2018工程保证金合同范本
- 格式:docx
- 大小:19.51 KB
- 文档页数:7
建设工程保证金合同书5篇篇1甲方(发包人):[公司名称]地址:[公司地址]联系人:[联系人姓名]联系电话:[公司联系电话]乙方(承包人):[公司名称]地址:[公司地址]联系人:[联系人姓名]联系电话:[公司联系电话]鉴于甲方需要建设一项工程项目,乙方具备相应的施工能力和资质,双方经过友好协商,达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程规模:[工程规模]4. 工程期限:[工程期限]二、保证金条款1. 乙方需向甲方交纳保证金,金额为[保证金金额]。
该保证金是为了确保乙方在施工过程中能够按照合同条款履行其义务。
2. 乙方应在合同签订后[保证金交纳期限]内将保证金交纳至甲方指定账户。
甲方在收到保证金后,应向乙方出具收据。
3. 在施工过程中,如果乙方出现违约行为或施工质量问题,甲方有权扣除部分或全部保证金作为违约金或赔偿金。
但甲方应确保扣除行为符合法律法规和合同条款。
4. 在工程竣工验收合格后,若乙方完全履行了合同条款,甲方应在[竣工验收后返还保证金期限]内将保证金返还给乙方。
返还方式可以为转账或支票支付。
5. 若因乙方原因导致工程无法按时完成或施工质量严重不符合要求,甲方有权解除施工合同,并要求乙方承担相应的违约责任和赔偿责任。
此时,保证金将作为违约金或赔偿金的一部分。
三、其他条款1. 双方应严格遵守合同条款,确保工程的顺利进行。
若一方违约,应承担相应的违约责任和赔偿责任。
2. 双方应保密彼此的商业秘密和保密信息,不得擅自泄露或利用对方的保密信息谋取私利。
3. 双方应积极配合,协商解决施工过程中出现的问题和争议。
若协商不成,可提交仲裁机构或法院解决。
4. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
5. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
具有同等法律效力。
甲方(发包人):[公司名称]签字盖章:__________日期:__________乙方(承包人):[公司名称]签字盖章:__________日期:__________篇2合同编号:XXXX-XXXX-XXXX-XXXX甲方(发包方):XXXX,地址:XXXX,联系方式:XXXX。
工程保证金合同范本1. 合同概述本合同由甲方(简称“乙方”)与乙方(简称“甲方”)签署,双方就工程保证金的支付、使用和退还等事宜达成协议。
2. 合同内容2.1 保证金金额甲方应在合同生效之日起,向乙方支付工程保证金。
工程保证金金额为合同总价款的10%,即人民币(简称“元”)。
2.2 保证金支付方式甲方应在合同签署之日起5个工作日内,将工程保证金支付至乙方指定的银行账户。
支付完毕后,甲方应及时向乙方提供支付凭证。
2.3 保证金的使用在情况下,乙方有权对工程保证金进行使用:•乙方违约,导致工程无法按时进行或无法按照合同要求完成;•甲方违约,导致乙方无法按照合同要求收取全部或部分工程款项。
2.4 保证金的管理乙方应妥善管理工程保证金,并按照合同约定使用。
2.5 保证金的退还在情况下,乙方应按照合同约定将工程保证金退还给甲方:•工程顺利完成,经验收合格;•双方确认无其他债权债务关系。
3. 违约责任3.1 甲方违约责任若甲方未按合同约定的时间和金额支付工程保证金,甲方应承担违约责任,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金金额为未支付保证金金额的10%。
3.2 乙方违约责任若乙方未按合同约定的时间和条件使用或退还工程保证金,乙方应承担违约责任,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金金额为未使用或未退还保证金金额的10%。
4. 争议解决双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决。
如协商不成,任何一方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。
仲裁裁决是终局的,对双方均具有约束力。
5. 合同变更任何对本合同的变更或补充应以书面形式作出,并经双方签字或盖章后生效。
6. 合同生效本合同在双方签字盖章后生效,有效期自合同签署之日起至工程完工验收合格之日止。
7. 其他本合同未尽事宜,双方可另行协商确定,补充协议与本合同具有同等法律效力。
8. 合同解除本合同在情况下,任何一方有权提前解除合同:•一方违约且在接到解除通知后经过合理期限后仍未改正;•因不可抗力原因使得合同无法继续履行。
工程保证金合同范本三篇【篇一】工程名称:甲方:乙方(施工):甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:1、就_____________________项目,乙方作为施工单位,_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。
甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。
4、工程出现工程进度问题。
因乙方造成工期延误,就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。
甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。
乙方不得对原工程设计进行变更,若擅自变更设计导致的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
每延误一天罚款1000元,超过30天的将没收全部履约保证金。
(除不可抗力的因素外)。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施工。
因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。
不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。
7、返还保证金。
擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。
甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。
在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。
工程项目保证金合同书(精选3篇)工程项目保证金书篇1甲方:××市×房地产开发有限公司法定代表人:住所地:乙方:×房地产开发有限公司法定代表人:住所地:××市路甲乙双方此前共同参与了合作开发××市××街以北地块的项目,并参与签订了相关的合同文本。
为保障乙方的权利,双方经过协商,达成本合同:一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付×万元人民币的保证金,用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。
否则,一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的,甲方同意乙方以上述保证金先行处理。
如出现保证金不足时,则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。
二、保证金的留置期限为×年,期间,对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分(下称余下保证金),由乙方按照利率支付给甲方利息;三、余下保证金的归还期限为:四、因本合同发生争议的,双方协商解决,不成时,交由乙方住所地人民法院裁判;五、本合同经双方签章后生效,合同一式二份,每方各执一份。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________代表(签字):_________ 代表(签字):__________________年____月____日_________年____月____日工程项目保证金合同书篇2甲方:乙方(责任人):甲乙双方经协商,就签订本,望双方共同遵守执行。
1.0 第一条双方责任1.1 甲方责任1.1.1 甲方有权利对工程施工各方面进行监控。
资金、工程进度、工程质量、现场形象宣传等工程管理由相应的职能部门负责,具体措施参考甲方分得各项管理规定。
1.1.2 甲方质量监督部门负责对工程质量、进度等进行监督检查,乙方应主动予以配合。
1.1.3 在该工程开工前3日,由甲方组织对乙方所有人员进行至少一次开工前的培训工作。
工程保证金合同范本第一条合同主体甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):第二条工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程内容:__________工程总价:__________第三条保证金金额甲乙双方经协商一致,确定工程保证金的金额为人民币____元整(大写:__________________________元整)。
第四条保证金的作用1.保证金是为保障甲方利益,确保乙方按合同约定完成工程。
2.保证金是为约束乙方履行合同,按期、按质、按量完成工程。
第五条保证金退还条件1.乙方按合同约定完成工程,并经甲方验收合格。
2.乙方按合同约定履行各项义务,无违约行为。
3.乙方提交相关退还保证金所需的材料。
第六条保证金退还方式1.甲方应在乙方满足第五条退款条件后____个工作日内,退还乙方保证金。
2.保证金退还方式为银行转账,账户信息如下:–户名:__________–账号:__________–开户银行:__________第七条合同的解除和终止1.在合同执行过程中,如乙方严重违约,甲方有权解除合同,并扣除相应保证金作为违约金。
2.在合同执行过程中,如遇不可抗力等因素导致合同无法履行,双方可协商终止合同,并按实际情况处理保证金。
第八条争议解决本合同在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第九条其他约定1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
2.本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________代表(签名):__________ 代表(签名):__________签订日期:__________请注意,其他合同范本仅供参考,具体合同内容请根据实际情况进行修改,并在签订前征求法律人士的意见。
