建设施工合同纠纷证据目录,代理词

建设工程施工合同纠纷代理词建设工程施工合同纠纷代理词范本尊敬的审判员：我方作为原告（或被告）的合法代理人，就本案的建设工程施工合同纠纷向贵庭提出如下代理意见：一、事实和理由部分1. 工程概况：本案涉及的工程项目为【具体项目名称】，位于【具体位置】，由我方与对方于【签订合同日期】签订了建设工程施工合同。

合同约定了工程的范围、质量标准、工期要求及合同价款等关键条款。

2. 合同履行情况：我方自始至终严格按照合同规定执行，确保工程质量符合国家标准及合同约定。

对方在合同履行过程中出现了【具体违约行为】，严重违反了合同条款。

3. 争议焦点：双方主要争议集中在【争议焦点，如工程款支付、工期延误责任等】。

我方认为，根据合同规定及相关法律法规，对方应承担相应的违约责任。

二、证据部分为证明上述事实，我方提交以下证据：1. 施工合同原件及复印件，证明双方的合同关系及约定内容。

2. 工程进度报告及相关验收文件，证明我方已按合同要求完成相应工作。

3. 往来函件、会议纪要等，证明对方违约事实及我方的催促履约行为。

4. 其他相关证据，如第三方评估报告、专家意见等。

三、法律依据部分根据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》以及其他相关法律规定，结合本案的实际情况，我方认为：1. 对方的行为构成违约，应根据合同条款及法律规定承担违约责任。

2. 我方有权要求对方赔偿因违约造成的损失，包括但不限于直接经济损失、利息损失等。

3. 若法院支持我方的请求，将有助于维护合同的严肃性，促进建筑市场的健康发展。

四、诉讼请求部分基于以上事实和理由，我方恳请贵庭：1. 判决确认对方违约，并要求其承担违约责任。

2. 判决对方赔偿我方经济损失【具体金额】元及相应的利息损失。

3. 判决对方承担本案的诉讼费用。

五、结语部分我方相信，贵庭将以事实为依据，以法律为准绳，公正审理本案，维护合同当事人的合法权益，促进市场经济秩序的稳定与发展。

敬请审判员认真审查我方的代理意见，并依法作出公正判决。

代理词-建设工程施工合同纠纷民事代理词尊敬的审判长、审判员：XX律师事务所接受本案原告XX置业有限公司的委托,指派我担任其与XX建筑有限公司建设工程施工合同案一审的诉讼代理人出庭参加诉讼,审查相关证据后，通过今天的法庭调查，对本案的事实有了清楚了解，现结合事实和法律发表如下代理意见：一、被告与原告签订的《土石方工程施工合同》合法有效。

原告与被告签订的《土石方工程施工合同》符合《中华人民共和国建筑法》对建筑施工企业的从业资格的限定规定，由双方自愿订立。

根据《中华人民共和国合同法》相关规定，该合同具有法律效力，对当事人有约束力。

二、被告开具建安发票是向原告办理结算的附条件行为，被告未开具建安发票视为结算条件未成就。

被告与原告在《土石方工程施工合同》工程结算章节第一款约定“乙方凭建安发票结算”，该约定对当事人双方均有法律约束力，乙方出具发票是甲方办理结算所附条件。

合同中约定工程结束后以实际工程量结算，2019年9年6日，原告进行竣工验收，与被告共同作出《建设工程竣工验收意见书》，该意见书确认实际验收日期为2019年6月20日。

被告认为按照验收意见书计算的实际工程量原告应当总共支付被告XXXX元，原告仍然有XXXX元未支付。

但是从工程验收结束到目前为止，被告被告一直未提供建安发票办理结算，即可视为结算条件未成就。

被告被告未按照约定及时提供建安发票办结算，原告原告有权拒绝结算。

三、由于被告未达到双方约定的工程款支付条件，原告拒绝支付工程款符合合同约定，所以原告不存在违约事实，不应承担违约责任。

按照合同约定甲乙双方任何一方若存在违约情形，则需要按照每天千分之五的利率向对方支付违约金。

并不存在被告主张按月息2%计算违约金的约定，该计算方式无任何依据。

另外，存在违约事实是承担违约责任的基础事实，本案中原告原告未支付剩余工程款的在于被告被告未按约定提供建安发票办理结算，并未出现任何违约情形。

所以本案原告原告不存在任何违约的基础事实，按照2%的月息承担违约金的判决没有任何法律依据和事实依据。

建设工程合同纠纷的代理词一、案情简介本案涉及一起建设工程合同纠纷，原告（以下简称“甲方”）与被告（以下简称“乙方”）签订了一份建筑工程施工合同。

根据合同约定，乙方负责某工程项目的施工任务，甲方则按照约定支付工程款。

在实际执行过程中，双方因工程进度、质量、款项支付等问题产生争议，最终导致甲方提起诉讼，要求乙方赔偿损失。

二、法律依据根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，合同当事人应当遵循公平、诚实信用的原则，履行合同义务。

