华能国际电力基建工程施工合同范本正规范本(通用版)

有关建设工程施工合同范本（电力）3篇篇1建设工程施工合同范本（电力）一、甲方（委托人）:（以下简称甲方）地址: ____________法定代表人: ____________联系电话: ____________二、乙方（承包人）：（以下简称乙方）公司名称: ____________地址: ____________法定代表人: ____________联系电话: ____________鉴于：甲方为__________工程需求施工服务，乙方有施工能力和条件，双方遵循平等自愿、诚实信用、互利共赢的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条项目名称：__________电力工程施工项目。

第二条施工内容：1. 施工项目包括__________；2. 施工规定时间：从__________年__月__日至__________年__月__日完成。

第三条价款及支付方式：1. 施工总价款为__________万元（大写：__________）；2. 价款支付方式：按以下方式支付（1）预付款：项目开工前，甲方应支付价款总额的__________%作为预付款；（2）进度款：按照工程进度，乙方完成相应阶段工程后，甲方支付相应进度款，最高不超过价款总额的__________%;（3）竣工付：工程验收合格后，甲方支付尾款；（4）合同履行完毕后，由双方共同制作工程质保书，期限为__________个月，乙方需对工程实施质量负责。

第四条紧急情况处理：在工程实施中，如出现紧急情况，应及时向甲方报告，并采取措施进行处理，确保工程安全和顺利进行。

第五条施工条件及要求：1. 乙方应在符合相关法规的前提下，提供施工所需要的资质、设备、材料等；2. 乙方应组织施工，保证进度和质量，确保工程按时完工、合格验收。

第六条违约责任：1. 如甲方未按合同约定时间付款或者支付不全，应承担延迟付款利息；2. 如乙方未按合同约定时间完工，应承担违约责任；3. 如双方都存在不履行义务的情况，经友好协商解决仍未达成一致，应提交仲裁解决。

电力建设工程施工合同正规版范文5篇篇1合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就电力建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程规模：_________二、承包范围及方式1. 承包范围：_________2. 承包方式：_________三、合同工期1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 合同工期：_________天四、合同价款及支付方式1. 合同价款：_________元（大写：_________元整）2. 支付方式：_________3. 支付时间：_________五、工程质量及验收标准1. 工程质量：_________2. 验收标准：_________六、双方权利义务1. 甲方权利义务：（1）甲方需按时支付工程进度款，确保工程的顺利进行。

（2）甲方应提供必要的技术支持和施工条件。

（3）甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理。

2. 乙方权利义务：（1）乙方应按时开工，确保工程按时完成。

（2）乙方应保证施工质量，达到验收标准。

（3）乙方有权获得合同约定的支付和报酬。

七、违约责任及赔偿标准1. 甲方违约责任：如甲方未按时支付工程进度款或提供必要的技术支持和施工条件，导致工程无法顺利进行，甲方应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的经济损失。

2. 乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务或施工质量未达到验收标准，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。

3. 赔偿标准：根据双方实际损失情况，可协商确定赔偿金额。

如协商不成，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

八、不可抗力及风险分配原则1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会异常事件等。

电力建设工程施工合同样式通用版4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1电力建设工程施工合同样式通用版甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，就甲方拟委托乙方承担电力建设工程施工的有关事宜达成如下合同，以资证明和保证。

为明确双方权利和义务，特订立本合同：第一章项目概况1. 项目名称：XXXXXXXXXX电力建设工程2. 项目地点：XXXXXXXXXX3. 工程规模：XXXXXXXXXX4. 工程内容：XXXXXXXXXX5. 工程工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日第二章甲方的权利和义务1. 甲方应按照本合同的约定及时支付工程款。

2. 甲方应向乙方提供相应的资金、场地和技术支持。

3. 甲方应保证乙方在施工过程中的安全和劳动保护。

4. 如有变更或补充内容，应经双方协商达成书面协议。

第三章乙方的权利和义务1. 乙方应按照合同的规定保质保量完成工程，并保证工程质量符合相关标准。

2. 乙方应尽力保证工程进度，遇到特殊情况应及时向甲方汇报并协商解决。

3. 乙方应保护工程施工现场的秩序和环境，并对工程的安全和质量负责。

4. 如有变更或补充内容，应经双方协商达成书面协议。

第四章价格及支付方式1. 工程合同总价为XXXXXXXXXX元，包括材料、人工、设备及其他费用。

2. 支付方式：甲方应在工程开工后按照合同约定的进度及时支付工程款，首付款比例为XX%，进度款比例为XX%，竣工后支付尾款。

3. 工程款应支付至指定账户，支付过程需提供相关凭证。

第五章违约责任1. 若乙方未按合同约定的工程质量、进度及规模完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任。

