甲方：
乙方：
甲乙双方依据《合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，就乙方室内分布系统在甲方用电事宜，达成一致，特签订如下协议：
一、供电单位及联系方式：
1、供电单位：
2、联系方式：
3、供电地址：（市、区、县、路、号、楼宇名称、竖井位置）
二、电费标准及支付方式：
1、电费标准：元/度。
2、其他：乙方自行新装电表，该电表起始读数为零
3、支付方式：
（1）乙方所发生的电费由甲方向供电部门统一交纳。
（2）乙方电费支付时间：每季度支付一次
双方根据电表读数，据实结算。
三、双方约定：
1、上述第二项第1款中的电费标准随政府电力部门的公示价格进行调整，该调整发生时，甲方应及时通知乙方。
2、乙方按照上述第二项第3款中规定的时间向甲方交纳电费。
3、在乙方按时向甲方支付电费的前提下，甲方应确保乙方基站的正常供电，不得随意停电。特殊情况下需停电预计在3小时以上时，甲方必须提前通知乙方，并由乙方为基站机房准备其他应急供电设备。
4、结算电费时，甲方提供电费往来收据，以及加盖公章的电费发票复印件。
5、甲方人员不得以任何名义或手段给予乙方人员财物、回扣、手续费以及乙方人员不应得的其它各种利益。
6、乙方人员不得借婚、丧、嫁娶、过生日等事宜，接收甲方的变相送礼。不得接受甲方的吃喝、娱乐、洗浴、旅游等各种消费招待。
四、协议期限：
本协议有效期限为________年，自________年________月________日至
________年________月________日止。
五、违约责任：
1、乙方逾期向甲方交纳电费超过三个月时，乙方应向甲方支付违约金，违约金的数额为逾期支付电费数额的千分之三。
2、由于甲方的过错或责任导致设备停电超过8小时，（电力部门正常检修停电除外）给乙方造成的损失应由甲方赔偿，此时乙方有权拒绝向甲方支付部分或全部电费。
六、其他：
1、本协议一式陆份，甲方执两份，乙方执肆份，具有同等法律效力。
2、本协议自甲乙双方签字、盖章后生效。
甲方：乙方：
委托代理人：委托代理人：
年月日年月日
编号：_____________ 用电协议书
供电方：___________________________
用电方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
供电方：XXXXXXXXX
用电方：XXXXXXXXX
为明确供电方和用电方在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》等法律、法规，经双方协商一致，同意签订本协议，并共同遵守，严格履行。
一、用电地点、用电类别
1、用电地点：XXXXXXX
2、用电类别：XXXXXXX
二、供电方式、供电容量
1、供电电压：三相交流50Hz、380V电源
2、供电容量：100kVA
三、供电质量
1、在电力系统正常运行的情况下，供电方应按《供电营业规则》规定的电能质量标准向用电方供电。
2、在电力系统正常运行的情况下，供电方应向用电方连续供电。但为了保障电力系统的公共安全和维护正常供电秩序，供电方按规定事先通知停电，用电方需配合。
3、用电方的功率因数应达到《供电营业规则》第四十一条规定，且谐波源负荷、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷等对电能质量产生的干扰与影响不得超过国家规定的控制范围，否则用电方必须积极采取措施使其达到国家规定的标准。
四、用电计量
1、供电方按国家规定的电价类别对每路电源分别安装用电计量装置。()用电计量装置的记录数据，作为向用电方结算电费的依据。
2、用电计量方式、计量装置参数如下：用电计量装置安装在产权分界处，安装的是电度表。
3、设在用电方的用电计量装置和负荷管理装置的安装、移动、更换、检验、拆除、加封及连接线等均由供电方办理，用电方需提供工作上的方便，并对用电计量装置负责保管。
4、供电方在用电方新装、换装及电能表强制检定站现场校验后的用电计量装置应加封。用电方应在工作凭证上签章。
5、供电方按规定对用电计量装置进行更换，并按规定周期委托电能表强制检定站进行校验。用电方发现用电计量装置有故障时应及时通知供电方，由供电方负责处理。
6、用电方认为供电方装设的计费电能表不准时，可按规定向电能表强制检定站提出校验申请。用电方对检验结果有异议时，在接到检验结果后15个工作日内，可向相关技术监督局申请检定。
五、电价及电费结算方式
1、计价依据及方式：
（1）供电方根据物价管理部门批准的电价和用电计量装置的记录，向用电方定期结算电费。在协议有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。
（2）居民生活、农业生产用电，实行单一制电度电价。工商业及其它用户中受电变压器容量在100kVA或用电设备装接容量在100kW及以上的用户，实行两部制电价。受电变压器容量或用电设备装接容量小于100千伏安的实行单一电度电价，条件具备的也可实行两部制电价。
（3）基本电价按最大需量计费的用户，按协议确定值计收基本电费，如果用户实际最大需量超过核定值5％，超过5％部分的基本电费加一倍收取。用户可根据用电需求情况，提前申请变更下一个月的协议最大需量，需供电方审批，但用电方申请变更协议最大需量的时间间隔不得少于六个月。
（4）低于变压器容量的40%时，则按变压器容量的40%核定最大需量值。按最大需量计收基本电费的用户，申请暂停用电必须是全部容量的暂停。
（5）计价方式：电费计算执行两部制电价，基本电费按最大需量计算，电度电费按电度电价计算。
（6）单一电度电费按月计收：用户每月实际用电量*电度电价，收费标准按照相关文件执行。
（7）基本电费按月计收：用户的最大需量*基本电价，基本电价参考目前XXX 省XXX地区的计收标准：按最大需量计收的基本电价为32元/kW/月。
用电方送入供电方的无功电量视为吸收供电方的无功电量计算月平均功率因数。
用电方可按自身情况在每月20日之前向供电方书面提出申请，调整下月最大需量限额，供电方在5个工作日内应书面答复（超过个5工作日末予答复的，视作同意），若供电方书面答复同意则按新限额计算。
2、电费结算方式
（1）供电方应在每月定期抄表，并按期向用电方收取电费。
（2）用电方同意在收到缴费通知后3个工作日内全额交清电费。
根据需要，双方可另行签订电费结算协议。
3、用电方对用电计量、电费有争议时，同意先交清电费，然后双方协商解决。协商不成时则按照本协议第九条处理。
4、用电方在交付逾期电费时，应首先支付违约金。扣除违约金后的剩余部分不足以付清欠费时，所欠部分电费从到期应付之日起继续计收违约金。
5、供电方向用电方收取电力设备保护费及开户费共8万元，本协议签订后一次性付清。
六、供电设施维护管理责任
