合同分包暂估价的结算组价原则

工程合同中暂估价
第一条：定义
暂估价是指合同签订时，因无法准确计算或预估未来可能发生变化的工程项目的费用，而预先估计的一个大致金额。

该金额将根据实际完成的工作量和双方认可的单价进行调整。

第二条：暂估价的范围
本合同中涉及的暂估价包括但不限于以下项目：
1. 土石方工程量；
2. 基础处理工程量；
3. 特殊材料用量；
4. 设计变更导致的增减工程量；
5. 其他双方认可的暂估项目。

第三条：暂估价的确定
暂估价应由甲方提供初步估算，乙方在投标阶段提出合理的建议值。

双方应在合同谈判过程中协商一致，最终确定暂估价，并在合同中明确列出。

第四条：暂估价的调整
1. 在工程施工过程中，如遇实际工程量与暂估价存在差异时，乙方应及时通知甲方，并提出调整申请；
2. 甲方收到调整申请后，应在合理时间内组织相关人员进行现场核实；
3. 核实确认后，双方应根据实际情况协商确定新的暂估价，并签署书面补充协议；
4. 任何未经双方确认的暂估价调整均不得作为最终结算依据。

第五条：支付方式
1. 暂估价所涉及的工程款项，按照合同约定的支付条件进行支付；
2. 暂估价调整后的增减款项，应在双方确认后的下一个支付周期内结算；
3. 若暂估价减少，甲方有权从乙方的工程款中直接扣除相应的金额。

第六条：争议解决
关于暂估价的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。

第七条：附则
本合同中的暂估价条款如有未尽事宜，双方可另行商议并补充完善。

所有补充协议均为本合同不可分割的一部分，并与本合同具有同等法律效力。

2013版施工合同暂估价条款之解读一、暂估价定义在发改委等九部委的56号令中发布的《中华人民共和国标准施工招标文件(2007年版)》中的施工合同通用条款中最早出现了暂估价的概念，即其中的施工合同通用条款的词语定义第1.1.5.5款规定：“暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

”与之相对应，自2008年12月1日起实施的国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)中也增加了关于暂估价的相关规定，即其中的规范术语第2.0.7款规定：“暂估价指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。

”但其中仅包括材料暂估单价和专业工程暂估价两项，而不包括工程设备暂估价。

而根据2013年7月1日起开始使用的《2013版建设工程施工合同(示范文本)》(以下简称“2013版施工合同”)第10.7款规定：暂估价指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业分包工程、服务、材料和工程设备工作的金额。

二、目前暂估价的应用过程中主要存在以下问题(一)暂估价项目的内容在工程建设过程中，缺少相关的规范性文件以及合理的专业工程分包合同，导致暂估价定价过程中存在规避招标及暗箱操作等违法行为。

如暂估材料单价部分，若为乙供时，往往缺少合理规范的价格招标或价格认定的方式、程序等，往往由招标方单方面定价，定价过程又过于随意，价格过高时易造成招标方的损失，增加工程结算时的难度，价格过低时施工企业会拒绝采购，从而增加工程建设管理的难度；如专业分包工程相关合同的规范签订也容易受到忽视，缺少包括招标人、总承包人及分包商各自的权利和义务，分包工程的范围、分包工程的变更，分包工程定价方式、分包工程的价款与支付等方面内容的约定，均易造成工程结算中的纠纷隐患。

(二)部分招标人出于规避招标市场等的目的，在工程招投标阶段把这部分工程列入专业工程暂估价，并计入工程总造价，而在工程建设阶段时，重新将这部分工程从总造价中扣除，另行招投标，此种形式往往在合同中没有明确约定，同时又涉及到原合同价款的结算调整问题、专业工程的合同签订主体问题(部分工程招标方往往又会要求总承包方和分包商签订合同)以及总承包服务费的计取和支付问题，最终在工程总包管理和结算时形成一片乱局。