2. 若甲方未按合同约定的支付方式及时支付工程款，甲方应承担相应的违约责任。

3. 双方应按照合同的约定协商解决争议，若协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。

第六章生效及解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收完毕之日止。

电力建设工程施工合同样式通用版3篇篇1电力建设工程施工合同甲方（委托人）：__________ （以下简称甲方）乙方（承包人）：__________ （以下简称乙方）双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方拟委托乙方承建“__________”项目的电力建设工程（以下简称本工程），特订立本合同，并共同遵守国家有关电力建设工程施工质量技术标准和规定。

本合同为甲乙双方的法律文件，具有法律效力。

第一章工程概况一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程规模：__________第二章工程质量一、本工程应符合国家有关标准和规定，应符合甲方的设计要求，保证工程的设计、技术和质量符合国家规定的标准和要求。

二、乙方应当配备合适的技术人员，并按照相关的工程规范、标准和程序要求，对工程实施负责，确保工程质量。

三、如在工程施工过程中发现质量问题，乙方应当及时通知甲方并采取有效措斝加以解决，以保证工程的质量。

第三章工程进度一、乙方应根据合同规定的工期计划，合理组织施工，并努力保证工程按期完工。

二、如遇不可抗力因素导致工程无法按期完工的，乙方应及时通知甲方，并经双方协商确定后续处理方案。

第四章施工条件一、乙方应对施工现场环境和周边环境保持良好，确保施工安全和周边环境卫生。

二、乙方应按照相关法律法规的要求，做好职工的劳动保护措施，保证施工过程中的安全生产。

第五章合同价款及支付方式一、本工程总造价为__________元，乙方应按照合同支付的工程进度，按照以下方式结算工程价款：__________二、支付方式：__________第六章保证金一、乙方应在本合同签订后向甲方交纳__________元的履约保证金，待工程竣工验收合格后，该保证金将在__________日内退还给乙方。

二、履约保证金可以由保函代替。

第七章违约责任一、如果乙方未能按照合同约定提供服务或履行义务的，应按照合同规定承担相应违约责任。

华能电厂合同范本甲方（发包方）：_____________________地址：________________________________乙方（承包方）：_____________________地址：________________________________鉴于甲方需要建设电厂项目，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，就华能电厂建设项目达成如下合同条款：第一条项目概况1.1 项目名称：华能电厂建设项目。

1.2 项目地点：____________________。

1.3 项目规模：____________________。

第二条工程范围及内容2.1 乙方应根据甲方提供的工程图纸和技术要求，完成包括但不限于以下工程内容：a. 土建工程；b. 电气工程；c. 机械安装工程；d. 自动化控制系统安装工程；e. 其他根据甲方要求增加的工程内容。

2.2 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准。

第三条合同价款3.1 本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（￥__________）。

3.2 合同价款包括但不限于工程材料费、人工费、机械使用费、管理费等。

3.3 合同价款的支付方式、时间节点及比例，由双方另行商定。

第四条工程期限4.1 工程开工日期为：__________年__________月__________日。

4.2 工程竣工日期为：__________年__________月__________日。

4.3 如遇不可抗力或甲方原因导致工程延期，双方应协商解决。

第五条质量保证5.1 乙方应保证工程质量符合甲方要求及国家相关标准。

5.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程质量验收报告。

第六条安全生产6.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。

6.2 因乙方原因造成的安全事故，乙方应承担相应责任。

第七条工程变更7.1 工程实施过程中，如需变更工程内容或标准，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

建设工程施工合同范本（电力）4篇篇1建设工程施工合同范本（电力）甲方：（委托方）乙方：（承包方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在电力建设工程施工过程中的权利义务，经友好协商，甲乙双方达成如下协议，以约束双方行为。

