建设工程勘察设计合同(示范文本)

建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。

由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。

第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。

国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。

5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。

5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

建设工程勘察设计合同范本6篇篇1建设工程勘察设计合同范本甲方（甲方全称）：（以下简称甲方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）乙方（乙方全称）：（以下简称乙方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察规范》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方对甲方的建设工程进行勘察设计，达成如下合同：第一条项目名称乙方承担甲方（项目名称）、项目的勘察设计任务。

第二条服务内容乙方应按照甲方的要求，对项目进行勘察设计工作，包括但不限于：勘察、设计、提供相关技术咨询等服务。

第三条服务费用及支付方式1. 乙方应于本合同签订之日起向甲方支付服务费用：人民币（大写）（小写）元整。

2. 服务费用支付方式：甲方应于乙方提供正式发票后7个工作日内转账支付。

第四条服务期限本合同自双方签订之日起生效，至项目竣工为止。

第五条保密条款1. 乙方应对甲方的所有商业秘密进行保密，未经甲方书面同意，不得向第三方透露。

2. 保密期限为本合同终止之日起5年内。

第六条违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用，应按拖欠金额的（日利率）计算支付滞纳金。

2. 任何一方未履行合同义务，对造成的损失应负赔偿责任。

第七条纠纷解决本合同一切争议，由双方友好协商解决，协商不成，提交（仲裁机构）仲裁。

第八条其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，共同具有同等法律效力。

甲方：法定代表人（签字）：乙方：法定代表人（签字）：篇2建设工程勘察设计合同范本甲方：________________ （甲方全称、住所地）乙方：________________（乙方全称、住所地）鉴于甲方欲委托乙方进行建设工程勘察设计业务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：甲方委托乙方进行的工程为____________（工程名称），位于____________（工程地址），具体范围为____________（项目范围描述）。

建设工程勘察设计合同样式通用版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同样式通用版合同编号：XXXXXX甲方(勘察设计单位)：__________公司统一社会信用代码：__________法定代表人/授权代表：__________联系地址：__________联系电话：__________乙方(委托单位)：__________公司统一社会信用代码：__________法定代表人/授权代表：__________联系地址：__________联系电话：__________鉴于甲方具有从事勘察设计工作的资质和能力，乙方向甲方委托其承担__________工程的勘察设计任务。

为明确双方的权利和责任，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同。

第一条任务范围1.1 乙方委托甲方进行__________工程的勘察设计工作，具体任务范围包括但不限于：__________。

1.2 甲方应按照国家有关规定和技术标准，完成勘察设计任务，保证勘察设计文件的准确性、完整性和先进性。

第二条工作方式2.1 甲方应按照本合同约定的工作进度和质量要求，完成勘察设计工作。

2.2 甲、乙双方应保持及时的沟通，如有问题应积极协商解决。

第三条报酬和支付方式3.1 乙方应按照约定的报酬标准支付勘察设计费用，共计__________万元。

具体支付方式为：__________。

3.2 如因乙方原因导致工程停滞或延误，乙方应按照实际工作量支付相应额外费用。

第四条保密责任4.1 双方应保守工程的商业秘密和相关信息，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

4.2 勘察设计文件及资料归甲方所有，乙方不得私自使用或转让。

第五条违约责任5.1 若一方未履行合同义务或未按约定要求完成工作，应承担相应违约责任。

5.2 若双方发生争议，可协商解决；如协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。

第六条其他约定6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程验收合格之日。

建设工程勘察设计合同范本委托方_____（以下简称甲方）承包方_____（以下简称乙方）依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。

第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。

在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。

第三条双方责任1.甲方责任（一）按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。

土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。

委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告;③规划要求;④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。

（二）收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。

组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。

（三）在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。

（四）委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。

建设工程勘察设计合同文本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（甲方单位名称）为了保证建设工程的设计质量和施工进度，甲、乙双方就本工程勘察设计事宜达成如下合同：一、项目名称：（项目名称）三、项目概况：本工程为（项目概况），包括（具体内容），规划总用地面积为（用地面积），总建筑面积为（建筑面积），总投资预算为（投资预算）元。