在本案中，甲方与乙方之间的合同关系明确，双方均应按照合同约定履行各自的权利和义务。

三、事实陈述1. 合同签订情况：甲方与乙方于xxxx年xx月xx日签订了建筑工程施工合同，约定了工程范围、质量标准、工期、价款等事项。

2. 工程进度：乙方在施工过程中，因资金、技术等原因，未能按照合同约定的工期完成施工任务，导致工程延期。

3. 质量问题：部分已完工工程质量不符合合同约定的标准，影响了整个项目的质量。

4. 款项支付：甲方在发现工程延期和质量问题后，暂停了部分工程款项的支付。

四、代理意见1. 关于工程延期：乙方未能按照合同约定的工期完成施工任务，构成违约。

根据《民法典》的规定，乙方应当承担违约责任，赔偿因延期给甲方造成的损失。

2. 关于质量问题：乙方施工的部分工程质量不合格，违反了合同约定。

甲方有权要求乙方按照合同约定的质量标准重新施工，并承担因此产生的一切费用。

3. 关于款项支付：甲方在发现工程延期和质量问题后，有权暂停支付相关款项。

同时，甲方要求乙方在解决上述问题后，方可继续支付剩余款项。

五、诉讼请求基于以上事实和法律依据，甲方提出以下诉讼请求：1. 判令乙方按照合同约定的工期完成施工任务，并对延期造成的损失承担赔偿责任。

2. 判令乙方对存在质量问题的工程进行整改，并承担由此产生的一切费用。

3. 判令乙方承担本案的全部诉讼费用。

建设工程施工合同纠纷代理词建设工程施工合同纠纷代理词第一部分：引言尊敬的仲裁员/女士：我代理的委托人，在本案中作为被申请人，涉及建设工程施工合同纠纷。

我对仲裁庭的公正、公平以及权威表示衷心的敬意和感谢。

在这份代理词中，我将陈述我代理的委托人的立场和相关事实，并提供法律依据，并最终呈现我们的请求。

第二部分：案件背景本案涉及一项建设工程施工合同，委托人作为甲方，被申请人作为乙方。

根据合同约定，甲方应支付乙方一定的费用以及工程竣工后的结算款项。

双方在工程的具体过程中出现了一系列的纠纷和争议。

第三部分：事实陈述1. ，委托人按照合同约定的要求向被申请人支付了合同款项，并提供了全部合同约定的履行要求。

2. ，虽然委托人已经履行了自己在合同中的义务，但被申请人未按时完成工程，并且工程质量存在明显的问题。

3. 委托人多次催促被申请人按照合同履行责任，并修复工程的质量问题，但被申请人未作出积极回应和相应的行动。

第四部分：法律依据1. 根据《合同法》，合同一旦成立，各方应当按照约定履行各自的义务。

被申请人未按时完工和工程质量问题违反了合同的约定。

2. 根据《仲裁法》，仲裁庭有权审理并处理建设工程施工合同纠纷，并根据事实和法律规定作出公正的裁决。

第五部分：请求与维权主张根据上述事实和法律依据，我代理的委托人提出以下请求：1. 要求被申请人按照合同约定的期限和要求完成工程，并修复工程质量问题。

2. 要求仲裁庭根据事实和法律规定，对被申请人违反合同的行为进行裁决，确保委托人的合法权益得到有效保护。

第六部分：尊敬的仲裁员/女士，本案中我代理的委托人在建设工程施工合同中，已经履行了自己的义务，但被申请人未按时完工，并存在工程质量问题。

基于此，我请求仲裁庭能够公正、客观地审理此案，并根据事实和法律规定做出有利于委托人的裁决。

谢谢！注：以上内容仅为示例，请根据实际情况进行修改和完善。

建设工程施工合同纠纷代理词一、代理词前言尊敬的仲裁庭成员、各方当事人：我代理的案件是关于一起建设工程施工合同纠纷的仲裁案件。

在本次仲裁过程中，我将充分阐述我代理当事人的诉求、事实和理由，并请求贵庭依法公正地予以裁决。

