建设工程勘察协议模板合同〔岩土工程勘察水文地质勘察含凿井工程测量工程物探〕

[建设工程勘察合同（一）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕]建设工程勘察合同（一）（示范文本）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（由勘察人编填）勘察证书等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿勘察人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局二○○○年三月发包人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿勘察人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人委托勘察人承担＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况１．１工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．２工程建设地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．３工程规模、特征：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．４工程勘察任务委托文号、日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．５工程勘察任务（内容）与技术要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．６承接方式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．７预计勘察工作量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

２．１提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

２．２提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

建设工程勘察合同范文甲方：（委托人）地址：联系方式：乙方：（承包人）地址：联系方式：鉴于甲方有意进行建设工程勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为（项目名称）。

第二条勘察内容（项目名称）的勘察包括但不限于以下内容：1. 综合性调研与摸底勘察；2. 土地勘察与地质勘察；3. 工程地质勘察与勘探；4. 水文地质勘察与勘探；5. 室内环境调研与勘察等。

第三条勘察范围（项目名称）的勘察范围包括但不限于以下区域：（详细描述勘察范围）第四条勘察时限1. 甲方委托乙方进行勘察的总工期为（工期），自本合同签订之日起计算；2. 乙方应按照工期安排合理的勘察进度，并按照合同约定的时间节点提交勘察成果。

第五条勘察费用1. 甲方应根据勘察工程的性质、规模和复杂程度，向乙方支付勘察费用，具体费用为（金额）；2. 勘察费用的支付方式为（支付方式），支付时间为（支付时间）。

第六条勘察成果和报告1. 乙方应根据勘察要求提交勘察成果和报告，包括但不限于调查报告、设计图纸等；2. 勘察成果和报告的格式、内容应符合相关法律法规和行业标准。

第七条保密条款1. 甲乙双方应对勘察过程中所见到的甲方的商业、技术等机密信息严格保密；2. 若甲方发现乙方违反保密协议的约定，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。

第八条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任；2. 甲方违约时，应支付违约金给乙方，违约金金额为本合同总价款的10%；3. 乙方违约时，应按照实际损失支付违约金给甲方，且不得低于合同总价款的10%。

第九条合同终止1. 合同双方一致同意解除合同的，应通过书面方式通知对方；2. 出现以下情况之一，任何一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任：a) 违约严重影响勘察工作的进行；b) 出现无法预测的不可抗力事件。

第十条争议解决本合同履行过程中出现的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。

建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同甲方：（甲方名称及联系方式）乙方：（乙方名称及联系方式）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察工作，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，共同遵守并履行：一、勘察项目甲方委托乙方对（工程名称、位置）进行勘察工作，具体包括但不限于勘察区域范围、地质勘察、水文勘察、土质勘察等内容。

二、勘察内容与要求2.1乙方应按照国家有关勘察标准和规范，完成勘察项目的各项内容。

2.2勘察成果包括但不限于勘察报告、勘察资料、勘察设计方案，乙方应按时提交给甲方，并在勘察报告中说明勘察范围、方法、过程、成果和建议。

2.3勘察过程中应注意保护环境、遵循安全规范，确保勘察过程安全、顺利进行。

三、时间安排3.1乙方应按照合同约定的时间完成勘察工作，并在勘察报告中注明勘察的起止时间。

3.2若因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决方案。

四、技术保密4.1乙方应对获得的勘察资料和成果承担保密责任，未经甲方许可，不得向第三方提供或披露。

4.2勘察报告及相关资料属于甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。

五、费用支付5.1甲方应按照约定时间及方式支付勘察费用给乙方，并开具正规发票。

5.2若勘察工作需要额外费用支出，应经甲、乙双方协商一致后支付。

六、违约责任6.1如乙方未按照合同约定时间完成勘察工作，应承担相应违约责任。

6.2如甲方未按照约定时间支付勘察费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金。

七、争议解决双方若因履行本合同发生争议，应协商解决，协商不成可向有关仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决为最终裁决。

