下载文档原格式
线路迁改补偿协议书甲方（迁改方）：_____________________乙方（补偿方）：_____________________鉴于甲方因线路迁改需要，对乙方的财产或权益产生影响，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下线路迁改补偿协议：第一条补偿内容1. 甲方因线路迁改需要，对乙方的以下财产或权益进行补偿：- 土地使用权- 建筑物及附属设施- 管线及设备- 其他因迁改受到影响的财产或权益第二条补偿标准1. 土地使用权补偿标准按照当地政府规定的土地征用补偿标准执行。
2. 建筑物及附属设施补偿标准按照评估机构出具的评估报告确定。
3. 管线及设备补偿标准按照迁改前的实际价值进行补偿。
4. 其他财产或权益的补偿标准由双方协商确定。
第三条补偿金额1. 经双方确认，乙方应得的补偿金额为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________）。
2. 补偿金额的支付方式为：______________________。
第四条补偿时间1. 甲方应在本协议签订之日起______天内，将补偿金额支付给乙方。
2. 如甲方逾期支付，应按未支付金额的______%/日向乙方支付违约金。
第五条迁改实施1. 甲方应在支付补偿金额后______天内完成线路迁改工作。
2. 乙方应配合甲方的迁改工作，并在迁改过程中提供必要的协助。
第六条争议解决1. 本协议在履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________________代表人（签字）：_____________________日期：_____________________乙方（盖章）：_____________________代表人（签字）：_____________________日期：_______________________（注：本协议书仅供参考，具体内容应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
电力工程迁改赔偿合同【电力工程迁改赔偿合同】甲方（迁改方）：_____________乙方（被迁改方）：_____________鉴于甲方因电力工程建设需要，对乙方的电力设施进行迁改，双方本着平等自愿、公平合理的原则，经协商一致，达成如下合同条款：一、迁改内容与范围1. 迁改内容包括但不限于乙方的电力线路、变电站、配电室等电力设施的迁移或改造。
2. 迁改范围具体为_____________（详细描述迁改的具体位置和范围）。
二、迁改责任与义务1. 甲方负责迁改工程的设计、施工及验收工作，确保工程质量符合国家及行业相关标准。
2. 乙方应配合甲方进行迁改工作，提供必要的资料和支持。
三、赔偿条款1. 甲方应按照国家相关法律法规及地方政府的规定，对乙方因迁改所受损失给予合理赔偿。
2. 赔偿内容包括直接经济损失、搬迁费用、临时用电设施建设费用等。
3. 具体赔偿金额为_____________元（大写：______________________元整）。
四、违约责任1. 如甲方未能按合同约定完成迁改工程，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 如乙方未能提供必要配合导致迁改工程延误，应承担相应责任。
五、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日乙方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日。
线路迁改补偿协议书尊敬的xx公司：经双方协商，为了保障公共利益，推进城市建设，现就有关xx区域xx项目的线路迁改补偿事宜达成如下协议：一、补偿方式1. xx公司同意自愿配合进行线路迁改，并按照相关法律法规的要求进行补偿。
2. 补偿方式包括货币补偿和非货币补偿两种。
货币补偿按照市场价格进行计算，以现金方式支付给xx公司。
非货币补偿根据具体情况协商确定，可以是提供新的用地、建筑物或者其他经济补偿。
二、补偿标准1. 货币补偿标准根据xx区域的土地价格、市场价格以及相关政策规定合理确定。
2. 非货币补偿标准根据实际情况协商确定，确保xx公司的权益得到合理保护。
三、补偿程序1. xx公司在接到xx区域xx项目的通知后，应当立即开始进行线路迁改工作，确保按时完成。
2. xx公司应当积极配合政府部门对线路迁改的勘察、评估和验收等工作。
3. 政府部门应当及时组织相关部门对线路迁改进行勘察、评估，确保补偿标准的公平合理。
四、补偿支付1. 货币补偿支付应当在xx公司完成线路迁改工作后的一个月内支付完成。
2. 非货币补偿应当按照协议确定的方式和时间进行支付或提供。