第一条合同主体甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):第二条工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程内容:__________工程总价:__________第三条保证金金额甲乙双方经协商一致,确定工程保证金的金额为人民币____元整(大写:__________________________元整)。
工程保证金合同范本第一篇范文:合同编号:__________一、合同主体甲方(保证人):________________乙方(受益人):________________二、鉴于条款鉴于甲方自愿为乙方提供工程保证金,以确保乙方按照双方签订的《建设工程合同》约定履行相关义务,经双方协商一致,特订立本合同。
三、定义1. 工程保证金:指甲方为保障乙方履行《建设工程合同》约定的义务,向乙方支付的保证金。
2. 建设工程合同:指甲乙双方签订的关于建设工程的合同,合同编号为____________。
四、保证金额及支付方式1. 保证金额:人民币【】元整(大写:【】元整)。
2. 支付方式:甲方应在本合同签订后【】日内,将保证金额支付至乙方指定的银行账户。
五、保证期限本合同保证期限自【年】年【月】月【日】起至《建设工程合同》约定的工程竣工日期止。
六、保证义务1. 甲方应按照本合同约定履行保证义务,确保乙方按照《建设工程合同》约定的期限、质量、安全等要求完成工程建设。
2. 甲方不得以任何理由拒绝或延迟支付保证金额。
3. 甲方不得干涉乙方在工程建设过程中的正常经营活动。
七、解除保证1. 在保证期限内,如乙方按照《建设工程合同》约定履行完毕全部义务,甲方有权解除保证。
2. 在保证期限内,如乙方未按照《建设工程合同》约定履行义务,甲方有权要求乙方支付违约金,并有权解除保证。
八、违约责任1. 如甲方未按照本合同约定支付保证金额,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金,违约金计算方式为:【】。
2. 如乙方未按照《建设工程合同》约定履行义务,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金计算方式为:【】。
九、争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、其他条款1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
工程保证金合同范本(通用)甲方(委托方):________________乙方(受托方):________________根据《合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担工程保证金的相关事宜,经充分协商,达成如下合同:一、工程保证金1.1甲方应按照本合同约定向乙方支付工程保证金,以保证乙方按照合同约定履行工程质量和工程进度等相关义务。
1.2工程保证金的金额为人民币【】元(大写:【】元整),甲方应在本合同签订之日起【】日内一次性支付给乙方。
1.3乙方收到工程保证金后,应按照本合同约定履行相关义务,保证工程质量和工程进度。
二、工程质量和工程进度2.1乙方应按照甲方的要求和本合同约定,按照国家和行业的相关标准,保证工程质量和工程进度。
2.2乙方应在合同约定的工期内完成工程,如因乙方原因导致工程延期,乙方应按照本合同约定承担相应的违约责任。
2.3乙方应按照甲方的要求和本合同约定,提供工程进度报告,并及时向甲方报告工程进展情况。
三、工程保证金的退还3.1在乙方按照本合同约定履行相关义务,保证工程质量和工程进度,并经甲方验收合格后,甲方应在验收合格之日起【】日内退还工程保证金。
3.2如乙方未按照本合同约定履行相关义务,甲方有权扣除部分或全部工程保证金,并要求乙方承担相应的违约责任。
四、违约责任4.1甲方未按照本合同约定支付工程保证金的,乙方有权解除本合同,并要求甲方支付相应的违约金。
4.2乙方未按照本合同约定履行相关义务,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付相应的违约金。
五、争议解决5.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
5.2双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
6.2本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方(委托方):________________乙方(受托方):________________签订日期:【】年【】月【】日附件:1.工程保证金支付凭证2.工程进度报告3.工程验收报告4.其他相关文件========本合同更广泛的场景,特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款:1.特殊应用场合:政府投资项目增加条款:a)乙方需遵守国家相关法律法规和政策,确保工程的合法合规性。
