居间合同范本(精选15篇)
居间合同范本1
甲方：
乙方：
甲方委托乙方为其提供、招揽工程业务，甲方承诺向乙方支付报酬。为明确双方权利义务，经双方充分协商，订立合同如下：
一、甲方委托乙方，为其单位提供、招揽工程业务，双方其他业务，不受此合同约束。
二、乙方负责为甲方提供信息并联系，以促成甲方实际与建设方签订工程合同。
三、报酬及给付方式：在乙方促成的工程合同签订后，甲方承诺将工程单价元/平米以外的部分工程款给付乙方作为报酬;给付方式：建设方每向甲方支付一笔工程款后三日内，甲方即向乙方支付相应的报酬，以此类推，直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。若甲方逾期给付，需另给付乙方应付报酬的日万分之五的滞纳金。
四、乙方保证：在未促成甲方与建设方签订工程施工合同之前，不得向甲方收取任何费用。
五、目前确定乙方为甲方提供的工程为：
六、甲方依据相关法律、法规履行与建设方签订的建设合同，因此合同与建设方发生任何纠纷与乙方无关。
七、甲方依据相关法律、法规合法经营，因甲方违法、违规等原因造成乙方为其提供、招揽的业务丧失，甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方报酬。
八、乙方保证为甲方提供业务的合法性，对违法业务，甲方有权拒绝，并不对乙方支付任何费用。
九、本合同对甲、乙双方长期有效。
十、本合同未尽事宜，由双方协商解决。解决不成的，可向原告住所或被告住所地人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
双方签字：
甲方：乙方：
20某某年某某月某某日
居间合同范本2
买受人(甲方)：
居间方(乙方)：
根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，买卖双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致就甲方有意向购买房屋事宜，经过初步协商，双方都认为有继续协商的必要和实际成交的可能，故起草并签署该合同，以资共同遵守。
第一条居间标的物
乙方将座落于上海市区路弄号室的房屋推荐给甲方：
(一)房屋权利人，房屋性质：，结构： ;
(二)房屋建筑面积平方米，该房屋占用范围内的土地使用权平方米，实际可使用面积平方米，具体包含。
(三)该房屋占用范围内的土地所有权为;国有土地使用权以方式获得。
(四)随房屋同时转让的设备(非房屋附属设备)及装饰情况由乙方在第六条中予以一一列明。
(五)出卖人(房屋出售方，下同)转让房地产的相关关系(包括抵押、相邻、租赁等其他关系) 由乙方在第六条中予以一一列明。
(六)该房屋内的户口情况 ;
(七)其他： ;
乙方保证上述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系完全属实，且没有遗漏。
第二条乙方义务
1.乙方应积极认真地把该房屋的真实情况及出卖人的真实意思表示介绍给甲方，并将与该房屋有关的重要事实如产权性质、产权有无争议、户口情况等
在本协议中列明，重要情况应以书面形式告知甲方。若在与出卖人谈判过程中，甲方发现乙方提供的居间信息中有虚假或不真实的信息时，甲方有权向乙方索取本合同约定居间服务费总金额的50%作为违约金，并有权单方终止本合同。
2.乙方应积极努力的做好居间介绍，协调双方意见，尤其是房屋价格、房款支付方式及日期、登记过户时间、房屋交付、附属设施归属等，若因上述事实买卖双方未达成一致导致交易未完成，乙方无权收取任何费用。
3.乙方应协助买卖双方办理贷款、签订买卖合同、登记过户、产证办理、房屋交付等相关工作，待房屋产权转移至甲方名下，办理出产权证书，且完成房屋交付并办理完交付手续，即视为乙方居间完成。
第三条甲方的义务
自乙方完成所有居间义务之日起三日内，甲方向乙方支付其应付的所有居间服务费。
第四条居间服务费
1、居间服务费的约定：
乙方居间服务费按照成交房屋合同价的百分之一向甲方收取，在时由甲方向乙方预付，在乙方完成本合同及相关合同约定的所有的居间服务和义务之日起三日内，该笔预付款始转为居间服务费，此前，该笔预付款的所有权仍为甲方所有。
2、居间未完成时预付款的退还：
在签订本协议后若买卖双方无法对买卖条件达成一致，或甲方因法律、法规、部门规章等规定不符合购买条件或非因甲方原因无法完成交易或合同无法履行完毕时，乙方应当在接到甲方书面告知后3天内将预付款全部返还给甲方，否则按照日千分之五的标准支付违约金。
第五条诚信原则
自本合同签订之日起两个月内，如果甲方未通过乙方就该房屋而与出卖人私下自行成交，则甲方仍应按照第4条的约定向乙方支付约定数额的居间服务费。
第六条房屋交易相关事实
1.房屋交付时出卖人将该房屋固定装修，维修基金，煤气初装费，有线初装费，随房附送给甲方。赠送的家具家电具体如下：
。
2.买卖双方于甲方办妥《上海市房地产权证》，后个工作日内至物业处办妥维修基金的更名手续;并对水、电、煤气的户名进行更名。
3.
第七条争议的处理
1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向原告方所在地人民法院起诉。
第八条本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，均具有同等效力。
甲方：身份证号码：
住所：电话：
乙方：
住所：联系方式：
物业顾问：电话：
签署日期：年月日
居间合同范本3
委托方： (以下简称甲方)
居间方： (以下简称乙方)
第一条居间事项
甲方委托乙方为其居间取得劳务合作，并协助其与总包方签订合同。
第二条合同有效期
本合同有效期自双方签订之日起至工程期满日止。期满后可续约，续约内容具体事宜由甲、乙双方另行约定后重新签订居间合同.
第三条委托范围及价格
乙方提供居间服务的工程为土方--元每方，矿--元每吨。乙方应当亲自办理本合同项下事项，乙方不得再就本合同事项转委托他人办理。
第四条甲方义务
1、1、保证提供的资料真实、合法。
2、2、对乙方的居间活动提供必要的协助与配合。
第五条乙方义务
1、1、真实、准确、完整地向甲方介绍工程的状况。
2、2、按照甲方和总包方确认的服务和收费标准，为促进成交提供协助服务。
3、3、对甲方因履行本合同而提供的相关资料负有保密义务，不得对外披露。在本合同履行完成或解除之日起10个工作日内，乙方应当将相关资料退还给甲方。
4、无论居间服务是否成功，乙方均不向甲方收取除本合同第六条明确约定的佣金之外的任何费用。
第六条佣金标准和支付方式
1.佣金支付标准如下：
总包方签订协议后支付--万元，进场后按每月完成工程量总包方支付工程款时按土方每方--元，矿每吨--元支付乙方佣金;
2. 佣金支付方式
乙方在促成甲方和总包方签署正式合同后，有义务促成总包方按协议支付劳务费，乙方佣金按总包方付款进度比例支付。
第七条保密条款
一方对因劳务委托而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第八条不可抗力
任何一方因有不可抗拒致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗拒事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第九条其它
甲方承诺：如果甲方、乙方和乙方所提供的客户方三方之间达不成劳务合作协议,甲方、甲方的子公司或甲方的关联公司不得单独与乙方所提供的客户方、其子公司或其关联公司另行洽谈合作事宜.如果乙方发现甲方,甲方子公司或者甲方的关联公司单独与乙方所提供的客户方、其子公司或其关联公司洽谈上述项目之事宜,并达成协议,视为本协议已经完全履行,本协议的目的已经达到,甲方应按照本协议的规定向乙方支付居间服务费.本协议一经签署,未经另一方的书面同意,任何一方无权擅自变更协议的条款.
