工程保证金合同范本文档
- 格式:docx
- 大小:161.00 KB
- 文档页数:5
工程保证金合同模板一、甲方,(委托人名称)。
地址,(委托人地址)。
联系人,(委托人联系人)。
电话,(委托人电话)。
乙方,(承包人名称)。
地址,(承包人地址)。
联系人,(承包人联系人)。
电话,(承包人电话)。
鉴于甲方委托乙方承担工程项目(项目名称),为确保工程质量和合同履行,甲、乙双方经友好协商,特订立本合同,共同遵守。
二、保证金的数额和支付方式。
1. 甲方应在签订本合同之日起5个工作日内,向乙方支付工程保证金(金额)。
2. 保证金支付方式为(支付方式),支付至乙方指定的账户。
三、保证金的用途。
1. 保证金用途为确保工程质量和合同履行,如工程质量不符合约定标准或合同约定未履行,乙方有权使用保证金进行赔偿或修复工程。
2. 保证金不得用于其他用途,如乙方私自挪用保证金,应承担相应的违约责任。
四、保证金的归还。
1. 在工程项目竣工验收合格后,乙方应在5个工作日内将保证金无息归还给甲方。
2. 如工程项目存在质量问题或合同履行不到位,乙方有权在扣除相应费用后将剩余的保证金归还给甲方。
五、违约责任。
1. 若甲方未按照约定支付工程保证金,乙方有权要求解除合同,并要求甲方承担相应的违约责任。
2. 若乙方挪用保证金或未按约定归还保证金,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
六、其他事项。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目竣工验收合格并归还保证金之日止。
2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章),______________ 日期,______________。
乙方(盖章),______________ 日期,______________。
以上为工程保证金合同模板,甲、乙双方应在签订合同前充分了解合同内容,并在合同签订后严格履行合同约定,确保工程质量和合同履行的顺利进行。
工程保证金合同范本10篇工程保证金合同范本 (1) 甲方(出租方) 身份证乙方(承租方) 身份证第一条:《根据中华人民共和国租房合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理办法》及其他相关法律法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就以下房屋租赁达成如下协议。
第二条:乙方租用甲方坐落在全南县金龙镇木金路房租一套,租用期间为二十年,自20xx年8月29日至2033年7月30日。
第三条:甲方提供乙方六楼套房一套。
第四条:甲乙双方在签订《房屋租赁合同》时,乙方已向甲方交付租房保证金捌万元,承租期满后,甲方应三月内将保证金退还乙方,否则乙方继续对房屋有使用权。
在承租期内,除房屋保证金外,房租费用为零。
除地震等自然灾害或政府强拆不可抗拒因素外,甲方提前终止合约视为违约;乙方在承租期内不满期限提前要求结束租赁视为违约。
甲方如有违约,违约金为每年一万元,乙方如有违约,违约金为每年5000元。
第五条:房屋租用期间,涉及房屋应交的一切税务(包括水电费等)均由乙方承担。
因违约违规、违法行为所造成的一切责任由乙方负责,甲方概不负责。
第六条:甲方将完好的房屋交给乙方管理使用,如有损坏由乙方负责修复。
第七条:甲方出租给乙方全家使用,在合同期间转租给第三人,应先征得甲方的同意。
第八条:本合同甲乙双方各执一份,即日生效。
甲方签名:乙方签名:日期:工程保证金合同范本 (2) 甲方:××市×××房地产开发有限公司法定代表人:住所地:乙方:×××××房地产开发有限公司法定代表人:住所地:××市×××路甲乙双方此前共同参与了合作开发××市××街以北地块的项目,并参与签订了相关的合同文本。
为保障乙方的权利,双方经过协商,达成本合同:一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付××××万元人民币的保证金,用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。
工程保证金合同范本甲方(发包方):_________________________地址:_____________________________________法定代表人(或委托代理人):_______________联系电话:_________________________________乙方(承包方):_________________________地址:_____________________________________法定代表人(或委托代理人):_______________联系电话:_________________________________鉴于甲方拟委托乙方进行_________________________工程的施工,为确保工程质量和工程进度,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,特订立本工程保证金合同。
第一条保证金的数额及支付方式1.1 乙方同意向甲方支付工程保证金,金额为人民币(大写):____________________元整(¥:___________)。