工程保证金合同范本甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________第一条工程保证金1.1乙方同意按照本合同约定的金额和期限向甲方支付工程保证金,作为履行主合同义务的保证。
1.2工程保证金金额为人民币(大写):____元整(小写):¥_____元。
1.3乙方应在签订本合同后__个工作日内将工程保证金支付至甲方指定的银行账户。
第二条工程保证金的退还2.1在主合同约定的工程竣工验收合格并办理移交手续后,且乙方按照主合同的约定履行完毕所有义务后,甲方应在__个工作日内无息退还乙方支付的工程保证金。
2.2如乙方在主合同履行过程中存在违约行为,甲方有权根据主合同的约定扣除相应金额的工程保证金作为违约金,剩余部分退还乙方。
第三条工程保证金的补充3.1如乙方在主合同履行过程中因自身原因导致工程进度延误,甲方有权要求乙方在__个工作日内补足相应金额的工程保证金。
3.2乙方应在收到甲方通知后__个工作日内补足工程保证金,否则视为乙方严重违约,甲方有权解除主合同,并扣除乙方已支付的工程保证金作为违约金。
第四条违约责任4.1任何一方违反本合同的约定,应向守约方支付违约金,违约金为本合同约定的工程保证金的__%。
4.2除违约金外,违约方还应赔偿守约方因此造成的其他损失。
第五条争议解决5.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
5.2双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第六条其他约定6.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至主合同约定的工程竣工验收合格并办理移交手续后终止。
6.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
6.3本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________甲方代表(签名):_______乙方代表(签名):_______签订日期:____年__月__日附件:《建设工程施工合同》========本合同更广泛的场景,特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款:1.特殊应用场合:高风险工程增加条款:风险评估:乙方在进行高风险工程施工前,应提交详细的风险评估报告,并获得甲方批准。
工程保证金合同模板甲方:(甲方名称)地址:(甲方地址)统一社会信用代码:(甲方统一社会信用代码)乙方:(乙方名称)地址:(乙方地址)统一社会信用代码:(乙方统一社会信用代码)根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲、乙双方本着公平、自愿、互利的原则,经协商一致,就甲方向乙方支付工程保证金的事宜达成如下合同:第一条总则1.1 乙方承诺履行本合同项下的义务。
1.2 甲方同意向乙方支付一定金额的工程保证金。
1.3 本合同的有效期为自签订之日起至工程竣工验收确定保修期满之日止。
第二条保证金金额及支付方式2.1 甲方应支付给乙方的工程保证金金额为(具体金额)。
2.2 保证金支付方式为(具体支付方式)。
2.3 保证金应在签订本合同后(具体时间)内支付到乙方指定账户。
第三条保证金的用途3.1 保证金将用于支付乙方因未按照合同约定履行义务而产生的违约金、损失等费用。
3.2 逾期未支付工程款或其他违约情况发生时,甲方同意乙方可用保证金直接支付。
3.3 在甲方清理问题后,甲方应及时返还所有未使用的保证金。
第四条保证金的退还4.1 乙方在工程竣工验收确定保修期满后,如无争议,保证金应当在(具体时间)内退还给甲方。
4.2 如乙方在工程竣工验收确定保修期满后仍需支付工程款或其他费用的,乙方同意甲方可从保证金中扣除。
第五条保证金的违约责任5.1 若乙方未按约定履行义务,甲方有权要求乙方支付违约金,并有权扣除抵扣保证金。
5.2 若甲方未按约定支付保证金,乙方有权要求甲方支付违约金,并有权解除合同。
第六条合同的解除6.1 若乙方未按约定履行义务,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付违约金。
6.2 若甲方未按约定支付保证金,乙方有权解除本合同,并要求甲方支付违约金。
第七条其他条款7.1 本合同经双方签字盖章后生效,自甲方支付保证金之日起生效。
7.2 甲、乙双方同意在合同履行中如发生争议应友好协商解决,协商不成的,向合同签订地有管辖权的法院提起诉讼。
工程保证金合同范本甲方(委托方):______________地址:______________联系电话:______________乙方(承包方):______________地址:______________联系电话:______________鉴于甲方需要对某工程项目进行施工,乙方具有相应的资质和能力承担该工程项目的施工任务,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方向甲方提供工程保证金事宜,经协商一致,订立本工程保证金合同,以资共同遵守。
第一条保证金的目的乙方向甲方提供工程保证金,以确保乙方履行本合同项下的施工义务,保证工程质量、进度和安全。
第二条保证金金额乙方同意向甲方支付工程保证金,金额为人民币(大写):[金额](¥[金额]元)。