八、其他事宜8.1本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至勘察工作结束。

8.3本合同未尽事宜，双方可协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：年月日以上为《建设工程勘察合同》的样本，甲、乙双方应详细阅读并确认各项内容，遵守合同约定，共同完成建设工程勘察工作。

建设工程勘察合同[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]发包人勘察人发包人委托勘察人承担“”工程的岩土工程详细勘察阶段的工作任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：项目包括为一幢10层建筑，总建筑面积为551 m2。

1.4工程勘察任务委托文号、日期：本合同1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：勘察技术要求原则上按现行《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001 2009年版）等规范规定要求执行。

1.6承接方式: 本工程勘察工作由发包人直接发包给勘察人，由勘察人自筹资金进行勘察施工，勘察完成后将勘察成果报告交给发包人验收，勘察工程款待财政审核后一次付清。

1.7预计勘察工作量:勘探钻孔数为个，勘探总进尺约 m。

第二条:发包人应向勘察人提供下列文件资料发包人已提供,并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件）以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其真实性、质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料八份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作开工时间由发包人通知，预计外业工作时间约3-5天，勘察成果资料在外业勘探工作完成后15天内提交，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。

由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。

第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。

国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。

5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。

5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

GF-2000-0203建设工程勘察合同（一）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕工程名称：工程地点：合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级：发包人：勘察人：签订时间：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制发包人：勘察人：发包人委托勘察人承担岩土工程勘察任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务书委托文号、日期：1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：按《岩土工程勘察规范》及《建筑地基基础设计规范》执行。

1.6承接方式：直接1.7预计勘察工作量：孔。

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间：4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时按本合同第六条规定办理。

4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

有关建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方（委托人）：______________________乙方（勘察人）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程规模：______________________二、勘察范围和要求1. 勘察范围：具体包括地质勘察、测量等工程勘察服务。

2. 勘察要求：乙方需按照甲方的需求及相关国家规范、行业标准进行勘察工作。

详细记录数据，提供准确的勘察成果。

三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：甲方应按以下约定支付乙方勘察费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同金额的______%作为预付款；（2）乙方完成勘察工作并提交勘察成果后，甲方支付剩余款项。

四、勘察周期和进度安排1. 勘察周期：自本合同签订之日起______日历天完成。

2. 进度安排：乙方应按照甲方的要求和时间节点完成各阶段勘察任务。

如遇特殊情况，双方可协商调整。

五、成果交付与验收1. 成果交付：乙方应在勘察周期结束后，向甲方提交完整的勘察成果，包括地质报告、测量数据等。

2. 验收标准：勘察成果应符合国家相关规范、行业标准及甲方要求。

3. 验收方式：由甲方组织相关部门对勘察成果进行验收，验收合格后方可视为完成勘察任务。

六、保密条款1. 双方应对本合同内容、勘察成果及其他商业秘密予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。

2. 乙方在勘察过程中所知悉的甲方信息，应严格保密，不得用于非本合同约定的用途。

七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付勘察费用，乙方有权终止勘察工作，并要求甲方支付逾期付款违约金。

建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托方）法定代表人（或委托代理人）：证件号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对建设工程进行勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察服务事宜达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作，包括但不限于勘察准备、论证与方案编制、实地勘察、资料整理、报告编制等。

第二条勘察范围本次勘察范围为：（具体描述勘察范围，如地理位置，用地范围，勘察内容等）第三条勘察标准乙方应按照国家有关建设工程勘察的相关规定和标准进行勘察工作，并出具符合规定的勘察报告。

第四条勘察费用1. 甲方应根据勘察工作的实际情况和难易程度向乙方支付勘察费用，勘察费用为（具体金额）。

2. 勘察费用支付方式：甲方应在签订本合同后的（具体时间）内，向乙方支付全款。

第五条勘察工期乙方应按照合同约定的工期完成勘察工作，并及时提交勘察报告。

第六条保密条款双方应对本合同中涉及的商业秘密和机密信息负有保密义务，未经对方书面许可，不得向第三方披露相关信息。

第七条违约责任1. 若乙方未能按照约定的工期完成勘察工作的，应承担相应的违约责任。

2. 若甲方未能按时支付勘察费用的，应承担相应的违约责任。

第八条变更和解除1. 本合同经双方协商一致可以进行变更。

2. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致无法履行合同的，双方可协商解除本合同，解除后应书面通知对方并协商处理相关事宜。

