建设工程合同管理考试模拟试卷

全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（一）一、单项选择题（共50题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．合同法律关系是指由合同法律规范调整的，在民事流转过程中形成的（）关系。

A．债权与债务B．代理与被代理C．法人与自然人D．权利与义务【答案】D【解析】合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。

合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。

这三要素构成了合同法律关系，缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。

2．担保方式中的保证是指（）。

A．债务人和债权人的约定B．保证人和债务人的约定C．保证人和债权人的约定D．公证人和债权人的约定【答案】C【解析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。

保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。

3．某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。

在建设过程中，由于飓风天气，一辆领有公共运输执照的施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。

A．业主自行承担全部损失B．业主和保险公司协商分担损失C．保险公司承担一半损失D．保险公司承担全部损失【答案】D【解析】建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。

建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。

建设工程合同管理考试模拟试卷--1、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由（）的人员组成。

A、仲裁委员会指定B、政府管理机构指定C、业主与承包商协商选定D、行业协会指定2、FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是（）。

A、该笔费用的金额包括在中标的合同价内B、业主有权根据施工的实际需要控制使用C、此项费用的支出只能用于中标承包商的施工D、工程竣工前该笔费用必须全部使用3、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。

A、施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B、中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C、合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书4、设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。

A、按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B、按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C、工程施工完成竣工验收工作D、工程通过保修期检验5、建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（）确定合同的效力。

A、发包人确认B、工程师确认C、仲裁委员会D、人民法院6、法人的变更是指（）。

A、法人法定存在期限届满B、法人企业改变经营方式C、法人企业转让企业D、企业法人资格被撤销7、依据材料采购合同的约定，供货方对（）承担责任。

A、因使用不当导致的质量下降B、到货检验时采购方提出的质量异议C、因交货后保管不善导致的质量下降D、超过合同约定时间采购方提出的质量异议8、招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应（）。

A、发送给提出问题的投标人B、发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C、发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D、作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容9、按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（）。

监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。

A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。

A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。

A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。

A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。

施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。

承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。

承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。

A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。

A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。

建设工程合同管理考试模拟试卷--231.合同成立后，合同中的仲裁条款是（），合同无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。

如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，不能认为合同无效将导致仲裁条款无效。

A．同时存在的B．独立存在的C．同等存在的D．附加存在的【答案】B22.要约承诺的生效在世界各国规定分别是（）。

A．投递主义B．明确主义C．投邮主义D．到达主义E．了解主义【答案】C D E23.应承担缔约过失的情形是（）。

A．假借订立合同，恶意进行磋商B．故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况C．有其他违背诚实信用原则的行为D．违反缔约中的保密义务E．故意拖延订立合同时间【答案】A B C D24.以下需要承担缔约过失责任的情形有（）。

A．提供格式条款一方免除其责任B．没有得到进口许可证而谎称已取得C．违反缔约中的保密业务D．施工企业不具有相应资质等级而谎称具有E．故意提供与订立合同有关的虚假情况【答案】B C D E25.意思表示真实是合同的（），而非合同的成立条件。

A．生效条件B．首要条件C．重要条件D．存在条件【答案】A26.要约与要约邀请的主要区别在于（）。

A．是否采用书面形式B．在法律上是否须承担责任C．内容是否具体确定D．是否明示希望与他人订立合同E．是否须送达对方【答案】B C D27.如果合同当事人对合同的可变更或可撤销（），只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。

可变更或可撤销的合同不同于无效合同，当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提。

A．产生非议B．发生纠纷C．产生纠纷D．发生争议【答案】D28.订立合同后分立的，分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利和义务的继承人，双方可以（）的履行方式。

A．确认该合同B．撤销该合同C．重新协商合同D．执行部分合同【答案】C29.某公司与他人订立合同后，分为甲、乙两企业，某公司未告知他人的情况下，他人有权（）。

A．解除合同B．撤销合同C．要求甲、乙两企业对合同承担连带责任D．将标的物提存【答案】C30.合同生效应当具备的条件（）。

建设工程合同管理考试模拟试卷--46判断题1、转让是属于合同主体的变更。

( )答案（）A、是B、否2、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段( )答案（）A、是B、否3、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )答案（）A、是B、否4、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，若没有遵守索赔程序，就丧失了索赔的权利。

( )答案（）A、是B、否5、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。

( ) 答案（）A、是B、否6、FIDIC条款10.1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，提供履约担保。

( ) 答案（）A、是B、否7、招标是要约，投标是承诺。

( )答案（）A、是B、否8、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等( )答案（）A、是B、否C、是D、否9、根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同( )答案（）A、是B、否10、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( )答案（）A、是B、否11、有关变更的说法，正确的是（）。