五、违约责任1. 如果一方违约导致补偿协议无法履行，应当承担相应的违约责任。
2. 无论是哪一方违约，都应当承担因此产生的相关费用和损失。
六、补偿协议的终止和变更1. 如果因不可抗力等特殊情况，导致补偿协议无法履行，双方应当协商解决，或者按照相关法律法规的规定处理。
2. 如果补偿事项发生变化，需要修改补偿协议的内容，应当经过双方协商并签订书面协议。
七、争议解决1. 双方在履行补偿协议过程中发生争议的，应当首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，争议可提交相关部门或仲裁机构进行调解或裁决。
8、其他事项1. 补偿协议的签订应当遵守法律法规及其他相关规定。
2. 补偿协议一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。
以上为补偿协议的具体内容，双方理解、同意并遵守协议。
如协议产生争议，双方应当通过友好协商解决。
线路迁改工程赔偿合同模板合同编号：_______甲方（迁改方）：_______乙方（赔偿方）：_______鉴于甲方需要对现有的电力线路进行迁改，以便进行_______（迁改原因），乙方作为电力线路的权属单位，同意对甲方的迁改工程给予赔偿。
双方经充分协商，就赔偿事宜达成以下合同条款：第一条赔偿范围1.1 乙方同意对甲方因迁改电力线路所造成的直接经济损失给予赔偿，包括但不限于：（1）迁改工程所需的材料、设备、人工等费用；（2）因迁改导致的停电、停运等损失；（3）因迁改工程延期导致的额外费用；（4）其他因迁改工程而产生的合理费用。
1.2 乙方同意按照本合同约定的赔偿金额和支付方式，向甲方支付赔偿金。
第二条赔偿金额2.1 乙方应支付给甲方的赔偿金为_______元（大写：_________________________元整）。
2.2 赔偿金的支付方式如下：（1）乙方在本合同签订后_______日内，向甲方支付赔偿金的一半，即_______元（大写：_________________________元整）；（2）剩余的赔偿金待甲方完成迁改工程后，乙方再次进行审计，如无争议，应在审计结果确认后_______日内支付给甲方。
第三条赔偿金的支付时间3.1 乙方应按照本合同约定的支付方式，按时足额支付赔偿金。
3.2 如乙方逾期支付赔偿金，乙方应按照逾期金额的_______%向甲方支付违约金。
第四条合同的履行和违约责任4.1 甲方应按照合同约定的时间和质量要求完成迁改工程。
4.2 乙方应按照本合同约定的赔偿金额和支付方式，按时足额支付赔偿金。
4.3 如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第五条争议解决5.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
电力线路迁改赔偿协议书甲方：__________（以下简称甲方）地址：__________电话：__________法定代表人：__________乙方：__________（以下简称乙方）地址：__________电话：__________法定代表人：__________鉴于：甲方计划对电力线路进行迁改，为了保证迁改工作的顺利进行以及权益的保护，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：第一条迁改线路描述甲方计划对位于__________（具体位置）的电力线路进行迁改工作，旨在提升线路稳定性和服务质量。
具体迁改线路详情如下：线路名称：__________线路起点：__________线路终点：__________第二条迁改工作责任1. 甲方责任：（1）负责组织安排迁改工作的具体方案和时间表；（2）确保迁改工作的安全进行，避免对附近居民、企业和环境造成不良影响；（3）承担迁改工程的所有费用，包括但不限于工人工资、施工材料、设备租赁等。
2. 乙方责任：（1）协助甲方进行迁改工作，提供必要的协助和配合；（2）确保迁改工程过程中对现有线路的保护，避免出现人为损坏或意外事故；（3）按照甲方要求提供相应的资料和证明，保证迁改工作的顺利实施。
第三条迁改赔偿1. 迁改期间给予乙方的赔偿：甲方将对乙方在迁改期间因迁改工程给予以下赔偿，具体内容如下：（1）停电补偿：在迁改过程中，如需断电影响乙方正常生产经营的，甲方将按照双方协商的停电期间进行合理的赔偿。
（2）临时用电：在迁改过程中，如乙方需要临时用电保持正常生产经营的，甲方将提供合理的电源及电费补偿。
（3）施工损失赔偿：如迁改工程过程中由甲方或甲方委托的工程单位造成乙方线路、设备或财产损坏的，甲方将承担相应的维修和赔偿责任。
2. 迁改后线路运行期间的赔偿：（1）如因迁改工作导致线路运行不稳定或存在质量问题的，甲方将负责修复和改正，并承担相应的费用；（2）线路运行期间如出现乙方因迁改原因造成的经济损失，甲方将按照双方协商的方式进行合理的赔偿处理。