第九条法律适用和争议解决本合同的签订、履行和解释及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。

双方如因履行合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。

第十条合同生效本合同自双方盖章之日起生效，有效期至勘察工作完毕并双方完成结算之日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

建设工程勘察合同模板5篇篇1合同编号：XXX-XXXX甲方（委托人）：________________公司名称（客户全称）：________________地址：________________联系方式：________________乙方（勘察人）：________________公司名称（勘察单位全称）：________________地址：________________联系方式：________________鉴于甲方需要就其建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：简述工程规模及主要工作内容4. 工程目标：简述工程的目标和要求二、勘察工作内容及要求1. 勘察范围：明确勘察工作的地理范围和具体内容。

2. 勘察标准：应参照国家相关技术标准和规范进行勘察工作。

3. 勘察任务：详细描述勘察任务及目的，包括但不限于地质勘察、地形测量等。

4. 勘察进度：明确勘察工作的进度安排和完成时间。

5. 成果提交：明确提交勘察成果的形式和时间。

三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：明确合同总金额及支付币种。

2. 支付方式：现金、转账或其他支付方式。

3. 支付进度：按工作进度或阶段支付款项。

4. 税费承担：明确双方税费的承担方式。

四、保密条款1. 双方应对涉及工程的商业秘密和技术秘密进行保密。

2. 保密期限：约定保密期限。

3. 保密措施：双方应采取有效措施保护对方的商业秘密和技术秘密。

五、知识产权条款1. 乙方在本合同项下的工作成果的知识产权归甲方所有。

2. 乙方应保证所提供的工作成果不侵犯第三方的知识产权。

3. 若因乙方工作成果侵犯第三方知识产权，由乙方承担全部法律责任。

建设工程勘察协议书4篇篇1建设工程勘察协议书甲方：（委托方全称）乙方：（承接方全称）鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证勘察工作的顺利进行，根据相关法律法规及双方的意向，甲、乙双方达成如下协议：一、勘察范围1. 甲方授权乙方对建设工程的勘察范围包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形测量、建筑设计等方面的工作。

2. 勘察范围具体详见附件一。

二、服务内容1. 乙方承诺按照相关标准和规范，完成勘察工作。

2. 乙方应按照约定的工作时间和工程进度，认真履行勘察任务。

三、报酬与支付方式1. 勘察工作完成后，甲方应按照约定的报酬支付给乙方。

2. 报酬支付方式：甲方应在勘察工作开始前支付总款的50%，剩余部分在工作完成后一周内支付清算。

四、工作标准1. 乙方应按照相关法规及勘察标准进行勘察工作，确保勘察数据的真实、完整和准确。

2. 乙方应遵守国家法律法规，严禁违规行为。

3. 乙方应根据勘察结果，提供建议和意见，为甲方提供决策依据。

五、保密条款1. 双方应保护勘察工作的机密性，未经对方许可，不得向第三方泄露工作内容。

2. 勘察数据和结果仅供甲乙双方使用，未经双方同意不得用于其他用途。

六、违约责任1. 若一方未能履行本协议规定的义务，应承担相应的违约责任。

2. 违约方应赔偿对方因此产生的一切损失。

七、争议解决1. 双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成，可向有权机关申请进行调解或仲裁。

2. 争议解决采用仲裁方式，仲裁裁决对双方具有约束力。

八、附则1. 本协议自双方签字生效，至勘察工作完成之日终止。

2. 本协议未尽事宜，可由双方协商补充或变更。

3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（委托方）：乙方（承接方）：签字：__________ 签字：__________日期：__________ 日期：__________附件一：建设工程勘察范围详细说明以上为建设工程勘察协议书范本，具体内容可根据实际情况进行调整。