A、工程变更分为设计变更和其他变更两类B、工程中常发生的变更是设计变更C、其他变更仅指工程质量标准变更D、承包人不可要求设计变更E、只有发包人才能提出设计变更12、合同法律关系包括（）。

A、合同法律关系主体B、合同法律关系客体C、合同法律关系权利D、合同法律关系内容E、合同法律关系义务13、《建设工程施工合同文本》由( )组成。

A、协议书B、中标通知书C、通用条款D、工程量清单专用条款14、工程师对索赔报告中要求顺延工期的，审查时应注意( )。

A、分清工期拖延的责任学易网提供B、延误工作是否位于关键线路上C、工程师无权压缩合同工期D、工期索赔计算的合理性和正确性E、共同延误时各方的责任15、按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，( )。

建设工程合同管理考试模拟试卷--161. 在CM模式中，CM单位对设计单位( )。

A. 有指令权B. 没有指令权C. 有合同关系D. 没有任何关系2. 在下列建设工程组织管理模式中，不能独立存在的是( )。

A. 总分包模式B. 项目总承包模式C. CM模式D. Partnering模式3. 若在施工过程中进行严格的质量控制，发现质量问题及时返工，可能会影响工程局部进度，但却能起到保证进度的作用，这表明在质量目标和进度目标之间存在( )关系。

A. 对立B. 统一C. 既对立又统一D. 既不对立又不统一4. 建设工程的风险识别往往要采用两种以上的方法，但不论采用何种风险识别方法的组合，都必须采用( )。

A. 初始清单法B. 财务报表法C. 经验数据法D. 风险调查法5. 不同等风险量曲线所表示的风险量大小与其与风险坐标原点的距离( )。

A. 成正比B. 成反比C. 无关D. 有多种不同的关系6. 在风险对策中，非保险转移的优点之一是( )。

A. 被转移者处于主导地位B. 可转移所有的风险C. 被转移者能较好地进行损失控制D. 转移代价小7.建立项目监理机构的基本程序是( )。

A.任命总监理工程师，编制监理规划，制定工作流程B.签订监理合同，任命总监理工程师，确定监理机构目标，制定工作流程C.确定监理机构目标，确定监理工作内容，组织结构设计，制定工作流程和信息流程D.选择组织结构形式，确定管理层次与跨度，划分监理机构部门，制定考核标准8.被动控制也可以表述为( )。

A.前馈控制B.反馈控制C.开环控制D.事前控制9.为了适应监理工作的要求，项目监理机构员构成要有合理的专业结构。

如果监理单位将某些专业很强的监测工作另行委托给具有相应资质的单位来承担，则( )人员专业结构合理的要求。

A.难以保证B.可以保证C.应视为违反了D.应视为保证了10.控制可以按照不同的方式进行分类，前馈控制和反馈控制是按照( )划分的控制类型。

建设工程合同管理考试模拟试卷--67一、单项选择题（共50题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在下列经济法律关系主体中。

（）是法人。

a.公司经理b.施工企业c.公司董事长d.施工队2.建设工程专利合同法律关系的客体是指（）。

a.物b.智力成果c.行为d.财3.代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

a.代理人b.被代理人c.第三人d.自己4.施工企业的项目经理是施工企业的代理人，这种代理是（）代理。

a.委托b.法定c.指定d.再5.下列关于保证的说法不正确的是（）。

a.保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人b.保证法律关系包括保证人和被保证人（债务人）两方当事人c.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证d.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任6.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。

a.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程b.投保人和被保险人是保险合同的当事人c.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务d.保险合同的有效期至工程保修期满为止7.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。

a.要约到达对方之前b.对方发出承诺之前c.对方承诺到达要约人之前d.对方承诺生效之后8.对于非受要约人的原因使得受要约人延误的承诺，该承诺（）。

a.有效b.无效c.要约人未表示不接受有效d.要约人虽表示接受也无效9.在下列各种合同中，一般情况下（）的合同有效。

a.限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认b.无代理权人订立，被代理人未作表示c.法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限d.无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认10.可撤销的合同在撤销前，属于（）合同。

a.有效b.无效c.既未成立也未生效d.虽未成立但已生效11.合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同（）。

建设工程合同管理考试模拟试卷--221.《合同法》的基本原则包括（）。

A．平等原则B．自愿原则C．守法诚实原则D．公平原则E．遵守法律法规和公序良俗的原则【答案】A B D E2.合同作为一种协议，其本质是一种合意，必须是两个以上意思表示一致的民事法律行为。