第一条项目名称和规模甲方委托乙方进行电力建设工程施工，项目名称为（项目名称），包括（详细描述项目范围）。

工程总面积为（具体数字）平方米，总建筑面积为（具体数字）平方米。

第二条工程合同价款1. 本工程的合同价款为人民币（具体数字）元整（￥xx，xxx），合同价款包括工程施工、设备材料、劳务费用、税费等一切费用。

2. 工程款支付方式为分期支付，具体分期付款比例为：（具体详细分期付款比例）。

每次付款前，乙方应提供工程进度计划、施工报告等相关资料。

第三条工程质量要求1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求，保证工程质量符合要求。

如发现工程质量问题，乙方应及时进行整改，直至符合要求为止。

2. 工程竣工验收合格后，乙方应提供一年的质量保修期，期间内免费保修和维护工程。

第四条工期1. 本工程的工期为（具体工期），自本合同生效之日起计算。

如遇不可抗力因素延误工期，双方可协商延长工期。

2. 工程过程中如需变更工期或加班加点等情况，需经甲方书面同意。

第五条施工安全及责任1. 乙方应遵守国家安全生产法规，建立健全安全生产责任制度，加强施工安全管理，确保工程施工安全。

2. 如因乙方违反安全规定导致事故发生，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方造成的损失。

第六条材料设备选用1. 施工过程中使用的材料设备应符合国家标准，如有特殊要求，需经甲方同意。

乙方应保证施工材料设备的质量和完好。

2. 如发现材料设备质量不合格，乙方应立即更换，确保工程质量不受影响。

第七条税费及其他费用1. 工程合同价款中已包含了相关税费，乙方无需另外承担。

2. 如因双方协商生成的其他费用，由双方协商确定支付责任。

第八条违约责任1. 如乙方违反本合同约定，未按时完工或发生其他违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失等。

电力基础施工合同范本合同编号：____________甲方（供电公司）：____________乙方（施工单位）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力基础设施施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：乙方按照甲方的要求，完成电力基础设施的施工，包括电线杆的架设、电缆的铺设、变电站的搭建等。

第二条工程进度2.1 工程计划开工日期：____________2.2 工程计划竣工日期：____________2.3 乙方应按照双方约定的工程进度计划进行施工，如有特殊情况需要调整，乙方应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可调整。

第三条工程质量3.1 乙方应按照电力行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。

3.2 乙方应严格按照设计图纸和施工方案进行施工，确保工程的安全、可靠、稳定运行。

3.3 工程验收合格后，乙方应承担一年的质保期，质保期内如有质量问题，乙方应负责及时修复。

第四条工程费用4.1 工程总价款：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。

4.2 乙方应按照双方约定的付款进度向甲方支付工程款项。

4.3 工程验收合格后，甲方应按照约定向乙方支付尾款。

第五条施工安全5.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工安全。

5.2 乙方应建立健全安全生产责任制，明确安全生产管理职责，确保工程施工过程中的安全。

5.3 乙方应对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识，防止安全事故的发生。

第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：工程总价款的万分之五。

建设工程施工合同书范本（电力）5篇第1篇示例：建设工程施工合同书范本（电力）甲方（甲方单位名称）：______________（以下简称甲方）法定代表人：______________乙方（乙方单位名称）：______________（以下简称乙方）法定代表人：______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，并经双方友好协商，甲、乙双方就甲方的__________（项目名称）、位于____________（项目地址），现进行施工合同的签订，共同遵守并履行以下条款：一、工程内容及范围基于双方协商一致，乙方承担甲方项目的电力工程施工任务，具体包括_____________________（详细工程内容及范围）。