四、勘察范围和内容：乙方应当对项目的地质、水文地质、地形地貌等情况进行详细勘察，并根据勘察结果提出建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作。

五、设计标准：乙方应当按照国家有关建设工程技术标准和规范进行设计，并保证设计方案符合国家相关法律法规要求，且具备合理性、可行性和经济性。

六、设计交付：乙方应当按照约定时间，将设计成果提交给甲方，包括设计文件、图纸、成果样本等，且保证设计成果的质量和完整性。

七、勘察设计费用：甲方应当按照以下方式支付勘察设计费用给乙方：1. 勘察费用：（金额），在项目合同签订后的（日期）内支付（百分比）的勘察费用。

2. 设计费用：（金额），在乙方完成初步设计方案后的（日期）内支付（百分比）的设计费用。

3. 支付方式：甲方应当以银行转账的方式将费用支付到乙方指定的账户上。

八、质量保证：乙方应当对其提出的建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作负责，并保证其质量合格，若有质量问题，乙方应当免费修正。

九、违约责任：若甲方或乙方违反合同规定，造成对方损失的，应当承担相应的违约责任。

违约方应当赔偿对方因此而遭受的一切损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理的追偿费用等。

十、争议解决：双方因本合同履行发生争议的，应当友好协商解决。

协商不成的，应当向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日第2篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：身份证号码：为了规范建设工程勘察设计过程中的权利和义务，保障双方合法权益，特依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议，并共同遵守：一、项目概况1.1 甲方委托乙方进行的建设工程勘察设计项目名称为（项目名称），具体位置为（详细地址），项目规模（规模），总造价（总造价），工程周期为（工期）。

建设工程勘察设计合同模板通用版6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下合同协议：第一条合同背景及目的本合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，明确双方职责，达成共同合作意愿，特订立本合同。

第二条工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体规模详见附件一）第三条服务范围和内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察服务：包括地质勘察、地形测量等；2. 设计服务：包括方案设计、施工图设计、深化设计等。

具体工作内容详见附件二。

第四条合同金额及支付方式一、合同总金额：人民币[合同总金额]（大写：[合同总金额汉字大写]）。

二、支付方式：分期支付，具体包括预付款、进度款和结算款。

具体支付比例和支付方式详见附件三。

第五条双方权利义务及责任条款一、甲方权利义务：1. 提供工程勘察设计的必要条件；2. 及时支付合同款项；3. 对乙方提交的设计成果进行审查并提出修改意见。

二、乙方权利义务：1. 按照合同约定提供勘察、设计服务；2. 保证勘察、设计成果符合相关规定和质量要求；3. 对甲方提出的问题进行及时响应和修改。

三、违约责任：如任一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

具体违约责任详见附件四。

第六条知识产权条款及保密协议一、乙方对勘察、设计成果享有知识产权；甲方在支付合同款项后，享有使用权。

未经对方许可，任何一方不得擅自使用或转让。

如因甲方原因引起的知识产权纠纷，与乙方无关。

二、双方应对涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。

如因违约方泄露秘密给对方造成损失，应承担赔偿责任。

建设工程勘察设计合同书5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同书甲方：_____(以下简称甲方)为明确双方在建设工程勘察设计合同中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，甲乙双方自愿达成如下协议，共同遵守并履行：1. 乙方承诺按照国家相关法律法规、规范和标准，对甲方提供的建设工程进行勘察设计，并保证设计方案符合国家有关规定。