1、经供电方与用电方双方协商确认，供电设施运行维护管理责任分界点设在以供电接户线的最后支持物处（即供电方所接配电箱与电度计费表），支持物属供电方。分界点电源侧（即电度计费表前）的供电设施属供电方，由供电方负责运行维护管理；分界点负荷侧（即电度计费表后，除供电方的计费电能计量装置及总熔丝箱之外）的供电设施属用电方，由用电方负责运行维护管理。
2、供电方、用电方分管的用电设施，未经对方同意，不得操作或更动。如因紧急事故必须操作或改动者，事后应在2小时内通知对方。
3、供电方由于工程施工或线路维护上的需要，在用电方处凿墙、挖沟、掘坑、巡线等时，用电方需给予方便。用电方人员到供电方维护的设备区工作，应征得供电方的同意，并在供电方人员监护下工作。
4、在供电设施上发生的法律责任时，以供电设施运行维护管理责任分界点为基准划分。供电方、用电方应做好各自分管的供电设施的运行维护管理工作，并依法承担相应责任。
5、安装在用电方的用电计量装置等由供电方维护管理，用电方负责保护并监视其正常工作，如有异常，用电方应及时通知供电方。
七、其他约定
1、为保证供电、用电的安全，供电方按《用电检查管理办法》对用电方的用电情况进行检查时，用电方需予配合。供电方检查人员在执行查电任务时，用电方应向其派员随同并配合检查。
2、用电方在受电装置上作业的电工，必须持有电力管理部门颁发的《电工进网作业许可证》。
3、用电方需新装、增加或更换自备发电机组应向供电方申请，并经审核同意后，才能实施。
4、用电方需增加用电容量、变更用电（减容、暂停、暂换、迁址、移表、暂拆、分户、并户、销户、改压、改类、更名或过户）时，需事先到供电方用电营业场所办理申请手续。
5、未经供电方许可，用电方不得自行向第三方转供或引入电源。用电方在其用电地址内将部分土地、房屋出租或转让时，应通知承租人或受让人向供电方办理用电申请手续，并提供必要的供电通道或变配电站地址。
6、供、用电双方任何一方改变法定地址、电费开户银行、帐号、税务登记号应于一周内书面告知另一方。
八、违约责任
1、用电方违约责任：
（1）用电方不按期交清电费，应承担电费滞纳的违约责任。违约金从逾期之日起计算至交纳之日止，违约金按下列规定计算：
①当年欠费部分，每日按欠费总额的千分之二计算；
②跨年度欠费部分，每日按欠费总额的千分之三计算。经供电方催交，用电方仍未付清电费的，供电方可依法按规定程序停止部分或全部供电，并追收所欠电费和违约金，停电引起的损失由用电方自行承担。
（2）用电方愿遵守《电力供应与使用条例》第三十、第三十一条规定之行为。如有违反，供电方将按《供电营业规则》有关规定对用电方加收违约使用电费。
（3）用电方违反约定事项第七章第5条之规定，擅自向第三方转供或引入电源，电网运行对第三方产生的一切风险由用电方承担，且因转供或引入电源引起的供电方损失也将由用电方承担。
2、计费电度表应装在产权分界处，用电方对供电方安装的计费电度表及附件应负责保管，如遗失、超出供电容量或因用电方责任损坏，应赔偿或负担维修费。由于用电方原因需要移动表位时，工料费由用电方负担。
3、如因大修或计划检修停止向用电方供电，供电方应提前一天通知用电方，线路故障及遇不可抗力因素除外。
4、由于用电方责任造成供电方对外停电，并给其造成损失的，用电方按《供电营业规则》有关规定对供电方及其他用电方承担赔偿责任。
5、用电方未经供电方同意，擅自超计划指标用电，供电方应通知用电方自行限电，必要时供电方有权中止供电，由此造成的设备维修费用，由用电方承担。
6、除本协议另有约定外，造成本协议不能履行或不能完全履行的，其他违约责任按《供电营业规则》有关条款处理。
九、争议的解决方式
双方因履行本协议发生争议，应依本协议之原则协商和解。协商不成时，可以提请电力管理部门行政调解。未经调解或调解不成时，双方同意选择下列方式解决：
1、向仲裁委员会提请仲裁。
2、向签约地人民法院提起诉讼。
十、供电时间
1、供电、用电双方在本协议签约生效后，供电方即依本协议向用电方供电。
2、用电方新建、改建的受电装置经供电方检验合格，且本协议生效后，供电方即依本协议向用电方供电。
十一、协议的变更和解除
1、本协议的变更和解除应按《供电营业规则》第九十四条办理。
2、在双方签订变更、解除协议的书面协议之前，本协议继续有效。
3、本协议有效期内，经双方协商同意的有关修改协议的文书、传真和图表也是本协议的组成部分。
十二、本协议效力及未尽事宜
1、本协议未尽事宜，按《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等有关规定协商解决。如遇国家法律、政策调整修改时，则按新规定执行。
2、本协议经双方签字并加盖公章后生效，此前双方签订的供电协议或供电合同自行终止。
3、本协议一式两份，双方各执一份；协议书副本一式四份，供电方执三份，用电方执一份。
4、本协议的签约地为：
供电方：（公章）用电方：（公章）
供电方法人代表：（盖章）用电方法人代表：（盖章）
供电方授权代理人：用电方授权代理人：
年月日
编号：_____________ 用电协议书
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
框架合作协议书模板三篇 篇一：合作框架协议书 甲方： 乙方： 为充分利用甲方的现有资源优势，加快甲方资产增值步伐,提升甲方品牌知名度和项目含 金量，甲、乙双方本着平等互惠原则经友好协商，就甲方和乙方对公司未来一系列合作如投资管理、资金引进、项目管理、经营决策、上市公司上市准备、全方位金融服务等合作事宜达成如下协议： 甲方引进乙方作为项目的唯一投资人及项目投资管理人，包括融资顾问和管理，全权负责本项目的资金投入、资金引进、投资顾问、金融服务、上市等工作，乙方并向甲方提供全方位企业包装和上市准备工作，乙方同意和甲方就本项目进行全方位深层次的长期合作。 一、甲方义务 1.甲方同意乙方作为该项目的唯一投资人及项目投资管理人，在本项目投资、经营、上市等工作实施中，如有重大事项决策乙方有一票否决权。 2.甲方须及时按照乙方的要求提供该投资项目的详细资料，包括该项目的商业计划书或该项目的说明资料，并如实填报有关表格内容，如为复印件，甲方须加盖章证明，全力指导和支持、配合乙方引资或投资工作。
3.甲方须向乙方提供公司的股权情况、客户及供应商名单、技术档案，专利技术、业务资料、财务状况等资料供乙方查阅。 4.甲方配合乙方办理项目公司的股权质押手续，具体股权质押份额由双方协商拟定。 5.在该协议执行过程中，甲方及时提供投资或投资所需的真实、有效的各项公司文件资料，及时为乙方工作提供必要的支持和便利条件。 6.甲方在签订完协议后及时办理投资或融资的相关手续。及时付给乙方首次管理费用万元，承担约定付款方式及义务。 7.投资或融资成功后管理费的支付方式：甲方须在第一笔资金到帐当天一次性向乙方支付全部管理服务费用，如有补充协议按补充协议之规定。 二、乙方义务： 1.乙方快速搭建本次融资平台，成立专项投资和融资小组，指派小组负责人，全程负责该项目的实施进展工作，组织资深金融投资及资产管理专家为甲方经营管理量身订做策划出个性鲜明、切实可行的短期和长期投资管理目标、整体资金引进和管理战略规划方案和实施策略。 2.根据甲方及其项目实际情况进行资料整理、对甲方项目运作进行价值分析、策划和包装，根据实际调查结果和财务数据编写权威性、规范化的投资、引资方案。 3.利用多种渠道和方式，有计划地面向境内外银行、担保公司、基金