二、合同价款及支付方式1. 甲方支付给乙方的工程价款为人民币____________元整。

2. 工程价款支付方式为：____________（具体支付方式及时间安排）。

三、工程质量及时间1. 乙方应按照国家、行业的有关规定及标准，按照合同约定的工程质量要求，保证工程施工质量符合相关标准和要求。

2. 工程建设周期为_________________（具体工期），乙方应按照约定的时间节点完成相关工程。

四、工程施工安全及责任1. 乙方应严格遵守国家有关法律、法规和规范，保证施工安全，并采取相应的安全防护措施，保障工程施工过程中的安全。

2. 因乙方施工不当或疏忽导致的安全事故，乙方将承担相应的责任并承担由此引起的经济损失。

五、变更和索赔1. 如甲方需要对工程内容进行变更，应提前书面通知乙方，并经双方协商一致后签订变更协议。

2. 乙方需提出索赔请求的，应提供相关证据和依据，并在双方协商无果的情况下，可依法向有关部门申请调解或提起诉讼。

六、保修期及售后服务1. 乙方应根据合同约定，对工程质量问题提供一定期限的保修服务，具体保修期为_______________（具体保修期限）。

电力建设工程施工合同(完整版)甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]鉴于甲方拟进行电力建设工程施工，乙方具备相应的电力施工能力和经验，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成合同：第一章总则第一条合同的目的和范围本合同的目的在于明确双方合作关系，规范电力建设工程施工的权益和责任，保障工程顺利进行。

本合同适用于电力建设工程施工合作。

第二条合同的约束力本合同对双方具有约束力，甲乙双方应按照本合同的约定进行工程施工，履行各自的权利和义务。

第三条施工标准和要求1.甲方应按照相关法律、法规、标准和要求提供工程设计文件和施工图纸。

2.乙方应按照工程设计文件和施工图纸进行工程施工，并保证施工质量符合相关标准和要求。

3.乙方施工过程中，应加强安全管理，保障施工作业人员的安全。

第四条工期和待遇1.工期：甲方和乙方应协商确定工程施工的时间节点和工期，并在合同中明确约定。

2.待遇：乙方的工程施工人员应按照国家相关规定获得相应的工资和福利待遇。

第二章材料供应第五条材料供应责任1.甲方应按照工程需求和施工进度，按时提供乙方所需的材料。

2.甲方提供的材料应符合相关标准和要求，并由甲方承担因材料质量问题导致的责任。

第六条材料费用支付1.材料费用应根据实际使用量进行结算。

2.甲方应按照约定的付款方式和时间节点，及时支付材料费用。

第三章施工和验收第七条施工进度和质量1.乙方应按照工程进度计划进行工程施工，保证施工进度符合约定要求。

2.乙方应按照相关要求进行质量管理，保证施工质量符合相关标准。

第八条施工过程管控和协调1.甲方应提供施工现场，并配合乙方的施工工作。

2.甲方和乙方应密切配合，及时沟通和解决施工过程中的问题和变更。

第九条施工验收1.施工完成后，乙方应邀请甲方进行工程验收。

2.验收合格后，甲方应向乙方支付工程款项。

第四章违约和争议解决第十条违约责任1.若甲方未按合同规定提供工程设计文件和施工图纸，导致乙方无法进行施工的，视为甲方违约。

电力建设工程施工合同样本电力工程作为国家基础设施建设的重要组成部分，其施工质量直接关系到电网的安全运行和国民经济的稳定发展。

因此，签订一份详尽的电力建设工程施工合同显得尤为重要。

下面提供一份电力建设工程施工合同样本范本，供相关单位参考使用。

甲方（发包方）：_____________乙方（承包方）：_____________鉴于甲方需进行电力建设工程的施工，乙方具备相应的资质和能力承担该工程施工任务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就电力建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________2. 工程地点：_____________3. 工程内容：_____________4. 工程规模：_____________5. 工程质量标准：_____________6. 工期要求：_____________7. 工程造价：_____________8. 付款方式：_____________9. 其他约定事项：_____________二、甲方的权利和义务1. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合国家标准和设计要求。

2. 甲方应按合同约定支付工程款，并提供必要的施工条件和协助。

3. 甲方负责组织竣工验收，并及时办理相关手续。

4. 甲方应妥善保管与工程有关的图纸、资料等文件，并在工程竣工后移交给乙方。

三、乙方的权利和义务1. 乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程施工任务。

2. 乙方应遵守国家有关法律法规和行业标准，保证工程质量和安全生产。

3. 乙方应及时向甲方报告工程进展情况，并接受甲方的监督和检查。

4. 乙方应妥善保护施工现场的环境，做好文明施工工作。

5. 乙方在工程竣工后应向甲方提交完整的竣工资料和保修承诺书。

四、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停工，并要求甲方承担违约责任。

2. 若乙方未按合同约定完成工程施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并可以解除合同。