二、当事人的诉求我代理的当事人是建设工程施工合同的甲方。

甲方在本案中提出诉求：1.判决解除施工合同，要求乙方归还已支付的全部货款；2.要求乙方承担延误工期的违约责任，并支付违约金；3.要求乙方承担由工程质量问题引起的损失，并进行赔偿；4.要求乙方承担仲裁费用和其他相关费用。

三、案件事实和理由1. 关于施工合同的签订甲方与乙方于20年X月X日签订了一份建设工程施工合同，合同约定了工程范围、工期、施工标准以及双方责任等内容。

双方在签订合同时有明确意图，并按照法定程序完成了各项手续。

2. 关于施工合同的解除甲方在合同规定的工期内支付了全部货款，并按照合同要求配合了工程进度。

然而，乙方违反合同约定，未按照进度要求完成工程，并且工程质量存在严重问题。

甲方多次与乙方商讨解决方案，但乙方未予配合。

3. 关于违约责任和违约金的要求根据建设工程施工合同的约定，如果乙方延误工期，则应承担相应的违约责任，并支付一定比例的违约金。

而乙方的工期延误严重影响了甲方后续工作的进行，给甲方造成了重大损失。

4. 关于工程质量问题和损失赔偿的要求乙方的工程存在严重的质量问题，包括施工不合规范、使用劣质材料等。

这不仅对工程的使用寿命和安全性造成了隐患，还给甲方带来了不小的经济损失。

甲方经过评估，认为应由乙方承担相关损失并进行赔偿。

5. 关于仲裁费用和其他相关费用的要求甲方在本案中是作为纠纷的受害方，乙方的违约行为导致了纠纷的发生。

根据相关法规，乙方应承担仲裁费用和其他相关费用。

四、请求仲裁庭做出的裁决基于上述事实和理由，我代理的甲方请求仲裁庭做出裁决：1.判决解除建设工程施工合同，要求乙方归还已支付的全部货款；2.要求乙方承担延误工期的违约责任，并支付违约金；3.要求乙方承担由工程质量问题引起的损失，并进行赔偿；4.要求乙方承担仲裁费用和其他相关费用。

第1篇您好！我是原告（或被告）的代理人，现就本案建设工程施工合同纠纷事宜，发表如下代理意见：一、案件事实本案涉及原告（或被告）与被告（或原告）签订的建设工程施工合同纠纷。

双方于[签订日期]签订了《建设工程施工合同》，约定由原告（或被告）承包被告（或原告）的建设工程项目，工程地点为[工程地点]，工程内容为[工程内容]。

合同签订后，双方按照约定履行了各自的义务。

然而，在工程验收过程中，双方因工程质量、工程款支付等问题产生纠纷。

二、争议焦点1.关于工程质量问题：根据合同约定，工程质量应符合国家标准和设计要求。

经调查，被告（或原告）施工的工程存在以下质量问题：[列举质量问题]。

这些质量问题严重影响工程的使用功能和安全，故原告（或被告）请求法院依法判决被告（或原告）承担相应的责任。

2.关于工程款支付问题：根据合同约定，工程款支付方式为[支付方式]。

被告（或原告）未按约定支付工程款，至今尚欠原告（或被告）工程款[金额]元。

为此，原告（或被告）请求法院依法判决被告（或原告）支付工程款及逾期付款利息。

三、代理意见1.关于工程质量问题：被告（或原告）在施工过程中存在严重的质量问题，违反了合同约定。

根据《中华人民共和国民法典》第八百零三条之规定，被告（或原告）应承担违约责任。

因此，请求法院依法判决被告（或原告）承担相应的责任。

2.关于工程款支付问题：被告（或原告）未按约定支付工程款，构成违约。

根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条之规定，被告（或原告）应支付原告（或被告）工程款及逾期付款利息。