施工现场临时用电安全管理协议书总包单位：（以下简称甲方）分包单位：（以下简称乙方）工程名称：为了确保施工现场临时用电安全，防止触电事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46—2005）、《建筑施工安全检查标准》（jgj59—2011）及《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的有关规定。签定本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对建设工程临时用电进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，保障施工现场临时用电安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家及北京市施工现场临时用电的有关规定。负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 2、甲方对乙方专职电气维护人员进行统一管理，对乙方专职电气维修工作进行监督，甲方有权对违反操作规程和管理规程的行为进行经济处罚。 3、甲方统一组织、安排施工现场中的节约用电工作，对浪费、偷窃电力资源的行为，甲方有权进行经济处罚。 4、负责提供施工电源，并对乙方的使用情况进行监督检查。 5、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督和 检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方予以整改。并监督整改落实情况。 6、有权对乙方的特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。未经特种作业培训人员安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、现场发生触电事故时，甲方不负任何责任。 二、乙方的权利、责任和义务： 乙方必须指派专职电工，且指派的专职电工的行为代表乙方行为。 1 电气专职人员必须持证上岗，非电气专职人员严禁从事电气作业。 2 乙方专职电工应对所管辖的施工区域安全用电负责。 3 乙方安排生产的同时，必须由乙方专职电工对施工用电人员进行分部位、分阶段、有针对性的书面安全用电交底。 4 乙方必须根据安排的生产情况，对用电施工人员提供必要的合格的安全用电防护用品。 5 乙方在施工过程中必须定期组织专业人员（电工、安全员、施工负责人）进行安全用电检查工作，严禁违章指挥和作业。对违章作业者采取教育、罚款、勒令停工等措施，保证在施工过程中安全用电。 6凡在施工过程中，乙方因违章指挥、无证操作或违章作业造成的用电安全事故产生的一切损失完全由乙方负责。 7 乙方生活区宿舍内禁止乱拉乱接电源线、长明灯、严禁使用大功率电器（如：碘钨灯、热得快、电磁炉、电饭煲等），严禁使用电热 毯取暖，严格按照《生活区用电规章制度》有关规定执行。 8 乙方专职电工必须配合好甲方对临时用电系统的维护、检查工作，不得推诿。 9 乙方进场使用的大功率（5kw以上）机具在进场安装前必须报监理及甲方审核，施工过程中用电工具、设备、线路等有较大调整时必须申报监理及甲方，同意后方能实施。 10 乙方必须派专业专职电工对各自用电工具、设备进行定期检查，保证工具设备的安全使用性能。 11 施工现场照明系统必须报监理、甲方审核后使用，不得乱拉、乱接、乱搭。 12 乙方必须配合甲方做好节约用电工作，对浪费、盗窃电力资源的行为应配合甲方及时制止。
XX学校施工安全责任协议书 为确保学校施工期间的安全，维护我校正常秩序，根据县教育局有关规定，新政小学（甲方）与施工单位（乙方）签订《施工安全责任协议书》，内容如下：甲方： 乙方： 开工时间：年月日 一、学校与施工单位签订《施工安全责任协议书》后，施工人员方可进入学校施工。 二、施工单位要在确保学校安全与稳定、在不能影响园内正常工作、活动和生活秩序的前提下进行施工。施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照有关规定执行，避免干扰师生的作息；施工现场严禁随意大小便；生活废水不得乱排；不得破坏树木；土方外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。 三、施工人员不准随便到学校教学、工作和生活区等无关场所进行活动。施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁和学生、教职工发生冲突。 四、施工单位要对施工人员负责安全教育和管理。施工人员必须严格遵守学校的各项安全保卫规章制度，接受学校和上级的安全检查和监督，自觉维护好学校的安全。 五、学生上学或放学期间，乙方应在施工区域设置安全明显标志，警示学生远离施工危险区域，并提醒学生不要在施工危险区域逗留或玩耍，以防发生危险。对施工区域要做封闭处理。施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。 六、施工单位要有专人负责安全保卫工作，并与学校保持密切工作联系，签定施工安全协议。乙方施工前，必须对施工人员进行安全教育，施工单位的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则不得开工作业。 七、施工车辆进出学校时注意校园交通安全，必须缓速行驶，大型机械进出场应提前和学校协商，避开校园交通高峰期，必须封路施工时，须征得学校同意，并在路口设置明显的提示标志。 八、各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切危害学校师生人身安全的施工安全事故。 九、施工过程中甲方有权制止违章作业，有权对施工队伍违反安全规定的行为责令停工整顿。施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整
