湖南省建设工程施工合同(示范文本)

湖南建设工程施工合同(示范文本)【湖南建设工程施工合同】【合同编号：________】甲方：________（委托方名称）统一社会信用代码：________地质：________方式：________法定代表人：________乙方：________（承包方名称）统一社会信用代码：________地质：________方式：________法定代表人：________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程施工，并达成一致意见，特制定本《湖南建设工程施工合同》（以下简称“本合同”）第一章总则合同双方确认并同意本合同的所有内容，遵守合同约定。

合同的生效期间为自双方签署之日起至竣工验收合格后的保修维修期届满之日止。

合同价格为人民币（大写）_______元整（小写）_______元。

合同质量标准以国家有关规定和工程文件为准，乙方应按照相关要求确保工程质量。

第二章工程范围及规模本合同的工程范围为：________本合同的工程规模为：________第三章工程进度和工期保证乙方应按照工程进度计划完成工程，并确保工程进度与合同约定一致。

工程的竣工验收时间为（具体时间），乙方应在此期限内完成工程并进行竣工验收。

第四章合同价款和支付方式合同价款总额为人民币（大写）_______元整（小写）_______元。

支付方式为：________________第五章质量保证和售后服务乙方应提供合格的材料和设备，按合同要求完成工程，并保证工程质量符合相关要求。

工程竣工验收合格后，乙方应提供保修维修期，并在此期间保修工程。

第六章违约责任若一方未履行合同义务或违反合同约定，应向对方支付违约金。

若一方严重违反合同约定，经通知后仍不改正的，对方可解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

第七章争议解决合同的解释和执行适用中华人民共和国相关法律法规。

第十六条对于因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。

编号湖南省建设工程施工合同湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局制定文件湘建价〔2014 〕114 号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF—2013 —0201 ）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014 〕113 号）以及相关法律法规，湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）»（HNJS-2014），现印发给你们。

《湖南省建设工程施工合同（示范文本）»（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。

本合同自2014年8月1日起执行。

原《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》» HNJS-2008）同时废止。

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》《、中华人民共和国建筑法》《、中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》》HNJS-2014）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款及附件四部分组成。

湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省建设工程施工合同(示范文本)1. 合同双方本合同由以下双方共同缔结：甲方：（委托人）地址：法定代表人：乙方：（承包人）地址：法定代表人：2. 合同背景甲方拟委托乙方进行湖南省某建设工程的施工，并在此基础上订立本合同。

3. 工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工期要求：工程预算金额：4. 合同条款4.1 施工期限乙方应在双方签订合同后开始工程施工，并按照约定的工期要求保质保量完成工程。

4.2 工程报价乙方应依据工程概况向甲方提交详细的工程报价，并且保证报价的真实性和合理性。

4.3 工程款支付方式4.3.1 工程款按照以下方式支付：预付款：甲方应在合同签订后的第三个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款给乙方。

进度款：乙方应根据工程进度向甲方提出进度款支付申请，甲方应在收到申请后的五个工作日内支付相应的款项。

完工决算款：工程完工后，乙方应向甲方提供全面的工程竣工验收报告，甲方应在验收合格且质保期结束后的十个工作日内支付完工决算款。

4.3.2 工程款支付应通过银行转账方式实现。

4.4 材料采购与质量保证乙方应根据工程概况提供的材料清单，按照合理价格进行采购，并确保材料质量符合国家相关标准。

4.5 工程变更如工程施工过程中需要进行变更，应经甲、乙双方协商一致，并依法办理相关手续。

4.6 违约责任4.6.1 甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担由此产生的一切损失。

4.6.2 乙方违约责任：如乙方未按照合同约定按期完成工程，并造成甲方损失，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。

4.7 法律适用与争议解决本合同的解释与争议解决均适用中华人民共和国法律。

对于因本合同引起的任何争议，甲乙双方应协商解决；若协商不成，任何一方均有权向相关司法机关提起诉讼。

5. 合同生效与变更本合同自双方签字盖章之日起生效。

任何对本合同的修改、补充或解除应经双方协商一致，并由双方授权代表签署相关的书面文件。

湖南省建设工程施工合同（示范文本6篇篇1发包方（甲方）：[甲方名称]承包方（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 工程造价：[工程造价]二、施工范围及要求1. 乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合设计要求和相关标准。

2. 乙方应做好施工前的准备工作，包括材料采购、设备检修等，确保施工顺利进行。

3. 乙方在施工过程中，应遵守相关法律法规和甲方制定的规章制度，确保施工安全。

4. 乙方应做好施工记录，及时整理施工资料，确保施工质量的可追溯性。

三、工期及进度1. 工程开工日期：[开工日期]2. 工程竣工日期：[竣工日期]3. 乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。