工程合同中暂估价结算办法一、总则1. 为规范工程项目中的暂估价结算行为，保障发包人与承包人的共同利益，根据相关法律法规及合同约定，特制定本结算办法。

2. 本办法适用于本合同项下所有涉及暂估价的结算活动。

二、暂估价的定义与范围1. 暂估价指在工程合同签订时，因无法准确计算而预先估算的工程量或材料设备价格。

2. 暂估价的范围包括但不限于：特殊工艺项目、未确定的变更工程、市场价格波动较大的材料等。

三、暂估价的调整原则1. 暂估价的调整应以实际发生的工程量和市场价格为依据，确保结算价格的合理性与公正性。

2. 任何暂估价的调整均需双方协商一致，并以书面形式确认。

四、结算程序1. 承包人在工程实施过程中，应及时记录并报告实际发生的暂估价相关事项。

2. 发包人应在接到承包人报告后的合理期限内进行核实，并提出书面意见。

3. 双方应基于实际完成的工程量和市场调研结果，协商确定最终的暂估价金额。

4. 若协商不成，可依照合同约定的争议解决方式进行处理。

五、价格调整方法1. 对于工程量的增减，应根据合同中约定的单价进行调整。

2. 对于材料价格波动，可参照行业内公认的价格指数或权威机构发布的市场价格进行调整。

3. 特殊情况下的价格调整，应充分考虑市场供需关系、原材料成本变化等因素，经双方协商一致后决定。

六、文件与资料管理1. 双方应妥善保管与暂估价相关的所有文件和资料，包括合同文本、变更协议、市场价格信息等。

2. 任何关于暂估价调整的决定都应有相应的书面文件作为凭证。

七、其他事项1. 本结算办法的解释权归合同双方共同拥有。

2. 若本结算办法与合同其他条款发生冲突，以合同其他条款为准。

八、附则1. 本结算办法自双方签字盖章之日起生效。

2. 本结算办法作为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

工程合同暂定价计取原则
一、基本原则
工程合同中的暂定价应当基于充分市场调研和成本分析，确保其合理性和可行性。

暂定价的设定应遵循公平、公正、公开的原则，避免因价格问题导致的争议。

二、价格构成
1. 材料费用：应根据市场价格及预计的采购时点，结合材料规格、型号等因素进行预估。

2. 人工费用：按照行业标准或当地劳动力市场的实际工资水平计算。

3. 机械使用费：根据设备租赁或折旧费用，加上操作和维护成本进行估算。

4. 管理费用：包括项目管理人员的工资、办公费用、差旅费用等。

5. 利润和风险费用：根据企业的经营状况和项目风险进行合理预留。

三、价格调整机制
1. 市场价格波动：如遇重大市场波动，可根据双方协议调整暂定价。

2. 设计变更：因设计变更导致成本变化时，应及时调整合同价款。

3. 法律法规变动：新的法律法规实施影响成本时，可按实际情况调整价格。

四、结算方式
1. 进度付款：根据工程进度分阶段支付，每个阶段的支付比例应在合同中明确。

2. 竣工结算：工程完工后，根据实际完成的工作量和质量进行最终结算。

3. 质保金：合同约定一定比例的质保金，待质保期满后无质量问题时支付。

五、争议解决
如双方对暂定价的计取产生争议，应首先通过协商解决。

协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

六、其他条款
1. 保密条款：双方应对合同中的商业秘密和技术信息予以保密。

2. 违约责任：违反合同条款的一方应承担相应的违约责任。

3. 附加条款：根据项目特点和双方需求，可以增加特殊条款。

工程合同约定计价原则一、总则1. 本工程合同所涉及的所有费用计算与支付，均应遵循本合同约定的计价原则。

2. 双方应本着公平、公正的原则，确保计价方式透明、合理并符合行业标准。

二、计价基础1. 工程量清单应根据实际施工图纸及设计要求编制，确保其准确性和完整性。

2. 材料价格应以合同签订时的市场价格为准，或根据双方认可的价格信息进行调整。

3. 人工费用应依据国家及地方的相关规定，并结合工程特点和劳动市场情况确定。

三、计价方法1. 本工程采用固定单价合同，即工程量清单中的每一项工作内容都有一个固定的单价。

2. 若遇特殊情况需变更设计或增减工程量，应及时书面通知对方，并按合同约定调整相应费用。

3. 对于额外增加的工作内容，应双方协商一致后，按照合理的成本加费用的方式计算价格。