三方合作经营合同范本3篇 三方合作经营合同范本有哪 项目合作协议由：项目出资人(以下简称甲方、乙方和丙方) 甲：_______，身份证号：______________ 乙：_______，身份证号：______________ 丙：_______，身份证号：______________ 甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下： 第一条甲乙丙三方自愿合作经营餐馆项目，总投资为45万元，甲方以人民币方式出资万元，乙方以人民币方式出资万元，丙方以人民币方式出资万元。 第二条在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随意分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。 第三条双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。 第四条餐馆固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方%、乙方%的比例分配、丙方%的比例分配。 第五条每年餐馆总销售利润进行分配或再投资，由甲、乙、丙三方共同协商，决定权按出资比例多少来界定。 第六条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。第七条本协议一式叁份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。 第八条自协议签订之日起，甲方负责餐馆的管理及日常事务。薪酬为底薪元+ % 利润提成，经营期间乙、丙两方均有权了解餐馆的账务及经营情况。 第九条本协议有效期：只要三方继续合作，本协议持续生效。 第十条争议处理 1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决; 2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉; 第十一条合作三方中如果有一方提出退出合作的须提前一个月向其他两方提出，退出金额按退出时餐馆资产比例来返还，返还期限不超过天。 第十二条违约处理 如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损害。第十三条协议解除 1、一方合伙人有违反本合协议的，另两方有权解除合作协议 2、三方同意终止协议的 3、一方合伙人出现法律上问题及做对餐馆有损害的，另两方有权解除合作协议 第十七条本合同一式三份，双方各执一份，具有相同的法律效力 甲方：(签章) 地址： 乙方：(签章) 地址：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 施工安全用电协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设工程施工安全用电管理协议书 工程名称: _____________________ 总包方（甲方）: __________________ 分包方（乙方）：_________________ 北京城建十六建筑工程有限责任公司 年月曰 建设工程施工分包安全用电管理协议书 总包方（甲方）：_______________________________________________
分包方（乙方）：_______________________________________________ 为加强施工现场临时用电安全管理，保护职工的人身安全，保障电气设备的正常运行以及施工生产的顺利进行，，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、《北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程》、《北京市建设工程施工现场安全防护标准》和有关规定，双方就本工程施工现场临时用电安全管理达成如下协议： 一、工程概况： 工程名称：___________________________________________________________________ 工程地点：___________________________________________________________________ 分包方式: ____________________________________________________________________ 二、工期： 开工日期：___________________________________________________________________ 竣工日期：___________________________________________________________________ 三、总包单位相关规定和要求 1、总包方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工现场安全防护标准和有关规定及总包方的安全生产规章制度。 2、总包方必须认真贯彻执行中华人民共和国行业标准《施工现场临时用电安全技术规范〉〉JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工现场安全防护标准。 3、总包方必须编制临时用电施工组织设计，临时用电设备设施组织相关人员验收，合格后方可投入使用。 4、总包方负责监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的有权处罚或令其停止作业。 5、总包方对电工持证上岗情况进行定期检查。 6、总包方对分包方自购的电气设备（配电箱、电缆）进行检查验收。 7、总包方定期组织相关人员对分包方用电设备安全使用情况进行检查，并将检查结果及时通报给相关方。 8. 总包方电工负责人按规定及时建立健全临时用电管理资料档案。 四、分包单位相关规定和要求 1、分包方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工
培训学校安全协议书 1、培训学校安全协议书 甲方： 乙方： 根据教部颁发的《学生伤害事故处理办法》和有关法律、法规规定，结合我校实际，特签订本安全协议书，双方共同遵守： 一、培训课目： 二、培训时间： 乙方从年月日至年月日甲方举行的培训课程，具体时间以甲方向乙方提供的“课程时间安排”为准。 三、甲方的义务 1、甲方负责开发、准备有关课程。 2、甲方指定专人为乙方培训联络人，负责培训相关事项的沟通。 3、甲方负责保证课程的教学质量，配备优秀的讲师及助教。 5、甲方负责制作培训讲义，安排培训相关事宜，实施培训。 四）甲乙双方必须严格遵循以下培训管理制度 一）培训宗旨 小新星以一切为了孩子，为了孩子一切的办学理念，努力打造永城第一培训学校。通过培训，使学员成绩明显提高，养成良好的学习习惯和生活习惯。我们的口号：家校携手，共创未来。 保证学校正常教学秩序，保护乙方学员健康成长，确保学校、乙方学员安全不受损失，杜绝或尽量减少安全事故的发生，遵循“注意防范，自救互救，确保平安，减少损失”的原则，根据本地实际情况，制定本管理制度。
