陕西建设施工合同范本
- 格式:docx
- 大小:15.09 KB
- 文档页数:3
陕西省建设工程项目施工合同范本8篇篇1合同编号:[合同编号]发包方(甲方):[发包方名称]承包方(乙方):[承包方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合本工程实际情况,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就本工程施工承包给乙方有关事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程规模:[工程规模]4. 工程内容:[工程内容]二、工期1. 承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。
2. 开工日期:XXXX年XX月XX日,竣工日期:XXXX年XX月XX日。
3. 工期顺延:若发包方原因造成工期延误,承包方应在情况发生后5个工作日内向发包方提出书面报告,发包方在收到报告后5个工作日内予以确认工期顺延。
三、质量与检验1. 承包方应按设计文件、技术标准、规范及合同约定进行工程施工,确保工程质量。
2. 承包方应在每个单项工程完成后,及时向发包方提交验收申请,发包方在收到申请后10个工作日内组织验收。
3. 若工程质量不符合合同约定,承包方应按要求进行返工或修改,并承担由此产生的全部费用。
四、合同价款与支付1. 合同价款:人民币[合同价款]元整(¥[合同价款])。
2. 预付款:合同签订后,发包方应向承包方支付预付款,预付款金额为合同价款的XX%,即人民币[预付款金额]元整(¥[预付款金额])。
3. 进度款:承包方每月向发包方提交进度款申请,发包方在收到申请后10个工作日内审核并支付进度款。
进度款支付比例为已完工程量的XX%。
4. 结算款:工程竣工验收合格后,承包方向发包方提交结算资料,发包方在收到结算资料后30个工作日内审核并支付结算款。
结算款支付比例为合同价款的XX%。
5. 质保金:合同价款的XX%作为质保金,在工程竣工验收合格后一年内支付。
若承包方在质保期内无重大质量问题,则全额返还;若有重大质量问题,则扣除相应金额后返还。
五、材料设备供应与保管1. 发包方负责提供主要材料和设备,并承担其运输和保管费用。
陕西省建设工程施工合同(范本)陕西省建设工程施工合同(范本)第一章总则第一条合同的目的和依据本合同的目的是明确建设工程施工方与业主之间的权利和义务,规范建设工程施工的各项流程和程序。
本合同依据《合同法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规和规章制度的规定。
第二条合同的基本内容1. 本合同的基本内容包括:工程项目概况、工程质量和进度要求、合同价款、工程保修期、工程变更和索赔、争议解决等。
2. 合同附件包括:工程图纸和设计文件、施工方案、合同付款计划、材料清单、试验报告等。
第三条合同的生效和变更1. 本合同自双方当事人签字或盖章之日起生效。
2. 任何一方变更合同内容或者解除合同的,应征得对方同意,并按照法律法规的规定办理相关手续。
第二章工程承包第四条工程承包范围1. 承包工程的范围包括:设计、施工、材料采购、设备安装、试运行和交付使用等。
2. 工程承包的详细范围和具体要求详见本合同的附件。
第五条工程质量和进度要求1. 施工方须按照国家有关建设工程质量管理条例的要求,保质保量完成工程。
2. 施工方应按照合同规定的工期进行施工,如无特殊情况应按时竣工。
第六条合同价款和付款方式1. 合同价款总额为人民币(大写)______________(小写)______________万元,包括材料费、劳务费、设备费等。
具体付款方式详见合同付款计划。
2. 施工方应按照合同付款计划的要求提交相应的付款申请,并提供相应的票据和发票。
第七条工程保修期1. 工程保修期为合同约定的____个月/年。
2. 对于质量问题和故障现象,施工方应及时进行检修和维修,并承担相应的责任。
第八条工程变更和索赔1. 任何一方欲变更合同内容的,应提出书面申请,并在双方协商一致后办理相关手续。
变更所需费用和工期的调整应由双方协商确定。
2. 如因一方原因导致工程无法正常进行,另一方有权要求索赔,并按照约定进行赔偿。
第三章争议解决第九条争议解决方式本合同发生争议时,双方应通过友好协商解决。
(完整)陕西省建设工程施工合同(范本) 目录一、合同双方1.1 甲方1.2 乙方二、工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程内容2.4 工程规模2.5 工程质量标准2.6 工程期限三、合同价款及支付方式3.1 合同价款3.2 预付款3.3 工程进度款3.4 工程结算款3.5 质保金四、工程变更及价格调整4.1 工程变更4.2 价格调整五、工程验收及移交5.1 工程验收5.2 工程移交六、工程质量保证6.1 质量保证期6.2 质量问题处理七、违约责任7.1 甲方违约7.2 乙方违约八、争议解决8.1 协商解决8.2 诉讼解决九、合同解除9.1 合同解除条件9.2 合同解除后的处理十、其他约定10.1 保密条款10.2 通知与送达10.3 合同效力10.4 合同附件附件:1. 工程量清单2. 工程图纸3. 工程施工方案4. 工程质量保证书(以下无)甲方:陕西省建筑工程有限公司乙方:陕西省建设集团有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担陕西省建设工程施工事宜,达成如下合同条款:一、合同双方1.1 甲方:陕西省建筑工程有限公司,以下简称“甲方”。