第十条合同未尽事宜及争议的解决
本合同未尽事宜可由甲、乙双方协商并另行签订补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。因本合同发生争议协商不成时，依法向甲方所在当地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条合同文本及生效
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。以下无正文。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日居间合同范本4
甲方（委托方/卖方）：
乙方（居间方）：
根据《中华人民共和国合同法》规定,甲、乙双方经过友好协商，一致同意按以下条款签订本委托销售居间合同：
1、委托事项及具体要求：
1.1乙方受甲方委托为甲方如实报告订约机会与条件或为订约提供媒介服务，促成甲方与买方（以下简称丙方）达成煤炭购销合同的成立，并履行居间人的义务，协助监督促使该煤炭购销合同的有效执行；
1.2甲方与丙方订立煤炭购销合同且达成交易，甲方应当向乙方支付居间
费用；
1.3甲方无论有没有在当次洽谈中与乙方订立合同，但只要在签订居间合同后与丙方订立合同且达成交易的仍应向乙方支付居间费用；
1.4乙方在居间期限内促成的甲、丙双方达成的购销关系长久存在时，甲、乙双方的居间合同也随之长久生效，甲方需按照甲、丙双方的购销合同（主合同）执行情况向乙方继续支付居间费用，直至甲、丙双方的购销关系终止；
1.5本合同中提及的煤炭购销合同是指甲方与丙方签订的煤炭买卖合同该合同的名称不限于“煤炭购销合同”字样；
2. 居间内容：
委托采购商品名称：煤；
商品质量指标：大卡电煤，详见甲丙双方的购销合同。
商品数量：吨，以甲丙双方的购销合同为准；
商品价格：以甲丙双方的购销合同为准；
交货时间：以甲丙双方的购销合同为准；
交货地点：以甲丙双方的购销合同为准；
3. 居间报酬的计算方法与支付时间和方式
3.1 居间费用的计算及支付：甲方根据其与丙方在本居间期限内成立的煤炭购销合同税后实际应支付给乙方居间费用RMB 元/吨，总额为RMB 元，支付计算数量以甲丙双方签订的煤炭购销合同为准；
3.2甲方须在与丙方签订了甲丙双方的煤炭购销合同当日向乙方先行支付居间费用（税后）RMB元/吨，支付计算数量以甲丙双方签订的煤炭购销合同为准。甲方收到丙方的第一次付款后，需在三个工作日内支付乙方百分之百居间费用。
3.3甲方在接到丙方的签约通知后，不论以何种原因拒绝与丙方签约，甲方仍应向乙方支付条款中的居间费用。
4. 保密义务
甲乙双方都有为对方所提供的资讯信息履行保密义务。
5 争议协调与解决办法
如出现争议，双方应尽全力友好协商解决。若无法协商解决则可寻求相应的法律及相关的仲裁进行解决。
6 合同生效
本合同一式两份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效。本合同有效期为一年。如有未尽事宜，双方可另行友好协商。
甲方：乙方：
公司法人签字：公司法人签字：
签订日期：签订日期：签订地点：签订地点：
居间合同范本5
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程项目：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。
第一条：工程概况
1、工程地址：_上海浦东三林路709弄16号603_
2、居室规格：房型_5_层（式）__2室_1_厅_1_厨__1_卫
1、______室，计______平方米；
2、______厅，计______平方米；
3、______厨房，计______平方米；
4、______卫生间，计______平方米；
5、______阳台，计______平方米；
6、________过道，计______平方米；
7、其他（注明部位）____________，计________平方米。总计：施工面积____________平方米。
3、施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4、委托方式：____________________________________________
5、工程开工日期：______年______月______日
6、工程竣工日期：______年______月______日
工程总天数：________天
第二条：工程价款
工程价款（金额大写）___________________元，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。
1、材料款__________元；
2、人工费__________元；
第三条：质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件（三）《家庭装潢工程材料决算清单》。
2、工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准DB31/T30—1999《住宅装饰装修验收标准》规定。
3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4、质量检查监督部门：上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。
第四条：材料供应
1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3、甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件（四）《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
第五条：付款方式
1、合同一经签订，甲方即应付工程款30%；当工期进度过半（年月日），甲方即第二次付施工工费的`35%。剩余30%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。另5%留为质保金，质保期（注：包括人工费）付款百分比按付款方式表进行：付款要求额进程内容对设计、预算元签订合同认可时扣除签订合同元元付款时间付款百分比签订意向之日签订合同之日材料款100%施工工费50%金付款1000合计工期进度过半施工过程中施工工费40%年月日竣工验收10%当天元增加工程项目签订项目变更100%表应在补办手续时结算甲方付清工程价款，详见本合同附件（七）《家庭装潢工程工程结算表》，乙方开具收据，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件（八）《家庭装潢工程工程质量保修卡》。
第六条：工程工期
1、如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。
2、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。
4、施工中，乙方未经甲方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，乙方自负责任。
第七条：工程验收
1、工程质量验收，详见本合同附件（六）《家庭装潢工程质量验收表》，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方
自行搬进入住，视为验收合格。
3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。
第八条：其他事项
1、甲方
1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
2、二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。
3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。
2、乙方
1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明；经办业务员必需有法人代表的委托证书。
2、指派（姓名）__________为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。
3、负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
4、严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。
5、在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。
第九条：违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，
应进行补偿。
第十条：争议解决
1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向——仲裁委员会申请仲裁；——人民法院提起诉讼。
第十一条：合同的变更和终止
1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
第十二条：合同生效
1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。