1.2 乙方应在本合同签订之日起____个工作日内,将上述保证金支付至甲方指定的银行账户。
1.3 甲方指定的银行账户信息如下:开户行:____________________________________账号:______________________________________户名:______________________________________第二条保证金的用途2.1 本保证金用于确保乙方履行本合同项下的工程质量、工程进度、安全生产等义务。
2.2 若乙方违反本合同约定,甲方有权根据具体情况扣减相应金额的保证金。
第三条保证金的退还3.1 工程竣工验收合格后,甲方应在____个工作日内将保证金无息退还给乙方。
3.2 若因乙方原因导致工程未能按期完成或存在质量问题,甲方有权根据实际情况决定是否退还保证金及退还的比例。
工程安全保证金合同范本甲方(施工单位):乙方(建设单位):为确保工程施工过程中的安全,预防和控制安全事故的发生,依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规,甲乙双方经协商一致,就工程安全保证金事宜签订如下合同:第一条保证金额1. 乙方应按照本合同约定的条款向甲方支付工程安全保证金。
2. 工程安全保证金的金额为人民币【】元整(大写:【】元整)。
第二条保证金的使用1. 工程安全保证金主要用于施工过程中的安全事故处理、安全事故隐患整改、安全生产措施的落实等。
2. 乙方不得挪用工程安全保证金用于其他非安全生产相关的用途。
第三条保证期限1. 工程安全保证金的保证期限为工程施工合同约定的施工期限。
2. 工程安全事故的处理期限超过保证期限的,乙方应继续承担相应的安全生产责任。
第四条保证金退还1. 在保证期限内,如乙方遵守安全生产规定,未发生安全事故的,甲方应在保证期限到期后【】个工作日内退还乙方全部工程安全保证金。
2. 如在保证期限内,乙方发生安全事故,甲方有权从工程安全保证金中扣除相应金额用于安全事故的处理,剩余保证金应在事故处理完毕后【】个工作日内退还乙方。
第五条安全事故的认定和处理1. 安全事故的认定应依据国家相关法律法规和行业标准进行。
2. 安全事故发生后,甲方应立即通知乙方,并共同查明事故原因,制定事故处理方案。
3. 乙方应对安全事故承担相应的责任和费用,并根据甲方要求采取整改措施。
第六条合同的解除和终止1. 在合同有效期内,如甲方提前解除或终止合同,乙方应在解除或终止合同后【】个工作日内退还甲方已支付的工程安全保证金。
2. 如乙方提前解除或终止合同,甲方有权扣除部分或全部工程安全保证金,作为乙方提前解除或终止合同的违约金。
第七条争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条合同的生效、修改和解除1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
工程农民工保证金合同范本甲方(发包方):_________________乙方(承包方):_________________签订日期:____年____月____日鉴于甲方需对工程项目进行施工,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等自愿、诚实守信的原则,经协商一致,就工程农民工保证金事宜达成如下合同:第一条保证金金额乙方同意向甲方支付工程农民工保证金,金额为人民币(大写):_________________元整(¥:_________________)。
第二条保证金用途该保证金用于确保乙方在施工过程中遵守国家法律法规、行业标准和本合同约定,保证农民工工资按时足额支付。
第三条保证金支付方式乙方应在本合同签订之日起____个工作日内,将保证金一次性汇入甲方指定的银行账户。
第四条保证金退还1. 工程竣工验收合格后,若乙方未违反本合同约定,甲方应在____个工作日内无息退还保证金。
2. 若乙方违反合同约定,甲方有权扣除相应金额的保证金作为违约金。
第五条违约责任1. 若乙方未能按时支付保证金,应向甲方支付违约金,违约金为未支付保证金金额的____%。
2. 若乙方在施工过程中违反合同约定,甲方有权扣除保证金,并要求乙方承担相应的违约责任。
第六条合同变更和解除1. 本合同一经签订,双方均不得擅自变更或解除。
2. 因不可抗力导致合同无法履行时,双方可协商变更或解除合同。
第七条争议解决合同履行过程中发生争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________ 乙方(盖章):_________________法定代表人(签字):_________________ 法定代表人(签字):_________________开户银行:_________________ 开户银行:_________________账号:_________________ 账号:_________________联系电话:_________________ 联系电话:_________________本合同自双方签字盖章之日起生效。
