，并尽快完成工程，确保按计划交付工程。

2. 如因不可抗力等原因导致工程延期，双方应协商解决，并尽最大努力保持进度。

五、质量保证和售后服务1. 在合同规定的质保期内，乙方对建筑智能化工程提供免费维修和保养服务。

2. 乙方将提供建筑智能化系统的详细操作手册和使用指南，并对甲方进行培训，确保甲方能正确、有效地操作和使用系统。

3. 如有需要，甲方可按照相应约定，向乙方购买延长保修期的服务。

六、风险责任1. 在工程施工期间，如发生人身伤亡或财产损失，双方应及时采取措施进行救援，并及时通知有关部门。

完整版)智能化工程合同范本化工程的标准和规范。

3.2.2如有新的标准、规范出台，按照新标准、规范执行，或者双方协商确定。

智能化工程施工合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，本合同遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，由发包人（以下简称甲方）和承包人（以下简称乙方）就本工程事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：二、工程内容本工程包括以下各子系统：三、工程承包范围乙方承担本合同第二条所包含弱电子系统工程建设的深化设计、施工、安装、调试和报审、验收、检测、开通、技术培训、售后服务及保修等全部工作，以招标书和发包人确认的新增加项目为准。

验收合格后乙方承担两年免费维保。

四、合同工期乙方应自接到甲方开工通知之日起内竣工。

如因土建安装装修施工影响工程进度，经监理及甲方代表确认后，工期顺延。

五、质量标准1、监控点能清晰看到人员和车辆的活动情况；如果安装完毕，有光源不足的点，承包人无条件补充光源，发包人不增加费用；2、达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及《中华人民共和国公共安全行业标准》。

六、合同价款金额（大写）：（人民币）小写）：¥:（人民币）合同总价包含的内容详见报价汇总表（见合同附件）。

七、组成合同的文件本合同文件包括以下文件：1.1本合同协议书；1.2招标书及其补充说明；1.3投标书及其附件；1.4标准、规范及有关技术文件；1.5图纸（甲方提供的楼层平面图作为合同附件）；1.6工程报价汇总表和分项报价清单；1.7构成本合同一部分的任何其他书面、电子文件；1.8双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、合同解释顺序本合同文件解释顺序如下：1、本合同协议书；2、招标书和投标书及其附件；3、标准、规范及其有关技术文件；4、图纸（同1.5所述）；5、工程报价单。

九、语言文字和适用法律、标准及规范本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明，不使用其他语言文字。

建筑智能化工程施工合同甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方拟对其所拥有的位于_________（地址）的建筑物进行智能化改造或施工，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。

一、工程内容及范围本工程包括对甲方提供的建筑物进行智能化系统的设计、安装、调试及后续服务等。

具体包括但不限于智能照明系统、安防监控系统、智能温控系统、信息通信系统等。

二、工程质量要求乙方必须按照国家相关标准及规范执行，保证工程质量满足甲方要求及相关技术指标。

所有设备和材料应符合国家标准，并提供合格证明。

三、工程进度安排工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。

对于因不可抗力或其他特殊情况导致的工期延误，双方应及时沟通并协商解决。

四、合同价款及支付方式本工程总价款为人民币____元。

支付方式分为预付款、进度款和尾款，具体比例和时间由双方协商确定。

五、违约责任如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此而产生的损失。

六、保修条款工程竣工验收合格后，乙方应对所施工的智能化系统提供不少于两年的免费保修服务，并对使用过程中出现的问题及时响应和处理。

七、争议解决合同执行过程中发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可以提交至甲乙双方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他事项对于合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议予以明确。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。