第三条保证金的支付1. 乙方应在本合同签订之日起[指定天数]个工作日内,将保证金全额支付至甲方指定账户。
2. 甲方指定账户信息如下:开户行:________________账户名:________________账号:________________联行号:_______________第四条保证金的退还1. 在乙方完成合同约定的施工任务,并通过甲方及相关部门验收合格后,甲方将在[指定天数]个工作日内无息退还乙方所支付的保证金。
2. 如因乙方原因导致工程未能按时完成或质量不合格,甲方有权根据实际情况部分或全部扣留保证金。
第五条违约责任1. 如乙方未按本合同第三条规定的时间支付保证金,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿由此造成的损失。
2. 如乙方违反合同约定,导致工程质量、进度或安全问题,甲方有权根据实际情况扣留保证金,并要求乙方承担相应的违约责任。
第六条合同变更和解除1. 本合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。
2. 因不可抗力导致本合同无法履行时,双方应协商解决,协商不成的,本合同自动解除,双方互不承担违约责任。
第七条争议解决本合同在履行过程中发生争议,双方应协商解决;协商不成的,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
工程保证金合同范本工程保证金合同甲方:(公司名称)乙方:(公司名称)鉴于,甲方委托乙方进行某项工程的施工,并为了保障工程的顺利进行,双方依据平等、自愿的原则,在友好协商的基础上,达成以下协议。
一、保证金的数额及缴纳方式1. 甲方应在本合同签订之日起5个工作日内,向乙方缴纳保证金,保证金金额为(具体金额),以人民币支付。
2. 保证金应缴入乙方指定的银行账户(账户名称、账号及开户行信息)。
二、保证金的用途和返还1. 保证金用途:(1)乙方在承接工程前,保证金作为甲方对乙方履约能力的担保,以保证工程的正常进行。
(2)若乙方未按合同约定的规定和期限完成工程,甲方有权使用保证金作为违约金进行处理。
(3)若乙方按合同约定完成工程,并经过甲方验收合格,甲方须在工程竣工之日起5个工作日内将保证金全额返还给乙方。
2. 保证金的返还:(1)若乙方履行合同义务,甲方无任何索赔或赔偿事宜,保证金应由甲方在工程竣工后的5个工作日内,全额返还给乙方。
(2)若乙方未按合同约定履行工程义务,甲方有权使用保证金作为违约金进行处理,剩余部分应在扣除违约金后返还给乙方。
三、保证金的处理方式1. 若乙方违约,甲方有权使用保证金作为违约金进行处理,甲方无需提前通知乙方。
2. 若乙方在工程过程中有任何违约行为,甲方有权随时对乙方的履约能力进行评估,并在评估结果出来后决定是否使用保证金进行处理。
3. 保证金的使用应按照甲方损失的实际情况进行计算,甲方应对使用保证金产生的费用和损失进行详细的账目记录,并提供给乙方查阅。
四、保证金的增减和补足1. 若乙方在工程过程中出现违约行为,甲方有权对保证金进行增加或补足,以保证甲方的合法权益。
2. 甲方应在使用保证金前,提前向乙方发出书面通知,并说明使用保证金的原因及计划。
五、违约责任1. 若乙方未按合同约定完成工程,或未在规定时间内返还保证金,甲方有权向乙方追究其违约责任,包括但不限于索赔、赔偿等。
2. 若甲方未按合同约定返还保证金,乙方有权向甲方追究其违约责任,包括但不限于索赔、赔偿等。
工程保证金合同模板8篇篇1合同编号:XXXX-XXX-XXXX甲方(发包方):XXXXXX公司地址:XXXXXX法定代表人:XXXXXX联系电话:XXXXXX乙方(承包方):XXXXXX公司地址:XXXXXX法定代表人:XXXXXX联系电话:XXXXXX鉴于甲方拟进行工程项目,乙方自愿承接该项目,为保证双方的权益,特订立本工程保证金合同。
第一条合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在工程项目中的权益与义务,确保工程的顺利进行,保障双方的合法权益。
第二条保证金缴纳1. 乙方应在合同签订之日起XX个工作日内,向甲方指定账户缴纳工程保证金人民币XX元。
2. 保证金应采用银行转账方式缴纳,具体账户信息详见本合同最后部分。
3. 乙方如未按时缴纳保证金,甲方有权解除合同,并追究乙方的违约责任。
第三条保证金管理1. 甲方应设立专门账户用于管理工程保证金,确保专款专用。
2. 甲方应定期向乙方公布保证金的使用情况,接受乙方的监督。
3. 保证金在工程竣工验收后,如无违规使用情况,甲方应全额退还乙方。
第四条双方权益1. 甲方有权监督乙方的施工进度和质量,确保工程符合设计要求和标准。
2. 乙方有权在合同约定的范围内自主安排施工,确保施工安全和质量。
3. 双方应遵循诚信原则,履行各自义务,确保合同的顺利执行。
第五条违约责任1. 甲方如未按时退还乙方保证金,应承担相应的违约责任,并支付逾期利息。
2. 乙方如违反合同约定,擅自挪用保证金,应承担相应的违约责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。
3. 双方如有其他违约行为,应根据《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任。