工程保证金合同范本第一篇范文:合同编号:__________一、合同主体甲方(保证人):________________乙方(受益人):________________二、鉴于条款鉴于甲方自愿为乙方提供工程保证金,以确保乙方按照双方签订的《建设工程合同》约定履行相关义务,经双方协商一致,特订立本合同。
三、定义1. 工程保证金:指甲方为保障乙方履行《建设工程合同》约定的义务,向乙方支付的保证金。
2. 建设工程合同:指甲乙双方签订的关于建设工程的合同,合同编号为____________。
四、保证金额及支付方式1. 保证金额:人民币【】元整(大写:【】元整)。
2. 支付方式:甲方应在本合同签订后【】日内,将保证金额支付至乙方指定的银行账户。
五、保证期限本合同保证期限自【年】年【月】月【日】起至《建设工程合同》约定的工程竣工日期止。
六、保证义务1. 甲方应按照本合同约定履行保证义务,确保乙方按照《建设工程合同》约定的期限、质量、安全等要求完成工程建设。
2. 甲方不得以任何理由拒绝或延迟支付保证金额。
3. 甲方不得干涉乙方在工程建设过程中的正常经营活动。
七、解除保证1. 在保证期限内,如乙方按照《建设工程合同》约定履行完毕全部义务,甲方有权解除保证。
2. 在保证期限内,如乙方未按照《建设工程合同》约定履行义务,甲方有权要求乙方支付违约金,并有权解除保证。
八、违约责任1. 如甲方未按照本合同约定支付保证金额,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金,违约金计算方式为:【】。
2. 如乙方未按照《建设工程合同》约定履行义务,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金计算方式为:【】。
九、争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、其他条款1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
建设工程“质量保证金”监管协议书范本建设工程质量保证金监管协议书甲方:【甲方名称】法定代表人:【甲方法定代表人】联系地址:【甲方联系地址】联系电话:【甲方联系电话】开户银行:【甲方开户银行】银行账号:【甲方银行账号】乙方:【乙方名称】法定代表人:【乙方法定代表人】联系地址:【乙方联系地址】联系电话:【乙方联系电话】开户银行:【乙方开户银行】银行账号:【乙方银行账号】为加强施工单位履约意识,确保建设工程的质量安全和顺利进行,根据有关法律法规的规定,经双方协商一致,特订立本协议。
一、质保金的缴纳和管理1. 甲方决定由乙方向甲方缴纳一定金额的质保金,乙方同意按照以下规定缴纳和管理质保金。
2. 质保金的缴纳方式:乙方应在【工程合同签订日起】【具体时间】前将质保金缴至甲方指定的银行账户,银行账户信息如下:开户银行:【甲方开户银行】账户名称:【甲方账户名称】账号:【甲方银行账号】3. 质保金的缴纳金额:乙方应向甲方缴纳质保金人民币【具体金额】元整。
4. 质保金的退还和扣除:质保金在下列情况中,甲方有权进行相应的退还或扣除:(1)工程竣工验收合格后,甲方应及时将全部质保金退还给乙方;(2)如工程质量不符合合同要求,甲方有权扣除质保金进行修复;(3)如乙方违约履行合同义务,甲方有权扣除质保金作为违约金进行处理;(4)如乙方未按工程进度要求进行施工,甲方有权扣除质保金进行相应的违约金处理。
5. 质保金的利息:质保金在甲方退还给乙方前,不计利息。
6. 质保金的管理:甲方将质保金分别统一存放于【指定银行或金融机构】,并建立相应的账户,用于监管质保金的使用和返还。
乙方有权随时查询质保金的存放情况和使用情况。
二、协议的变更和解除1. 本协议的变更和解除须经双方书面协商一致,并经合法程序办理,双方签署变更或解除协议书。
2. 协议解除后,质保金应由甲方在【具体时间】内返还给乙方。
三、争议的解决1. 本协议的履行发生争议时,双方应通过友好协商解决。
2024年工程保证金合同范本6篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为确保工程质量、工程进度及双方权益,甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就本工程保证金事宜达成如下协议:一、合同背景及目的鉴于乙方承建甲方的工程项目,为担保乙方履行工程建设相关义务,保障工程质量及工程进度的稳定性,特签订本工程保证金合同。
二、保证金金额及支付方式1. 乙方应按照工程总造价的____%向甲方缴纳工程保证金,金额为人民币______元(大写:______元整)。
2. 乙方在合同签订后____日内将工程保证金全额支付至甲方指定账户。
三、保证金使用及返还1. 工程保证金用于担保乙方履行工程建设相关义务,包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工等方面。
2. 工程竣工并经甲方验收合格后,如无违约情况,甲方在____个工作日内返还工程保证金。
3. 若乙方在工程实施过程中存在违约行为,甲方有权在保证金中扣除相应违约金。
四、工程建设要求及承诺1. 乙方应严格按照国家相关法规、规范及工程设计要求组织施工,确保工程质量。
2. 乙方应按时提交工程进度计划,并确保工程进度与计划相符。
3. 乙方应遵守安全文明施工规定,确保施工现场安全。
4. 乙方应对工程资料进行归档整理,确保工程资料的完整性。