电线路改造赔偿协议书甲方：[姓名/公司名称]乙方：[姓名/公司名称]鉴于甲方计划对电线路进行改造，并为此可能给乙方造成的损失达成一致，特达成以下协议：第一条改造计划1.1 甲方将在 [日期] 开始对位于 [具体位置] 的电线路进行改造，并预计完成时间为 [预计完成时间] 。
1.2 改造工程将可能涉及以下方面：线路更换、杆塔清理、绝缘维修等。
1.3 甲方将采取措施以尽量减少对乙方日常生活和工作的影响。
但在改造过程中，乙方可能面临电力中断、噪音和施工现场阻碍等问题，甲方将在施工前提前通知乙方，并尽力减少不便。
第二条赔偿责任2.1 在改造过程中，如因甲方的施工行为导致乙方的电力供应中断或电力质量不稳定，甲方将承担相应的赔偿责任。
2.2 乙方应在电力中断或电力质量不稳定发生后第一时间通知甲方，并提供详细的电力中断或质量不稳定情况的证据。
2.3 甲方将根据乙方所提供的证据，对乙方的损失进行评估，并在合理范围内进行赔偿。
2.4 赔偿范围包括但不限于：损坏的电器设备修复或更换、电力补偿等。
第三条赔偿申请与处理3.1 乙方应在电力中断或电力质量不稳定发生后15个工作日内向甲方提出赔偿申请，申请材料包括但不限于：电力中断通知、损失评估报告、维修费用清单等。
3.2 甲方将在收到乙方的赔偿申请后的15个工作日内进行赔偿决定，并书面通知乙方。
3.3 如双方对赔偿金额存在争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方可向所在地的仲裁委员会申请仲裁。
第四条其他条款4.1 本协议自双方签字之日起生效，有效期为改造工程完工后的三个月。
4.2 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
4.3 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（签字/公司盖章）：乙方（签字/公司盖章）：日期：日期：。
电力改迁补偿协议书范本甲方（电力公司）：____________________乙方（受影响方）：____________________鉴于甲方因电力设施改迁需要，需对乙方位于_________________（地址）的建筑物、构筑物、设施等进行拆除、迁移或采取其他措施，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，订立本协议如下：第一条改迁范围及补偿标准1.1 甲方负责对乙方的以下设施进行改迁：（1）_________________；（2）_________________；（3）_________________。
1.2 甲方应向乙方支付改迁补偿金，金额为人民币（大写）_________________（￥_________________）。
第二条补偿金支付方式2.1 甲方应于本协议签订之日起____天内，向乙方支付补偿金总额的____%作为预付款。
2.2 乙方完成改迁范围内的所有设施拆除、迁移或采取其他措施后，甲方应于____天内支付剩余补偿金。
第三条改迁期限及责任3.1 乙方应于本协议签订之日起____天内完成改迁范围内的所有设施拆除、迁移或采取其他措施。
3.2 甲方应提供必要的协助和支持，确保乙方顺利完成改迁工作。
3.3 如因甲方原因导致改迁工作延期，甲方应承担由此给乙方造成的损失。
第四条违约责任4.1 甲方未按本协议约定支付补偿金的，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的____%作为违约金。
4.2 乙方未按本协议约定完成改迁工作的，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币（大写）_________________（￥_________________）。
第五条争议解决5.1 双方因履行本协议所发生的一切争议，应首先通过友好协商解决。
5.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第六条协议的变更与解除6.1 本协议一经双方签字盖章，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除。
电力改迁补偿协议书模板甲方（补偿方）：_____________________乙方（被补偿方）：_____________________鉴于甲方因城市规划、基础设施建设等公共利益需要，对乙方位于____________________（地址）的电力设施进行改迁，为明确双方权利义务，经双方协商一致，达成如下协议：第一条补偿范围1.1 甲方同意对乙方因电力改迁所遭受的损失进行补偿，补偿范围包括但不限于：1.1.1 电力设施的拆除、迁移、重建费用；1.1.2 因改迁导致的生产经营损失；1.1.3 因改迁导致的其他直接损失。