因此，合同的缔结必须由双方当事人协商一致才能成立。

合同当事人做出的意思表示必须合法，这样才能具有（）。

A．约束力B．合同约束力C．有效约束力D．法律约束力【答案】D3.计划合同是依据（）签订的合同；非计划合同则是当事人根据市场需求和自己的意愿订立的合同。

A．建筑单位有关计划B．地方有关计划C．国家有关计划D．行业有关计划【答案】C4.在现代经济生活中，大部分合同都是（）。

这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。

A．诺成合同B．计划合同C．实践合同D．单务合同【答案】A5.某项目在招标投标时，在招标文件中如实说明自己和项目的情况，这体现了《合同法》的（）原则。

A．平等B．自愿C．公平D．诚实信用【答案】D6.合同是（）的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

A．同等主体B．平等主体C．相等主体D．对等主体【答案】B7.《合同法》中的自愿原则有以下含义（）。

A．合同当事人有订立或不订立合同的自由B．当事人无权选择合同相对人C．当事人有权选择合同相对人D．合同当事人有权决定合同的内容E．合同当事人有权决定合同形式的自由【答案】ACDE8.《中华人民共和国合同法》是l999年3月15日通过的，于l999年10月1日起施行的，原有的（）三部合同法律同时废止。

A．《涉外经济合同法》B．《建筑合同法》C．《经济合同法》D．《技术合同法》E．《招标投标法》【答案】A C D9.《合同法》由总则、分则和附则三部分组成，下列属于总则的有（）。

A．合同的订立B．合同的效力C．合同的履行D．合同的变更和转让E．合同的消灭与终止【答案】A B C D10.根据合同形式的产生依据可划分为法定形式和约定形式，属于法定形式的是（）。

建设工程合同管理考试模拟试卷--201、建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（）确定合同的效力。

A、发包人确认B、工程师确认C、仲裁委员会D、人民法院2、邀请招标投标阶段是指（）。

A、从发布招标广告开始到投标截止日期为止的期间B、从发出邀请函开始到投标截止日期为止的期间C、从发出邀请函开始到签定合同日期为止的期间D、从发出邀请函开始到定标为止的期间3、属于按索赔处理方式分类的索赔是（）。

A、合同中默示的索赔B、总索赔C、工期索赔D、总承包人与分包人之间的索赔4、抵押与质押的区别主要在于（）。

A、担保财产是否为第三人的财产B、担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C、担保财产是否转移占有D、债权人是否有优先受偿权5、无标底的综合评分法可以避免因（）造成对某些投标书的报价评分不公平。

A、标底编制得不够合理B、评标标准不合理C、评标委员会的评标过程不合理D、受标底的约束6、在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用有（）。

A、指明竣工日期B、转移工程照管责任C、颁发证书日即缺陷责任期起始日D、作为办理竣工结算的依据7、承包人负责采购的材料和设备，应（）。

A、发包人负责检验试验，费用发包人承担B、发包人负责检验试验，费用承包人承担C、承包人负责检验试验，费用承包人承担D、承包人负责检验试验，费用发包人承担8、国际上常用的监理费用的计算方法是（）。

A、委托人和监理人商定B、参照国际标准协商确定C、按监理工程概预算的百分比计收D、按参与监理工作的年度平均人数计算9、政府行政主管部门对招标投标的管理包括（）等工作。

A、批准招标B、查处假招标行为C、指定招标代理机构D、核查招标文件并备案E、追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任10、发包人逾期支付设计费应承担应支付金额（）的逾期违约金。