因此，请求法院依法判决被告（或原告）支付工程款及逾期付款利息。

四、请求事项1.请求法院依法判决被告（或原告）承担工程质量责任，修复质量问题，赔偿原告（或被告）因此遭受的损失。

2.请求法院依法判决被告（或原告）支付工程款[金额]元及逾期付款利息。

3.请求法院依法判决本案诉讼费用由被告（或原告）承担。

敬请法院依法审理，维护原告（或被告）的合法权益。

建筑工程施工合同纠纷代理词范文我是本案原告方的代理人，今天我将代表我的客户，就与被告方之间发生的建筑工程施工合同纠纷案件发表我们的代理意见。

在阐述我方观点之前，我想强调的是，我们始终相信法律的公正和正义，希望通过今天的陈述，能够使法庭对本案有一个全面而客观的了解。

本案的核心争议集中在以下几个方面：合同履行的有效性、工程质量的符合性以及违约责任的认定。

我方认为，根据双方签订的建筑工程施工合同，被告方作为承包商，有义务按照合同约定的质量标准和工期要求完成工程建设。

在实际施工过程中，被告方未能严格遵守合同条款，导致工程存在多处质量问题，且未能在约定的时间内完工，给我方造成了巨大的经济损失和信誉损害。

关于合同履行的有效性问题，我方提交的证据充分证明了合同的签订是双方自愿且具有法律效力的。

合同中明确规定了工程的规模、质量标准、工期要求以及违约责任等关键条款。

因此，被告方应当严格按照合同约定执行，任何偏离合同规定的行为都应当承担相应的法律责任。

就工程质量的符合性而言，我方聘请了专业的第三方检测机构对工程进行了质量评估。

检测报告显示，工程存在多项不符合国家标准和行业规范的问题，这些问题的存在严重影响了工程的安全性和使用功能。

根据合同规定，被告方应当负责修复这些质量问题，并承担由此产生的一切费用。

再次，关于违约责任的认定，由于被告方未能履行合同约定的义务，导致工程延期交付，给我方造成了直接的经济损失和间接的信誉损失。

根据民法典的相关规定，被告方应当对此承担赔偿责任。

我方已经计算出了具体的损失金额，并将在庭审中提交相关证据予以证明。

我想强调的是，虽然我方提出了上述诉求，但我们仍然愿意通过和解的方式解决争议。

我们认为，通过双方的友好协商，不仅可以节省司法资源，还可以避免长时间的诉讼给双方带来的额外损失。

因此，我方在此提出和解意向，希望被告方能积极响应，共同寻找一个双方都能接受的解决方案。

我方坚信法律的公正和正义，希望通过今天的陈述，能够让法庭对本案有一个清晰而全面的认识。

尊敬的法官：您好！我谨代表原告，就本案建设工程施工合同纠纷向您发表代理意见。

首先，请允许我简要回顾本案的事实。

原告与被告于2018年9月25日和9月26日签订了《固体电蓄能供热装置安装合同》，约定被告作为某供暖项目的承建单位，委托原告对固体电蓄能供热装置进行安装服务，安装费合计230万元，分四个阶段付款。

合同签订后，原告依约履行了大部分安装义务，仅余水路改造因被告不配合迟迟未予完成。

案涉供暖项目现已验收通过。

但被告支付过前两阶段的安装费后再无付款。

截至原告起诉之日，除未到支付期的质保金，被告尚欠原告安装费1104000元。

本案的争议焦点主要包括以下几个方面：一、被告是否应按照合同约定支付原告剩余的安装费用？根据《中华人民共和国合同法》第二百五十三条规定：“当事人可以约定一方先行履行债务，另一方后履行债务。

但是，应当给对方必要的准备时间。

”以及第二百五十四条规定：“当事人可以约定一方履行债务时，对方应当履行相应的义务。

”在本案中，原告已经依约履行了大部分安装义务，而被告却未按照合同约定支付相应的安装费用。

因此，原告有权要求被告按照合同约定支付剩余的安装费用。

二、被告是否应对安装质量提出反诉？根据《中华人民共和国合同法》第二百五十六条规定：“当事人应当履行合同的约定。

履行合同的方式、时间、地点由当事人约定。

”以及第二百五十七条规定：“当事人可以约定检验合同履行的期限。

没有约定或者约定不明确的，应当在合理期限内履行。

”在本案中，原告已经依约履行了大部分安装义务，且案涉供暖项目已经验收通过。

被告未能提供证据证明安装质量存在问题，因此，被告无权对原告提出反诉。

三、关于被告申请鉴定的问题被告在答辩过程中申请了对安装工作是否完成及付款条件是否成就以及安装质量是否符合合同约定的鉴定。

然而，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条规定：“当事人对保全证据有异议的，可以向人民法院申请鉴定。