二）学员管理制度 1、学员行为守则 1）乙方应保证学员应严格遵循不迟到、早退，不旷课。 2）严禁学员在学校内吸烟、喝酒，随地吐痰，不得携带道具等危险品上学。 3）在教学楼内不大声喧哗、追逐打闹。 4）学员应遵纪守法，严峻遵循学校的各项规章制度，掩护正常的教学秩序。对于严重违反学校规章制度者，扰乱教学秩序者，学校有权对其进行相应处理，屡教不该、严重者学校有权将其劝退。 2、学员课堂守则 1）乙方学员应严格按照学校课程表按时上课，旷课者学校不再进行相应补习，不退换学费。（特殊情况需提前请假告知老师） 2）学员应遵循课堂纪律，听从教师的指挥，未经许可一律不准外出，不得打闹。凡因学员不听规劝擅自离开本中心和故意打闹导致出现安全事故的，甲方不负安全责任。 3）学员应珍爱教室内一切教学设备、仪器、和设施，未经老师或班主任容许，不得擅自动用教学仪器和设备，对与未经老师允许擅自动用教学仪器和设备者，老师有权进行制止，造成设备、仪器损坏的应按相应价值照价赔偿。 三）安全管理制度 1、乙方学员人身安全受法律保护，任何人不得侵害乙方学员人身安全。 2、乙方学员之间应团结友爱，可于时间禁止追逐打闹，严防发生斗殴打架事件，伤害他人要负一切经济法律责任。 3、乙方学员上学、放学接送由各自家长负责，学校不负责任何接送工作。家长应负责学员上学、放学的安全相关工作，并配合学校对学员进行相关的安全知识教育。 4、学校对乙方学员在校上课时间安全负责，对故意扰乱课堂教学者，学校有权进行制止、报警等相应的处理。在上课时间内，由于学员违反学校规章制度，造成安全事故的，学校不负任何赔偿责任，造成第三人或其他损害的，学校进行赔偿后可以向违反学校规章制度者进行追偿。对上课时间以外，由于学员本人过错或第三人过错导致的任何赔偿责任，学校不负任何经济赔偿责任。
入股合作协议书_合同范本 入股合作协议书_合同范本股东入股合作协议书范本篇一 甲方:_____住址:_____身份证号:_____ 乙方:_____住址:_____身份证号:_____ 甲、乙双方因共同投资设立_____有限责任公司(以下简称“公司”)事宜,特在友好协商基础上,根据《中华人民共和国合同法》、《公司法》等相关法律规定,达成如下协议。 一、拟设立的公司名称、住所、法定代表人、注册资本、经营范围及性质 1、公司名称:______有限责任公司 2、住所:_____ 3、法定代表人:_____ 4、注册资本:_____元 5、经营范围:_____,具体以工商部门批准经营的项目为准。 6、性质:公司是依照《公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司,甲、乙双方各以其注册时认缴的出资额为限对公司承担责任。 二、股东及其出资入股情况 公司由甲、乙两方股东共同投资设立,总投资额为5万元,包括启动资金和注册资金两部分,其中: 1、启动资金_____元 (1)甲方出资25万元,占启动资金的5%; (2)乙方出资25万元,占启动资金的5%; (3)该启动资金主要用于公司前期开支,包括租赁、装修、购买办公设备等,如有剩余作为公司开业后的流动资金,股东不得撤回。 (4)在公司账户开立前,该启动资金存放于甲、乙双方共同指定的临时账户(开户行:__________账号:_____),公司开业后,该临时账户内的余款将转入公司账户。 (5)甲、乙双方均应于本协议签订之日起_____日内将各应支付的启动资金转入上述临时账户。
2、注册资金(本)5万元 (1)甲方以现金作为出资,出资额25万元人民币,占注册资本的5%; (2)乙方以现金作为出资,出资额25万元人民币,占注册资本的5%; (3)该注册资本主要用于公司注册时使用,并用于公司开业后的流动资金,股东不得撤回。 (4)甲、乙双方均应于公司账户开立之日起7日内将各应缴纳的注册资金存入公司账户。 3、任一方股东违反上述约定,均应按本协议第八条第1款承担相应的违约责任。 三、公司管理及职能分工 1、公司不设董事会,设执行董事和监事,任期三年。 2、甲方为公司的执行董事兼总经理,负责公司的日常运营和管理,具体职责包括: (1)办理公司设立登记手续; (2)根据公司运营需要招聘员工(财务会计人员须由甲乙双方共同聘任); (3)审批日常事项(涉及公司发展的重大事项,须按本协议第三条第5款处理;甲方财务审批权限为____元人民币以下,超过该权限数额的,须经甲乙双方共同签字认可,方可执行)。 (4)公司日常经营需要的其他职责。 3、乙方担任公司的监事,具体负责: (1)对甲方的运营管理进行必要的协助; (2)检查公司财务; (3)监督甲方执行公司职务的行为; (4)公司章程规定的其他职责。 4、甲方的工资报酬为_____元/月,乙方的工资报酬为_____元/月,均从临时账户或公司账户中支付。 5、重大事项处理 公司不设股东会,遇有如下重大事项,须经甲、乙双方达成一致决议后方可进行:
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 施工现场安全用电协议书(标准通用版) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： ______________________________________________________________ 乙方: ____________________________________________________________ 一、甲方责任： 1、甲方为乙方提供现场施工用电电源，其供电系统为TNS三相五线制，并按三级配电两级保护配置进行可靠供电。 2、甲方为乙方施工提供一级二级电源，并设有两级配电装置，以保证施工者的安全。 3、负责对施工现场用电设施的维修及管理，一、二级闸箱及电源线由项目部电工组专业人 员进行安装、维护，外分包人员不得私自拆改。乙方负责二级箱以下电源线和漏电箱的配置。 4、甲方应对所有进行施工的外施人员进行进场用电教育。以保证用电的安全性和可靠性。 二、乙方责任： 1. 施工用电和生活区用电必须遵守执行用电规范和规定。 2. 必须设专职电工负责施工用电和生活区用电的安装、维护管理，必须持证上岗，服从项目部电工管理。 3. 所有的施工人员进场在施工中，必须遵守项目部安全用电的各项规章制度，严禁无证上岗操作电气设备。 4. 施工人员在工作中使用手持电动工具必须使用三相五线制，两相三线制移动式漏电箱。 5. 施工人员进入施工现场后，施工时首先应与现场电工组专业人员取得联系，并按指定的电源箱进行接线施工，不得私自乱接电源。 6负责第三级电源箱及所携带电动设备及施工有关电缆线的管理和维修。 7、携带的控制箱和电动设备必须符合国家规范标准和安全标准及项目部的有关规定和安装要求，严禁违章指挥、违章操作。 8、进场使用的电源线、电闸箱、漏电箱必须是合格产品。 9、必须要按照05新规范做好一机、一闸、一箱、一漏，其闸箱配置必须是一空一漏制。 10、根据工程装修期间违反安全用电协定的补充罚款条例。 (1) 乙方在施工用电过程中，违反三相五线制或两相三线制的要求，进行施工的。经甲方
高空作业施工安全协议书 Jenny was compiled in January 2021