十、附件本合同附有工程图纸、设备清单等相关文件，作为合同不可分割的一部分。

甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。

智能化建设工程施工合同1. 引言智能化建设工程是指在建筑物或其他工程项目中，应用先进的信息技术和智能控制系统，实现自动化、集成化和智能化的管理和运行。

智能化建设工程施工合同是合作双方约定各自权责的法律文书，对于确保智能化建设工程的顺利进行具有重要的意义。

2. 合同主体2.1 委托方（甲方）委托方是智能化建设工程的发起方，通常是业主或建设单位。

委托方应当提供完整的项目需求和计划，明确工程的目标和指标，及时支付工程款项，并配合施工单位的工作。

2.2 施工单位（乙方）施工单位是智能化建设工程的承接方，通常是具有相关从业资质和经验的企业或机构。

施工单位应当按照委托方的要求和规定，完成工程施工任务，并保证工程的质量和安全。

2.3 监理单位（丙方）监理单位是对施工过程进行监管和检查的第三方机构。

监理单位应当具备相应的资质和能力，负责监督和把关工程质量、工期及费用，并及时向委托方和施工单位提供监督报告。

3. 合同内容3.1 工程概况合同中应当明确工程的基本概况，包括项目名称、建设地点、工程规模、建设内容及期限等。

这些信息对于明确工程范围和目标具有重要的意义。

3.2 合同价款合同价款是委托方向施工单位支付的费用，该费用应当包括工程建设和安装所需的人工、材料、设备等费用。

合同价款的支付方式、时间和比例应当明确规定，以确保双方的合法权益。

3.3 工程施工内容合同应当明确规定工程施工的具体内容和要求，包括施工范围、工期、质量指标、安全措施等。

在工程施工过程中，双方应当按照合同规定完成各项施工任务。

3.4 双方权利和义务合同应当明确规定双方在工程施工过程中的权利和义务。

委托方有权对工程进行检验、验收，并在合同规定的期限内支付工程款项。

施工单位应当按照工程要求和进度完成施工任务，保证工程质量和安全。

3.5 变更和索赔合同应当明确规定工程施工过程中如发生工程变更或索赔的情况，双方应如何处理。

变更和索赔应当经过双方协商一致，并在合同中明确规定相关的程序和责任。

建筑智能化施工合同建筑智能化工程是现代建筑领域中的重要组成部分，它通过将先进的信息技术、自动化技术和通信技术应用于建筑物，实现了对建筑物的智能化管理和控制，为人们提供了更加舒适、便捷和安全的生活和工作环境。

而建筑智能化施工合同则是保障这一工程顺利实施的重要法律文件，它明确了双方的权利和义务，规范了工程的实施过程和质量标准。

一、合同主体合同主体通常包括发包方（业主）和承包方（施工单位）。

发包方通常是建筑物的所有者或使用者，他们希望通过智能化工程提升建筑物的功能和价值。

承包方则是具备相应资质和能力的施工单位，负责具体的工程设计、施工和调试工作。

在合同中，需要明确双方的名称、地址、联系方式等基本信息，以及双方的法定代表人或授权代表的姓名和联系方式。

同时，还需要对双方的资质和能力进行审查和确认，确保承包方具备承担该工程的相应资质和能力。

二、工程概况这部分内容主要包括工程名称、工程地点、工程内容和规模等。

工程名称应明确具体，如“＿____大厦建筑智能化工程”；工程地点应详细到具体的地址，如“＿____市_____区_____路_____号”；工程内容则应详细描述智能化工程所涵盖的系统和设备，如“综合布线系统、安防监控系统、门禁管理系统、智能照明系统等”；工程规模则应包括建筑物的面积、层数、使用功能等相关信息。

此外，还需要对工程的工期进行约定，包括开工日期和竣工日期。

工期的确定应综合考虑工程的复杂程度、施工条件和双方的要求等因素，确保工期合理、可行。

三、工程价款及支付方式工程价款是合同的核心内容之一，它包括工程的总造价、各分项工程的造价以及可能的变更费用等。

工程价款的确定应遵循公平、合理、透明的原则，根据工程的实际情况和市场行情进行计算。

支付方式通常分为预付款、进度款和竣工款。

预付款一般在合同签订后支付，用于承包方采购材料和设备等前期准备工作；进度款则根据工程的进展情况按阶段支付，以保障施工的顺利进行；竣工款在工程竣工验收合格后支付，作为工程的尾款。