甲方应根据施工进度计划进行监督和检查。

4. 乙方应确保施工进度符合计划要求，如因特殊情况需调整施工进度计划，应及时与甲方协商。

四、质量与验收1. 乙方应确保施工质量符合设计要求和相关标准。

甲方有权对施工过程进行监督，提出改进意见。

2. 工程竣工后，乙方应提交验收申请。

甲方应在收到申请后尽快组织验收，确保工程质量符合要求。

3. 如工程质量不符合要求，甲方应提出整改意见。

乙方应按要求进行整改，并承担相应费用。

五、合同价款及支付方式1. 合同价款：[合同价款]2. 支付方式：[支付方式]3. 乙方应确保在收到款项后，及时开具合法有效的发票。

甲方在收到发票后，应及时进行报销和处理。

六、违约责任1. 甲乙双方在履行合同过程中，如因违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。

2. 乙方在施工过程中，如因自身原因造成工程质量不符合要求的，应承担相应的违约责任。

3. 甲方在支付款项时，如因自身原因造成支付延误的，应承担相应的违约责任。

湖南省建设工程施工合同(示范文本)合同编号：_______甲方（发包方）：_______地质：_______法定代表人：_______联系方式：_______乙方（承包方）：_______地质：_______法定代表人：_______联系方式：_______鉴于甲方拟将位于湖南省_______的建设工程发包给乙方施工，乙方愿意承包该工程，双方经协商一致，根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程范围：_______1.4工程内容：_______1.5工程质量：_______1.6工程期限：_______1.7工程价款：_______第二条合同价款及支付方式2.1工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。

2.2付款方式：（1）合同签订后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%；（2）工程进度达到_______时，甲方支付乙方工程总价款的_______%；（3）工程竣工并验收合格后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%；（4）工程保修期满后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%。

第三条工程质量及验收3.1乙方应严格按照国家有关工程质量的标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的质量标准。

3.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在_______日内组织验收。

验收合格后，双方办理竣工结算手续。

第四条工程期限4.1工程期限为_______天，自合同签订之日起计算。

4.2如因不可抗力等原因导致工程延期，乙方应提前_______天向甲方提出书面申请，经甲方同意后，工期相应顺延。

第五条违约责任5.1甲方未按合同约定支付工程价款，应向乙方支付逾期付款金额的_______%作为违约金。

湖南施工合同范本湖南省建设工程施工合同（示范文本）第一部分协议书发包人（全称）：_____________________承包人（全称）：_____________________一、工程概况工程名称：_____________________工程地点：_____________________工程内容：_____________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1）工程立项批准文号：_____________________资金来源：_____________________二、工程承包范围承包范围：_____________________三、合同工期开工日期：_____________________竣工日期：_____________________合同工期总日历天数：_____________________四、质量标准工程质量标准：_____________________五、合同价款金额（大写）：_____________________元（人民币）￥：_____________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1. 本合同协议书2. 中标通知书3. 投标书及其附件4. 本合同专用条款5. 本合同通用条款6. 标准、规范及有关技术文件7. 图纸8. 工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间：_____________________年_____月_____日合同订立地点：_____________________本合同双方约定_____________________后生效。

发包人（公章）：_____________________承包人（公章）：_____________________住所：_____________________住所：_____________________法定代表人（签字）：_____________________法定代表人（签字）：_____________________委托代理人（签字）：_____________________委托代理人（签字）：_____________________电话：_____________________电话：_______________________________________________________________开户银行：_____________________开户银行：_____________________账号：_____________________账号：_____________________邮政编码：_____________________邮政编码：_____________________第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1. 词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：（1）通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

湖南省建设工程施工合同（示范文本）湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局湖南省住房和城乡建设厅文件湖南省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）以及相关法律法规，湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014，现印发给你们。

《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。

本合同自2014年8月1日起执行。

原《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）同时废止。

湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局2014年6月23日湖南省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）（以下简称《示范文本》）。

省建设工程施工合同（示文本）省住房和城乡建设厅制定省工商行政管理局省住房和城乡建设厅文件省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号省住房和城乡建设厅省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示文本）（GF-2013-0201）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）以及相关法律法规，省住房城乡建设厅、省工商行政管理局对《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2014，现印发给你们。

《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于省行政区域的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。

本合同自2014年8月1日起执行。

原《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2008）同时废止。

文本及附件下载请登陆：省住房和城乡建设网（网址：）或省建设工程造价信息网（网址：.hnccic.）省住房和城乡建设厅省工商行政管理局2014年6月23日省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国招标投标法》以及相关法律法规，省住房和城乡建设厅、省工商行政管理局对《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2014）（以下简称《示文本》）。

湖南省建设工程施工合同示范文本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担湖南省某建设工程施工项目的事宜，经充分协商，达成如下合同条款：第一条项目概况1.1 项目名称：________________1.2 项目地点：________________1.3 项目规模：________________1.4 项目质量要求：________________1.5 项目施工期限：________________第二条合同价款及支付方式2.1 合同价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

a) 签订合同后支付合同价款的__%；b) 工程进度达到__%时支付合同价款的__%；c) 工程竣工并验收合格后支付合同价款的__%；d) 质保期满后支付合同价款的__%。

2.3 乙方开具正规发票给甲方。

第三条工程施工3.1 乙方应当按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。

3.2 乙方应当严格按照合同约定的施工期限完成工程，并确保工程质量和安全。

3.3 乙方应当遵守国家及地方有关建设工程施工的法律法规，确保施工过程中的环境保护和安全生产。

3.4 乙方应当自行承担施工过程中的所有费用，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。

第四条工程变更4.1 若甲方要求对工程进行变更，应书面通知乙方，并经双方协商一致后签订补充协议。

4.2 工程变更导致合同价款增加的，甲方应按照补充协议的约定向乙方支付增加的价款。

4.3 工程变更导致合同价款减少的，乙方应按照补充协议的约定向甲方退还减少的价款。

第五条工程验收5.1 工程竣工后，乙方应当向甲方提交完整的竣工资料。

5.2 甲方应当在收到竣工资料后__日内组织验收，并将验收结果书面通知乙方。