五、违约责任及处理1. 若乙方未按期支付工程保证金,甲方有权解除本合同,并追究乙方违约责任。
2. 若乙方在工程实施过程中存在违约行为,甲方有权在保证金中扣除相应违约金,并有权要求乙方进行整改。
3. 若因乙方违约导致工程无法按时完成或工程质量不符合要求,甲方有权解除合同,并要求乙方承担由此造成的一切损失。
4. 乙方对甲方的损失进行赔偿后,仍应承担违约责任,并支付违约金。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程保证金合同范本1. 甲方:[甲方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[甲方地址]联系电话:[甲方联系电话]2. 乙方:[乙方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[乙方地址]联系电话:[乙方联系电话]鉴于乙方拟参与[工程项目名称]的投标,并需要向甲方缴纳工程保证金,双方经友好协商,达成如下协议:一、工程保证金的金额及缴纳方式1. 乙方应向甲方缴纳工程保证金人民币[保证金金额]元。
2. 乙方应在[具体缴纳日期]前将工程保证金足额缴纳至甲方指定的银行账户。
3. 甲方应在收到乙方工程保证金后,及时向乙方开具收款凭证。
二、工程保证金的退还1. 若乙方未中标,甲方应在招标结束后[退还期限]个工作日内将工程保证金全额无息退还乙方。
2. 若乙方中标,甲方应在与乙方签订《工程施工合同》后[退还期限]个工作日内将工程保证金全额无息退还乙方。
3. 若乙方违反本合同约定或有其他违约行为,甲方有权扣除相应金额的工程保证金作为违约金,剩余部分在扣除相关费用后无息退还乙方。
三、工程保证金的监管1. 甲方应妥善保管乙方缴纳的工程保证金,确保其安全。
2. 甲方不得挪用或占用乙方的工程保证金。
3. 如因甲方原因导致工程保证金损失,甲方应承担赔偿责任。
四、违约责任1. 若一方违反本合同约定,应向对方支付违约金,并承担由此给对方造成的损失。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行本合同,双方互不承担违约责任。
五、争议解决本合同的解释和执行均适用[法律适用地]法律。
如发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________________法定代表人或授权代表(签字):________________日期:______年____月____日乙方(盖章):__________________法定代表人或授权代表(签字):________________日期:______年____月____日。
保证金合同(范本6则)保证金合同(一):甲方(保证人):________________住所:________________________________法定代表人:__________________________电话:________________________________传真:______________乙方(债权人,即业主):________住所:________________________________法定代表人:__________________________电话:________________________________传真:______________丙方(债务人,即承包商):____住所:_________________________________法定代表人:__________________________电话:_______________________________传真:_______________鉴于乙方与丙方就_________小区______号、_______号住宅楼建设项目于_____年____月_____日签订编号为____________的《建设工程施工合同》以下简称主合同),甲方理解丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方带给工程履约担保,甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。
第一条定义本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方带给履约保证,保证丙方按照主合同的约定完成工程的竣工验收。
第二条保证范围及方式甲方为丙方带给保证的范围是主合同项下的工程总价的____%,数额最高不超过____元(大写),币种为_______。
甲方在发生以下担保情形时承担担保职责:丙方未按照主合同的约定完成工程的竣工验收。
甲方在上述保证范围内承担连带保证职责第三条承担保证职责形式保证职责可选用以下方式(以选取项为准,在选项前的括号内填“Y”表示选取项,填“N”表示非选取项):(N)1.由甲方带给资金及技术援助,使其能继续履行主合同义务。
建设工程质量保证金监管协议书6篇篇1甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________丙方(监管银行):____________________为确保建设工程质量保证金的专款专用和有效监管,明确各方责任,保障工程质量,经甲、乙、丙三方友好协商,达成如下协议:一、协议目的为规范工程质量保证金的管理,保障工程质量及工程竣工验收后的维修服务,通过丙方对工程质量保证金实施监管,保证工程质量和维修责任的履行。