2. 甲方应按照乙方编制的勘察设计方案，提供必要的场地、资料和配合，以便乙方顺利开展工作。

3. 双方应共同签订勘察设计合同，并在确定设计方案后签署最终方案确认书，确认设计方案内容。

二、合同价款及支付方式1. 甲方应按照勘察设计合同中约定的价格支付相应的设计费用，支付方式为_____(例如：一次性付清、分期付款等)。

2. 若因勘察设计过程中出现超出约定范围的工作，乙方应及时向甲方提出变更合同，并约定额外费用，双方另行协商确定。

3. 甲方应在乙方交付设计成果后的_____(例如：15个工作日）内支付相应的设计费用。

三、设计成果的验收与交付1. 乙方应在约定的时限内交付符合设计要求的成果，由双方共同进行验收。

验收合格后，乙方应将设计资料提交甲方并办理相关手续。

2. 若设计成果有不符合合同约定的地方，甲方有权要求乙方免费进行修改或补正，直到满足合同约定为止。

3. 设计成果一经验收通过后，乙方应立即提供甲方必要的建设工程施工图纸、技术说明书等设计文件，并配合甲方进行后续工程的实施。

四、合同的履行及变更1. 双方应严格按照合同约定履行各自的义务，如有违反，应承担相应的法律责任。

2. 若在勘察设计过程中，遇到不可抗力或其他不可预见的情况，致使合同无法继续履行，双方应及时协商解决，约定后续措施。

3. 如需对合同进行修改或补充，应经双方协商一致后，以书面方式进行确认，并作为合同的附件。

五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获得的商业秘密和商业机密进行保密，未经对方许可，不得泄露或用于其他用途。

建设工程勘察设计合同委托方（甲方）：地址：__________ 邮码：__________ 电话：__________法定代表人：__________ 职务：__________承包方（乙方）：地址：__________ 邮码：__________ 电话：__________法定代表人：__________ 职务：__________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。

第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。

在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。

第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。

委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。

委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书；②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。

2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。

组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。

建设工程勘察设计合同范本5篇建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务，明确相互权利义务关系而订立的合同。

下面是搜集的建设工程勘察设计合同范本5篇，希望对你有所帮助。

建设工程勘察设计合同范本(一)建设单位：____________________，以下简称甲方;设计单位：____________________，以下简称乙方。

根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程名称甲方委托乙方承担______工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，建设地点在____________。

二、甲方义务1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。

3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。

甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年______月______日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式______份，技术设计文件一式______份，施工图设计文件一式______份。

2.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币______元。

建设工程勘察设计合同模板6篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条合同目的及工作内容乙方应按照本合同约定，为甲方提供建设工程勘察设计工作，包括但不限于勘察测量、地质勘查、方案设计、施工图设计等工作。

具体工作内容和范围详见附件一。

第二条合同期限及进度安排本合同自签订之日起生效，至完成全部工作并验收合格为止。

甲乙双方应按照附件二中的进度安排执行，确保工程勘察设计工作按时完成。

第三条合同价格及支付方式本合同总价为人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。

支付方式及期限详见附件三。

甲方应按约定支付款项，如甲方未按时支付，乙方有权顺延工期。

第四条知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权。

2. 乙方应保证勘察设计成果不侵犯第三方的知识产权。

如因此引起纠纷，乙方应承担相应法律责任。

3. 甲乙双方应对涉及本工程的商业机密、技术资料等信息予以保密。

未经对方同意，不得向第三方泄露。

第五条质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行勘察设计工作，确保质量符合要求。

2. 工程完工后，乙方应提交完整的勘察设计成果，包括勘察报告、设计文件等。

3. 甲方应按照本合同约定及国家相关标准对乙方提交的成果进行验收。

验收合格后方可视为完成本合同约定的义务。

第六条违约责任及赔偿损失1. 甲方如未按照本合同约定支付款项，应按日向乙方支付逾期付款违约金。

2. 乙方如未按照本合同约定完成勘察设计工作，应按日向甲方支付违约金。

3. 若因乙方原因导致工程勘察设计成果存在质量问题，乙方应承担修复、重做等责任，并赔偿甲方相应损失。

建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________公司名称：__________________________法定代表人：______________________注册地址：________________________联系方式：________________________电子邮箱：________________________乙方（承包人）：____________________公司名称：__________________________法定代表人：______________________注册地址：________________________联系方式：________________________电子邮箱：________________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况甲方委托乙方承担_________________________工程项目的勘察设计工作。

具体工作内容包括但不限于地质勘察、地形测量、规划设计、方案设计等。

项目地址位于_______________。

设计过程中需满足相关法律法规的要求和标准规范。

二、工程勘察设计要求和内容本次工程勘察设计要求包括__________方面的勘察设计工作，具体包括但不限于以下方面：地质勘察、地形测量、方案设计等。

乙方应确保勘察设计的准确性、可靠性和完整性，符合国家相关标准和规范的要求。

同时，乙方应按时提交勘察成果和设计文件，确保工程进度和质量。

三、合同金额及支付方式本次工程勘察设计费用总额为人民币________元整（大写）。

支付方式为分阶段支付，具体包括定金支付、中期支付和尾款支付三个阶段。

建设工程勘察设计合同通用版模板5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就[具体工程名称]工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]工程。