2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式及见证部门各执壹份。
甲方（业主）：
住所地址：
邮政编码：
工作单位：
委托代理人：
电话：
（签章）乙方：
企业地址：
邮政编码：
法人代表：
委托代理人：
电话：
签约地址：
签约日期：
居间合同范本6
甲方：____身份证号码：____(以下简称甲方)
乙方：____身份证号码：____(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供耒阳市永济镇农副产品批发大市场施工项目，乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬，双方约定如下：
第一条合同事项
1、甲放应为乙方提供有关揽工程项目的发包，施工等真实信息资讯，协助乙方对第三方资讯了解和对工程项目内容实地考察。
2、甲方做好协调工作，及时传达第三方发包条件及要求，努力促成乙方与第三方签订工程施工合同。
第二条报酬
乙方自愿承诺，在甲方帮助乙方取得这一项目工程承包权后，乙方向甲方共支付万元作为居间劳务报酬。
第三条付款方式
1、本合同签订当天，乙方应主动首次向甲方支付万元劳动报酬。
2、在乙方收到第一次工程款后的3日内，乙方应主动向甲方支付万元劳动报酬。
3、待主体工程全部竣工后的日内，乙方需第三次向甲方支付万元劳动报酬。
如果乙方不按规定及时支付劳动报酬，则按未按时支付金额的%，即向甲方承担违约金万元，甲方同时有权要求第三方在项目工程款中优先扣除。
第四条违约责任
(一)甲方违约责任
1、在本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得将本项目再次介绍给任何的第三方(施工队伍)。
2、甲方应跟踪服务，如约定期不能按时开工，劳动报酬需一次性退还给乙方。
(二)乙方违约责任
1、如乙方的单位法人代表变更，受权代理人因工作等原因发生变更，所签定的合同及承诺的事项，乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。
2、乙方与第三方签约生效后，即为甲方受托居间服务任务完成。若乙方避开甲方单独与第三方达成签约，仍视为甲方居间服务报酬，若乙方后续与第三方签约，支付甲方居间服务报酬亦同。
第五条保密事项
甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密和个人隐私。
第六条合同终止
1、本合同签字生效后，如果至年月日，甲方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如果居间服务成功，本合同完成履行完毕后终止。
第七条争议解决方式
如发生合同争议，双方协商解决，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
本合同一式四份，甲、乙及双方鉴证人各执一份，合同自签字盖章(印)之日起生效。
甲方(章印)：乙方(章印)：
联系电话：联系电话：
身份证号码：身份证号码：
甲方鉴证人：乙方鉴证人：
联系电话：联系电话：
身份证号码：身份证号码：
____年____月____日____ 年____月____日
居间合同范本7
甲方(委托人)：_____________
联系地址：
_____________________________________________________________________ __________________
乙方(居间人)：_____________
联系地址：
_____________________________________________________________________ ___________________
本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，为了更好的开拓市场，扩大企业的经济效益和社会效益，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1.1乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方中标并与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
1.2“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未中标，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息，并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。
2.3乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。
2.4乙方在甲方参与招投标期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好标书的编制。如果能够中标并达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务
3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。
3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
4.1本项目居间报酬为
4.2居间成功后，随着建设单位拨付工程款的进度支付居间报酬
4.3甲方可以转账或现金的方式支付。
五、居间活动费用的承担
居间活动费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用和劳务费用等。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。
六、保密事项
6.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
6.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
七、合同终止
7.1本合同签字生效后，如果_____年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
7.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
9.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
9.2本合同一式二份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：
合同签订地：________________________
合同签订日期：_________________________
居间合同范本8
甲方：_____________________
住所地：___________________
法定代表人：_______________
电话：_____________________
乙方：_____________________
住所地：___________________
法定代表人：_______________
电话：_____________________
鉴于：
1、甲方因业务需要，缺乏资金，并获知乙方能够提供银行贷款的相关信息并协助甲方完成贷款，现委托乙方协助办理银行贷款业务。
2、甲乙双方共同确认：甲方同意委托乙方，协助办理银行贷款，乙方同意接受委托，双方签订正式合同并严格履行，以达到双方目的。
双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商订立如下合同条款，以期共同恪守履行。
第一条：委托事项
1、甲方委托乙方办理银行贷款业务，乙方接受甲方委托。
2、乙方应尽力为甲方通过银行向甲方发放贷款____________（大写）人民币。
3、贷款期限____年。
第二条：居间人的权利和义务
1、乙方在履行本合同的过程中，可以向银行表明其为甲方的居间人，并可以向银行介绍甲方贷款的相关情况。
2、乙方认真完成甲方的委托事项，即按照合同第一条规定的内容为甲方提供联络、协助、撮合等服务。乙方应在本合同签订后个月内完成居间服务内容。
3、乙方对甲方所贷款不承担任何性质的担保责任。
4、甲方应配合乙方与银行洽谈，不得无故推迟和拒绝。
5、甲方应按协议要求向乙方支付相应服务费用。
第三条：居间报酬、费用及支付方式
1、若通过乙方甲方获得银行发放的贷款，甲方应向乙方支付实际所得贷款金额的____%作为乙方酬金，居间活动费用由乙方自行承担。甲方应在资金到位后两日内按实际到账金额的____%支付乙方酬金。若甲方未能按时支付全部酬金，则自应支付之日起，每逾期一天，按未支付金额的千分之八向乙方支付罚金。
2、若乙方未能促成银行与甲方签署贷款合同，且甲方未实际得到该银行发放的贷款，乙方无权要求甲方支付酬金，但可以要求甲方支付其为甲方提供居间服务所支出的必要费用（必须合理）。所谓必要费用是指：有关评估报告及公证等费用。该费用由甲方审定是否合理。
第四条：保密