四、结算方式1. 工程进度款的支付应与工程进度相匹配，具体支付比例和时间节点应在合同中明确。

2. 最终结算应在工程竣工验收合格后进行，双方应根据实际完成的工作量和合同约定的价格进行结算。

3. 如有争议，可委托第三方专业机构进行审定，并以审定结果作为结算依据。

五、调价机制1. 如遇不可抗力因素影响工程成本，双方应根据实际情况协商调整合同价格。

2. 因市场价格波动导致的材料价格变化，可根据合同约定的调价公式进行调整。

3. 任何调价行为都应有充分的依据，并通过书面形式确认。

六、其他事项1. 双方应保持沟通畅通，及时解决在执行合同过程中出现的任何问题。

2. 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议予以明确。

3. 本合同一经双方签字盖章，即具有法律效力，双方均应严格遵守。

工程合同里面的暂估价暂估价的定义与应用第XX条：暂估价的确定在本合同中，对于尚未完成设计、难以估算工作量或市场价格波动较大的材料、设备及服务，双方同意根据合理的市场调研和专业评估，确定相应的暂估价。

该暂估价将作为工程预算的一部分，并在项目结算时根据实际情况进行调整。

第XX条：暂估价的调整若在实际施工过程中，暂估价项下的实际成本与合同约定的暂估价出现差异，双方应及时协商调整。

调整后的金额应反映实际发生的成本，并得到双方的共同认可。

第XX条：暂估价的支付暂估价的支付应遵循合同中的支付条款。

在工程进度达到特定阶段后，承包商可依据实际完成的工作量和暂估价调整情况，向业主提出支付申请。

业主应在收到支付申请后的XX天内完成审核，并按照合同约定的支付条件进行支付。

第XX条：争议解决对于暂估价的调整如有任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

如协商不成，可依照本合同争议解决条款采取仲裁或诉讼方式解决。

注意事项- 在确定暂估价时，应充分考虑项目的实际情况和市场变化，确保暂估价的合理性和准确性。

- 双方应保持沟通透明，及时共享影响暂估价的任何信息，包括设计变更、市场价格波动等。

- 暂估价的调整应基于充分的证据和合理的计算，避免因随意调整导致争议。

- 任何关于暂估价的调整都应以书面形式确认，并由双方授权代表签字，以保证法律效力。

结语暂估价是工程合同中的一个重要组成部分，它为不确定性留下了空间，同时也为项目管理提供了灵活性。

通过明确的合同条款和有效的沟通，可以确保暂估价的有效运用，减少项目风险，保障双方的利益。

9.9暂估价(P18)
9.9.1 发包有在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的，应由发承包双方以招标的方式选择供应商，并应以此为依据取代暂估价，调整合同价款。

9.9.2发包有在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的，应由承包人按照合同约定采购，经发包人确认单价后取代暂估价，调整合同价格，。

9.9.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，不属于依法必须招标的，应按照本规范9.3节相应条款的规定确定专业工程价款，并应以此为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。

9.3 工程变更（P16)
9.3.1 1.已标价的工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价。

2.已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价
3.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人按报价浮动率调整
4.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程的资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整
各施工单位注意：专业暂估项在组价期间：严格按GB50500-2013名词解释上报各暂估材料、暂估项的报价。