二、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________工程质量保证金总额:人民币大写____________________元整(小写¥________元)。
三、质量保证金及监管范围1. 监管期限:自工程竣工验收合格之日起至工程保修期满且质量保证金余额返还完毕止。
篇2本协议由下列双方签订:甲方(监管主体):__________乙方(质量保证方):__________丙方(项目方):__________为了规范建设工程质量保证金的监管和使用,保障工程质量的稳定和提升,经各方友好协商,达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲、乙、丙三方在建设工程质量保证金监管过程中的权利与义务,确保工程质量保证金专款专用,规避风险,保障工程质量。
二、质量保证金1. 乙方根据工程合同及相关规定,向甲方缴纳一定数额的质量保证金,以确保工程质量的可靠。
2. 甲方负责设立专项账户,对乙方缴纳的质量保证金进行监管。
三、监管措施1. 甲方应设立专门的监管机构,负责质量保证金的管理和使用审批。
2. 乙方需按照工程进度和合同约定,向甲方提交质量保证金使用计划。
3. 甲方根据乙方提交的使用计划,结合工程实际进度和质量情况,进行审批。
4. 甲方在监管过程中,如发现工程质量问题或违规行为,有权暂停质量保证金的使用,并要求乙方进行整改。
工程保证金合同范本甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________第一条工程保证金1.1乙方同意按照本合同约定的金额和期限向甲方支付工程保证金,作为履行主合同义务的保证。
1.2工程保证金金额为人民币(大写):____元整(小写):¥_____元。
1.3乙方应在签订本合同后__个工作日内将工程保证金支付至甲方指定的银行账户。
第二条工程保证金的退还2.1在主合同约定的工程竣工验收合格并办理移交手续后,且乙方按照主合同的约定履行完毕所有义务后,甲方应在__个工作日内无息退还乙方支付的工程保证金。
2.2如乙方在主合同履行过程中存在违约行为,甲方有权根据主合同的约定扣除相应金额的工程保证金作为违约金,剩余部分退还乙方。
第三条工程保证金的补充3.1如乙方在主合同履行过程中因自身原因导致工程进度延误,甲方有权要求乙方在__个工作日内补足相应金额的工程保证金。
3.2乙方应在收到甲方通知后__个工作日内补足工程保证金,否则视为乙方严重违约,甲方有权解除主合同,并扣除乙方已支付的工程保证金作为违约金。
第四条违约责任4.1任何一方违反本合同的约定,应向守约方支付违约金,违约金为本合同约定的工程保证金的__%。
4.2除违约金外,违约方还应赔偿守约方因此造成的其他损失。
第五条争议解决5.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
5.2双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第六条其他约定6.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至主合同约定的工程竣工验收合格并办理移交手续后终止。
6.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
6.3本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________甲方代表(签名):_______乙方代表(签名):_______签订日期:____年__月__日附件:《建设工程施工合同》========本合同更广泛的场景,特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款:1.特殊应用场合:高风险工程增加条款:风险评估:乙方在进行高风险工程施工前,应提交详细的风险评估报告,并获得甲方批准。
工程保证金合同模板甲方:(甲方名称)地址:(甲方地址)统一社会信用代码:(甲方统一社会信用代码)乙方:(乙方名称)地址:(乙方地址)统一社会信用代码:(乙方统一社会信用代码)根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲、乙双方本着公平、自愿、互利的原则,经协商一致,就甲方向乙方支付工程保证金的事宜达成如下合同:第一条总则1.1 乙方承诺履行本合同项下的义务。
1.2 甲方同意向乙方支付一定金额的工程保证金。
1.3 本合同的有效期为自签订之日起至工程竣工验收确定保修期满之日止。
第二条保证金金额及支付方式2.1 甲方应支付给乙方的工程保证金金额为(具体金额)。
2.2 保证金支付方式为(具体支付方式)。
2.3 保证金应在签订本合同后(具体时间)内支付到乙方指定账户。
第三条保证金的用途3.1 保证金将用于支付乙方因未按照合同约定履行义务而产生的违约金、损失等费用。
3.2 逾期未支付工程款或其他违约情况发生时,甲方同意乙方可用保证金直接支付。