第二条补偿金额及支付方式2.1 经双方协商，甲方同意支付乙方补偿金额共计人民币（大写）______________________元（￥______________________元）。
2.2 甲方应于本协议生效之日起______天内，将补偿金额支付至乙方指定账户，账户信息如下：开户行：_____________________户名：_____________________账号：_____________________2.3 乙方收到补偿款项后，应向甲方出具相应的收款凭证。
第三条改迁实施3.1 甲方负责组织电力改迁的实施工作，并确保改迁工程的顺利进行。
3.2 乙方应配合甲方进行电力改迁工作，包括但不限于提供必要的资料、信息和协助。
第四条保密条款4.1 双方应对本协议内容及在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
第五条违约责任5.1 如甲方未按本协议约定支付补偿款项，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：未支付金额的______%/日。
5.2 如乙方未按本协议约定配合甲方进行电力改迁工作，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：改迁工程延误造成的损失金额。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
电力迁改施工合同5篇篇1电力迁改施工合同一、总则为了规范电力迁改施工的过程，保障电力设施的安全运行，特制定本合同。
本合同由甲方（施工方）和乙方（电力公司）双方自愿达成，双方均应遵守合同规定的各项内容。
二、合同内容1. 电力迁改的范围：本合同涵盖电力设施的迁移和改造工作，包括但不限于输电线路、配电设备、变压器等相关设施的搬迁和改建。
2. 工程额：甲方承诺完成本次电力迁改工程，乙方承诺向甲方支付相应的工程费用。
工程费用根据合同约定的工程量和标准进行结算。
3. 工程时间：双方应遵守约定的工程时间表，严格按照工程进度完成施工任务。
如有特殊情况需要延期，需提前通知并经双方协商同意。
4. 施工质量：甲方应按照国家相关标准和要求执行施工工艺，确保电力设施的安全可靠运行。
乙方有权对施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合标准。
5. 安全保障：施工期间，甲方应加强安全管理，保障工程施工过程中的安全；乙方应提供相关安全技术支持和指导。
6. 紧急情况处理：在电力迁改过程中，如发生紧急情况影响运行安全，双方应立即通知对方，并采取紧急措施予以处理。
7. 其他约定：双方如有其他补充协议，应在本合同中明确约定，如有争议，以书面协议为准。
三、合同履行1. 签署本合同的同时，双方应按照约定的时间表和工程量进行工程施工，保证施工进度和质量。
2. 施工过程中如遇特殊情况需要变更工程方案，双方应及时沟通，并努力达成一致意见。
3. 工程竣工后，甲方应提交施工资料和相关技术报告，乙方应组织验收工程质量，完成竣工手续。
四、合同解决争议双方如在履行合同过程中发生争执或纠纷，应积极协商解决。
如无法达成一致意见，可向有关部门申请调解或仲裁，保障各自的合法权益。
五、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，具有合同效力。
2. 本合同内容如有未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充或修改，经双方签字盖章后生效。
甲方（施工方）：乙方（电力公司）：签字：签字：日期：日期：以上为《电力迁改施工合同》，双方应遵守合同的内容和约定，共同完成电力迁改工程，确保电力设施的安全运行。
电力迁移补偿合同模板甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）为了明确双方在电力迁移补偿事宜上的权利和义务，甲乙双方在平等互利的基础上，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经友好协商，达成如下电力迁移补偿合同：第一条迁移背景1. 甲方为（工业园区/企业/单位等）的法定电力使用单位，现计划迁移至（新址）。
2. 乙方为供电公司，负责向甲方供应电力。
第二条电力迁移范围1. 电力迁移范围包括但不限于电力用房、变压器、电缆线路等。
2. 乙方将协助甲方整理电力迁移范围，并确保迁移过程中电力供应不中断。
第三条电力迁移计划1. 甲方应提前（具体时间）向乙方提交电力迁移计划，并与乙方共同制定详细的迁移方案。