费率、合同清单内有的价格严格按合同投标文件中的计入，合同中无的按上述描述（按市场价）计入。

例：1：合同内可调的主材及人工，按施工当期计入人工费和主材费，但其他辅材等严格按基准价信息计入，不得调整。

2：合同内没有材料按信息价或市场价计入。

合同外工程计价一、计价原则1. 合同外工程的计价应基于公平、公正的原则，确保双方的利益不受损害。

2. 计价应根据实际完成的工程量进行，不得虚报或少报。

3. 所有计价项目应有明确的单价和总价，且需双方确认无误。

二、计价流程1. 甲方提出合同外工程需求，乙方提供可行性分析和预算报价。

2. 双方协商确定合同外工程的范围、内容及价格。

3. 签订书面补充协议，明确合同外工程的具体条款。

4. 乙方按补充协议执行合同外工程，甲方监督验收。

5. 工程完成后，乙方提交工程结算报告，甲方审核确认。

6. 双方结清合同外工程款项。

三、计价方法1. 单价法：适用于合同中有类似项目的单价可参照，或市场上有公认的单价。

2. 成本加利润法：适用于无法参照合同中单价或市场单价的情况，根据实际成本加上合理利润计算。

3. 定额法：适用于合同中有明确的工程量定额，按照定额计算总价。

四、计价内容1. 直接费用：包括材料费、人工费、机械使用费等直接投入的费用。

2. 间接费用：包括管理费、风险费、利润等不直接投入的费用。

3. 税金：按照国家税法规定计算的相关税费。

五、计价示例以某建筑工程项目中增加的墙体拆除工作为例，该工作未在原合同中约定，属于合同外工程。

1. 直接费用：材料费（拆除后的废料处理费）500元，人工费（拆除工人工资）1000元，机械使用费（租用拆除机械）800元。

2. 间接费用：管理费（项目经理协调费用）200元，风险费（安全措施费用）150元，利润（合同约定利润率）200元。

3. 税金：按照国家规定税率计算得出150元。

该墙体拆除工作的合同外工程总价为：直接费用+间接费用+税金=500+1000+800+200+150+200+150=2900元。

六、注意事项1. 所有合同外工程必须经过双方书面确认，不得擅自增加或变更。

2. 计价过程中应保留完整的原始单据和记录，以备核查。

3. 合同外工程完成后，应及时办理结算，避免造成不必要的纠纷。

工程合同计价原则一、总则1. 本工程合同计价应遵循公平、公正、透明的原则，确保双方权益。

2. 计价应依据国家相关法律法规、行业标准以及合同约定进行。

3. 双方应共同遵守合同条款，任何变更都需经过双方协商一致。

二、计价基础1. 工程量清单应根据设计图纸和技术规范编制，由甲方审核确认。

2. 单价应根据市场行情、材料成本及人工费用等因素综合确定。

3. 总价应在工程量清单和单价基础上计算得出，作为合同金额的依据。

三、计价方法1. 固定总价合同：适用于工程范围明确、风险可控的项目。

2. 可调总价合同：适用于市场价格波动较大、工期较长的项目。

3. 成本加酬金合同：适用于工程内容变动频繁或难以估算的项目。

4. 计量合同：适用于工程量难以预先确定的项目。

四、计价调整1. 如遇设计变更，应及时调整工程量清单和合同金额。

2. 材料价格波动超出约定范围时，可按照合同约定进行调整。

3. 法律法规变化导致成本变动，双方应协商调整合同价格。

五、支付方式1. 预付款：按照合同约定比例支付，用于启动工程项目。

2. 进度款：根据实际完成工程量按比例支付。

3. 结算款：工程完工验收合格后，根据实际完成的工程量进行最终结算。

六、违约责任1. 甲方延迟支付款项，应按合同约定支付违约金。

2. 乙方未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。

3. 双方应严格按照合同条款执行，违约方需赔偿对方因此造成的损失。

七、争议解决1. 合同执行过程中出现争议，双方应首先通过友好协商解决。

2. 协商不成时，可提交仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院起诉。

八、附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

以上是一份工程合同计价原则的范本，实际应用时应根据具体项目的情况进行适当的调整和补充。

在签订合同之前，建议由专业律师或相关专家进行审核，以确保合同的合法性和实用性。

合同外工程量组价原则是指在合同签订后，对于合同外的工程量进行组价时所应遵循的原则。

这些原则是为了确保工程量的准确计算和合理组价，保证合同的公平性和公正性。

下面是合同外工程量组价原则的具体内容：一、合理性原则合理性原则是指组价时应根据实际情况和工程特点进行合理计算和合理定价。

合同外工程量的组价应考虑到工程的实际需要和工程量的大小，以及材料、人工、机械使用等成本因素，进行合理计算和合理定价。

二、准确性原则准确性原则是指组价时应准确计算工程量，确保工程量的准确性和可靠性。

组价时应依据工程图纸、工程量清单、工程规范等技术文件进行计算，并应经过双方的确认和验收。

三、完整性原则完整性原则是指组价时应将所有合同外的工程量全部计算和组价，不得遗漏任何一项工程量。

组价时应根据工程的特点和需要，将所有的工程量进行分类和编码，并应按照工程量清单进行计算和组价。

四、合理利润原则合理利润原则是指组价时应根据工程的难度和风险，以及承包商的合理利润要求进行组价。

组价时应考虑到承包商的合理利润，以确保承包商的合法权益。

五、合理竞争原则合理竞争原则是指组价时应遵守市场竞争规则，进行合理竞争。

组价时应根据市场行情和竞争对手的价格进行合理定价，以提高工程的竞争力和吸引力。

六、合同履行原则合同履行原则是指组价后，承包商应按照合同的约定进行施工，履行合同义务。

组价后，承包商应按照组价的结果进行施工，并应按照合同的约定进行工程量的验收和支付。

总之，合同外工程量组价原则是为了确保工程量的准确计算和合理组价，保证合同的公平性和公正性。

这些原则是承包商和业主在组价过程中应共同遵守的规则，也是确保工程顺利进行和顺利完成的重要保障。

《陕西省建设工程工程量清单计价规则》简介工程量清单工程量清单是指建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。