1.2 乙方:陕西省建设集团有限公司,以下简称“乙方”。
二、工程概况2.1 工程名称:陕西省建设工程2.2 工程地点:陕西省市区2.3 工程内容:建筑工程施工2.4 工程规模:建筑面积平方米2.5 工程质量标准:符合国家及行业相关标准2.6 工程期限:自合同签订之日起个月三、合同价款及支付方式3.1 合同价款:人民币元(大写:圆整)3.2 预付款:合同价款的30%,共计人民币元3.3 工程进度款:按工程实际进度支付3.4 工程结算款:工程竣工验收合格后,支付至合同价款的95%3.5 质保金:合同价款的5%,共计人民币元,质保期满后无质量问题,一次性支付给乙方四、工程变更及价格调整4.1 工程变更:甲方有权对工程进行变更,乙方应无条件执行4.2 价格调整:如遇政策性调整、材料价格波动等因素,甲乙双方协商调整合同价款五、工程验收及移交5.1 工程验收:工程竣工后,甲乙双方共同进行验收5.2 工程移交:工程验收合格后,乙方将工程移交给甲方六、工程质量保证6.1 质量保证期:工程竣工验收合格之日起计算,共计个月6.2 质量问题处理:如工程出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后立即无条件返修七、违约责任7.1 甲方违约:甲方未按合同约定支付工程款项,应承担违约责任7.2 乙方违约:乙方未按合同约定完成工程,应承担违约责任八、争议解决8.1 协商解决:甲乙双方应友好协商解决合同争议8.2 诉讼解决:协商无果时,可向工程所在地人民法院提起诉讼九、合同解除9.1 合同解除条件:甲乙双方协商一致,可解除合同9.2 合同解除后的处理:合同解除后,甲乙双方按照合同约定办理相关手续十、其他约定10.1 保密条款:甲乙双方应对合同内容保密10.2 通知与送达:甲乙双方的通知与送达,以本合同载明的地址为准10.3 合同效力:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效10.4 合同附件:本合同附件包括工程量清单、工程图纸、工程施工方案、工程质量保证书等。
陕西省建设施工合同示范文本(第1篇)甲方:_________________乙方:_________________依据《XX民法典》的有关规定,结合本项目的详细状况,经双方协商,签订本合同,共同遵守。
第一条概况1、项目名称:_________________2、项目地点:_________________3、项目内容:_________________综合布线系统施工和测试,辅材和线管线槽的选购、安装铺设。
其次条工期1、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。
2、遇到下列状况之一者,经甲方审核批准后,工期可做相应调整。
2.1、重大设计变更(指设计功能转变、在关键线路上的转变)造成的工期变化,并经甲方书面确认;2.2、双方书面确认的方案工期转变;2.3、不行抗力因素。
第三条承包方式和造价1、承包方式:_________________包工包料(详细内容参见工程设备报价清单)。
2、项目总造价:_________________人民币(大写):_________________(¥)。
工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件,项目最终造价按实际施工工程量结算。
甲方(盖章) ___________乙方(签章) _______________ 年 _____ 月 _____ 日陕西省建设施工合同示范文本(第2篇)陕西省建设施工合同示范文本合同编号:甲方(建设单位):(甲方名称)统一社会信用代码:地址:联系人及职务:电话:乙方(施工单位):(乙方名称)统一社会信用代码:地址:联系人及职务:电话:鉴于甲方计划进行建设项目,为明确双方权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》和陕西省有关法律法规,经甲方与乙方友好协商,达成以下建设施工合同:第一条项目基本情况1.1 项目名称:1.2 项目地址:1.3 建设内容及规模:1.4 工期要求:1.5 施工工程师(乙方指定):第二条合同的签订和生效2.1 经甲、乙双方合法代表人或授权代表签字盖章后,本合同生效。
陕西省建设工程施工合同(范本)陕西省建设工程施工合同(范本)第一章总则第一条合同的目的和范围本合同是为了明确建设工程施工方与建设工程业主之间的权利义务,规范施工过程,确保工程质量和工期,促进双方合作共赢。
第二条合同的签订和生效1. 本合同需由建设工程施工方和建设工程业主共同签署。
2. 本合同自双方签署之日起生效,并对双方具有法律约束力。
第三条合同的履行1. 施工方应按照本合同约定的工程规范、质量要求、工期进度等条件进行施工。
2. 业主方应按照本合同约定的支付方式和时间节点进行工程款项支付。
第二章工程规划与设计第四条工程规划1. 施工方应根据建设工程业主的需求和要求进行详细的工程规划,并提交给业主方审批。
2. 工程规划应包括建设工程的布局、设计图纸、施工工艺等内容。
第五条工程设计1. 施工方需按照法律法规及相关的技术标准,委托专业的设计单位进行建设工程的设计。
2. 设计方应按时提交设计文件,并负责设计文件的合规性和可行性。