智能化工程合同协议书(必备3篇)智能化工程合同协议书第1篇甲方：乙方：为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互相配合协作，共同完成本建设项目，经甲乙双方充分协商，特签订本合同。

一、项目名称：爱建顾园F8区智能化工程二、工程地点：宝山区顾村镇刘行菊太路三、工程总价：人民币壹佰零捌万陆仟贰佰柒拾元整(元)四、工程范围1、乙方提供全套设备、安装辅助料和线缆至工程现场。

2、乙方负责本工程范围内的施工图设计，交甲方审核后由设计单位出正规施工图。

3、乙方负责现场施工安装、系统调试和检测。

4、乙方提供全套竣工图纸、技术资料(一式三份)、并提供技术培训。

5、乙方提供系统验收后二年内的免费维修保养。

人为损害和不可抗力(如：雷击、台风、地震、战争等)原因造成的设备损坏除外。

五、工程设备六、工期本合同全部工程自20xx年4月1日开工至20xx年9月30日竣工(暂定)。

乙方在组织施工过程中，如遇到下列情况，可以顺延：1、由于天灾或人力不可抗拒的原因使工程被迫停工;2、甲方提出变更计划或变更施工图使工程不能继续施工;3、由于非乙方责任(诸如配套工程进度滞后等)致使乙方无法按正常进度施工;对此，甲乙双方应及时充分协商，并通过书面形式确定顺延期限。

七、甲方职责甲方按协议条款的要求，一次或分阶段完成以下工作：1、接通施工所需水、电和运输道路;2、办理施工所需各种证件、批件(证明乙方自身资质的证件除外);3、向乙方提供有关建筑和室内装饰图纸，向乙方进行设计交底;4、向乙方提供设备保管和办公场地;5、按合同付款办法，按时付款;6、协调其他配套工程的进度，保证乙方可以按进度正常施工。

八、乙方职责1、完成本合同工程范围的全部内容;2、负责本工程的`评审及验收手续;3、向甲方提供详细的工程进度计划及进度统计报表和工程事故报告;进度计划应满足工程总进度计划;提供现场施工人员名单，以便联系协调;按时参加工地举行的协调会。

4、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，如需要，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此而发生的费用。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX建筑智能化工程2024年标准施工合同版B版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 监理方1.4 施工范围及内容第二条合同价格2.1 合同总价2.2 价格调整2.3 支付方式第三条施工期限3.1 施工开始日期3.2 施工结束日期3.3 延期及违约责任第四条工程质量4.1 质量标准4.2 质量保证4.3 质量检测第五条材料及设备5.1 材料供应5.2 设备供应5.3 材料及设备验收第六条施工工艺及要求6.1 施工工艺6.2 施工要求6.3 安全防护第七条变更及调整7.1 变更条件7.2 变更程序7.3 变更费用第八条违约责任8.1 承包方违约8.2 发包方违约8.3 违约赔偿第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁9.3 诉讼第十条合同的生效、变更和终止10.1 合同生效10.2 合同变更10.3 合同终止第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 违约责任第十二条知识产权保护12.1 知识产权归属12.2 侵权责任12.3 维权费用第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力应对措施第十四条其他条款14.1 合同的补充和修改14.2 合同的解除14.3 合同的继承和转让14.4 法律适用14.5 争议解决14.6 合同的份数和保管14.7 双方签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 监理方1.4 施工范围及内容本合同施工范围包括：建筑智能化系统的安装、调试、验收及培训等。

具体内容详见附件一。

第二条合同价格2.1 合同总价本合同总价是指乙方按照本合同规定完成施工范围内所有工作所应得的报酬。

合同总价详见附件二。

2.2 价格调整合同价格调整的条件和方式详见附件三。

2.3 支付方式甲方按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同款项。

简易智能化施工合同甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行智能化施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程范围：__________4.工程内容：__________5.工程质量：按照国家相关标准和行业标准执行。

二、合同工期1.工程开工日期：____年__月__日2.工程竣工日期：____年__月__日3.工程总工期：____天三、合同价款1.工程总价款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元2.付款方式：按工程进度支付，具体支付方式和时间如下：a)开工后支付工程总价款的30%；b)工程进度达到50%时，支付工程总价款的30%；c)工程进度达到80%时，支付工程总价款的30%；d)工程竣工并验收合格后，支付剩余的10%。