第六条争议解决本合同在履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的,任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条合同生效与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期满后自动终止。
2. 在合同履行过程中,如因政策调整、不可抗力等因素导致合同无法继续履行的,双方可协商提前终止合同。
工程保证金合同范本合同编号:__________甲方(以下简称“委托方”):乙方(以下简称“承包方”):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方向委托方提供工程保证金事宜,经充分协商,达成以下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:__________第二条保证金的金额和缴纳2.1 乙方向委托方缴纳的工程保证金金额为人民币____元整(大写:_________________________元整)。
2.2 乙方应按照委托方的要求,将保证金通过银行转账等非现金方式缴纳至委托方指定的银行账户。
2.3 乙方缴纳保证金后,委托方应向乙方出具收到保证金的收据。
第三条保证金的用途3.1 保证金只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方。
3.2 未经委托方同意,乙方不得将保证金用于其他用途。
第四条保证金的管理4.1 委托方应对保证金进行妥善管理,不得挪作他用。
4.2 委托方应按照法律法规和本合同的约定使用保证金。
第五条保证期的延长5.1 在保证期内,如乙方未出现违约行为,委托方应在保证期结束后____个工作日内将保证金无息返还给乙方。
5.2 如乙方在保证期内出现违约行为,委托方有权根据实际情况延长保证期,并有权从保证金中扣除违约金或赔偿金。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定缴纳保证金的,应向委托方支付违约金,违约金为本保证金金额的____%。
6.2 委托方未按照约定返还保证金的,应向乙方支付违约金,违约金为本保证金金额的____%。
6.3 乙方在保证期内出现违约行为的,应按照委托方的要求承担相应的违约责任。
第七条其他约定7.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格后____日内。
7.2 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
工程保证金合同范本甲方(以下简称“委托方”):乙方(以下简称“承包方”):鉴于委托方与承包方拟就某项工程进行合作,为确保工程质量、进度和安全,双方经协商一致,同意签订本保证金合同,并共同遵守以下条款:第一条工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程内容:____________1.4 工程总价:____________元。
第二条保证金的设立2.1 承包方自愿向委托方缴纳工程保证金,以保证工程质量、进度和安全。
2.2 保证金金额为工程总价的____%,即人民币____元。
2.3 保证金缴纳时间为合同签订之日起____日内。
第三条保证金的使用3.1 保证金主要用于以下方面:(1)承包方原因导致工程质量问题,需要修复、返工的费用;(2)承包方原因导致工程进度延误,需要支付的违约金;(3)承包方原因导致工程安全事故,需要承担的责任费用;(4)其他双方约定的用途。
3.2 委托方有权根据实际情况,决定使用保证金的方式和金额。
第四条保证期的确定4.1 保证期自工程竣工验收合格之日起算,为期____个月。
4.2 在保证期内,如承包方未出现违约行为,委托方应在保证期到期后____日内无息退还保证金。
4.3 如承包方在保证期内出现违约行为,委托方有权根据违约情况,部分或全部扣除保证金,用于赔偿相关损失。
第五条违约责任5.1 承包方未按约定时间缴纳保证金的,每逾期一日,应支付逾期金额的____%作为违约金。
5.2 承包方在保证期内出现违约行为的,应承担相应的违约责任,并支付相关赔偿金。
5.3 委托方未按约定时间退还保证金的,应支付逾期金额的____%作为违约金。
第六条其他约定6.1 本保证金合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本保证金合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
6.3 本保证金合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________签订日期:____________(注:本合同范本仅供参考,具体内容请根据实际情况调整,并以双方实际签订的合同为准。
工程工地保证金合同范本甲方(发包方):乙方(承包方):为确保甲乙双方共同遵守合同条款,确保工程质量和进度,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方向甲方缴纳工程工地保证金事宜,达成如下协议:一、保证金的金额及用途1.乙方同意在合同签订后____日内向甲方缴纳工程工地保证金,保证金金额为人民币____元(大写:____元整)。