工程量清单是依据招标文件规定、施工设计图纸、计价规范（规则)计算分部分项工程量,并列在清单上作为招标文件的组成部分，可提供编制标底和供投标单位填报单价。

工程量清单是工程量清单计价的基础.是编制招标标底(招标控制价、招标最高限价）、投标报价、计算工程量、调整工程量、支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔等的依据。

一、分部分项工程量清单分部分项工程量清单是由构成工程实体的分部分项项目组成,分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称（项目特征）计量单位和工程数量。

分部分项工程量清单应根据附录“实体项目”中规定的的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制（五个要件)。

（其中项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则过去称为“四统一")（一）分部分项工程量清单项目按规定编码项目编码是分部分项工程量清单项目名称的数字标识.分部分项工程量清单项目编码以五级设置，用12位数字表示，前9位全国统一，不得变动，后3位是清单项目名称编码，由清单编制人设置，同一招标工程的项目编码不得有重码.编码选择与设置的原则：一是准确，二是后三位不同的项目特征、不同的工程内容应不同编码（不同的编码反映不同的项目特征和不同的工程内容）例如：01 04 01 002 001一、二位为工程分类码01为建筑工程三、四位为专业顺序码(章）04 是第四章砼及钢筋砼工程五、六位为分部工程顺序码（节) 01 第一节现浇砼基础七～九位为分项工程顺序码（项目名称）002 独立基础十～十二位清单项目名称顺序码，由清单编制人依据项目特征的区别设置,由001开始，同一招标工程的项目编码不得有重码（二）分部分项工程量清单的项目名称应与项目特征并结合拟建工程的实际情况确定项目名称原则上以形成工程实体而命名。

暂估价计价原则-概述说明以及解释1.引言1.1 概述暂估价计价原则是指在缺乏准确信息或实际成本数据的情况下，通过估算和推测来确定产品或服务的成本和价格的原则。

在现实的商业环境中，经常会面临数据不完整或者难以获取的情况，这时暂估价计价原则的运用就显得尤为重要。

通过暂估价计价原则，企业可以在缺乏准确数据的情况下，依然能够做出合理的成本计算和定价决策，以保证企业的竞争力和盈利能力。

同时，暂估价计价原则也可以帮助企业更好地优化资源配置，提高生产效率，降低经营风险。

本文将重点探讨暂估价计价原则的定义、重要性以及在实践中的应用范围和案例分析，以期为读者提供更清晰的理解和应用指导。

1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分中，将对暂估价计价原则进行概述，介绍文章的结构和目的。

在正文部分，将详细讨论暂估价计价原则的定义与背景，探讨其重要性以及应用范围与实践案例。

最后，结论部分将总结暂估价计价原则的作用与意义，展望其未来发展，并提出相关的结论与建议。

通过这样的结构安排，将全面深入地探讨暂估价计价原则的相关内容，为读者提供全面的信息和观点。

1.3 目的暂估价计价原则作为会计核算中的重要原则，其目的在于规范企业在计价过程中的行为，确保财务信息的准确性和可靠性。

通过遵循暂估价计价原则，企业可以更好地掌握和管理资产、负债、收入和费用的计价情况，使财务报表更加真实、准确地反映企业的财务状况和经营业绩。

此外，暂估价计价原则还能帮助企业更好地进行经营决策，通过准确的计价信息，提高企业的运营效率和盈利能力。

同时，遵循暂估价计价原则也有利于企业建立良好的企业形象，增强企业的信誉和竞争力，更好地吸引投资者和合作伙伴的信任和支持。

总的来说，暂估价计价原则的目的是为了提高企业的财务管理水平，保障企业的经营稳健和可持续发展。

通过遵循该原则，企业可以更好地把握市场机会，实现经济效益最大化，为实现长期可持续发展打下坚实的基础。

施工合同暂估价条款一、定义及适用范围1.1 本合同暂估价条款是指在施工合同中，对于工程量清单中某些项目或材料、设备、专业工程，因尚未确定具体价格，而由发包人按照工程量清单中列出的数量和暂估单价或金额进行支付的条款。

