建设工程施工专业分包合同(建设部)

建设工程施工分包合同范本承包方（甲方）：住址：分包方（乙方）：住址：风险提示：分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性，否则，如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以咨询专业律师，避免某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。

依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，就____工程的分包事项达成一致，经双方协商一致，签订本合同，并遵照执行。

一、工程项目1、工程名称：2、工程编号：3、工程地点：4、工程范围：5、工程造价：二、工程期限1、双方商定工程总工期为____天（日历天），自____年____月____日开工至____年____月____日竣工验收。

2、开工前____天，乙方向甲方发开工通知书。

3、在组织施工过程中，如遇下列情况，顺延工期：（1）因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工；（2）因业主、甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工；（3）按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工；（4）因甲方不能按期供图、供料或其它所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工；（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

三、施工准备甲方1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件；2、应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份；3、组织设计、施工单位进行工程设计交底。

乙方1、在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；2、负责编制施工组织设计或施工方案；3、进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。

风险提示：如果是承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责，应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验，禁止使用不合格的材料和工程设备。

(截至2019年住建部最新)建设工程施工劳务分包合同范本完整全文版建设工程施工劳务分包合同中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局目录1、劳务分包人资质情况 (3)2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 (3)3、分包工作期限 (3)4、质量标准 (4)5、合同文件及解释顺序 (4)6、标准规范 (4)7、总（分）包合同 (4)8、图纸 (4)9、项目经理 (5)10、工程承包人义务 (5)11、劳务分包人义务 (6)12、安全施工与检查 (7)13、安全防护 (7)14、事故处理 (7)15、保险 (8)16、材料、设备供应 (8)17、劳务报酬 (9)18、工时及工程量的确认 (9)19、劳务报酬的中间支付 (10)20、施工机具、周转材料供应 (10)21、施工变更 (10)22、施工验收 (11)23、施工配合 (11)24、劳务报酬最终支付 (12)25、违约责任 (12)26、索赔 (13)27、争议 (13)28、禁止转包或再分包 (14)29、不可抗力 (14)30、文物和地下障碍物 (15)31、合同解除 (15)32、合同终止 (16)33、合同份数 (16)34、补充条款 (16)35、合同生效 (16)建设工程施工劳务分包合同示范文本工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天4、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量约定、国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。

建设部劳务分包合同模板合同编码：XXXXX签订日期：XXXX年XX月XX日甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）电话：（甲方电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）电话：（乙方电话）鉴于甲方拟开展建设项目，根据相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下劳务分包合同实施本次项目：第一条项目基本信息1.1 项目名称：（项目名称）1.2 项目地点：（项目地点）1.3 项目内容：（详细描述项目工作内容）第二条甲方责任和权益2.1 甲方应提供给乙方项目设计图纸、施工方案及相关技术指导和咨询。

2.2 甲方应按照合同约定及时支付乙方相应工程款项。

第三条乙方责任和权益3.1 乙方应按照甲方提供的图纸、施工方案进行施工并保证施工质量。

3.2 乙方应按时完成施工任务，并保证达到合同约定的工期要求。

3.3 乙方应保证所提供的劳务人员具备相关技术资质，且符合国家法律法规的要求。

第四条价格和支付方式4.1 工程款项总额为（金额），具体支付方式按以下约定执行：（详细描述支付方式，如分段支付、阶段支付等）第五条违约责任5.1 甲方如未按时支付工程款项，每逾期一日，应按合同总金额的X%支付违约金。

5.2 乙方如未按时完工或工程质量不符合合同要求，每逾期一天，应按合同总金额的X%支付违约金。

第六条保密条款6.1 甲、乙双方在合作过程中获取的商业秘密和技术秘密，应予以保密，并在合同终止后继续履行保密义务。

第七条争议解决7.1 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。

7.2 如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条合同变更与终止8.1 本合同如需任何变更或终止，双方应书面协商，并在双方达成一致后签署变更或终止协议。

第九条其他条款9.1 本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决。

9.2 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

工程建设专业分包合约模板1. 总则1.1 本合约是指总承包商（以下简称"甲方"）与分包商（以下简称"乙方"）之间就工程建设的专业分包事宜所签订的合同。

1.2 本合约的签订，是双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，结合工程的实际情况，协商一致的结果。