甲乙双方保证在对讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料预以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露商业秘密的全部和部分内容，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。否则需要承担对方因此而造成的一切直接损失以及间接损失。
第五条：合同的生效、解除及管辖法院
1、本合同经甲方乙方签字、盖章后生效。
2、发生下列情形之一，甲方或乙方需要通过书面形式通知对方解除本合
同。
1）本合同有效期为酬金支付完毕，本合同自动解除。
2）甲乙双方通过书面协议解除本合同的；
3）因不可抗力致使合同目的不能实现的；
4）国家政策法规调整致使本合同履行可能违法的；
5）在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；
6）当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行； 7）当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的；
3、因本合同履行发生争议，双方应友好协商，协商不成的，应当向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条：双方承诺
1、乙方应本着诚信、高效的职业精神为甲方提供优质的服务；
2、甲方为所提供的一切资料负责，并保证其真实性、完整性和合法性；
3、甲方不应要求乙方做出有违反国家和行业法律、法规的事情。
第七条：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方：_______________ 乙方：_______________
法定代表人：_________或法定代表人：_________或
委托代理人：_________ 委托代理人：_________
年月日年月日
居间合同范本9
根据我国《合同法》《民法通则》等法律规定双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，一致同意订立本合同书。
第一条委托内容
甲方缺乏流动资金，并获知乙方能够提供融资相关信息并协助甲方完成融资，甲方现委托乙方寻找、介绍出资方，协助甲方完成融资人民币万元，乙方同意接受委托，双方签订正式合同，并严格履行，以达到双方目的。
第二条居间人权利义务
1、乙方在接受甲方的委托时，甲方应出示营业执照等合法的经营资格证明。
2、乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍甲方融资项目的相关情况。
3、乙方应认真完成甲方的委托事项，积极为甲方寻求机会，并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。
4、乙方在代理甲方的委托事项过程中，因甲方过错造成其损失时，乙方有权要求甲方承担赔偿责任。
5、乙方对甲方所借款项不承担任何性质的担保责任。
第三条甲方需承担的费用
1、若乙方促成有出资意向的第三方与甲方签署借款合同，甲方应向乙方支付人民币元（大写：万元整）作为乙方酬金，甲方应于本合同生效之日一次性支付酬金，酬金的有关税款由甲方负担。
2、若甲方未能按时支付酬金，乙方有权要求甲方按照日千分之五的比例支付滞纳金。
3、本合同项下资金的使用期限为月/日（自年月日至年月日止）。期满时如甲方仍需继续使用该笔融资，则须与乙方另行签订居间服务合同，服务费用由双方根据实际情况另行约定。
第四条违约责任
本合同的任何一方违反本合同的约定给对方造成损失的，都应当赔偿另一方因此而遭受的损失，并支付本合同居间报酬总额的130%作为违约金。
第五条争议的处理
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。
第六条其它事项
1、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
居间合同范本15篇 居间合同范本1 甲方： 法定代表人： 职务： 住所地： 电话： 乙方： 法定代表人： 职务： 住所地： 电话： 根据中华人民共和国相关法律法规的规定，本着平等、自愿、诚信、互利的原则，双方经过友好协商，就甲方委托乙方进行项目融资居间相关事宜，达成本协议，并保证认真遵守及充分履行。 第一条甲方声明 1、甲方是依法成立的法人或其他组织，具有签订和履行本协议所必须的民事权利能力和行为能力，能独立承担民事责任。 2、甲方在本协议项下的全部意思表示是真实的。
3、甲方提供的与本协议有关的一切文件、资质、报表及陈述均是合法、真实、准确完整的。 第二条乙方声明 1、乙方是依法成立的法人或其他组织，具有签订和履行本协议所必须的民事权利能力和行为能力（或乙方是具有完全民事权利和行为能力的自然人），能独立承担民事责任。 2、乙方在本协议项下的全部意思表示是真实的。 3、乙方提供的与本协议有关的一切文件、资质、报表及陈述均是合法、真实、准确、完整的。 第三条委托事项 甲方欲为项目的建设及开发募集资金，募集资金的目标为人民币元。为了顺利实施此计划，现委托乙方： 在委托期限内，乙方为甲方介绍引进符合其融资条件的机构或个人（以下简称“目标投资人”），为甲方与目标投资人进行斡旋和谈判，并协助促成甲方与目标投资人签定投资协议或合同等文件。 第四条委托期限 委托期限自年月日至年月日。超过以上期限没有完成融资目标或者仍需要融资居间服务的，双方另行签订居间协议或以书面形式将本协议委托期限延长。 第五条甲方权利义务 1、积极配合乙方，为乙方的居间活动提供必要的协助与配合。
2、根据乙方的要求及谈判进展的需要，及时向乙方提供与项目有关的资料、信息及融资条件等，以便于乙方为甲方物色合适的投资人。 3、未经乙方事先书面同意，甲方不得将本协议的内容和履行本协议过程中所获取的目标投资人的信息（属于公共领域的信息除外）向本协议居间业务直接相关人员之外的任何第三方泄露或非因履行本协议而使用。 4、不得在委托期限内及期限届满后日内与乙方介绍的意向投资人或目标投资人进行私下交易。 5、甲方有权要求乙方及时汇报居间进展，并全程派员参与和目标投资人及其股东进行斡旋和谈判。 第六条乙方权利义务 1、应尽力完成甲方的委托事项，通过在各行业的丰富网络及资源，为甲方物色目标投资人，按照甲方提出的条件与目标投资人充分沟通，将处理情况及时向甲方如实汇报，为甲方提供联络、协助、撮合等服务，并促成甲方与目标投资人达成合作协议。 2、应保证为甲方提供的资料已经事先核实；不得提供虚假信息、隐瞒重要事实或与他人恶意串通，损害甲方利益。 3、对甲方及目标投资人提供的文件资料、商业秘密等秘密信息予以保密；未经甲方事先书面同意，乙方不得将本协议的具体内容向第三方泄露；也并不得将本协议履行过程中所获取的对方任何信息向本协议居间业务直接相关人员之外的任何第三方泄露或非因履行本协议之目的而使用。 4、依照甲方要求完成居间任务，可要求甲方依据协议约定支付佣金。 第七条委托事项的终止
居间合同协议书范本〔最新6篇〕 居间合同协议书范本〔最新6篇〕【篇一】 甲方： 法人代表：身份证号码： 公司所在地： 乙方：身份证号号： 甲、乙双方秉承自愿真诚的合作原那么，就商业房产按揭贷款工程事宜达成如下协议： 1、甲、乙双方在年月立乙方与甲方就销售商铺〔商品房〕寻找合作银行事宜共同合作，建立居间合作关系。 2、甲方出售成品房需要通过银行按揭贷款约为人民币。乙方负责引见银行为甲方做住房〔也叫商铺〕按揭。 资金到位标准：甲方所售商品房成功在乙方引见的银行办完按揭手续为标准。 3、居间费用：以实际办成按揭贷款总额的〔详细支付：做好一套兑现一套〔按房价的计算〕，也可根据双方协议的其他方式支付。
4、甲方承诺：不得以其他主体或变相关联单位、个人与乙方举荐的合作银行私下联络及确定合作关系，否那么，甲方以本协议的双倍赔偿乙方。 5、本协议未尽事宜双方将通过友好协商解决。 6、乙方收取的居间费用为正常的资利益，不向甲方提供任何票据〔可以提供乙方的收条〕。 7、本协议一式二份，甲、乙各执一份，本协议经双方签字即具备法律效力。 甲方： 代表人： 乙方：资提供方 代表人： 签订日期：年月日 居间合同协议书范本〔最新6篇〕【篇二】 甲方：联络方式： 乙方：联络方式： 甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，按照平等自愿，等价有偿的原那么，达成如下协议： 一、工程事项
终促成乙方与分包公司签订该工程工程承包施工合同。 二、甲方义务 1、甲方应向乙方提供该工程工程的信息，甲方有义务协助乙方对该工程工程进展实地考察。 2、甲方承诺向乙方提供的关于该工程工程的上述信息真实可靠。 三、乙方义务 1、乙方负责____、营业执照等相关资料，负责和分包公司进展合同会谈。 2、居间成功后，那么由乙方全面履行和分包公司所签订的专业施工合同。乙方因履行施工合同而产生的利益和损失，与甲方无关，乙方不能以任何理由与甲方产生纠纷。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间报酬费用按工程实际方量计算，为每方计算。 2、居间报酬在乙方和分包公司签订合同之后，机械进场向甲方支付万元(￥元)。其余局部按每月工程进度拨款方式支付。 3、居间成功后，乙方应按本合同约定，向甲方支付居间报酬。假如未及时按实际方量支付相应的居间报酬，那么逾期每日按相应居间向甲方支付违约金。