四、甲方责任1.提供施工所需的场地、水、电等基础设施；2.提供施工所需的资料和图纸；3.配合乙方办理相关施工手续；4.按合同约定支付工程款项。

五、乙方责任1.严格按照甲方提供的资料和图纸进行施工；2.确保施工质量符合国家相关标准和行业标准；3.按合同约定完成工程进度；4.配合甲方办理相关施工手续；5.负责施工过程中的安全文明施工。

六、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应支付逾期付款金额的千分之五作为违约金；2.乙方未按合同约定完成工程进度，每逾期一日，应支付逾期工程进度金额的千分之五作为违约金；3.任何一方违反合同约定，导致合同无法继续履行的，应承担违约责任，向守约方支付合同总价款的20%作为违约金。

七、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；2.如协商无果，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；3.本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

智能化工程合同样板1. 引言2. 合同条款2.1 项目介绍甲方委托乙方进行智能化工程项目，项目具体信息如下：项目名称：【项目名称】项目地点：【项目地点】项目描述：【项目描述】2.2 合同期限本合同从双方签署之日起生效，至工程竣工验收之日止。

工程竣工验收日期经双方书面确认后生效。

2.3 合同价款本合同价格为【合同价款】，具体付款方式如下：预付款：【预付款金额】，在合同签订后【预付款比例】个工作日内支付；进度款：【进度款比例】，根据工程进度完成相应工作后，甲方将支付相应款项；最终付款：【合同价款】减去预付款和进度款总和，于工程竣工验收合格后【最终付款比例】个工作日内支付。

2.4 工程实施甲方与乙方共同确立工程实施计划，具体安排如下：工程起始时间：【工程起始时间】工程预计完成时间：【工程预计完成时间】工程进度计划：【工程进度计划】2.5 质量保证乙方将按照甲方的要求，确保工程实施过程中的质量。

乙方在竣工验收之日起，承担工程设备和服务的质量保修责任，保修期为【保修期】。

2.6 变更和补偿如果甲方需要对工程进行变更或者增加工作内容，双方应协商一致，并签署变更合同。

如因变更或增加工作内容导致费用变动，双方应重新商定合同价款，并签署补偿协议。

2.7 保密在项目执行过程中，双方可能会接触到对方的商业秘密。

双方承诺将保守对方的商业秘密，并不得泄露或向第三方透露。

2.8 解除合同如果双方无法履行其在本合同中规定的义务，除非经过双方协商一致，否则任何一方均有权解除合同。

解除合同后，双方应协商处理未完成部分的费用和责任问题。

2.9 争议解决双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。

如果协商不成，双方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。

3. 签署本合同一式两份，甲方和乙方各执一份。

合同以电子签名形式有效，具有与纸质文件相同的法律效力。

甲方（盖章）：_________________________ 日期：_________________乙方（盖章）：_________________________ 日期：_________________。

建筑智能化工程合同范本（6篇）建筑智能化工程合同范本（通用6篇）建筑智能化工程合同范本篇1发包方甲方：施工方乙方：双方经友好协商，按照《中华人民共和国合同法》等有关规定，就工程一事一致达成如下合同条款：一、工程名称及地点1、工程名称：2、工程地点：二、工程范围及内容1、工程范围：见附件清单2、工程内容：按合同的设备清单进行管线敷设、设备安装调试及耗材的提供等，参与配合整个系统的联调。