高空作业施工安全协议书 甲方： 乙方： 根据北京市消防及安全管理有关规定，结合北计大厦具体情况，为了保障施工期间的安全，坚持安全第一，预防为主；本着“谁施工谁负责”“谁主管谁负责”的原则，特与施工单位签订施工安全协议书如下： 一.乙方的权力和义务： 1.乙方应按照《中华人民共和国安全生产法》《消防法》的相关规定，建立严格、有效的施工安全管理制度和安全操作规程，设立施工现场安全管理员。施工单位负责人、安全管理员负责施工现场安全生产及消防安全监督管理工作，以上人员掌握《安全生产法》和《消防法》的有关规定并承担相关责任。 2.乙方所有现场施工人员持证上岗；特殊工种岗位人员如高空作业、焊工、电工等保证具备相关资格证明。 3.乙方施工需动用明火（如电、气焊、喷枪、切割机等）或使用易燃易爆材料，保证事先提出书面申请（包括安全措施）报保卫科批准后方可施工。施工现场严格遵守安全操作规程，明火作业现场配置足够的灭火设备和器材，施工现场及相关区域严禁吸烟，完工后仔细清理现场垃圾、杂物全部带走。现场安全员再次进行检查后，确认不存在任何遗留火种、及其它安全隐患后，施工人员方可撤离现场。 4.乙方工人工作前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏，确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。操作绳、安全绳必须
分开。绳根并扎紧系死，靠沿口要加垫软物防止因磨损而断绳，绳子下端一定要接触地面，放绳子时要系安全带。 5.施工人员上岗前要穿好工作服，戴好安全帽；上岗时要先系好安全带，再系保险锁（安全绳上），然后再系好卸扣，同时坐板扣子要扎紧，固死。施工工具要系好安全绳并拿稳抓牢，手持电动工具要捆绑牢固不得脱落。 6.下绳时，施工负责人和楼上监护人员要给予指导和帮助。操作时辅助用具要扎紧系牢，以防坠落伤人，同时严禁嬉笑打闹和携带其他无关物品。 7.楼上、地面监护人员要坚守在施工现场，切实履行职责，随时观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象，发现问题及时报告，及时排除。 8.楼上监护人员不得随意在楼顶边沿来回走动。需要时，必须先系好自身安全带，然后再进行辅助工作。地面危险地段、人多的地段要设围挡，地面监护人员要随时制止行人进入危险地段及拉绳、摆绳等现象的发生。 9.操作绳、安全绳需移位、上下时，监护人员及辅助工人要一同协助安置好，不用时需把绳子打好系好。 10.施工人员落地时，要先观察一下地面、墙壁的设施、操作绳、安全绳的定位及行人流量情况，待地面监护人员处理、调整、同意后方可缓慢下降，直到地面。 11.保证大厦楼顶原有消防设施、器材、线路完好无损，且不能遮挡、圈占或擅自变更其设置位置。严格执行北计大厦各项安全用电规范要求，杜绝违章用电、私拉乱接。 12.施工人员不得在施工区域以外无故乱串和逗留。严禁在施工现场、大厦内及楼顶酗酒、赌博和打架斗殴。
最简单的合伙协议书范本2篇 简单的合伙协议书范本1 甲方：________ 乙方：________ 双方经反复协商一致，就下列事宜达成协议：最简单的合伙协议书 一、(写清情况)甲乙双方自愿签订本协议书，甲乙双方达成如下协议。 二、双方协商确定，甲方提供合格商品，乙方负责提供业务销售。 三、双方协商确定，乙方负责业务销售的同时，甲方需按照约定的X%负责给乙方提供业务费用。 四、双方协商确定，在经营期间按照xxxx比例进行提现。 五、_________。 六、以上事实清楚，甲乙双方无异议。 七、(以后操作的想 法)____________________________________________________ ____。 八、支付方式：__银行转账 __________________________________________________。 九、违约责任：
_______________________________________________________ _______。 十、违约金或赔偿金的数额或计算方法： ___________________________________________________。 十一、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门进行调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决： (一)提交________仲裁委员会仲裁。 (二)依法向人民法院起诉。 十二、双方商定的其他事宜： _______________________________________________________ _____。 甲方：(签章)地址：邮政编码： 乙方：(签章)地址：邮政编码： 合同签订地点：___________ 合同签订时间：____年__月__日 简单的合伙协议书范本2 甲方：乙方： 甲乙双方本着诚信、平等、互利原则，各方发挥各方资源优势达成以下合作共识： 一、合作项目 1、xxx合作
工程施工安全协议书范本 建设单位(以下简称甲方)： 承包单位(以下简称乙方)： 工程名称： 工程地点： 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-88)、《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 三、协议内容： (一 ) 登高上架要求 1. 施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设,由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录。 2. 高空作业时,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间必须有一定的距离,作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关安全标志牌,并设专人巡查。