2. 乙方应根据迁移计划提供相应的支持和协助，确保电力迁移顺利进行。
第四条电力迁移补偿1. 甲方在电力迁移过程中如因故意或过失导致损失的，应承担相应的赔偿责任。
2. 乙方在电力迁移过程中如因故意或过失导致供电中断，应承担相应的补偿责任。
第五条电力迁移后续服务1. 电力迁移完成后，甲方应尽快向乙方提交新址用电申请，并按照规定进行用电验收。
2. 乙方应在接到甲方用电申请后，及时安排供电并向甲方提供相关服务。
第六条其他补充事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至电力迁移完成之日止。
2. 本合同内容属面谈内容，具体条款以纸质合同为准。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为电力迁移补偿合同样本，如需要具体协商内容，请根据实际情况进行修改补充。
祝双方合作愉快！。
迁改工程施工补偿合同
合同编号：
承包商（以下简称“甲方”）：
产权单位委托的施工方（以下简称“乙方”）：
签约地点：
签约时间：年月日
由于铁路施工建设的需要，在铁路施工范围内有3处电力线路（10KV）影响铁路的正常施工，为配合甲方的工作，需要设备线路的产权单位对设备线路进行迁改。
经甲方与产权单位协商联系，产权单位将该项目的迁改实施任务全权委托给乙方，乙方全权代表产权单位和甲方商谈该设备线路的迁改工作，迁改实施的补偿费用由甲方负责。
乙方负责该线路的设计、施工、协调等工作，迁改后形成的固定资产作为对产权单位原有资产的补偿，其产权属产权单位所有，由乙方进行固定资产变更与移交。
为了加快迁改工程进度，明确双方责任，保障迁改工程和该地区铁路建设的顺利进行，特订立本合同，共同遵守执行。
第一条工程概况
1、迁改工程名称：
2、迁改工程地点：
3、迁改工程承包范围：在甲方确定的迁改范围内,按甲乙双方的迁改方案所规定的所有迁改工程
内容；
4、迁改工程数量：3处（具体见附件《迁改工程数量及费用清单》）。
附件一《迁改工程数量及费用清单》中的数量为甲乙双方共同商定的迁改方案形成的数量，乙方作为行业内有丰富迁改经验的施工单位，工程量费用清单的任何错误和遗漏，不能免除乙方根据本合同规定的义务和方案、规范履行合同的责任。
5、质量等级：满足铁路施工安全与运行安全，达到行业质量等级要求。
6、开竣工日期：据业主和甲方对工期的要求，及时开工，以不影响甲方的土建施工为准。
乙方必
须无条件服从工期的调整安排，需调整工期的，甲方应提前通知并经双方协商确定。
第二条工程价款迁改工程价款
1、本迁改工程总价为人民币：¥元；（大写）：整。
本合同总价由乙方包干使用，在合同履行过程中不再进行调整。
2、合同总价中已含工程保修金、过渡费用、勘测费用、政府规定的各类应缴费用以及税金等乙方为完成迁改任务所需要的各项费用，乙方向甲方提供有效发票。
3、本工程向有关部门交纳的一切费用均由乙方自行办理并承担。
第三条工程款支付
1、除《迁改工程数量及费用清单》中注明的以外，合同价中已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、机械、小型机具、材料及配件、青苗赔偿、征地费用、水电气、安装、缺陷修复、利润、环保、安全、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、治安管理、协调等一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。
合同价格包含乙方必须缴纳的所有税款。
本合同为总价包干合同，在合同执行过程中，由于乙方原因发生二次迁改或产生质量问题的由乙方负责解决，合同总价不作任何调整。
2、甲方在合同签订生效后一次付清全款。
本合同支付采用转帐方式，结算时乙方应提供正规的完税发票。
3、未经甲方两名或两名以上人员依甲方相关制度进行签认，仅有甲方某一人签认的单据不能作为结算或向乙方支付款项的依据。
第四条工期要求
合同签订后双方按合同执行，乙方即开始进行勘测设计和迁改施工，本工程竣工日期按甲方规定的日期完工。
第五条工程质量
1、乙方须按本行业的工艺和技术标准、规范及产权单位的要求进行施工。
2、乙方迁改完成后的项目，必须全部满足甲方施工的安全需求和铁路运行安全要求，同时满足产权单位对拆迁设备线路的质量要求。
3、乙方作为产权单位的施工委托方，熟知产权单位的质量标准和技术要求，乙方完成后的迁改项目必须全面满足产权单位的质量验收标准。
乙方对所迁改的线路质量负终身责任，迁改线路在实施过程中和施工完成后的任何质量问题均与甲方无关。
4、凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。
返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。