1.2 本合同暂估价条款适用于所有采用工程量清单计价的施工合同。

二、暂估价的确定和调整2.1 发包人应在工程量清单中列明暂估价的项目、数量和暂估单价或金额。

暂估单价或金额应根据工程特点、市场行情等因素合理确定。

2.2 承包人应按照工程量清单中列明的暂估单价或金额，向发包人提交暂估价项目的结算申请。

结算申请应包括项目名称、数量、暂估单价或金额、实际单价或金额等内容。

2.3 发包人应在收到承包人的结算申请后七个工作日内进行审核，确认实际单价或金额是否符合合同约定。

如符合，应在五个工作日内向承包人支付相应的款项；如不符合，应书面通知承包人按照合同约定调整单价或金额。

2.4 在合同履行过程中，如暂估价项目的市场价格发生重大变化，发包人和承包人可协商调整暂估单价或金额。

调整后的暂估单价或金额应经双方确认并书面记载。

三、暂估价项目的质量、进度和费用3.1 承包人应按照合同约定和发包人的要求，对暂估价项目进行质量、进度和费用的控制。

如因承包人原因导致暂估价项目质量、进度和费用出现问题，承包人应承担相应的违约责任。

3.2 发包人应按照合同约定和承包人的要求，及时提供暂估价项目的相关资料和条件。

如因发包人原因导致暂估价项目质量、进度和费用出现问题，发包人应承担相应的违约责任。

四、暂估价项目的结算和支付4.1 暂估价项目的结算应按照合同约定和实际完成情况进行。

如暂估价项目实际完成数量与工程量清单中列明数量有差异，结算金额应根据实际完成数量和暂估单价或金额计算。

4.2 发包人应在承包人提交暂估价项目结算申请后五个工作日内进行审核，确认结算金额是否符合合同约定。

如符合，应在三个工作日内向承包人支付相应的款项；如不符合，应书面通知承包人按照合同约定调整结算金额。

施工合同计价方案一、前言随着我国经济的快速发展，建筑行业发挥着日益重要的作用。

施工合同作为建筑项目的重要组成部分，其计价方式的合理性、科学性对项目的顺利进行具有重要意义。

本文旨在探讨施工合同计价方案的设计，以期为建筑行业的健康发展提供有益借鉴。

二、施工合同计价方案的设计原则1. 公平合理原则：计价方案应确保发包方和承包方的利益平衡，避免一方过度收益或损失。

2. 科学性原则：计价方案应依据工程项目的特点、工程量、材料价格等因素，采用科学的计价方法。

3. 激励性原则：计价方案应鼓励承包方提高工程质量、缩短工期、降低成本。

4. 灵活性原则：计价方案应具有一定的灵活性，以适应市场环境变化和工程项目的特殊情况。

三、施工合同计价方案的主要内容1. 工程量清单计价：根据工程项目的特点，编制详细的工程量清单，明确工程项目的各项工程量及单位工程量价格。

2. 综合单价计价：根据工程量清单，计算各分部分项工程的综合单价，综合单价应包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。

3. 工程总价计价：根据综合单价和工程量清单，计算整个工程的总价。

4. 合同价款的支付与调整：合同价款的支付可采用进度付款、完成付款等方式；合同价款的调整应依据合同条款、工程变更、市场价格变动等因素进行。

5. 合同风险分配：合理分配合同风险，包括价格风险、工程量风险、工期风险等。

6. 合同违约责任：明确合同违约的情形及违约责任，包括违约金、赔偿损失等。

四、施工合同计价方案的实施与监管1. 加强合同签订前的审查：审查承包方的资质、业绩、信誉等方面，确保合同双方的合法权益。

2. 完善合同管理制度：建立合同管理责任制，加强对合同履行过程中的监督和管理。

3. 提高合同履行能力：承包方应加强项目管理，确保工程质量、工期和成本的控制。

4. 建立健全合同变更机制：合同履行过程中，如遇工程变更、价款调整等情况，应及时签订补充协议，确保合同的顺利进行。

5. 强化合同纠纷解决：对于合同纠纷，可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决，确保合同双方的合法权益。

“暂估价”模式的缺陷性分析[摘要]暂估价是新版《工程量清单计价规范》中新增设的一种模式，通过与国际工程合同类似制度的对比，指出“暂估价”模式在我国工程实践中存在的程序与实体两个层面的缺陷，程序层面的问题在于“共同招标”的可操作性较差；实体层面的问题表现为工程质量与安全生产责任分配不公，结论提出了适用暂估价模式应遵循的基本原则。

