通知 责令停工通知书的格式范文

未履行相关要求责令停工通知尊敬的_____（施工单位名称）：近期，在对贵单位负责的_____（工程项目名称）进行监督检查的过程中，我们发现贵单位存在未履行相关要求的情况，这已经对工程的质量、安全以及进度造成了严重的影响。

为了保障公共利益和工程的顺利进行，依据相关法律法规和合同约定，现责令贵单位立即停工，并采取有效措施进行整改。

首先，贵单位在施工过程中，未能严格按照已经批准的施工图纸和施工方案进行操作。

例如，在_____（具体施工部位）的施工中，实际施工与施工图纸存在明显偏差，严重影响了结构的稳定性和安全性。

这种行为不仅违反了工程建设的基本规范，也给整个项目带来了巨大的潜在风险。

其次，在施工质量管理方面，贵单位存在诸多漏洞。

部分施工材料未经检验合格就擅自投入使用，如_____（具体材料名称），这可能导致工程质量无法达到预期标准。

同时，施工过程中的质量检验记录不完整、不准确，无法真实反映工程的质量状况。

再者，安全管理工作严重缺失。

施工现场的安全防护设施不符合要求，＿____（具体安全隐患）问题突出，工人在施工过程中未正确佩戴个人防护用品，如安全帽、安全带等。

这种对安全工作的漠视，极有可能导致重大安全事故的发生。

此外，贵单位的施工进度严重滞后于原计划。

由于施工组织不合理、人员和设备投入不足等原因，导致关键节点的工期延误，这将对整个项目的交付产生不利影响。

鉴于以上种种问题，为了确保工程质量和安全，避免造成更严重的后果，现责令贵单位自接到本通知之日起立即停止施工，并在_____（规定期限）内完成以下整改工作：1、对施工图纸和施工方案进行全面梳理，确保后续施工严格按照批准的文件执行。

2、对已使用的不合格材料进行清理和更换，并建立完善的材料检验和管理制度。

3、全面排查施工现场的安全隐患，按照相关标准完善安全防护设施，加强对工人的安全教育和培训，确保施工安全。

4、制定切实可行的施工进度计划，增加人员和设备投入，确保工程能够按照合同约定的工期顺利完成。

第1篇尊敬的施工单位：您好！我单位（以下简称“我方”）与贵单位（以下简称“贵方”）就（项目名称）建设工程（项目编号）达成合作协议，项目合同编号为（合同编号）。

在项目实施过程中，我方发现贵方存在以下问题，经多次协商，贵方仍未采取有效措施予以整改，为确保工程质量和安全，维护我方合法权益，现决定暂停贵方在该项目上的施工活动，特此函告如下：一、停工原因1. 贵方施工过程中，存在严重违反施工规范、质量标准的行为，工程质量问题突出。

2. 贵方施工进度严重滞后，未按合同约定的时间节点完成相关工作。

3. 贵方施工现场管理混乱，存在安全隐患，对工程质量和安全构成威胁。

4. 贵方在项目实施过程中，存在拖欠工程款、劳务费等问题，严重损害我方利益。

二、停工范围自本函送达之日起，贵方在（项目名称）建设工程（项目编号）项目上的所有施工活动暂停，包括但不限于以下内容：1. 土建施工、安装施工、装饰装修施工等。

2. 临时设施搭建、拆除及维护。

3. 施工现场的管理、监督、协调等工作。

三、停工期限1. 停工期限为（停工期限），自本函送达之日起计算。

2. 在停工期限内，贵方需对上述问题进行全面整改，并提交整改方案及整改措施。

3. 停工期限届满后，如贵方未完成整改，我方有权继续暂停施工，直至问题得到妥善解决。

四、责任承担1. 停工期间，贵方应承担因停工造成的损失，包括但不限于人员工资、设备租赁费用等。

2. 停工期间，贵方不得以任何理由要求我方支付工程款、劳务费等费用。

3. 停工期间，如因贵方原因导致工程延误，贵方应承担相应的违约责任。

五、后续处理1. 停工期限届满后，如贵方已完成整改，我方将组织验收，并视情况决定是否恢复施工。

2. 如贵方未完成整改，我方有权解除合同，并追究贵方违约责任。

请贵方收到本函后，认真对待上述问题，积极采取有效措施予以整改。

如对本次停工有异议，请在收到本函之日起（异议处理期限）内向我方提出，逾期视为放弃。

特此函告！（单位名称）（单位地址）（联系人姓名）（联系电话）（日期）第2篇尊敬的施工单位：您好！我方代表项目业主单位，在此就我单位管辖范围内的[项目名称]工程，就近期发生的情况发出停工函，具体内容如下：一、停工原因1. [具体原因一]：由于[原因说明]，为确保工程质量和安全，避免事故发生，我方决定对该工程进行停工。