由此引起的一切损失均由乙方承担。
5、乙方不得擅自改变迁改迁改方案，乙方在双方商定的迁改方案外另行提高线路等级，借此提高迁改费用的，乙方自己承担该部分费用。
第六条物资供应
本工程没有甲供材料及设备，本迁改工程实施过程中的所有材料、设备均由乙方自行采购，费用已含在合同总价中，乙方自行对所有采购物资的质量负责并自行保管。
第七条安全文明、环保施工
1、乙方应遵守国家及地方政府颁布的有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程的关于安全、环保、现场文明施工方面的有关要求，严格按照安全环保标准组织施工，做好本工程的安全管理工作。
2、乙方在整个施工期间要为其作业人员、农民工提供必要的安全防护、保护用品，保证为进场施工的所有人员购买人身意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
因乙方措施不力或疏忽大意造成事故发生的，乙方负全部责任并承担由此产生的
一切费用，由此而引发的法律纠纷也由乙方承担。
3、交工前乙方负责及时清理场地。
施工时，应采取措施防止因施工原因致使工程、农田、水体、建筑物及其他设施受到污染和损害。
应及时修建临时排水设施，保持施工场地排水通畅。
按有关规定妥善处理因施工产生的废水、废气、噪声、淤泥、垃圾等各种影响环境污染的因素。
由于乙方施工原因造成的环境污染事件，乙方应负全部责任并承担由此发生的所有费用。
4、乙方根据需要在施工现场配置统一的安全、文明施工设施、保护器材、安全警告标示牌等，乙方承担相应费用。
第八条双方责任
（一）甲方：
1、派驻工地代表，履行甲方职责，负责协调建设单位方面工作。
2、负责通报建设单位、土建施工单位对迁改阶段工期的要求，对乙方提出阶段施工计划安排和相关意见。
3、对乙方进行技术交底。
4、按本合同约定办理验收，拨付和结算工程价款。
5、配合乙方组织和参加竣工验收交接工作。
（二）乙方：
1、负责施工中与乙方产权单位的协调工作，按国家有关规定、迁改方案、规范、标准组织迁改工程的设计、施工。
2、在产权单位的施工委托下精心组织施工，不得进行转包或分包。
3、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全计划，确保施工安全；必须为进场作业的施工人员购买人身意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
4、负责迁改实施过程中联系有关部门进行线路运行的转供及相关停、送电手续，负责组织有关部门进行工程竣工验收。
验收后向甲方提供一式三份由产权单位签字盖章的验收报告。
5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。
6、遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因乙方责任而引起的民事、经济纠纷由乙方自行处理解决。
7、按照国家现行法律法规和当地政府规定与劳务人员签订劳动合同，自行制定劳务人员的工资待遇，按时支付劳务人员工资，按照国家或当地政府的规定为劳务人员办理保险。
8、对本工程内容、合同条款、价格等所悉信息赋有保密义务。
9、乙方作为产权单位的施工委托方，乙方熟悉知晓产权单位的设备线路质量要求及行业规定，乙
方的行为对产权单位负责。
10、乙方为满足迁改项目的实施自己雇请、委托的所有人员均与甲方没有任何劳动关系，这些人员在进行维权时均由乙方全部承担责任。
第九条违约责任
1、甲乙双方应一方要求变更合同时，应提前15天书面通知对方。
因变更或解除合同使一方受到损失，应由责任方负责赔偿。
2、乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到甲方的要求或发生其他使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，要求赔偿因其违约给甲方造成的损失。
3、合同履行中任何一方无正当理由而单方终止合同，均属单方毁约，毁约方应赔偿因此造成对方的全部损失。
第十条争议解决办法
本合同若发生争议，双方协商解决，如协商不成，则提交人民法院起诉。
双方共同协商的补充合同，与本合同具有同等的法律效力。
第十一条其他
1、后附《迁改工程数量及费用清单》
2、本合同正本一式六份，双方各持三份。
本合同双方签名盖章后即生效，项目完成迁改补偿费用拨付完毕后自行终止。
甲方(盖章)：乙方（盖章）：
签约代表：签约代表：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
日期：日期：
附件：迁改工程数量及费用清单
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约代表：签约代表：。