[关键词]工程量清单；暂估价；指定分包商Abstract:Provisional valuation is a new model in Code for Construction BOQ 2008 Edition.Through comparingwith other similar international projectcontracts,points out that this method exist two shortcomings in practice andprocedures.Theprocedural problem is bad operability of calling for tender together for employer and contractor.Thepractical problem is unfair distribution of engineering quality and security responsibility.The conclusions give thebasic principles of using provisional valuation model.Key words:bill ofquantity;provisional valuation;nominated subcontractors[中图分类号]F407.9[文献标识码]B[文章编号]1002-851X（2009）04-0087-02推行工程量清单计价是适应我国工程投资体制和建设管理体制改革的需要，是深化我国工程造价管理改革的一项重要工作，对于规范建设工程发、承包双方的计价行为，维护建设市场秩序，建立市场形成工程造价的机制将发挥重要作用。

劳务分包合同暂估单价
劳务分包合同暂估单价条款
1. 定义与范围：
- 暂估单价是指在劳务分包合同签订时，由于某些因素尚未确定，双方根据当前市场情况和工程特点，预先约定的一种价格估算方式。

2. 暂估单价的确定：
- 暂估单价应由分包商根据工程量清单、施工图纸、市场价格等因素提出，并经承包商审核同意。

3. 暂估单价的调整：
- 若在施工过程中，市场价格发生重大变动或工程量有较大增减，双方应根据实际情况协商调整暂估单价。

4. 调整机制：
- 双方应明确暂估单价的调整机制，包括调整的条件、程序、时间节点等。

5. 风险分担：
- 暂估单价的调整应考虑市场价格波动的风险，双方应合理分担风险，避免因价格波动导致的损失。

6. 支付方式：
- 分包商应根据合同约定的支付方式和时间节点，按照暂估单价进行阶段性支付。

7. 最终结算：
- 工程竣工后，双方应根据实际完成的工程量和市场价格，对暂估单价进行最终结算。

8. 违约责任：
- 若一方未按照合同约定调整暂估单价或支付款项，应承担相应的违约责任。

9. 争议解决：
- 双方在暂估单价调整过程中发生争议，应首先通过协商解决，协商不成时，可提交至合同约定的仲裁机构或法院解决。

10. 其他条款：
- 双方应根据具体情况，在合同中补充其他与暂估单价相关的条款，以确保合同的完整性和可执行性。

请注意，以上内容仅为模板，实际合同的制定需要根据具体的工程情况、法律法规以及双方的协商结果来确定。

劳务分包合同暂估单价在建筑行业中，劳务分包合同是总承包商与劳务分包商之间就特定工程的劳务工作达成的法律协议。

暂估单价是指在合同签订时，由于某些工作的具体成本尚未确定，双方同意使用一个预先估计的价格来计算劳务费用。

以下是关于劳务分包合同暂估单价的一些关键内容：1. 暂估单价的定义：暂估单价是在合同签订时，对于无法立即确定具体成本的劳务工作，双方基于当前市场条件和工程复杂性等因素预先设定的价格。