第三章施工与监理第六条施工方的责任1. 施工方应按照工程规划和设计要求,组织施工队伍,保证施工质量和工期进度。
2. 施工方应配备专业的技术人员,并严格执行施工工艺和相关的安全措施。
第七条监理的责任1. 监理单位应对工程施工进行监督和检查,确保施工方按照工程规范和质量要求进行施工。
2. 监理单位应及时报告工程进展情况,并提出相关的建议和意见。
第四章工程款项支付第八条工程款项支付方式1. 业主方应按照工程进度和完成情况,划分相应的工程款项支付节点。
2. 工程款项支付方式可以采用分期支付或按工程进度支付的方式,双方可商议确定。
第九条工程款项支付时间1. 业主方应按照本合同约定的工程款项支付方式和支付节点进行及时支付。
2. 工程款项支付应在工程验收合格后的15个工作日内完成。
第五章保险和保证第十条保险责任1. 施工方应按照建设工程的特点和风险,购买相应的工程施工保险。
2. 保险费用由施工方承担。
陕西施工合同范本3篇篇一陕西施工合同范本甲方(发包方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________乙方(承包方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[工程具体内容]4. 工程规模:[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 总工期:[工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价:人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元)。
2. 支付方式:[具体支付方式和时间节点]四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工,确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后,甲方应及时组织验收。
如验收不合格,乙方应在规定的时间内进行整改,直至验收合格。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
按时支付工程价款。
协助乙方协调与其他相关方的关系。
2. 乙方责任与义务按照合同要求进行施工,确保工程质量和工期。
遵守施工现场的管理规定,做好安全防护工作。
及时向甲方报告工程进展情况。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定,应承担违约责任,向对方支付违约金[违约金金额]元。
2. 因一方违约给对方造成损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充约定。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
陕西省建设工程施工合同(示范文本)陕西省建设工程施工合同 (示范文本)第一章总则第一条合同的基本内容本合同是根据《合同法》等相关法律法规的规定,经双方协商一致签订的工程施工合同。
本合同内容详细约定了项目的基本情况、工程范围、工期、质量要求、款项支付等事项。
第二条双方的权利和义务1. 承包商应按照合同约定进行工程施工,并保证按时完成工程。
2. 业主应按照合同约定支付工程款项,并提供必要的支持和配合。
第三条合同的生效和变更1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,具有法律效力。
2. 双方如需变更本合同的任何条款,应及时协商一致,并以书面形式进行修改。
第二章工程内容第四条工程范围本工程的范围包括但不限于土建、结构、装饰、给排水、电气等工程内容。
具体工程范围详见附件《工程范围说明书》。
第五条工程质量要求1. 工程质量应符合相关国家标准和规范的要求。
2. 承包商应保证工程的质量,并承担因施工质量问题导致的责任。
第三章工程价格第六条工程价款1. 工程价款为人民币(以下简称“元”)。
2. 工程价款包括工程量清单价和合同总价两部分构成。
第七条工程款支付方式1. 工程款按工程进度划分为若干阶段,分期支付。
2. 在每个工程进度节点达到验收标准后,业主应支付相应的工程款项。
第四章合同履行第八条工期管控1. 工程的开工、完工和竣工日期应在合同约定的期限内完成。
2. 若因不可抗力等特殊原因导致工期延误,双方应协商解决,并根据情况调整合同有关条款。
第九条违约责任1. 若承包商未按合同约定履行义务,应承担违约责任。
2. 若业主未按合同约定履行义务,应赔偿承包商遭受的损失。
第五章合同终止第十条合同终止的情况1. 本合同在工程完工并经业主验收合格后终止。
2. 双方一致协商同意终止合同的。
第十一条返还与清算1. 合同终止后,承包商应将未使用的材料、设备等返还给业主。
2. 双方应进行结算,确保各项款项的清偿。
第六章争议解决第十二条争议的解决方式1. 双方发生争议的,应通过友好协商解决。
陕西省建设工程施工合同(范本)发包人(甲方):____________________承包人(乙方):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程内容:____________________结构类型:____________________建筑面积:____________________工程造价:____________________承包范围:____________________二、工程期限开工日期:____ 年 ____ 月 ____ 日竣工日期:____ 年 ____ 月 ____ 日合同工期总日历天数:____ 天三、质量标准工程质量应达到国家或行业现行的工程施工质量验收规范合格标准。