工地停工的通知书通知单，又叫通知书，是一种以书面的形式传阅公示相关信息的一种文书，通知单内容一般载有通知对象、主要事项、落款人、日期等。

下面是小编为大家整理的工地停工的通知书，如果大家喜欢可以分享给身边的朋友。

工地停工的通知书（精选篇1）各建筑、市政施工、监理企业，各房地产开发企业，有关建设单位，局属有关单位：为配合做好高考工作，避免施工噪声污染，为高考创造安静的环境，根据《临朐县招生委员会关于20__年高考各部门工作分工的安排》，现就有关事项通知如下：一、停工范围严格落实《临朐县招生委员会关于20__年高考各部门工作分工安排》中“每个考点（考点设在临朐一中、实验中学、临朐六中、新华中学共四处）及考生住宿地点（散布在全县城）周围1000米之内建设工地停止一切作业”的要求，决定县城范围内（西环路以东、东泰路以西、北环路以南、南环路以北）的所有建筑、市政、装饰施工现场必须停止所有作业。

二、停工时间20__年6月6日12∶00至20__年6月8日18∶00。

三、监督检查各建设单位特别是房地产开发企业一定要从维护广大考生的根本利益出发，认真落实暂停施工的范围和时间要求，并做好停工期间职工外出活动等事项的管理工作。

监理单位要严格督促施工企业落实停工措施。

施工企业要利用暂时停工之际，全面检查施工现场的围挡、防尘降噪、不扰民措施、临时用电、安全防护以及暑雨季施工等措施的制定和落实情况，发现隐患及时整改，确保施工现场安全防护规范有效。

同时加强务工人员的管理，组织开展培训学习等活动，坚决杜绝务工人员出现酗酒、赌博等违法违规行为。

局属各职能单位要按分工加强巡查，房地产开发项目由开发办负责，其它建筑施工现场由质监站负责，市政项目由市政处、城建处负责，自6月6日下午开始，派出检查组对施工现场实行不间断巡查，对巡查发现的问题要立即处理，对接到或转来的投诉要按分工随时处理，确保施工现场停工到位、保持安静。

同时要做好巡查记录，包括巡查人员、巡查路线、所查工程、巡查时间、存在问题及处理措施等要记录在案，有据可查。

公司停工通知集合6篇公司停工通知1公司各部门、各项目部：因公司业务需要，部分员工根据其项目完成情况会产生一定的停工休假时间，员工应在此期间对自身做好适当的放松与调整并随时做好接受公司工作安排的准备。

对于停工休假期间不服从公司安排的,员工，公司有权停发其停工休假期间薪资并给子一定的经济处罚，严重者将对其处以开除的处罚。

特此通知！XX工程劳务有限公司20xx年XX月XX日公司停工通知2经查，你公司开发的项目工程，未在沙洋县建设行政主管部门办理设工程质量管理条例》第二章第十三条，《建设工程安全生产管理条例》第四十二条之规定，属于违章建设行为。

为规范参建各方建筑市场行为，确保该工程的质量和安全，现通知你公司立即停止违章建设。

特此通知**县建筑工程管理处年月日建设单位签收人：监理单位签收人：施工单位签收人：公司停工通知3士安监发[20xx]12号建房住户（第字）地址相关法律法规、技术标准：《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规存在问题：1、建房住户欲盖（地上）两层民房,现一层主体已经成形，由于高压电线横跨一层主体上空，现严重阻碍二层建设，更存在严重安全隐患。

2,安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况，讨论解决消除安全隐患，并拿出相应方案报上级批准。

3.在安全隐患未解决之前，建房住户不得私自再动工建房。

土桥镇街道整改要求：安全隙患未解决前不得进行动工建房，否则一切后果由建房住户承担。

整改条件：安全监管人员检查达到安全生产要求后,同意继续动工建房。

签发人张XX签发日期2Oxx年3月25日安监机构：（公章）公司停工通知4尊敬的业户/施工单位：20XX年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安好的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工（含单项工程施工），现提醒阁下注意以下事项：停工时间：20XX年9月15日一20XX年9月17日，注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区；物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。