三、合同条款1、工程总价款为人民币______元，大写：______。

报价内容包括：安装集成施工费、机房设备安装、二次搬运费用、耗材、1年维保服务费用、税费及施工过程中涉及到的其他一切相关费用。

四、工期及验收1、工期为天，即从年月日至年月日止。

2、如工程项目增加或发生变更，双方可重新议定工期。

五、工程质量本工程的验收标准为：1、本工程的质量等级为优良，验收标准为中华人民共和国国家标准；2、甲方的投标文件或技术方案要求。

六、甲方义务1、及时提供施工条件包括施工主材、场地等，并提供施工所需的水、电、热力等接口，保证乙方施工的合理需要。

2、审核乙方施工方案，并监督实施。

3、指定工地代表协调工程的有关事宜，办理有关手续，监督工程进度及质量。

4、竣工时及时组织各有关单位进行验收。

七、乙方义务1、根据甲方提供的设计要求，认真研究，并根据施工现场的条件制定切实可行的施工方案。

若因忽视上述情况而引起的损害，由乙方独立承担全部责任。

2、乙方在施工过程中应遵守当地政府和国家有关部门、项目建设单位或总包单位管理部门对施工现场的有关管理规定。

因乙方违反有关管理规定所造成的一切损失由乙方负责。

3、施工过程中，因乙方或乙方人员的原因造成的人身损害和财产损失，由乙方自己负责。

4、施工结束，及时清理施工现场，做到人走场清，保持文明施工。

因乙方导致工程验收拖延的，乙方应承担相关违约责任。

5、乙方负责将甲方运至施工现场的设备及材料及时装卸在现场专用仓库或指定场地，从乙方收到甲方设备材料起，乙方负责保障甲方设备财产安全，造成设备材料丢失或人为损坏的由乙方负责。

标准智能化工程合同
概述
本文档为标准智能化工程合同范本，适用于智能化工程项目的合作。

本合同旨在确保各方的权益得到充分保障，并规定了双方在项目执行过程中的责任和义务。

合同条款
本合同包含以下主要条款：
1. 合同目的
双方明确合同的目的是进行智能化工程项目合作，包括但不限于智能建筑、智能设备、智能系统等。

2. 项目范围和要求
详细描述项目的范围、要求和交付时间等关键要素，确保项目的顺利实施和完成。

3. 价格和支付方式
确定项目的总价款、付款方式和进度，以及支付的条件和方式，确保双方在经济方面的权益得到保障。

4. 合同变更和解除
规定了合同变更和解除的条件和程序，确保双方在项目变更或
解除情况下的权益得到保护。

5. 保密条款
明确双方在项目执行过程中需要保守的商业信息和技术信息，
并规定了保密的义务和责任。

6. 知识产权
明确智能化工程项目中产生的知识产权归属和使用方式，确保
双方在知识产权方面的权益得到保护。

7. 争议解决
规定了争议解决的方式和程序，如协商解决、仲裁或诉讼等，
以保障双方在争议情况下的权益得到维护。

8. 其他约定
根据实际情况，可以在本条款中加入其他双方认为必要的约定，以确保项目的顺利进行和双方权益的保护。

总结
本标准智能化工程合同旨在为智能化工程项目提供一个明确的
合作框架，确保双方在项目执行过程中的权益得到充分保障。

双方
应遵守本合同的各项条款，共同努力完成项目，并通过合作实现互
利共赢。

标准的智能化工程合同（通用5篇）在人们的法律意识不断增强的社会，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同也是避免争端的最好方式之一。

你所见过的合同是什么样的呢？下面是作者精心整理的标准的智能化工程合同（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

标准的智能化工程合同1委托方:承接方:甲方决定将一标段弱电智能化系统工程项目发包给乙方，为保证工程顺利完成，现签订合同如下。

一、工程项目1．工程名称：一标段弱电智能化系统工程2．工程地点：3．工程范围和内容：周界防越报警系统及户内防盗报警系统、闭路电视监控系统、电子巡更系统、可视对讲系统、背景音乐及紧急广播系统、车辆出入管理系统、电梯五方通话（电梯与机房间的布线、摄像机安装调试、楼层显示器安装）、LED电子屏显示系统、机房建设等智能化工程的深化设计、设备采购、安装、室外线路敷设、系统调试和操作培训等全部内容。

（1）深化设计内容包括：①在按照甲方招标时所提供的设备平面布点图，在不改变设备、品牌、型号的基础上，完成安装节点图、拓扑图、施工图等的设计（如需更改设备位置和数量，须经甲方认可）。