四、合同价款合同总价款为人民币(大写):____________________元整(¥:____元)其中包含但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金等。
五、付款方式1. 预付款:甲方应在合同签订后____日内支付工程总价款的____%作为预付款。
2. 进度款:乙方应按月向甲方提交进度报告,甲方应在收到进度报告后____日内支付当月完成工程量的____%作为进度款。
3. 竣工结算:工程竣工验收合格后____日内,甲乙双方进行竣工结算,甲方支付至结算总价款的____%。
4. 质保金:剩余____%作为质量保证金,在工程竣工验收合格满____年后无质量问题时支付。
六、材料供应1. 甲方供应材料:____________________2. 乙方供应材料:____________________七、安全生产乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全,因乙方原因造成的安全事故,由乙方承担全部责任。
陕西省建设工程施工合同范本5篇篇1发包方(全称):承包方(全称):根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程内容:第二条承包范围1. 承包方应按发包方的委托,承担本合同工程的施工任务。
2. 承包方应按国家颁发的施工规范、质量评定标准、安全技术规范等,完成工程的施工任务。
第三条工程期限1. 本合同工程自XXXX年XX月XX日开始施工,至XXXX年XX 月XX日完成,共XX天。
2. 因发包方原因造成工程停工时,承包方应将停工情况以书面形式及时通知发包方,以便发包方采取措施。
因承包方原因造成工程停工时,承包方应采取积极措施恢复施工。
第四条工程质量与验收1. 承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工,并接受发包方的监督。
2. 承包方应按工程进度,及时向发包方提供关于工程质量的技术资料等。
隐蔽工程未经发包方专业人员检查不得隐蔽。
否则,由此造成的经济损失由承包方承担。
3. 工程竣工验收,应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工规范和质量评定标准为依据。
工程竣工后,承包方应及时向发包方提供完整的竣工资料和竣工验收申请。
发包方应及时组织验收,并签署竣工验收意见。
如果由于承包方的原因造成工程不能按时验收,其责任由承包方承担。
第五条工程价款与支付1. 本合同工程总价款为人民币(大写):XXXX元(¥:XXXX元)。
2. 工程款支付:在合同签订后,承包方应提交履约保函,履约保函金额为合同价的XX%,即人民币(大写):XXXX元(¥:XXXX元)。
履约保函应在竣工验收后XX个月内退还。
同时,发包方应支付合同价的XX%,即人民币(大写):XXXX元(¥:XXXX元)作为预付款。
预付款应在竣工验收后XX个月内退还。
剩余款项应在竣工验收后XX 个月内结清。
陕西建设施工合同范本
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
小编整理的建设施工合同范本,欢迎大家前来查看,仅供参考哦!
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国经济法》,《建筑安装工程承包条例》及《建筑安装工程总分包实施办法》等有关规定,双方本着共同合作,互惠互利的原则,制定本合同,具体条款如下:
一、施工内容:
给甲方海河东二路建材园区内的两栋厂房以清包的方式上彩钢瓦,包括焊砣,下预埋件,上彩钢瓦等相关彩钢的项目。
二、甲方管理规定:
1、乙方在施工过程中必须按工地的各项施工管理制度执行。
2、乙方在施工过程中必须以报价单的施工项目、施工工艺、施工材料为准。
3、乙方在每天的下班前必须把施工工地的卫生搞好,做到每天清扫干净。
4、现场的施工材料必须堆放整齐,摆放有序。
5、乙方在施工过程中必须以公司签订的施工工期为准并在施工工期内完工。
三、合同签生效后,甲方按如下表中约定直接向乙方支付工程款:
付款方式如下:
本工程的工程总价为: __________
第一次:工程款为______
第二次:工程款为______
第三次:工程款为______
四、甲方责任:
1、甲方负责与乙方的各项协调工作。
2、负责协调乙方办理入场的各项管理手续。
3、负责工程进展的监督检查,竣工验收。
五、乙方责任
1、乙方作为工程合同的具体执行人,要对甲方负责。
2、负责工程的施工管理、施工质量、施工工艺、施工材料、施工质量验收工作。
3、必须保证施工人员的人身安全,出现各种安全事故乙方全权负责。
4、劳动保护用品及施工工具由乙方自行解决。
5、由于乙方对各种事故负全责,乙方应承担各种事故给甲方造成的各种损失并赔偿损失。
六、附则
1、本协议经甲乙双方签后生效。
2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效率。
3、本协议未尽事宜,双方可另行商议。
甲方签〔签章〕:乙方签〔签章〕:
___年__月__日___年__月__日。