编号： 施工现场安全用电协议书 甲方： 乙方： 为贯穿《中华人民共和国安全生产法》，确保施工现场生产合理安全用电，杜绝触电事故的发生，依据国家《施工现场临时用电安全技术用电规范》即（JGJ46-05）和建设局《建筑施工安全检查标准》即（JGJ59-99）规范以及北京市建委颁发的《北京建设工程施工现场安全防护标准》以及国家、北京市和公司的相关规定，结合本公司和本项目制定的安全生产、文明施工的管理目标，经双方确认达成如下《施工现场安全用电协议书》。 次“协议书”只使用北京市丰台区王佐镇西王佐村（配件定向安置房）住宅项目。 一、目标： 1.触电伤亡事故为零。 2.杜绝电气火灾事故的发生。 3.达到北京市安全文明工地的要求。 二、甲方责任： 1.责任施工现场的临时用电施工组织设计的制定和实施。负责日常的管理和维护。 2.制定施工现场的临时用电管理制度并配备专职的临电管理人员负责施工现场的临电管理。 3.负责提供符含制定厂家的联系和购买产品后的验收工作。 4.对施工现场的临电维护人员进行相关标准和安全技术知识的培训和教育，并监督防护用品配备和持证上岗情况。 5.严格施工现场临时用电管理，并加强检查。对自检和定期检查进行记录，及时解决发现的问题。消除安全隐患。 6.掌握施工现场的用电情况，做好个分包单位的施工用电协调工作，并对安全用电的信息进行反馈。 7.对违章用电和违章操作人员进行处罚。 三、一方责任： 1.乙方必须配备一名专职的临时用电管理人员并持证上岗。 2.使用现场临时用电必须严格按照《施工现场临时用电安全技术用电规范》（JGJ46-05）和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）,《北京市建设工程施工现场安全防范标准》和国家、北京市以及中铁十二局建筑安装公司的相关规定执行，并确保达到北京市安全文明工地。 3.乙方所使用的临电器材必须是符合《施工现场临时用电安全技术用电规范》（JGJ46-05）和
合作协议书模板集合十篇 合作协议书篇1 甲方： 乙方： 经过双方协商，同意终止执行双方合作，甲方接收并管理，投资比例及收益由甲方按50%支付，故协议如下： 一、合作内容及设备名称 xx年xxx月双方协商各投资50%，以按揭形式购买或收购xxx，收益按投资比例分配，乙方愿退出，由甲方接收并管理，产权归甲方所有。 二、投资收益价款金额及付款方式 甲方同意在双方签订该协议后，支付乙方投资及收益分配价款人民币xxx具体负责通过银行办理付款手续，以银行转帐票据为准。 三、产权归属与管理 xxxxx从该协议签订付款到位后，产权归甲方所有与乙方无任何关系，管理、使用、租赁、安全责任均由甲方负责。 四、债权与债务 从该协议生效之日起，甲、乙双方无任何债权与债务关系，产权归属明确，管理责任明确。 五、违约责任 双方不得违反本协议，如有一方违约须承担相应法律责
任，并按照投资及收益款50%赔偿另一方人民币xxxx万元整。 六、其它事项 1、凡乙方以xxxx与租赁方所签订的合同（即xxx租赁合同同时终止），并由xxxx负责管理，其债权、债务、安全责任及管理，均与甲方无任何关系。 2、双方在合作期间，乙方借用xxx均以借据为准）待xxx租赁期满后，按照甲方指定地归还。 3、双方均不得以任何理由和借口侵害另一方的利益和名誉。 七、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，嵇佳平留存一份。 甲方乙方 年月日年月日 合作协议书篇2 1、合伙投资人：____________ 姓名________，性别____，年龄________，身份证号________________。 2、合伙投资人：____________ 姓名________，性别____，年龄________，身份证号________________。 3、合伙投资人：____________ 姓名________，性别____，年龄________，身份证号________________。 4、合伙投资人：____________ 姓名________，性别____，年龄________，身份证号________________。
施工安全用电协议书 甲方：中国农业银行兰州新区支行营业用房和档案库房项目部 乙方： 甲方承担中国农业银行兰州新区支行营业用房和档案库房项目工程施工，为确保施工期间的人身、设备安全，使工程顺利进行，明确施工中甲、乙双方的安全用电的责任，经双方共同协商并根据《电业安全工作规程》、《建设工程施工现场供用电安全规程》有关规定，特签订本施工安全用电协议书，双方应予以认真遵守执行。 1、甲方负责施工总电源的安装接通工作，其装置必须符合规范及现场地方要求。使用前，由用甲方安全员及专职电工验收合格后转交乙方进行接电。 2、乙方在接收甲方施工电源时，应认真验收，确认装置完善，符合规范要求。 3、乙方接收施工总动力电源之日起，要派专职电工负责管理、维护并确保使用结束移交甲方时装置完善，由甲方专职电工负责定期检查，如有问题乙方应配合甲方及时整改完善。 4、乙方根据施工情况，敷设临时电源，在敷设时要严格遵照施工电源的有关规定进行，确保敷设电路安全有效。 5、施工期间，乙方在用电时发生意外及责任事故，责任由乙方自负。
6、在施工期间不能随便乱拉、乱接施工电源，接电源必须有专职电工负责，同时要注意安全用电，节约用电。 7、施工期间，甲方要对施工现场安全用电作检查，发现违章用电，及不安全情况除及时制止外，必要时有权停止供电，并通知乙方工地负责人，加以整改，待整改措施落实后，方可恢复送电。 8、乙方负责教育施工人员加强安全用电的意识，并经常督促施工人员安全用电（工棚、生活用电等），并遵照安全用电的规定及国家消防管理条例规定。 9、双方应严格执行本协议，违约方将各自承担安全责任及相应经济责任。 10、本协议一式六份，甲、乙双方各执三份。 本协议书双方签字，加盖公章后生效。 甲方：乙方： 代表：代表： 日期：日期：
xx煤矿中学旱厕改造水厕 施工安全责任合同书 为确保学校施工期间的安全，维护我校正常秩序，根据县教育局有关规定，白水煤矿中学（甲方）与施工单位（乙方）签订《施工安全责任协议书》，内容如下： 甲方：xx煤矿中学 乙方： 开工时间：年月日工程交付时间：年月日 一、学校与施工单位签订《施工安全责任协议书》后，施工人员方可进入学校施工。 二、施工单位要在确保学校安全与稳定、在不能影响校内正常工作、活动和生活秩序的前提下进行施工。施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制等，严格按照有关规定执行，避免干扰师生的作息。土方及建筑垃圾外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。 三、施工人员不准随便到学校教学、工作和生活区等无关场所进行活动。禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁和学生、教职工发生冲突。 四、施工单位要对施工人员负责安全教育和管理。施工人员必须严格遵守学校的各项安全保卫规章制度，接受学校和上级的安全检查和监督，自觉维护好学校的安全。五、学生上学或放学期间，乙方应在施工区域设置安全明显标志，警示学生远离施工危险区域，并提醒学生不要在施工危险区域逗留或玩耍，以防发生危险。对施工区域要做封闭处理。施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。 六、施工单位要有专人负责安全保卫工作，并与学校保持密切工作联系，签定施工安全协议。乙方施工前，必须对施工人员进行安全教育，施工单位的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则不得开工作业。