停工通知书范文停工‎通知书范文‎篇一：‎停工通知书‎停工通知书平安府‎停〔201X〕号‎建房户：经‎X XXXX城镇建设管‎理办、国土办、安监办‎对建设行业安全生产自‎查中，发现你户在XX‎X XXX 擅自修建的‎房屋，。

你的行为违‎反了《中华人民共和国‎城乡规划法》有关规定‎，现责令你户立即停止‎建设，听后处理。

若逾‎期不履行，镇人民政府‎将按照《中华人民共和‎国城乡规划法》第六十‎四条之规定依法处理，‎由此引起的一切经济损‎失和法律责任概由你户‎自行承担。

特此通知‎送达人：‎接受人：X‎X XXXXXXXXX‎X XXXXXXXXX‎X XXXXXXXXX‎X二〇一二年月‎日‎篇二：‎工地停工通知书‎‎篇三：‎责令停工通知书‎责令停工通知书户‎：你在擅‎自进行施工，严重违‎反了《中华人民共和国‎城乡规划法》第四十条‎规定，现向你下发责令‎停工通知书，维持已有‎的现状，若再违章建设‎，镇人民政府将按照《‎中华人民共和国城乡规‎划法》第六十四条规定‎予以清除并处以相应处‎罚。

送达人：‎接收人：‎二〇一三年月日‎的责令停工通知书‎户：你在‎擅自进行施工，严‎重违反了《中华人民共‎和国城乡规划法》第四‎十条规定，现向你下发‎责令停工通知书，维持‎已有的现状，若再违章‎建设，镇人民政府将按‎照《中华人民共和国城‎乡规划法》第六十四条‎规定予以清除并处以相‎应处罚。

送达人：‎接收人：‎二〇一三年月‎日的篇四：‎停工通知书范本停‎工通知书（编号：‎ 201X—）‎工程名称：内‎乡县南环线施工单位‎：南阳市宛通‎公路工程技术有限公司‎篇五：停工‎通知书 2 停工通知‎书采掘队：‎春节将至，根据鹤济‎公司指示精神，经矿领‎导研究决定，我矿定于‎2月4号放假，2月1‎7日开工，共放假13‎天。

在停工期间你单位‎应对井下未完工的两个‎作业地点1、新‎暗斜井落底砌台阶工程‎；2、主斜井底‎车场落底工程。

做好以‎下安排：1、‎对新暗斜井处要回收物‎料、工具。

责令停工通知书模板6篇Template of order to stop work notice编订：JinTai College责令停工通知书模板6篇前言：通知是运用广泛的知照性公文，用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。

本文档根据通知内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：责令停工通知书模板范文2、篇章2：责令停工通知书模板范文3、篇章3：责令停工通知书模板范文4、篇章4：建筑工程停工通知书范文5、篇章5：建筑工程停工通知书范文6、篇章6：建筑工程停工通知书范文当一些企业不符合政府规定施工时就会被责令停工进行整改，整改时就会有通知书，下面小泰给大家带来责令停工通知书模板范文，供大家参考!篇章1:责令停工通知书模板范文体土地。

违反了《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定。

根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定，对你的行为做出停工处理。

即日起停止一切施工、建设行为，在未取得规划部门批准及合法用地手续之前暂停一切施工，否则一切后果自负。

此文件一式两份签字：xxxx年xx月xx日篇章2:责令停工通知书模板范文【按住Ctrl键点此返回目录】尊敬的业户/施工单位：20XX年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工（含单项工程施工），现提醒阁下注意以下事项：停工时间：20XX年9月15日—20XX年9月17日，注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。

停工提示：1、20XX年9月14日下午18:00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域（路面、梯间）的装修材料、施工淤泥等清理干净。

停工通知书范文
停工通知书范文一
xx户：
你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若
再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第
六十四条规定予以清除并处以相应处罚。

送达人：
接收人：
二〇一三年xx月xx日
停工通知书范文二
七城管金沙字[xx]号：
你(单位)在进行建设的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制拆除等措施。

如你(单位)不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向
七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法
院起诉。

七台河市金沙新区管委会行政执法局(公章)
xx年xx月xx日
当事人：
承办人：
停工通知书范文三
xx：
2013年6月7日送达人：
接收人：。

公司停工通知书范文格式（精选8篇）公司停工通知书范文格式（精选8篇）在现在的社会生活中，我们可以使用通知的机会越来越多，通知根据根据适用范围的不同可划分为不同种类。