2. 暂估单价的确定：暂估单价通常由总承包商提出，经劳务分包商同意后确定。

这个价格应该反映出合理的市场价值，并考虑到工程的特定要求。

3. 价格调整机制：合同中应包含一个价格调整机制，以便在实际成本可以确定时，对暂估单价进行调整。

这通常涉及到工程量的测量和实际成本的核算。

4. 风险分配：合同应明确双方对于暂估单价可能涉及的风险的分配。

例如，如果实际成本远高于暂估单价，风险应由哪一方承担，以及如何补偿。

5. 支付条款：合同应详细说明基于暂估单价的支付条款，包括支付的时间点、方式以及任何可能的保证金或保留金。

6. 变更和索赔：劳务分包商应了解在合同执行过程中，如果遇到变更指令或额外工作，如何提出索赔以及这些索赔将如何被处理。

7. 合同终止：合同应规定在何种情况下可以终止合同，以及终止合同时如何处理基于暂估单价的未完成工作和支付问题。

8. 争议解决：合同中应包含争议解决条款，明确如果双方对暂估单价或其调整有争议时，应如何进行协商、调解或仲裁。

9. 法律和规定遵守：合同应要求劳务分包商遵守所有相关的法律、法规和行业标准，包括劳动法、安全规定和环保要求。

10. 记录和文档：合同应要求劳务分包商保持所有与劳务工作相关的记录和文档，以便在需要时进行审计和验证。

劳务分包合同中的暂估单价是一个重要的财务安排，需要双方仔细考虑和协商，以确保公平、透明和风险的合理分配。

第1篇在我国工程建设领域，暂估价是指在工程招标阶段，由于某些材料、设备或服务的价格波动较大，或者由于设计变更等原因，无法在招标文件中确定具体价格，而在工程量清单中暂定一个价格，待实际施工中根据市场情况或设计变更等因素确定最终价格的一种方式。

暂估价比例是指暂估价在工程总造价中所占的比例。

以下是对暂估价比例的法律规定进行分析。

一、相关法律法规概述1. 《中华人民共和国招标投标法》《招标投标法》第二十七条规定：“招标人可以按照招标文件的要求，对某些材料、设备或服务的价格进行暂定，并在合同中约定暂定价格的计算方法。

”2. 《中华人民共和国合同法》《合同法》第一百零九条规定：“当事人可以约定在合同成立后，合同内容发生变更时，按照市场行情或者双方约定的方法计算价格。

”3. 《建设工程工程量清单计价规范》该规范对暂估价的比例进行了明确规定，规定了暂估价的计算方法和应用范围。

二、暂估价比例的法律规定1. 暂估价比例的确定根据《建设工程工程量清单计价规范》，暂估价比例的确定应遵循以下原则：（1）根据工程实际情况和施工图设计，合理确定暂估价范围和金额。

（2）暂估价比例应控制在工程总造价的一定范围内，一般不宜超过10%。

（3）暂估价比例的确定应充分考虑市场波动、设计变更等因素。

2. 暂估价比例的计算方法暂估价比例的计算方法如下：（1）根据暂估价金额和工程总造价，计算暂估价比例。

（2）暂估价比例=暂估价金额/工程总造价×100%。

3. 暂估价比例的调整（1）在工程实施过程中，如因市场波动、设计变更等原因导致暂估价金额发生变化，招标人和中标人应当根据实际情况调整暂估价比例。

（2）调整后的暂估价比例不得超过原暂估价比例的一定范围，如超过则需重新招标。

三、暂估价比例的法律责任1. 招标人责任（1）招标人应在招标文件中明确暂估价比例，并按照规定程序进行招标。

（2）招标人应严格按照法律法规和规范要求，合理确定暂估价比例。

工程合同价款暂估价法我们要明确暂估价的适用条件和范围。

通常，当工程设计尚未完全确定或者市场价格波动较大时，会采用暂估价的方式来预估某些材料、设备或专业工程的费用。

暂估价应当在合同中明确标明，并且双方应约定在后续工程进行中，如何根据实际发生的工程量或市场价格来调整暂估价。

我们来看一份标准的工程合同价款暂估价法范本：h2工程合同价款暂估价法范本/h2甲方（发包人）：_____________乙方（承包人）：_____________鉴于甲乙双方就_____________工程项目（以下简称“本工程”）达成合作意向，现就本工程的合同价款及暂估价条款约定如下：一、暂估价的范围与条件1. 对于本工程设计变更、市场价格波动或其他不可预见因素影响的项目，双方同意采用暂估价方式进行预估。

2. 暂估价适用于以下情况：- 设计图纸未能详尽反映的具体工程内容；- 市场价格波动较大的材料、设备；- 特殊工艺或专业工程的施工费用。

二、暂估价的确定与调整1. 暂估价由甲方根据市场调研或相关专业机构的建议提出初步估算，乙方有权提出意见并进行协商。

2. 暂估价应在合同签订时明确列出，并注明可能的变动范围或调整机制。

3. 在实际施工过程中，如遇设计变更或市场价格波动，导致暂估价与实际费用出现差异，双方应及时协商调整。

4. 暂估价的最终确定应以书面形式作为合同补充协议确认。

三、暂估价的支付与结算1. 暂估价所涉及的款项，在无争议的情况下，应按照合同约定的支付条件和流程进行支付。

2. 若暂估价需要调整，结算时应以实际发生的费用为准，经双方确认后进行调整。

3. 任何由于暂估价调整产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或诉讼解决。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方（签字）：_____________ 日期：____年__月__日。