”以及第一百二十三条规定：“当事人申请鉴定的，鉴定人应当提出鉴定意见。

建设工程施工合同纠纷代理词尊敬的法官：我谨代表我的当事人，就本次建设工程施工合同纠纷案件，提出如下代理意见：一、案情概述1.双方于[[今天日期]]签订了《建设工程施工合同》，约定由乙方（我方当事人）负责施工，甲方支付工程款。

2.施工过程中，由于甲方原因导致工程延期。

3.乙方按照合同约定完成施工，但甲方未能按约定支付工程款。

二、法律依据1.《中华人民共和国合同法》第107条：当事人对标的物的质量、数量有争议的，应当依法申请鉴定。

2.《建设工程质量管理条例》第32条：施工单位应当按照合同约定，完成施工任务。

3.《中华人民共和国民事诉讼法》第108条：起诉必须符合下列条件：(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；(2)有明确的被告；(3)有具体的诉讼请求和事实、理由；(4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

三、争议焦点1.甲方是否应按合同约定支付工程款？2.甲方是否应承担因延期导致的损失？四、代理意见1.根据《建设工程施工合同》约定，甲方应按工程进度支付工程款。

甲方未能按约定支付，构成违约。

乙方有权要求甲方支付工程款及逾期付款违约金。

2.由于甲方原因导致工程延期，根据《建设工程质量管理条例》第32条，乙方已完成施工任务，甲方应承担因延期导致的损失。

五、证据清单1.《建设工程施工合同》2.施工进度报告3.付款申请单4.甲方未支付工程款的证明5.延期导致的损失证明六、结论1.甲方应按合同约定支付工程款及逾期付款违约金。

2.甲方应承担因延期导致的损失。

敬请考虑我方代理意见，维护我方当事人的合法权益。

代理人：[[您的名字]][[今天日期]]附件：相关法律法规节选一、《中华人民共和国合同法》节选第一百零七条：当事人对标的物的质量、数量有争议的，应当依法申请鉴定。

第一百零八条：当事人应当履行合同约定的义务。

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

建设工程施工合同纠纷代理词建设工程施工合同纠纷代理词一、引言建设工程施工合同纠纷是在建设工程施工过程中，由于合同约定的不清晰或双方之间存在的合同条款解释争议等原因所引起的，常见的合同纠纷包括工期延误、质量问题、变更索赔等。

在处理这类纠纷时，委托代理人的作用至关重要，其需要全面了解合同条款、法律法规以及相关司法解释，为委托人提供专业的法律意见和代理服务，以最大限度地维护委托人的合法权益。

二、纠纷诉求委托人A与承包人B签订了《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），合同约定了工程的质量要求、工期等内容。

然而，在工程实施的过程中，B未能按合同约定的要求完成工程，并且在工期内将工程移交，导致A遭受了一定的经济损失。

因此，委托人希望通过诉讼的方式解决合同纠纷，并委托代理人代为提起诉讼。

三、法律依据根据《中华人民共和国合同法》第三十五条的规定：“当事人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等方式解决合同争议。

未经对方同意，一方不得单方面更改或者中止履行合同，也不得采取损害对方利益的行为。

”同时，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十二条的规定：“人民法院应当适用本法进行调解，对调解未达成协议的，应当出具调解书；不适于调解的，应当及时立案，组织审理。

”四、事实与证据委托人A与承包人B签订的《建设工程施工合同》约定了工程的质量要求、工期等内容，同时，A在合同履行过程中履行了自己在合同中约定的义务。

然而，B未能按合同要求按时完工，并且工程质量存在问题，经委托人A多次的催告和督促，承包人B仍未能解决问题，导致委托人A遭受了一定的经济损失。

委托人A收集了与此事相关的证据材料，包括合同文件、催告信函、施工质量检测报告、工程监理报告等。

五、诉讼请求委托代理人根据事实和法律依据，向人民法院提出如下诉讼请求：1. 判决解除合同：根据《中华人民共和国合同法》第八十一条的规定，“当事人对合同的目的不能实现或者明显无法实现的，受损害的一方有权请求人民法院或者仲裁机构解除合同”。