想学习拟定通知书却不知道该请教谁？下面是小编为大家整理的公司停工通知书范文格式，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

公司停工通知书格式篇1建房户：经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋。

你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。

若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。

特此通知！xxxx公司停工通知书格式篇2xx户：你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的'现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。

xxxx公司停工通知书格式篇3尊敬的业户：您好！为了给您营造一个安静、和谐的居住环境，继而对此期间苑区内装修活动安排如下：1、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间，园区内禁止一切装饰装修施工行为。

2、假期期间禁止所有装修人员、装修物料等进入园区内。

3、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间，请各业户/装修单位做好各自单元的垃圾清理，材料堆放、施工现场围蔽等相应的清洁卫生和安全防范工作。

4、期间物业服务中心暂停办理装修登记备案手续，装修退场手续和装修延期手续。

5、20xx年9月6日起装修活动恢复正常。

如上信息烦请广大业户相互知照，谢谢！如需其他帮助，请咨询物业服务中心24小时服务热线、或者致电您的凤凰管家。

xxxx公司停工通知书格式篇4尊敬的业户：春节将至，为了给各业户营造一个祥和的节日环境，根据国家法定假期的安排，现对苑区内装修施工和维修施工时间做如下安排：20xx年01月27日至20xx年02月11日(即农历大年三十至正月十五)期间，禁止所有装修工程车辆进入苑区，任何施工单位及装修人员不得进入苑区进行施工，同时暂停办理装修手续，于20xx年2月12日恢复正常办理。

第1篇尊敬的各位合作伙伴：您好！鉴于我司（或甲方）目前面临的特殊情况和项目工程的实际情况，经综合考虑，决定自即日起暂停我司（或甲方）负责的项目工程的建设施工。

现将有关事项告知如下：一、暂停施工原因1. 疫情防控需要：根据我国疫情防控政策要求，为保障广大人民群众的生命安全和身体健康，减少疫情传播风险，经上级主管部门同意，决定暂停项目工程施工。

2. 项目资金问题：由于项目资金筹措出现困难，为确保项目工程的顺利进行，避免因资金问题导致工程延期或停工，经研究决定暂停施工。

3. 施工技术问题：在项目施工过程中，发现部分施工技术存在问题，为保障工程质量，确保项目工程安全，需暂停施工进行整改。

二、暂停施工时间自本告知函发布之日起，项目工程暂停施工，具体恢复施工时间将根据实际情况另行通知。

三、相关措施1. 停工期间，我司（或甲方）将积极与相关部门沟通，争取早日解决疫情防控、资金问题，确保项目工程尽快恢复施工。

2. 停工期间，我司（或甲方）将做好施工现场的安全防护措施，确保施工现场安全。

3. 停工期间，我司（或甲方）将按照合同约定，支付施工单位已完成的工程款，并对施工单位提供必要的协助。

4. 停工期间，我司（或甲方）将密切关注项目工程进展情况，及时调整施工方案，确保项目工程尽快恢复施工。

四、后续工作1. 请各施工单位做好停工期间的物资管理、人员调配等工作，确保停工期间各项工作有序进行。

2. 请各施工单位密切关注项目工程恢复施工的通知，按照要求及时调整施工计划。

3. 请各施工单位在恢复施工后，严格按照施工方案进行施工，确保项目工程质量。

敬请各位合作伙伴予以理解和支持，感谢大家在项目工程中所付出的辛勤努力。

如有任何疑问或建议，请及时与我司（或甲方）联系。

特此告知！顺祝商祺！（单位名称）（法定代表人或授权代表签名）（日期）第2篇尊敬的各位业主：您好！我司承建的[项目名称]项目，在施工过程中，由于[具体原因，如：天气原因、材料供应问题、政策调整等]，为确保工程质量和安全，经我公司研究决定，现将项目工程暂停施工事宜告知如下：一、暂停施工原因1. 天气原因：近期[具体地区]地区持续降雨，施工场地积水严重，影响施工进度和工程质量。