A、2％B、2‰C、5％D、7％1、C2、B3、B4、C5、A6、A B7、C8、C9、B D E10、B。

建设工程合同管理考试模拟试卷--55一、单项选择题1、下列合同不适用合同法的是（）A、买卖合同B、借款合同C、委托合同D、收养合同2、甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于（）A、要约B、承诺C、要约邀请D、要约引诱3、行为人没有代理权、超越代理权或代理终止后以被代理人名义订立的合同，属于（）A、无效合同学易网提供B、可撒销或可变更的合同C、效力待定合同D、附生效力合同4、依据《合同法》，合同生效后，当事人就履行费用的负担不明的，应由（）A、履行义务一方负担B、债权人一方负担C、债权人、债务人平均分担D、由监理工程师裁定5、在行使留置权的过程中，债权人所留置的财产（）A、可以是债务人的任何财产B、只能是本债权债务的标的C、债权人合法占有的财产D、必须是处于债权人控制之一的债务人的所有财产6、我国《合同法》规定的违约责任的归责原则是（）A、过借责任原则B、过失责任原则C、公平责任原则D、严格责任原则7、监理工程师有权反对承包商任何不称职的人员，其依据是（）A、FIDIC条款第16条B、FIDIC条款第17条C、FIDIC条款第37条D、FIDIC条款第63条8、如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应以（）A、文件所列次序优先为准B、双方最后确认的文件为准C、监理工程师裁定为准D、主导语言为准9、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是（）A、由业主负责B、由设计单位负责C、由承包商负责D、由业主与承包商各负一半10、FIDIC条款60条是（）A、支付的核心条款B、工程变更的核心条款C、索赔应遵循的程序D、工程延期应遵循的程序11、担保法规定的担保方式有（）A、保证B、定金C、抵押D、留置权12、公路工程施工合同解除的条件有（）A、合同当事人协商一致B、承包人将其工程全部转包C、因不可抗力因素致使合同无法履行D、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行13、证明合同的真实性、合法性的机关是（）A、人民法院B、仲裁机构C、公证机关D、工商行政管理部门14、合同纠纷的处理原则是（）A、诚实信用B、协商为主C、公正、公平D、调解优先15、合同的有效实质要件（）A、主体合格学易网提供B、合同当事人意思表示真实C、合同内容不违反法律和社会公共利益D、合同标的确定和可能16、公路工程施工合同文件主要包括（）A、合同意向书学易网提供B、合同协议书与中标通知书C、合同条件与工程量清单D、技术规范与图纸17、中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的（）分包给他人完成A、部分非主体工作B、全部非主体工作C、部分非关键性工作D、全部非关键性工作18、依据我国《招投标法》的规定，招标分为（）A、委托招标B、议标C、公开招标D、邀请招标19、属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效（）A、未按期送达的资格预审申请文件B、未经法定代表人或其授权的代理人签字C、未加盖投标人印章的资格预审申请文件D、内容虚假的资格预审申请文件20、综合评分法适用于（）A、二级公路B、高速公路C、一级公路D、技术复杂的特大桥梁、特长隧道工程21、投标须知应当载明以下内容（）A、评标标准和方法B、工期要求C、提交投标文件的起止时间、地点和方式D、开标的时间和地点22、公路工程施工招标投标活动应当遵循（）的原则A、合法、合理、合情B、合法C、公开、公平、公正D、诚实信用23、评标工作应当遵循（）的原则A、公平、公正B、公开、公平、公正C、科学、择优D、合法、合理、合情24、公路工程施工招标投标管理办法规定，具备下列条件的招标人，可以自行办理招标事宜（）A、具有法人资格学易网提供B、具有与招标项目相适应的工程管理、造价管理、财务管理能力C、有组织编制公路工程施招标文件和标底的能力D、有对投标人进行资格审查和组织评标的能力25、下列哪种说法不正确（）A、工程标底是工程项目的预期价格B、工程标底是工程项目的承包价格C、工程标底是工程项目的工程价格D、工程标底是工程项目的结算价格26、工程变更是指工程在实施期间，监理工程师根据合同规定对部分工程在（）所做的改变A、形式上B、内容上C、质量上D、数量上27、有效合价系不包括（）的合同价格A、净标价B、暂定金额C、计日工D、税金28、FIDIC条件中的“工程”指（）A、永久工程B、临时工程C、仅指永久工程D、视情况为A、B二者之一29、FIDIC条件中的“费用”，包括（）A、管理费B、利润C、利息D、合理分摊的其他费用30、FIDIC条款第4条指的是（）；第59条指的是（）A、转让B、转包C、一般分包D、指定分包31、FIDIC条件中所指的“特殊风险”，包括（）A、战争、敌对行动B、叛乱、革命、内战C、不可抗力D、放射性污染32、工程风险转移的有效途径包括（）A、担保B、保险C、合理分包D、转让33、FIDIC条款63条，承包商的违约是指承包商有下述情况发生（）A、已否认合同有效并放弃合同学易网提供B、无正当理由而拒不执行FIDIC条第41、46、37、39条的规定C、无视工程师的事先书面警告，并固执地或分然地忽视履行合同所规定的义务D、已违反FIDIC条款第4.1款34、FIDIC合同条款的使用条件为（）A、先法人，后项目B、竞争性招标选择承包人C、任命监理工程师监督管理施工合同D、以英文为主导语言35、FIDIC条件（），载明对不合格的工程、材料或工程设备，监理工程师有权拒收，或批示承包人从现场运走A、第36.4款B、第37.4款C、第38.2款D、第39.1款36、在业主与监理工程师之间的索赔程序中有两个重要数据是（）A、3天B、7天C、14天D、29天37、变更工程的单价可以由（）一起磋商，若未能达成一致意见，则（）应确定适当的费率或价格。