居间协议书15篇 居间协议书1 委托方(甲方)： 发包方(乙方)： 居间方： 依据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》第二十三章居间合同之规定，由乙方提供介绍______________________________________工程给甲方施工，居间方受甲方委托，经过努力，向甲方如实报告与工程指挥部（项目部）订立合同的条件，并提供足够订立合同的中介服务，在工程落实中做了大量的工作和贡献，经甲乙双方确定，甲方同意支付劳务报酬和居间费用，本合同为________________________工程合同的副加合同，具有同等法律效力。并达成如下协议： 一、委托事项 甲方委托乙方从事如下事项： 1、负责联系、协调和促成甲方承接工程，工程总造价：约7.2亿元人民币（以甲方与乙方签订的合同工程总造价为准）。 2、促成甲方与乙方签订合同。 3、签约地点：北京 二、居间劳务报酬及支付方式
1、甲方支付居间方的居间劳务报酬属于税后劳务报酬，按工程项目的总造价4%给居间方，居间方只出具收款收据并凭据间合同签字人的签字方可支付至居间专用账户上。 2、付款方式：按发包方拨款的比例依次付给居间方。 3、如果甲方不履行职责，不按期付清居间方居间费时，则乙方有权按每天居间费总额的5%收取违约金，同时可由乙方项目部在工 程款中扣除支付给居间方。 三、双方的权力和义务 1、居间方负责联系、协调和促成本工程项目承包合同的签订，在甲乙双方签订合同后，居间方即完成居间义务。 2、甲方负责完成本工程的`建设，居间方不负责项目的具体事宜。 3、无论甲方以任何单位或个人名义承接该项目工程，甲方均应承担居间费用，在甲方与乙方签订的合同后，本协议和甲方与乙方签订的合同同时生效。甲方并提供甲乙双方签订的合同复印件一份及签字个人身份证复印件一份给居间方作为依据。 4、本协议一式三份，甲乙双方及居间方各执一份，经甲乙双方签字或盖章后生效，并具有《合同法》、《劳动法》的法律效力。（本合同若有争议可协商解决，协商不成可通过乙方签字人所在
居间合同范本(精选15篇) 居间合同范本1 甲方： 乙方： 甲方委托乙方为其提供、招揽工程业务，甲方承诺向乙方支付报酬。为明确双方权利义务，经双方充分协商，订立合同如下： 一、甲方委托乙方，为其单位提供、招揽工程业务，双方其他业务，不受此合同约束。 二、乙方负责为甲方提供信息并联系，以促成甲方实际与建设方签订工程合同。 三、报酬及给付方式：在乙方促成的工程合同签订后，甲方承诺将工程单价元/平米以外的部分工程款给付乙方作为报酬;给付方式：建设方每向甲方支付一笔工程款后三日内，甲方即向乙方支付相应的报酬，以此类推，直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。若甲方逾期给付，需另给付乙方应付报酬的日万分之五的滞纳金。 四、乙方保证：在未促成甲方与建设方签订工程施工合同之前，不得向甲方收取任何费用。 五、目前确定乙方为甲方提供的工程为： 六、甲方依据相关法律、法规履行与建设方签订的建设合同，因此合同与建设方发生任何纠纷与乙方无关。 七、甲方依据相关法律、法规合法经营，因甲方违法、违规等原因造成乙方为其提供、招揽的业务丧失，甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方报酬。 八、乙方保证为甲方提供业务的合法性，对违法业务，甲方有权拒绝，并不对乙方支付任何费用。 九、本合同对甲、乙双方长期有效。 十、本合同未尽事宜，由双方协商解决。解决不成的，可向原告住所或被告住所地人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 双方签字： 甲方：乙方： 20某某年某某月某某日 居间合同范本2 买受人(甲方)： 居间方(乙方)： 根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，买卖双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致就甲方有意向购买房屋事宜，经过初步协商，双方都认为有继续协商的必要和实际成交的可能，故起草并签署该合同，以资共同遵守。 第一条居间标的物 乙方将座落于上海市区路弄号室的房屋推荐给甲方： (一)房屋权利人，房屋性质：，结构： ; (二)房屋建筑面积平方米，该房屋占用范围内的土地使用权平方米，实际可使用面积平方米，具体包含。 (三)该房屋占用范围内的土地所有权为;国有土地使用权以方式获得。 (四)随房屋同时转让的设备(非房屋附属设备)及装饰情况由乙方在第六条中予以一一列明。 (五)出卖人(房屋出售方，下同)转让房地产的相关关系(包括抵押、相邻、租赁等其他关系) 由乙方在第六条中予以一一列明。 (六)该房屋内的户口情况 ; (七)其他： ; 乙方保证上述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系完全属实，且没有遗漏。 第二条乙方义务 1.乙方应积极认真地把该房屋的真实情况及出卖人的真实意思表示介绍给甲方，并将与该房屋有关的重要事实如产权性质、产权有无争议、户口情况等
居间合同范本(通用15篇) 居间合同范本1 合同编号：_________ 委托人：_________ 居间人：_________ 签订时间：_________年_________月_________日 签订地点：_________ 第一条委托事项及具体要求：_________。 第二条居间期限：从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。 第三条报酬及支付期限：居间人促成合同成立的，报酬为促成合同成立金额的_________%或者(大写)_________。委托人应在合同成立后的 _________日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。 第四条居间费用的负担：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用(大 写)_________。 第五条本合同解除的条件 1.当事人就解除合同协商一致; 2.因不可抗力致使不能实现合同目的; 3.在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为说明不履行主要义务;
4.当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行; 5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。 第六条委托人的违约责任：_________。 第七条居间人的违约责任：_________。 第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按以下第_________种方式解决： 1.提交_________仲裁委员会仲裁; 2.依法向人民法院起诉。 第九条其他约定事项：_________。 第十条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。 委托人(盖章)：_________ 居间人(盖章)：_________ 地址：_________ 地址：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 电话：_________ 电话：_________ 电报挂号：_________
正规居间服务合同范本大全（精选10篇） 整理的关于正规居间服务合同范本的内容，欢迎阅读借鉴！ 正规居间服务合同范本【篇1】 居间服务合同 甲方（施工方）： 乙方（居间方）： 甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供居间服务事宜，达成如下协议： 一、居间服务事项： 1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目），向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与（总建设单位）签订该工程项目的承包施工合同。 2、“居间成功”是指甲方与（总建设单位）就该项目签订书面的工程承包施工合同。如果甲方跳过乙方，同乙方介绍的公司签署了另外标段的项目，也视同为乙方完成的居间服务，甲方应按本合同规定向乙方支付居间服务费。 二、甲方义务 1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和（总建设单位）所签
订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的‰向乙方承担违约金。 三、乙方义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目全面了解。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间报酬为甲方工程承包施工合同金额的 %。 2、在甲方与乙方引荐的（总建设单位）签订工程项目承包施工合同当日，甲方支付按合同总价的1%共计人民币元给乙方。甲方进场后，在（总建设单位）第一笔预付款5%到账之日起3日内支付居间费的50%，即人民币元；第二笔预付款30%到账之日起3日内支付居间费的30%，即人民币元；甲方在收到（总建设单位）第三笔付款之日起3日内付清乙方剩余的20%居间费，即人民币元。 3、甲方支付的所有款项中不包含应缴纳的税费。