2. 工程地点：[具体地点]。

3. 工程规模：[具体规模描述]。

二、服务范围与内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、方案设计、施工图设计等内容。

2. 乙方应根据国家相关法规、规范、标准以及甲方的需求，提供合理的勘察设计方案，确保设计成果质量符合规定。

3. 乙方应按照合同约定的时间和进度完成勘察设计任务，并提交相应的勘察设计成果。

三、合同总价及支付方式1. 本工程勘察设计合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。

2. 甲方在合同签订后[具体支付时间]，向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。

3. 乙方完成勘察设计工作并提交相应的勘察设计成果后，经甲方确认无误后支付合同余款。

4. 若因乙方原因造成勘察设计成果质量不符合约定，甲方有权拒绝支付相应款项，并有权要求乙方承担相应的违约责任。

四、工期及进度安排1. 乙方应在合同生效后开始勘察设计工作，并于约定时间内完成。

2. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行勘察设计，确保工程进度与甲方计划相符。

如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

3. 甲方应根据实际情况为乙方提供必要的现场工作条件和支持。

如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任。

五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。

建设工程勘察设计合同范本工程名称：_____委托单位：_____设计单位：_____设计编号：_____合同编号：_____订立合同双方：建设单位：_____，以下简称甲方；设计单位：_____，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程名称，规模，投资额，建设地点甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_____二、甲方的义务1.甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。

甲方在____年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。

在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。

甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

三、乙方的义务1.乙方必须在____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。

建设工程勘察设计合同文本5篇篇1甲方（发包人）：______________________乙方（承包人）：______________________鉴于甲方需要建设工程项目勘察设计服务，经过公平协商，甲乙双方在平等、自愿的基础上，达成以下合同协议：一、合同目的及工程概况甲方委托乙方进行建设工程项目的勘察设计工作，乙方同意接受委托并按照本合同要求完成相关工作。

双方就工程项目的地点、规模、勘察设计等事宜达成一致意见。

工程概况详见附件一。

二、服务内容乙方提供建设工程勘察设计的全程服务，包括但不限于现场勘查、勘察规划、方案设计、初步设计、施工图设计等工作内容。

双方应明确具体的服务内容以及分阶段的服务目标。

具体服务内容见附件二。

三、合同条款及内容要求第一条合同金额及支付方式一、合同总金额为人民币大写_________元整（小写_________元）。

支付方式包括预付款、进度款和尾款等。

具体支付细节见附件三。

二、发票及税务事项按照国家相关法规执行。

第二条进度安排及验收标准一、乙方应根据甲方的要求，按照约定的时间节点完成各阶段工作，并提交相应的成果文件。

甲方应及时对成果文件进行验收并反馈意见。

二、验收标准应明确具体，包括设计质量、技术标准、安全性等方面的要求。

具体验收标准见附件四。

第三条保密条款及知识产权归属一、双方应对涉及商业机密的信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

二、知识产权归属问题应明确约定，双方应遵守国家关于知识产权的相关法律法规。

三、如涉及专利等知识产权问题，双方应共同协商处理。

具体条款见附件五。

第四条合同变更及违约责任一、合同执行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方应及时沟通并协商解决方案。

如需变更合同内容，应签订书面补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

因此，这段评价文本是有效的，并且能够很好地满足基本的法律顾问文本需求。

评价者给出了很好的分析和建议，使这份合同文本在专业性和严谨性上得到了提升，同时也满足了法律和实际操作的要求。

建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。

1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。

1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。

第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。

2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。

2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。

第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。

3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。

3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。

第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。

4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。

第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。

5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。

2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。

第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。

具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。

4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。

第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。

5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。

第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。

6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。

第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。

7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。

第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。

8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。

建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。

乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。

2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。

第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。

2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。

第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。

2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。

第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。

2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。

第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。

2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。

第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。

2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。

第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。