在通过甲方认可后加盖建筑智能化设计专用章，作为项目报建、施工、验收的依据。

深化设计图需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。

②按照甲方招标时所提供的设备清单及平面布点图，完善智能化系统的深化设计方案。

方案应包括但不限于各子系统所参照的规范、标准、技术参数、系统原理、系统功能等，并作为系统报建、实施、验收、日后使用、维护的依据。

深化设计方案需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。

③乙方的深化设计不得超过合同总价。

优化过程中工程量如有减少，甲方可按合同单价在总价中减少。

（2）各子系统所必须实现的功能及措施：①周界防越系统须与视频监控系统实现联动功能，一旦周界有非法入侵，在报警系统得到报警信号的同时，视频监控的显示系统需弹出对应点的监控画面，以使值班人员能够及时观察报警点及其附近的实时环境。

智能化施工合同合同范本。

甲方，（施工公司名称）。

地址：法定代表人：联系方式：乙方，（委托方名称）。

地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方具有从事智能化施工的资质和能力，乙方拟委托甲方进行智能化施工项目，双方经协商一致，达成以下合同：第一条项目内容。

甲方承诺为乙方提供智能化施工服务，包括但不限于智能建筑设计、智能化设备安装、智能化系统集成等内容。

第二条项目要求。

乙方应当提供项目需求的详细说明，包括项目规模、功能要求、工期要求等，并配合甲方进行施工前的相关准备工作。

第三条项目报价。

甲方应当根据乙方提供的项目要求，提供详细的项目报价，包括施工费用、材料费用、设备费用等内容，并在双方协商一致后签订正式的施工合同。

第四条施工期限。

双方应当在合同中明确施工的开始时间、结束时间以及各阶段的工作进度要求，确保项目按时完成。

第五条质量保证。

甲方承诺所提供的智能化施工服务符合国家相关标准和规定，保证施工质量，对因施工质量问题造成的损失承担相应的责任。

第六条合同变更。

在项目施工过程中，如有需要变更项目内容或者工程量的，应当经双方协商一致后签订书面变更协议。

第七条合同解决。

本合同履行中如发生争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

第八条其他条款。

（其他双方协商一致的内容）。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上为智能化施工合同范本，双方如有需要可根据实际情况进行修改和补充。

全国建筑智能化工程合同是指发包方（甲方）和承包方（乙方）为完成商定的建筑智能化工程，明确相互权利、义务的协议。

依照合同，乙方应完成甲方交给的建筑智能化工程任务，甲方应按照规定提供必要条件并支付工程价款。

建筑智能化工程合同的主要内容包括以下几项：1. 工程范围：即乙方承包的工程范围，包括建筑智能化系统的设计、设备采购、安装、调试、验收等。

具体包括但不限于：监控系统、安防系统、通讯系统、消防系统、能源管理系统、智能照明系统、智能家居系统等。

2. 建设工期：包括开工日期、竣工日期、工期总天数。

工期应当按照合同约定的时间节点进行，如有延期，应当按照约定承担违约责任。

3. 工程质量：乙方应当按照国家和行业的标准和规范进行施工，保证工程质量符合设计要求和合同约定。

工程质量问题应当按照约定承担修复责任。

4. 材料和设备：乙方应当根据甲方要求，采购符合设计和国家标准的材料和设备。

材料和设备到场后，甲方应当及时进行验收。

5. 工程款支付：甲方应当按照合同约定的时间和方式支付工程款。

付款的前提是乙方按照合同约定完成工程，并经过甲方验收合格。

6. 违约责任：乙方未按照合同约定完成工程，或者工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。

甲方未按照约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任。

7. 争议解决：合同履行过程中发生的争议，双方可以协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

8. 其他条款：包括但不限于合同的签订地点、日期、双方的权利和义务、保密条款、不可抗力等。

总之，建筑智能化工程合同是明确甲方和乙方权利义务的重要文件，对于保证工程顺利进行、确保工程质量具有重要意义。

在签订合同时，双方应当仔细阅读合同条款，确保各自权益得到保障。