居间合同范本10篇 居间合同范本1：房屋租赁居间合同 甲方（出租方）：[甲方姓名] 住址：[甲方住址] 联系电话：[甲方联系电话] 身份证号码：[甲方身份证号码] 乙方（承租方）：[乙方姓名] 住址：[乙方住址] 联系电话：[乙方联系电话] 身份证号码：[乙方身份证号码] 根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成如下合同： 第一条租赁房屋基本信息 1.1 房屋名称：[房屋名称] 1.2 房屋地址：[房屋地址] 1.3 房屋面积：[房屋面积] 1.4 房屋用途：住宅/商铺/办公等（请在适用选项前打勾） 1.5 租赁期限：[租赁起始日期]至[租赁结束日期]
1.6 租金金额：人民币[租金金额]元/月（大写：[租金金额大写]元/月） 第二条甲方权利与义务 2.1 甲方保证所提供的房屋为合法所有，不存在被查封、抵押等情况。 2.2 甲方负责提供所需的房屋使用证件、相关手续等。 第三条乙方权利与义务 3.1 乙方应按照约定时间和方式支付租金。 3.2 乙方不得将租赁的房屋转租给第三方。 第四条居间费用及支付 4.1 甲方作为居间方，不承担任何居间费用。 4.2 租金及相关费用由乙方直接支付给甲方。 第五条违约责任 5.1 甲方应按期向乙方提供租赁的房屋并保证其使用权。 5.2 乙方未按时支付租金的，应向甲方支付相应违约金。 第六条争议解决 6.1 若在履行本合同过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关仲裁机构申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。
第七条合同解除 7.1 本合同期满后，甲乙双方自动解除合同关系。 7.2 任何一方在未经对方同意的情况下提前解除合同的，应向对方支付相应违约金。 第八条其他约定 8.1 本合同未尽事宜由甲乙双方另行约定。 第九条合同生效与变更 9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。 9.2 本合同的变更、补充须经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。 甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）： 日期：日期： 居间合同范本2：劳务居间合同 甲方（委托方）：[甲方姓名] 住址：[甲方住址] 联系电话：[甲方联系电话] 身份证号码：[甲方身份证号码] 乙方（居间方）：[乙方姓名]
标准居间协议合同书范本（精选10篇）标准居间协议合同书范本篇1 委托方(甲方)： 居间人(乙方)： 甲方因岳正军所属位于青川县曲河、桥楼等乡的林权、地权贷款业务，委托居间人(乙方)促成签订贷款合同(协议)并执行该合同或协议。 一、根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定，对居间劳务人员本着有偿服务的原则，甲方承诺在该贷款业务办理成功后按照该笔贷款总金额的5%既人民币: 元(税后)支付给乙方。 二、居间费的支付方式为甲方收到银行发放的贷款当日一次性付清;贷款业务在办理过程中所产生的中介公司服务费、工商代理增资费、评估费、资料费、差旅费等包括招待应酬的费用由甲方承担。 三、本《居间协议》不因甲方的企业法人或委托人代表人更替而失效，甲方在执行该业务合同的过程中产生的违约纠纷与乙方无关。 四、本《居间协议》具有与劳务合同、中介服务协议同等法律效力，如甲方不履行本承诺，居间当事人可向甲方追索或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施,甲方无条件放弃抗辩的权利,本《居间协议》至佣金全部付清后自动失效。 五、本《居间协议》一式两份，甲乙双方各执一份，生效后具有同等法律效应。 委托方(法人或代理人)： 居间人(乙方)：
身份证号： 身份证号： 签订时间：年月日 标准居间协议合同书范本篇2 甲方：上海_________________期货经纪有限责任公司 乙方：_________________ 一、总则 1. 甲方是按照中华人民共和国法律成立的、并依法享有期货经纪经营资格的独立的中国企业法人。 2. 乙方是能够独立承担民事责任的中华人民共和国公民。 3. 乙方愿意以居间人的身份，受甲方或客户委托为双方提供订约机会或其他推广业务。 4. 甲方亦同意接受乙方以上的申请及提供的服务。 二、居间事项 1. 乙方在与甲方签订本协议后，甲方委托乙方推广甲方所经营的期货业务，向甲方推荐客户，并促成客户与甲方签订《期货经纪合同》。甲方有权根据国家规定及业务发展的需要对与客户签订的《期货经纪合同》做出调整，而无须事先通知乙方。 2. 甲方对乙方所介绍的客户要认真负责。乙方须协助甲方收集及向甲方反馈客户在期货交易中所出现的问题。
居间合同范本(15篇) 居间合同范本1 甲方（委托方）： 地址： 法人代表： 乙方（中介方）： 身份证号： 上述甲方（委托方）委托乙方(中介方)协助甲方为其进行承包建筑工程，达成居间合同如下： 一、居间事项： 承包建筑工程：乙方协助甲方取得位于项目的工程施工权。 二、居间任务： 乙方为上述项目，向甲方提供信息、推介服务，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的开发单位直接洽谈，并利用自身的社会资源关系开展协调工作，以最终促成甲方与开发商《》签订该工程项目的专业承包施工合同、促成甲方取得工程施工权视为居间成功。根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬”的规定，甲方依法完成签订该工程承包项目合同，甲方同意按如下方式支付居间费： 1、当乙方协助甲方，促成甲方与 程项目的专业承包施工合同，甲方愿意支付乙方人民币万元(税后)居间费； 2、付款时间：在乙方的促成下甲方与签订正式施工合同视为居间成功，甲方同时支付居间费万元人民币，剩余的居间费用。 3、付款方式：甲方须以转账的方式支付乙方费用，甲方通过银行转入乙方指定的账户上（乙方指定帐户为：行户名：），其他方式支付或没有转入乙方指定的帐户无效。 三、甲方责任和承诺：
本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现。与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会成员—致的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始终有效。 乙方促成甲方和何理由单方面终止与乙方的居间（委托）关系，不得私自或另行委托其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项；如有上述情况发生，视为乙方完成代理委托，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币万元整(税后)，作为对乙方的补偿；并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。 如此次乙方为甲方介绍的施工总承包合同不成功，在半年之内，甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包商任何人接触；如有任何接 触该工程施工，皆视为乙方的中介行为成功，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币万元正(税后)，作为对乙方的补偿；并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。 四、甲、乙双方对本合同有保密的义务，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。 五、本合同—式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。 六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。 七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。 甲方：乙方： 法人代表签章：签名： 日期：日期： 居间合同范本2 融资服务合同 委托人：（以下简称“甲方”） 住所地： 法定代表人：
居间协议书(通用15篇) 居间协议书1 甲方(委托人)：___________________________ 乙方(居间人)：___________________________ 甲方联系地址：___________________________ 乙方联系地址：___________________________ 甲方联系电话：___________________________ 乙方联系电话：___________________________ 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就引荐_______________工程项目给甲方_______________单位直接洽谈，向甲方提供_______________的重要信息，并最终促成甲方与_______________签订消防工程合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与_______________公司未签订书面的工程合同，视为委托事项未完成。