3.3 在甲方清理问题后,甲方应及时返还所有未使用的保证金。
第四条保证金的退还4.1 乙方在工程竣工验收确定保修期满后,如无争议,保证金应当在(具体时间)内退还给甲方。
4.2 如乙方在工程竣工验收确定保修期满后仍需支付工程款或其他费用的,乙方同意甲方可从保证金中扣除。
第五条保证金的违约责任5.1 若乙方未按约定履行义务,甲方有权要求乙方支付违约金,并有权扣除抵扣保证金。
5.2 若甲方未按约定支付保证金,乙方有权要求甲方支付违约金,并有权解除合同。
第六条合同的解除6.1 若乙方未按约定履行义务,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付违约金。
6.2 若甲方未按约定支付保证金,乙方有权解除本合同,并要求甲方支付违约金。
第七条其他条款7.1 本合同经双方签字盖章后生效,自甲方支付保证金之日起生效。
7.2 甲、乙双方同意在合同履行中如发生争议应友好协商解决,协商不成的,向合同签订地有管辖权的法院提起诉讼。
工程保证金合同范本1. 合同背景本工程保证金合同(下称“本合同”)由甲方(工程业主)与乙方(承包商)共同签署,根据双方自愿,为确保工程进展和资金安全而订立。
本合同旨在约定工程保证金的支付、管理和退还等事宜,以保障双方的合法权益。
本合同在乙方施工动工前必须签订并生效。
2. 合同条款2.1 工程保证金的支付1.乙方应在本合同签订后三日内,向甲方支付工程保证金,保证金数量为合同总价款的10%。
支付方式为转账或现金支付,具体安排由双方协商确定。
2.工程保证金支付后,甲方应出具收据,并将工程保证金存入独立账户中进行专项管理。
甲方应保证工程保证金的安全和有效使用,不得挪作他用。
2.2 工程保证金的使用1.如乙方未按照合同规定履行合同义务,甲方有权使用工程保证金进行相应的处罚,如罚款、赔偿等。
甲方在使用工程保证金前应书面通知乙方,并提供相关证据。
2.工程保证金的使用应严格按照法律法规和合同约定进行,不得违反法律规定、滥用权力或侵害乙方合法权益。
2.3 工程保证金的退还1.在乙方顺利完成合同约定的工程建设任务,并通过验收后,甲方应及时将工程保证金返还给乙方。
2.工程保证金的退还应在甲方收到乙方书面提出工程保证金退还申请后的十个工作日内办理完毕。
3.如甲方对工程有任何争议或质量问题提出异议,甲方有权暂时扣留部分或全部工程保证金,并及时书面通知乙方,并在合理期限内解决争议。
争议解决后,甲方应根据实际情况返还或扣留相应的工程保证金。
3. 合同有效期本合同自双方签署之日起生效,有效期至乙方完成合同工程并退还工程保证金后解除。
4. 合同变更和解除1.本合同的变更和解除必须经过双方协商一致,并按照法律法规和合同约定的程序进行。
2.如因不可抗力等特殊情况导致无法完成合同工程,双方可以协商解除合同,并按照实际情况调整工程保证金的退还方式。
3.合同解除后,双方应依法履行合同解除之前已发生的义务,并进行相应的补偿。
5. 合同争议解决本合同的解释和履行适用中华人民共和国法律。
工程合同保证金协议书范本甲方(承包方):____________________乙方(发包方):____________________鉴于甲方为乙方提供工程建设服务,为确保工程质量、进度和合同的履行,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,就工程合同保证金事宜达成如下协议:第一条保证金的设立1.1 甲方同意向乙方支付工程合同保证金,金额为人民币(大写)___________________元整(¥___________________元)。
1.2 保证金的支付方式为:___________________(现金/转账/其他方式)。
1.3 保证金的支付时间为:本协议签订之日起___________________天内。
第二条保证金的用途2.1 保证金用于保证甲方履行合同义务,包括但不限于工程质量、工程进度、安全生产等。
2.2 甲方违反合同约定,乙方有权使用保证金支付因甲方违约造成的损失。
第三条保证金的退还3.1 工程竣工验收合格后,甲方有权要求乙方退还保证金。
3.2 保证金的退还时间为:工程竣工验收合格之日起___________________天内。
3.3 保证金的退还方式为:___________________(现金/转账/其他方式)。
第四条违约责任4.1 若甲方未按本协议约定支付保证金,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金的金额为未支付保证金金额的___________________%。
4.2 若甲方违反合同约定,乙方有权从保证金中扣除相应金额作为违约金。
第五条争议解决5.1 本协议在履行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
5.2 在争议解决期间,除争议事项外,双方应继续履行本协议的其他条款。
第六条其他6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
6.3 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