工程停工通知模板通知书，汉语词汇，指以书面告知的形式，送达到被告知人的手里。

以下是小编为大家推荐的关于一些工程停工通知模板，希望能帮助到大家!工程停工通知模板1__：鉴于你在建的___(位于______)占用国有土地，无任何合法手续，严重违反《城乡规划法》和《土地法》，不符合国有土地使用有关规定，未经审批擅自新建，影响________整体规划，限立即停工，若无合法手续继续建造，责任自行承担。

______人民政府20__年6月7日送达人：接收人：工程停工通知模板2七城管金沙字[__]号：你(单位)在进行建设的'行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。

如你(单位)不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。

七台河市金沙新区管委会行政执法局(公章)__年__月__日当事人：承办人：工程停工通知模板3编号：__施工单位：__你单位在__施工，因违反__规定，经__检查组(安全检查员)检查，目前施工危及营业线行车安全。

应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。

特此通知。

复工前书面报告我单位(部门)__，复查合格后才能复工。

发出通知单位：__姓名：__时间：接收通知单位：__姓名：__时间：附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。

工程停工通知模板4__户：你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。

送达人：接收人：二〇__年__月__日工程停工通知模板5建房户：经_____城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在______擅自修建的房屋，。

建筑工程停工通知书第一篇：建筑工程停工通知书建筑工程停工通知书你（单位）因必须立即停工整改。

月华乡人民政府年月日送达人：受达人：送达时间：送达地点：第二篇：停工通知书停工通知书太安监字[ ]第号公司：你单位工程，经查存在以下安全隐患：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位：□立即停止部位的施工，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报申请复查。

经监督机构复查并书面同意复工后方可恢复施工。

□对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报申请复查。

经监督机构复查并书面同意复工后方可恢复施工。

（以上打勾项为唯一选项）在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。

逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关法律、法规给予行政处罚。

太康县建筑工程安全监督站接收人签名：检查人签名：****年**月**日****年**月**日注：1、本通知书一式三联，整改单位、监理/建设单位各一联，监督机构一联；第三篇：停工通知书(格式)停工通知书＿＿＿＿交质监〔〕第＿＿号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（施工单位名称）：你单位施工的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿部位，违反（违章内容、依据）经研究，决定于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日起停工。

停工期间你单位应认真加以整改，采取有效措施，改进工程质量。

经你单位自检和监理复验达到要求后，提出复工申请，报我局（站、处）复查。

在没有接到《复工通知》之前，不得擅自复工。

特此通知监督单位负责人：＿＿＿＿＿（签字）＿＿＿＿＿＿＿＿＿（质监机构盖章）＿＿＿＿＿_年＿＿＿＿月＿＿＿＿日注：1、停工通知书应有监督单位负责人签字。

2、本通知书一式四份，建设单位、监理、施工单位、监督单位各执一份。

第四篇：停工通知书停工通知书（存根）板政停第号：经查，你户未向镇规划部门办理建设工程规划许可证手续，擅自在镇规划区内进行违法建设行为。

城管责令停工通知书范文篇一、城管责令停工通知书范文建房住户：相关法律法规、技术标准：《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规。

存在问题：1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形，由于高压电线横跨一层主体上空，现严重阻碍二层建设，更存在严重安全隐患。

2、安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况，讨论解决消除安全隐患，并拿出相应方案报上级批准。

3、在安全隐患未解决之前，建房住户不得私自再动工建房。

土桥镇街道整改要求：安全隐患未解决前不得进行动工建房，否则一切后果由建房住户承担。

整改条件：安全监管人员检查达到安全生产要求后，同意继续动工建房。

签发人： __x签发日期：年 3 月 25 日安监机构： (公章)说明：村民建房存在安全隐患，责令停工整改。

篇二、城管责令停工通知书范文河南__有限公司：经查，你公司于7 月5 日，在进场装修原材料中存在材料品牌、规格型号与投标报价单中不符的.情况。

当日已责令你公司自接到通知之日起，立即停工，待更换为符合要求的材料及构配件后继续施工。

限你公司年7 月11 日前书面回复整改意见，如未按时回复，我方将另择施工单位施工，本工程中标通知书作废处理。

特此通知。

当事人签字：甲方人员签字：日期：篇三、城管责令停工通知书范文编号:__单位：你单位__工程，经查存在以下重大隐患：根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位：□立即停止限于《复工申请书》报申请复查。

经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

□对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报申请复查。

经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

(以上打勾项为唯一选项)在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。

逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关规定予以处罚。

西峡县公路管理局接收人签名：检查人签名：年月日。

责令停工通知书的格式范文（通用29篇）责令停工通知书的格式范文篇1河南xx有限公司：经查，你公司于20xx年7 月5 日，在进场装修原材料中存在材料品牌、规格型号与投标报价单中不符的情况。