二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关_______________公司的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况等。乙方有义务协助甲方对_______________公司进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于_______________公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。 3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成_______________公司将消防工程承包给甲方。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和_______________公司单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和_______________公司所签订的工程承包合同。甲方因履行承包合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
居间合同（精选10篇） 篇一：居间合同篇一 甲方： 乙方： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商，依照同等自愿，等价有偿的原则达成如下协议。 一：托付事项 乙方接受甲方托付负责就土石方工程项目，引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速马路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。 二：乙方义务 乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，乙方有义务帮助甲方对该工程进行实地考察。乙方承诺向甲方供应关于该工程项目的上述信息真实牢靠。 三：甲方义务 甲方负责供应资质证书，营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。假如居间胜利，则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同，甲方因履行施工合同产生的权利和义务，与乙方无关。假如居间胜利，则甲方应按本合同约定。
向乙方支付居间费用，假如未刚好支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方担当违约金。 四：居间费用与支付方式 本项目居间费用为275万元（贰佰柒拾伍万元）。居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。甲方可以转账或现金方式的方式支付。 五：合同终止 假如居间胜利，付清居间费用，本合同完全履行完毕后终止。六：其他事项 本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日 乙方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日 篇二：居间协议书篇二 甲方（托付人）：XX 联系地址：XXXXXXXX 联系电话：XXXXXX 乙方（居间人）：XX 联系地址：XXXXXX
居间合同范文5篇【】 居间合同范文2023【篇1】 甲方： 法人代表：身份证号码： 公司所在地： 乙方：身份证号号： 甲、乙双方秉承自愿真诚的合作原则，就商业房产按揭贷款项目事宜达成如下协议： 1、甲、乙双方在年月立乙方与甲方就销售商铺（商品房）寻找合作银行事宜共同合作，建立居间合作关系。 2、甲方出售成品房需要通过银行按揭贷款约为人民币。乙方负责引见银行为甲方做住房（也叫商铺）按揭。 资金到位标准：甲方所售商品房成功在乙方引见的银行办完按揭手续为标准。 3、居间费用：以实际办成按揭贷款总额的（具体支付：做好一套兑现一套（按房价的计算），也可根据双方协议的其他方式支付。 4、甲方承诺：不得以其他主体或变相关联单位、个人与乙方引荐的合作银行私下联系及确定合作关系，否则，甲方以本协议的双倍赔偿乙方。 5、本协议未尽事宜双方将通过友好协商解决。 6、乙方收取的居间费用为正常的资源利益，不向甲方提供任何票据（可以提供乙方的收条）。 7、本协议一式二份，甲、乙各执一份，本协议经双方签字即具备法律效力。 甲方： 代表人： 乙方：资源提供方 代表人： 签订日期：年月日
居间合同范文2023【篇2】 委托人：____________签订地点：____________ 居间人：____________签订时间：__________年__________月__________日 第一条委托事项及具体要求：__________________________________ 第二条居间期限：从____年____月____日至____年____月____日 第三条报酬及支付期限：居间人促成合同成立的，报酬为促成合同成立金额的____%或者（大写）________元。委托人应在合同成立后的____日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。 第四条居间费用的负担：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用（大写）____元。 第五条本合同解除的条件： 1、当事人就解除合同协商一致； 2、因不可抗力致使不能实现合同目的； 3、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务； 4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合同期限内仍未履行； 5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。 第六条委托人的违约责任：____________。 第七条居间人的违约责任：____________。 第八条争议的解决方式：凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商，协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 第九条其他约定事项： 第十条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。 委托人（签章）：____________居间人（签章）：____________ 居间合同范文2023【篇3】
居间合同协议范本15篇居间合同和居间协 议 下面是我分享的居间合同协议范本15篇居间合同和居间协议，供大家参阅。 居间合同协议范本1 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》规定，乙方接受甲方委托，双方就融资业务咨询服务事项协商一致，签订本合同，具体条款如下： 第一条乙方提供融资服务项目的名称： 第二条甲方委托乙方提供融资服务的项目融资总额为：元。 第三条报酬及支付期限 1、居间人促成合同成立的，报酬为促成合同成立金额的____%。委托人应在合同成立后的____日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。 2、如经乙方与银主协调，最终银主按其投资总额的年固定回报率12.5%收取20xx年固定回报。则甲方按总投资额的0.5%20xx年=6%给予乙方奖励，有关该奖励款应缴纳的税款由乙方负责缴纳，由甲方代扣代缴。甲方应同时向乙方提交合法的相应金额的税务发票。
3、如经乙方与银主协调，最终银主按其投资款的年固定回报率12%收取固定回报。则甲方按总投资额的0.5%20xx年=6%给予乙方奖励，有关该奖励款应缴纳的税款由甲方负责缴纳，。甲方应同时向乙方提交合法的相应金额的税务发票。 第四条费用支付的监控 本合同第三条所述费用由乙方授权先生监控至该项融资全部相关应付费用支付完毕时止。 第五条商业保密条款 甲乙双方约定，未经甲乙方任何一方书面同意，均不得将本协议内容向第三方泄露。否则，承担全部的经济损失和法律责任。 第六条合同的生效 本合同履行以甲方与银主的投资合作成功为准，投资合作成功，以投资款到达甲方银行帐户为准。投资合作不成功，乙方不得以任何理由向甲方收取任何费用。 第七条一般性条款 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。 甲方：_________ 乙方：_________ 法定代表人：_________ 法定代表人：_________ _________年____月____日_________年____月____日 居间合同协议范本2 甲方：_________________