工程保证金借款合同范本【工程保证金借款合同】甲方(业主):_______________地址:______________________联系电话:__________________乙方(承包商):_______________地址:______________________联系电话:__________________鉴于甲方为工程项目的业主,乙方为该项目的承包商,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就乙方向甲方支付工程保证金事宜达成如下协议:一、保证金金额及支付方式1. 乙方应向甲方支付工程保证金人民币________元整(¥_________)。
2. 该保证金须在本合同签署后的___个工作日内一次性支付到甲方指定的银行账户。
二、保证金的使用与退还1. 工程保证金仅用于确保乙方按合同约定履行义务,不得挪作他用。
2. 若乙方履行完毕所有合同义务,经甲方验收合格后,甲方应在___个工作日内无息退还全额保证金至乙方指定账户。
3. 如因乙方违约导致合同解除,则甲方有权扣除相应违约金后,将剩余保证金退还给乙方。
三、违约责任1. 如乙方未能按时足额支付保证金,视为违约,应承担相应的违约责任。
2. 如乙方在施工过程中违反合同条款造成损失的,甲方有权从保证金中扣除相应赔偿金。
四、争议解决因执行本合同所发生的一切争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
五、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽之处,由双方另行协商补充。
3. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日乙方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日注:以上合同范本仅供参考,具体条款需根据实际情况和当地法律法规进行调整。
工程保证金合同范本7篇工程保证金合同范本篇1工程名称:甲方:乙方(施工):甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:1、就_____________________项目,乙方作为施工单位,_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。
甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。
4、工程出现工程进度问题。
因乙方造成工期延误,就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。
甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。
乙方不得对原工程设计进行变更,若擅自变更设计导致的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
每延误一天罚款1000元,超过30天的将没收全部履约保证金。
(除不可抗力的因素外)。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施工。
因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。
不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。
7、返还保证金。
擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。
甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。
在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。
工程合同质量保证金范本甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“施工方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行工程建设事宜,经充分协商,达成一致,签订本合同,并共同遵守以下条款:第一条工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:____________________1.4 工程规模:____________________1.5 工程预算:____________________第二条质量保证金2.1 乙方承诺按照合同约定的工程质量标准进行施工,保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
2.2 为了确保工程质量,甲乙双方约定在合同总价款的____%作为质量保证金。
质量保证金在工程验收合格后____日内支付给乙方。
2.3 质量保证金的支付方式如下:(1)在工程进度款支付时,按工程进度实际完成金额的__%逐次扣除;(2)在工程验收合格后,按照验收合格的工程总价款的__%支付。
2.4 质量保证金的使用:(1)在工程验收过程中,如发现工程质量问题,甲方有权要求乙方进行整改,乙方应在规定时间内完成整改,并承担由此产生的费用;(2)在工程验收合格后,如发现工程质量问题,导致工程需要返工、维修或更换的,乙方应在接到甲方通知后____日内进行处理,并承担由此产生的费用。