当日已责令你公司自接到通知之日起，立即停工，待更换为符合要求的材料及构配件后继续施工。

限你公司20xx 年7 月11 日前书面回复整改意见，如未按时回复，我方将另择施工单位施工，本工程中标通知书作废处理。

特此通知。

当事人签字：甲方人员签字：日期：责令停工通知书的格式范文篇2建房户：经城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在擅自修建的房屋，。

你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。

若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。

特此通知送达人：接受人：责令停工通知书的格式范文篇3xx单位：你单位工程，经查存在以下重大隐患：根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位：□立即停止限于《复工申请书》报申请复查。

经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

□对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报申请复查。

经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

(以上打勾项为唯一选项)在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。

逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关规定予以处罚。

xx县公路管理局接收人签名：检查人签名：年月日责令停工通知书的格式范文篇4————公司：根据我公司与————在————年——月——日签订的《债权转让协议》，贵单位所欠我公司————元债务，于————年——月——日起转给————。

请贵单位将该款项支付给————。

特此通知。

单位名称：年月日责令停工通知书的格式范文篇5市卫生局：《XX省审计厅关于20xx至20xx年度全省公立医院收费项目专项审计调查综合报告》收悉。

2020城管责令停工通知书文档Document Writing城管责令停工通知书文档前言语料：温馨提醒，公务文书，又叫公务文件，简称公文，是法定机关与社会组织在公务活动中为行使职权，实施管理而制定的具有法定效用和规范体式的书面文字材料，是传达和贯彻方针和政策，发布行政法规和规章，实行行政措施，指示答复问题，知道，布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】城管责令停工通知书范文一：编号:xx单位：你单位xx工程，经查存在以下重大隐患：根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位：□立即停止限于《复工申请书》报申请复查。

经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

□对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报申请复查。

经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

(以上打勾项为唯一选项)在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。

逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关规定予以处罚。

西峡县公路管理局接收人签名：检查人签名：年月日城管责令停工通知书范文二：土安监发[20xx]12号建房住户：地址：相关法律法规、技术标准：《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规存在问题:1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形，由于高压电线横跨一层主体上空，现严重阻碍二层建设，更存在严重安全隐患。

2、安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况，讨论解决消除安全隐患，并拿出相应方案报上级批准。

3、在安全隐患未解决之前，建房住户不得私自再动工建房。

土桥镇街道整改要求：安全隐患未解决前不得进行动工建房，否则一切后果由建房住户承担。

整改条件：安全监管人员检查达到安全生产要求后，同意继续动工建房。

签发人：张志宏签发日期：20xx年3月25日安监机构：(公章)说明：村民建房存在安全隐患，责令停工整改。

责令停工整改通知范文尊敬的XXX公司：经我单位检查发现，你们公司在施工过程中存在严重违规行为。

为维护公共安全，确保工程质量，经研究决定，我单位决定责令你们公司立即停工整改，并做出如下通知：一、停工整改的原因和依据：据我单位监督检查发现，你们公司在施工过程中存在以下违规行为：1.未按照规定的施工工艺和技术标准进行施工作业；2.工程质量存在明显的安全隐患；3.未落实施工现场安全保障措施；4.违规变更施工方案且未经批准；5.管理人员和施工人员存在培训不到位的情况。

依据《建筑施工安全管理条例》第十八条、《建设工程施工质量管理条例》第五条和相关法律法规，我单位决定责令你们公司立即停工整改，并进行相应的处罚。

二、整改要求：1.立即停止一切施工活动，所有工作人员撤离施工现场；2.制定具体整改方案，并报送我单位审核；3.对违规行为进行整改，保证施工质量与安全；4.整改期间，严禁进行任何擅自施工活动，个人或单位不得进入相关施工区域。

三、整改期限：你们公司应于收到本通知之日起48小时内制定整改方案，并在72小时内提交我单位审核。

整改期限不得超过3个工作日。

请务必按时完成整改工作。

四、整改追踪与验收：1.你们公司应于整改完成后，向我单位提交整改报告，并配合我单位进行整改工作的现场检查和跟踪；2.我单位将组织专业人员对你们公司的整改情况进行验收。