2.保证金主要用于乙方向甲方保证:严格履行合同约定的义务,按期完成工程,确保工程质量,遵守工地管理制度,承担因乙方原因造成的损失及罚款等。
二、保证金的扣除及返还1.乙方如按合同约定履行完毕各项义务,甲方应在工程验收合格后____日内无息退还保证金。
2.乙方如有以下情形,甲方有权从保证金中扣除相应金额,并有权延长保证金退还时间:(1)乙方未按合同约定时间完成工程,每延迟一天,扣除保证金金额的____元。
(2)乙方工程质量不符合合同约定,甲方有权要求乙方进行整改,并从保证金中扣除相应金额。
(3)乙方违反工地管理制度,造成甲方损失的,甲方有权从保证金中扣除相应金额。
(4)乙方如有其他违约行为,甲方有权从保证金中扣除相应金额。
三、合同的解除和终止1.合同解除或终止后,乙方未按约定履行义务的,甲方仍有权扣除保证金。
2.合同解除或终止后,甲方应在扣除相应金额后,无息退还剩余保证金。
四、争议解决如甲乙双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
五、其他约定1.本保证金合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的工程验收合格之日止。
2.本保证金合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年____月____日以上内容仅供参考,具体合同内容请根据实际情况和甲乙双方协商确定,并务必在签订合同时仔细阅读合同条款。
工程保证金合同范本工程名称:甲方:乙方(承包商):为明确双方的责任及权利,甲乙双方就工程履约保证金事宜,经过协商签订如下合同:1、乙方应在_____年____月____日之前将工程履约保证金人民币共计____________元存入甲方账户。
甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的工程履约保证金只能用于工程履约期间的工程质量、工程进度、施工安全、工人工资拖欠及工程完工后返还乙方,甲方不得挪作他用。
3、若工程出现质量缺陷问题导致验收不合格,甲方将通知乙方进行修复或返工。
如果乙方在约定的时间内未履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行修复,实际发生的费用将从工程履约保证金中支付。
如乙方擅自变更工程设计导致直接损失,乙方需承担相应责任,延误的工期不予顺延。
每延误一天罚款1000元,超过30天的将没收全部履约保证金。
(除不可抗力的因素外)。
4、若乙方造成工期延误,乙方应以书面形式向甲方提出报告,并在收到甲方确认后同意延期。
乙方不得擅自变更工程设计。
如因乙方原因导致的直接损失,乙方需承担相应责任。
每延误一天罚款1000元,超过30天的将没收全部履约保证金。
(除不可抗力的因素外)。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施工规定。
因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。
不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。
7、返还保证金。
如乙方擅自违规转包,将扣除全部保证金;如乙方擅自减省工料,造成的损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。
甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。
在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。
本合同一式两份,甲、乙方各持一份。
工程保证金合同范本(通用)合同编号:_______甲方(委托方):名称:____________________地质:____________________法定代表人:______________联系方式:______________乙方(承包方):名称:____________________地质:____________________法定代表人:______________联系方式:______________鉴于:2.根据主合同的约定,乙方应向甲方提供工程保证金,以确保乙方履行主合同约定的义务。
3.双方同意,根据《合同法》及相关法律法规的规定,就工程保证金事宜,签订本合同,共同遵照执行。
第一条工程保证金1.1保证金金额:乙方同意向甲方支付人民币(大写):_______元整(小写):_______元作为工程保证金。
1.2保证金支付方式:乙方应在主合同约定的开工日期前______个工作日内,将保证金一次性支付至甲方指定的银行账户。
第二条保证金退还2.1在乙方按照主合同的约定完成工程项目的全部施工义务,并通过甲方的验收后,甲方应在验收合格后______个工作日内,将保证金无息退还乙方。
2.2若乙方未按照主合同的约定履行义务,导致工程项目未能通过甲方验收,甲方有权扣除相应金额的保证金,用于支付乙方未履行义务所造成的损失。
扣除后剩余的保证金,甲方应在扣除之日起______个工作日内退还乙方。
第三条保证金的使用3.1在主合同约定的施工期间,如乙方出现违约行为,甲方有权根据主合同的约定,使用保证金支付乙方应承担的违约责任。