如乙方未能在规定时间内处理,甲方有权从质量保证金中扣除相应费用,不足部分由乙方承担;(3)质量保证金应在工程验收合格后____年内无息退还乙方。
第三条工程验收3.1 工程验收标准:按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行验收。
3.2 工程验收程序:(1)工程完成后,乙方应向甲方提交工程验收申请;(2)甲方应在收到验收申请后____日内组织验收;(3)验收合格的,甲方应在验收合格后____日内向乙方支付质量保证金;(4)验收不合格的,甲方应书面通知乙方整改,乙方应在规定时间内完成整改,并重新申请验收。
2020
工程保证金合同范本文档Contract Template
工程保证金合同范本文档
前言语料:温馨提醒,合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
《中华人民共和国民法典》第四百六十四条:婚姻、收养、监护等有关身份关系的
协议,适用有关该身份关系的法律规定;没有规定的,可以根据其性质参照适用第
三编规定。
依法成立的合同,受法律保护。
依法成立的合同,仅对当事人具有法律
约束力,但是法律另有规定的除外。
本文便于学习和使用,下载后内容方可修改
调整及打印。
本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】
【篇一】
工程名称:
甲方:
乙方(施工):
甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:
1、就_____________________项目,乙方作为施工单位,_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。
甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,
如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。
4、工程出现工程进度问题。
因乙方造成工期延误,就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。
甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。
乙方不得对原工程设计进行变更,若擅自变更设计导致的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
每延误一天罚款1000元,超过30天的将没收全部履约保证金。
(除不可抗力的因素外)。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施工。
因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。
不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。
7、返还保证金。
擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。
甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。
在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。
本协议一式两份,甲、乙方各持一份。
经双方签字盖章后生
甲方(签章):乙方(签章):
签订地点:签订日期:
【篇二】
本履约保证金由合同双方于年月日在订立。
为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:大写人民币元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方,此款项不计利息或资金占用费。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。
第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。
保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,
同相关约定退还保证金给乙方。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人或授权代理人(签字):法定代表人或授权代理人(签字):
【篇三】
甲方:××××工程有限责任公司
乙方:××市××人民医院
甲方与乙方就市××医院门诊楼工程保证金纠纷一事,现经双方友好协商,自愿达成如下协议:
1.甲方因没有达到原合同有关“××杯”工程质量约定,自愿放弃××××××万元保证金。
2.乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。
3.甲方承诺今后不再就伍拾万元“××杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求(包括法律诉讼)。
4.本协议一式二份,甲、乙双方各持一份。
甲方:乙方:
年月日年月日。