五、整改未完成或验收不合格的后果：1.整改期限届满后，如经验收未合格或未按期完成整改，我单位将依法予以行政处罚，直至责令停工整治；2.造成严重后果或对他人财产造成损失的，我单位将依法追究您公司的法律责任。

特此通知。

XXX单位日期: XXXX。

责令停工通知书范文导读：责令停工通知书范文1致：项目部你项目部施工的工程，经年月日检查，发现存在重大安全隐患：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你项目部：立即停止部位的施工。

整改完毕后将整改情况用安全隐患整改反馈单回复报送公司，公司再组织人员进行复查合格后方可恢复施工。

特此通知。

检查人：年月日责令停工通知书范文2________________：你单位(人)________________________________________，违反了________________________的规定,依据______________的规定,现责令你单位(人)于___年__月___日起停业整顿;予以改正。

被处罚单位人如对以上行政处罚不服,可于60日内向___________提起行政复议,也可于___月内向人民法院提起诉讼。

__________工商行政管理局______年______月______日责令停工通知书范文3xx单位：你单位xx工程，经查存在以下重大隐患：根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位：□立即停止限于《复工申请书》报申请复查。

经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

□对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报申请复查。

经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

(以上打勾项为唯一选项)在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。

逾期未申请复检或未改正的.，我局将按相关规定予以处罚。

xx县公路管理局接收人签名：检查人签名：年月日责令停工通知书范文4建房住户：地址：相关法律法规、技术标准：《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规。

存在问题：1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形，由于高压电线横跨一层主体上空，现严重阻碍二层建设，更存在严重安全隐患。

工程责令停工通知书
工程责令停工通知书范文一
恩施兴州建设有限责任公司：
3月13日，你公司兴州大厦恒福苑工程项目施工现场发生一起1人死亡的安全事故，现责令你单位立即处置事故、配合调查，并暂停工程施工。

恩施市住房和城乡建设局
xxxx年3月13日
工程责令停工通知书范文二
户：
你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。

送达人：
接收人：
年月日
工程责令停工通知书范文三
：
经查，你(单位)在未取得乡村建设许可证、合法用地手续的情况下擅自进行违法建设房屋的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第六十四、六十五条的规定，现向你(单位)下发责令停工通知书，责令立即停止建设施工。

若再违章建设，乡人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定处以相应处罚。

送达人：
接收人：
年月日。

第1篇各相关部门：根据我国相关法律法规及工程建设项目管理的规定，经严格审查，现就XX工程立即停止施工一事，特此通知如下：一、工程基本情况XX工程位于XX地区，项目总投资XX万元，建设周期XX个月。

该工程由XX单位承建，于XX年XX月XX日开始施工。

二、责令停止施工的原因1. 项目未经审批擅自开工建设。

根据《中华人民共和国建筑法》第二十条规定，建筑工程开工前，建设单位应当向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

然而，XX工程在未取得施工许可证的情况下擅自开工建设，违反了国家相关法律法规。

2. 工程质量存在严重问题。

经有关部门现场核查，发现XX工程存在以下质量问题：（1）地基基础不牢固；（2）主体结构存在裂缝；（3）施工材料不合格；（4）施工工艺不规范。

这些问题严重影响了工程的安全和质量，存在严重的安全隐患。

3. 施工过程中存在违法行为。

在工程实施过程中，施工单位存在以下违法行为：（1）未按规定办理安全生产许可证；（2）未按规定进行施工现场安全管理；（3）违规使用施工设备；（4）违规雇佣无证人员。

这些违法行为严重扰乱了建筑市场秩序，损害了人民群众的合法权益。

三、责令停止施工的措施1. 立即停止施工。

施工单位须立即停止所有施工活动，不得擅自拆除、损坏工程设施。

2. 采取有效措施确保工程安全。

施工单位应采取必要措施，确保工程在停止施工期间的安全，防止发生意外事故。

3. 全面排查安全隐患。

施工单位应立即对工程进行全面排查，消除安全隐患，确保工程安全。

4. 严格按照法律法规进行整改。

施工单位应按照相关法律法规要求，对存在的问题进行全面整改，确保工程符合国家规定。

5. 提交整改报告。

施工单位应在规定时间内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门提交整改报告。

四、责任追究对于擅自开工建设、工程质量问题、施工违法行为等，将依法对施工单位及相关责任人进行严肃处理。

请各相关部门严格按照本通知要求，切实履行监管职责，确保工程安全、质量。