3.2甲方使用保证金支付违约责任后,乙方应在接到甲方通知后______个工作日内,补足保证金至原金额。
第四条合同的解除和终止4.1在主合同履行期间,如发生不可抗力等导致主合同无法继续履行的情况,双方协商一致可解除本合同。
4.2本合同解除后,甲方应在解除之日起______个工作日内退还乙方已支付的保证金。
编号:
2018工程保证金合同范
本
甲方:
乙方:
签订日期:年月日
合同签订注意事项
一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。
二、甲乙双方签订本合同书时,凡需要双方协商约定的内容,经双
方协商一致后填写在相应的空格内。
三、签订本合同书时,甲方应加盖公章;法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章;乙方应加盖公章;法定代表人或主要负责人应本人
签字或盖章。
四、甲乙双方约定的其他内容,合同的变更等内容在本合同内填写不下时,可另附纸。
五、本合同应使钢笔或签字笔填写,字迹清楚,文字简练、准确,不得涂改。
【篇一】
工程名称:
甲方:
乙方(施工):
甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:
1、就_____________________项目,乙方作为施工单位,_
____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计_______
_____元存入甲方账户。
甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程
施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工
程出项工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。
4、工程出现工程进度问题。
因乙方造成工期延误,就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。
甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。
乙方不得对原工程设计进行变更,若擅自变更设计导致的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
每延误一天罚款1000元,超过30天的将没收全部履约保证金。
(除不可抗力的因素外)。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施工。
因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。
不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。
7、返还保证金。
擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。
甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。
在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。
本协议一式两份,甲、乙方各持一份。
经双方签字盖章后生效。
甲方(签章):乙方(签章):
签订地点:签订日期:
【篇二】
本履约保证金由合同双方于年月日在订立。
为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:大写人民币元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方,此款项不计利息或资金占用费。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额
抵销乙方因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。
第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工
程竣工验收合格后日内。
保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,按照合
同相关约定退还保证金给乙方。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人或授权代理人(签字):法定代表人或授权代理
人(签字):
【篇三】
甲方:××××工程有限责任公司
乙方:××市××人民医院
甲方与乙方就市××医院门诊楼工程保证金纠纷一事,现经双方友好协商,自愿达成如下协议:
1.甲方因没有达到原合同有关“××杯”工程质量约定,
自愿放弃××××××万元保证金。
2.乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。
3.甲方承诺今后不再就伍拾万元“××杯”质量保证金一
事向乙方提出任何请求(包括法律诉讼)。
4.本协议一式二份,甲、乙双方各持一份。
甲方:乙方:
年月日年月日
【2018工程保证金合同范本】由中国教育考试门户网站提供,更多合同范文最新资料和信息请访问合同范文。