七、施工车辆进出学校时注意校园交通安全，必须缓速行驶，大型机械进出场应提前和学校协商，避开校园交通高峰期，必须封路施工时，须征得学校同意，并在路口设置明显的提示标志。 八、各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切危害学校师生人身安全的施工安全事故。 九、施工过程中甲方有权制止违章作业，有权对施工队伍违反安全规定的行为责令停工整顿。施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。 十、如违反本规定，学校可通过建设单位或直接责成施工单位整改，如不按期整改，学校有权责令其停止施工或对有关人员进行处罚。 与施工相关的一切危害学校师生人身安全的安全事故责任均由施工单位承担。 十一、所有施工人员所发生的安全事故责任均由施工单位承担。 十二、本协议未尽事项由甲乙双方协商解决。 十三、本协议一式两份（学校和施工单位各一份），自签订之日起执行。 甲方单位： 乙方单位： 2020xx煤矿中学 年月日（xx）甲方负责人： （xx）乙方负责人： xx 工
多方合作协议合同范本5篇 多方合作协议合同范本(1) 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 丙方：身份证号： 丁方：身份证号： 现有甲、乙、丙、丁四方合股(合伙)开办一家 __________________，全面实施四方共同投资、共同合作经营的决策，成立股份制公司。经四方合伙人平等协商，本着互利合作的原则，签订本协议，以供信守。 一、出资的数额： 甲方出资________出资的形式________出资的时间__________ 乙方出资________出资的形式________出资的时间__________ 丙方出资________出资的形式________出资的时间__________ 丁方出资________出资的形式________出资的时间__________ 二、股权份额及股利分配： 四方约定甲方占有股份公司股份____%;乙方占有股份股份____%;丙方占有股份公司股份____%;丁方占有股份公司股份____%(注：丁方实际出资为万元);四方以上述占有股份公司的股权份额比例享有分配公司股利，四方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据。 股份公司若产生利润后，甲乙丙丁可以提取可分得的利润，甲方可分得利润的____%，乙方可分得利润的____%，丙方可分得利润的____%，丁方可分得利润的____%(按公司的利润20%分红)，其余部
分留公司作为资本填充。如将股利投入公司作为运作资金，以加大资金来源，扩充市场份额，必须经四方方同意，并由甲乙丙丁四方同时进行。 三、在合作期内的事项约定 1、合伙期限： 合伙期限为____年，自_______年____月____日起，至______年____月___日止。如公司正常经营，四方无意退了，则合同期限自动延续。 2、入伙、退伙，出资的转让 A入伙：①需承认本合同;②需经四方同意;③执行合同规定的权利义务。 B退伙：①公司正常经营不允许退伙;如执意退伙，退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以现金结算;按退伙人的投资股分60%退出。非经四方同意，如一方不愿继续合伙，而踢出一方时，则被踢出的一方，被迫退出时，则按公司当时财产状况进行结算的60%进行赔偿。⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。 3.、出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人 4、的终止及终止后的事项 。合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。 合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请____________中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;③清算后如
施工现场临时用电协议书 承包单位(以下简称甲方): 分包单位(以下简称乙方): 工程名称: 工程地点: 为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针和国家的有关政策法规，保障施工现场的用电安全，依据《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01—62—2002的要求，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005的要求以及市建委颁发的关于《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的通知规定，结合施工现场的实际情况，甲乙双方经协商达成一致，订立本协议。协议双方须共同信守，严格履行。 一、甲方职责 1、甲方对乙方施工人员进行安全用电教育，施工过程中发现违章 用电及隐患，甲方有权责令乙方停止作业并及时整改。 2、需要停电时，甲方应在停电前及时通知乙方。 3、甲方应制定现场用电管理制度，作业前甲方负责施工现场临时 用电安全技术交底。 二、乙方职责 1、严格执行三相五线制TN--S系统，三级配电两极保护。 2、电气操作人员必须执行和遵守北京市的安全用电技术规范标
准指导施工。电气操作人员必须持有效证件持证上岗，非专业人员严禁拆除、修理用电设备。 3、操作人员严格遵守甲方所制定的施工现场安全用电管理制度、 规定及施工用电安全技术交底。 4、乙方人员不得随意乱接乱拉电源及共用电设备，如需要必须有 专业电工进行操作。 5、乙方在使用手持电动工具时，必须使用Ⅱ类绝缘的电动工具， 严禁小插板串接使用，应使用移动开关箱。使用中电源线要求无接头、无破损，应使用专用铜芯护套软电缆。 6、现场移动照明必须采用封闭式碘钨灯，在特殊场所应适用手把 灯，必须采用36V以下的低压灯。 7、使用电焊机是必须穿戴好防触电的防护用品。现场使用的电焊 机要求有二次漏电保护装置方可现场使用。一次线和二次线不得有破损和接头。 8、施工现场的配电箱、开关箱应配置两处漏电保护，漏电动作电 流不大于30毫安，额定漏电动作时间不应大于0.1秒。潮湿场所使用的电器漏电开关应适用漏电电流不大于15毫安。配电箱内设置必须完好无损、安装牢固（固定箱箱中据地1.5米。移动开关箱箱中0.6至0.8米）、导线接头包扎严密，绝缘良好，压线无松动。 箱内各支路标明用途要明确，箱配锁并有专人负责。配电箱周围不得堆放杂物。 9、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格品，严