服务居间合同 服务居间合同范本（精选5篇） 在不断进步的社会中，合同的法律效力与日俱增，它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的服务居间合同范本（精选5篇），欢迎阅读与收藏。 服务居间合同1 甲方：______________________(以下称甲方) 乙方：______________________(以下称乙方) 鉴于甲方的融资需要，现委托乙方寻求借款人。本着公平、公正、守信、互利原则，根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方商定，就委托寻找借款人的有关事宜，签订如下合同，并共同遵守。 第一条甲方委托乙方代为寻找借款人，向甲方借款，以甲方位于作为借款抵押。 第二条委托范围：甲方委托乙方寻找具备借款能力的的资金方。借款额度：人民币贰亿元。借款利率不高于年息______%(不含居间费用)。借款时间三年。 第三条甲方与乙方联系或推荐的借款人签订相关借款合同，并开始履行生效，第一笔借款资金按约到达甲方账户，则视为乙方完成甲方委托，甲方将实际借款金额的百分之三(______%)作为居间服务费用支付给乙方。支付居间服务费的时间为第一笔借款到达甲方账户的二个工作日以内。 第四条甲方如不能如期支取乙方居间服务费，则按应支付的居间服务费每日千分之五罚甲方违约金，直至甲方付清全部居间服务费为止。 第五条在借款操作过程中，如果甲方以第三人的名义与乙方联系推荐的借款人签约，应视同乙方完成委托事项，仍应支付乙方约定的的居间费用。 第六条甲、乙双方因履行本合同发生争议的，应该通过友好协商解决，协商不成的，双方均可以向____________人民法院提起诉讼。
居间合同协议书范本5篇 居间合同协议书是指当事人之间就某项具体事务的居间服务进行约定和规范的文件。下面我将为你提供5篇居间合同协议书的范本，以供参考： 范本一，房屋租赁居间合同协议书。 甲方，（居间方）。 地址： 联系人： 联系电话： 乙方，（出租方）。 地址： 联系人：
联系电话： 丙方，（承租方）。 地址： 联系人： 联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方经友好协商，就乙方出租房屋，丙方承租房屋的事 宜达成如下协议： 1. 甲方作为居间方，负责协助乙方与丙方进行房屋租赁交易的 居间服务。 2. 甲方应向乙方提供相关房屋租赁信息，包括房屋的基本情况、租金、租期等，并协助乙方与丙方进行房屋的查看和签约等事宜。 3. 乙方同意向甲方支付居间服务费，具体金额为_______元
（大写，_________）。 4. 甲方应保证提供的房屋信息真实、准确，如有虚假陈述，应 承担相应的法律责任。 5. 丙方同意按照约定的租金和租期，履行租赁合同的相关义务。 6. 在租赁期间，如发生纠纷或争议，甲方将协助乙方和丙方进 行调解和解决，并提供必要的法律援助。 7. 本协议自双方签字之日起生效，有效期为______年/月/日至 ______年/月/日。 8. 本协议一式两份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律 效力。 甲方（签字）：乙方（签字）： 丙方（签字）： 日期：日期： 日期：
范本二，贷款居间合同协议书。甲方，（居间方）。 地址： 联系人： 联系电话： 乙方，（出借方）。 地址： 联系人： 联系电话： 丙方，（借款方）。 地址：
居间协议书(精选15篇) 居间协议书1 甲方（委托人）：__x 联系__x 乙方（居间人）：__x 联系__x 联系电话：__x 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双 方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 3、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，并保证提供的资料真实有效；甲方负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。 1、本项目居间费用为工程合同金额（剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价）的%作为酬金。 2、居间成功后，在甲方每次收到建设单位拨付工程款后3个工作日内，按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。当整个工程项目安装并调试完毕，通过项目验收阶段后即可支付乙方全部的居间费用（原按质保金支付比例的部分甲方不予扣留）。 3、甲方以转帐的方式支付到乙方指定账户。 五、居间费用的承担 居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方全部自行承担居间活动费用。
最新民法典居间服务合同(十五篇) 随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。 民法典居间服务合同篇一乙方： 根据我国《合同法》《民法通则》等法律规定双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，一致同意订立本合同书。 第一条委托内容 甲方现急需资金用于，甲方获知乙方能够提供 第三方持有富余资金用于投资的相关信息。现甲方委托乙方寻找、介绍资金出借方，协助甲方完成借款事宜，乙方同意接受委托，双方签订正式合同，并严格履行，以达到双方目的。 第二条居间人权利义务 1. 乙方在接受甲方的委托时，甲方应出示营业执照等合法的经营资格证明，并保证资料的真实性、合法性。 2. 乙方在履行本合同的过程中，可以向 第三方表明其为甲方的居间人，并可以向 第三方介绍甲方基本情况、借款用途等相关情况。 3. 乙方应认真完成甲方的委托事项，积极为甲方寻求机会，并
为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。 4. 乙方在代理甲方的委托事项过程中，因甲方过错造成其损失时，乙方有权要求甲方承担赔偿责任。 5. 乙方对甲方向 第三方所借款项不承担任何性质的担保责任。 甲方：_________ 乙方：_________ ________年____月____日________年____月____日 民法典居间服务合同篇二正文： 居间服务合同 编号： 甲方： 乙方： 双方代表经认真磋商后，一致同意订立本合同书。 一、甲方委托乙方向银行联系和安排约万元人民币的借款（具体借贷金额由银行评估审批后确定），用于经营开发及，乙方接受委托。 二、甲方职责： 1、提供借贷所需的真实性资料。 2、积极配合办理相关手续。 3、维护乙方权益。 三、乙方职责：
居间合同范本通用15篇 居间合同范本1 委托方（甲方）：______________ 居间人（乙方）：_____________ 第一条委托事项及具体要求： 根据《中华人民共和国合同法》第二十三章居间合同之规定，经甲乙双方友好协商, 为满足甲方对定期资金的需求，乙方（居间人）受甲方委托，承诺在遵守法律的情况下，乙方向甲方所指定的银行引进定期存款资金，促成甲方指定银行接受并与乙方引进存款客户订立存款合同，如果甲方指定银行接受乙方引进的存款客户并与之订立存款合同，且不存在违约情形，则应当向居间人支付报酬，否则无需向居间人支付报酬。 第二条居间期限： 居间期限从____年_____月_______日至______年______月______日，且随着本合同约定的继续进行的阶段一直具有法律效力。 在本合同有效期内，乙方不得与任何人或单位再次签署关于其引进存款的居间合同。 第三条居间报酬的计算方法及支付期限： 甲方根据乙方在本居间期限内已引进的定期存款金额支付相应的报酬，即引进定期资金额的‰，总计居间报酬为_______万人民币（税前），且具体引进的资金金额以甲方指定银行出具的大额存款存单或证实书为准。 乙方完成引进存款目标后，甲方应立即支付报酬。如甲方提前预付乙方报酬的，当发生违约情形，或在该合同规定的居间期限内未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬，且需返还预付的相应报酬。 第四条乙方引进资金需满足的条件 1、资金性质：（个人款/企业款）定期或协议存款 2、存款银行：银行分（支）行 3、存款金额：人民币元整。 4、存款期限：本次存款期限为。
5、存款利息：依据银行规定的相应利率为标准。 第五条乙方的陈述及保证: 1、乙方保证其引进资金是来源合法的、可支配的、没有争议纠纷。 2、乙方保证其引进的存款在存款期内不提前支取，不质押等，以保证该笔存款资金的稳定性。 3、乙方保证了解并遵守本协议的相关规定。 第六条甲方的陈述及保证: 1、在乙方完成相关居间人任务后支付相应的报酬。 2、在合理条件下协助乙方完成相应的居间任务。 第七条合同解除的条件： 1．当事人就解除合同协商一致； 2．因不可抗力致使不能实现合同目的； 3．在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务； 4．当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合同期限内仍未履行； 5．当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。 第八条违约情形 1、乙方引进资金不符合甲方要求。 2、乙方所引进资金提前支取的。 3、乙方所引进资金被冻结或引起其他纠纷。 4、甲方未按规定支付报酬 第九条违约责任： 1、乙方未按本协议履行或有违约情形，则属于乙方违约，乙方退付预付报酬，并赔付甲方产生的损失万元人民币。 2、甲方未按本协议执行、未能按时支付报酬，乙方可转走资金，甲方需向乙方支付相应的合理费用，且不超过。 第十条特别事项 本协议约定，因甲乙双方约定事项引发的纠纷均与存款接受银行无关，存