1.3 本合约的内容，包括工程项目的概况、分包范围、合同价格、合同履行期限、质量标准、付款方式、违约责任等方面的内容。

2. 工程项目概况2.1 工程名称：________2.2 工程地点：________2.3 工程规模：________2.4 工程性质：________2.5 工程总投资：________3. 分包范围3.1 乙方承担的工程分包范围，包括但不限于：________3.2 乙方应按照甲方的要求，完成分包范围内的设计、施工、设备采购、材料供应等工作。

3.3 乙方应对分包范围内的工程质量、安全、进度等全面负责。

4. 合同价格4.1 乙方向甲方提出的分包报价为：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。

4.2 甲方应在合同签订后____个工作日内，向乙方支付分包合同价的____%。

4.3 乙方应按照合同约定，完成分包范围内的工程。

工程完成后，甲方应按照约定的标准进行验收，验收合格的，甲方应支付乙方剩余的分包合同价。

5. 合同履行期限5.1 乙方的工程设计期限为：____个月。

5.2 乙方的工程施工期限为：____个月。

5.3 乙方应按照甲方的要求，提前完成分包范围内的工程。

6. 质量标准6.1 乙方应按照国家标准和行业标准，组织设计和施工。

6.2 乙方应保证分包范围内的工程质量，确保工程安全、可靠、美观。

6.3 乙方应接受甲方及有关管理部门的检查、监督和检验。

7. 付款方式7.1 甲方支付乙方的款项，应通过银行转账的方式进行。

建设工程施工专业分包合同模板一、合同的背景和目的该合同是为了规范建设工程施工专业分包合作关系，确保各方的权益，保证工程的质量和进度，达到合作共赢的目标。

二、合同的主要内容1. 合同的双方甲方：（公司名称、地址、法定代表人、联系方式）乙方：（公司名称、地址、法定代表人、联系方式）2. 工程名称和位置工程名称：（填写具体工程名称）工程位置：（填写具体工程位置）3. 工程内容和范围（详细描述工程的内容和范围，包括但不限于施工范围、工程量、质量要求等）4. 分包工程的范围和责任（详细描述分包工程的范围和责任，包括但不限于分包工程的具体工作内容、质量要求、进度要求等）5. 合同价款和支付方式（详细描述合同价款和支付方式，包括但不限于合同总价款、分期支付方式、支付时间等）6. 工期和进度管理（详细描述工期和进度管理，包括但不限于工期要求、进度计划、进度款支付条件等）7. 质量保证和验收标准（详细描述质量保证和验收标准，包括但不限于质量保证期、质量验收标准、返工责任等）8. 合同变更和解除（详细描述合同变更和解除的条件和程序，包括但不限于变更和解除的申请、审批、补偿等）9. 违约责任和争议解决（详细描述违约责任和争议解决的方式和程序，包括但不限于违约责任的承担、争议解决的仲裁或诉讼等）10. 合同附件（列举合同附件的清单，包括但不限于设计文件、施工图纸、质量验收标准等）三、合同的签署和生效1. 合同的签署甲方代表：（签字、日期）乙方代表：（签字、日期）2. 合同的生效本合同自双方代表签字之日起生效，并对双方具有法律约束力。

四、其他事项（根据实际情况，列举可能涉及到的其他事项，如保密条款、知识产权等）以上为建设工程施工专业分包合同模板的详细内容，具体条款可根据实际情况进行调整和修改。

合同的签署双方应仔细阅读并理解合同的各项条款，确保合同的有效执行。

如有任何争议，应通过友好协商解决，如协商不成，可以依法解决。

住建部建设工程施工劳务分包合同6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1住建部建设工程施工劳务分包合同一、合同的缔结甲方（承包方）_____________________住所：_____________________________法定代表人(授权代表)：_______________电话：_____________________ 传真：____________________乙方（分包方）_____________________住所：_____________________________法定代表人(授权代表)：_________________电话：_____________________ 传真：_________________经双方友好协商，就乙方承揽甲方_____________________（项目名称）、分包_______________（项目名称）施工工程，采用分包方式，按照合同规定进行下列约定：二、工程范围及定额工时1.工程范围：按照《建筑工程施工合同》规定的材料、设备和技术标准要求安排施工人员参与施工工作。

2.定额工时：工程施工工时为______________小时，根据工程进度可以适当调整。

三、劳务合同的变更1.在工程施工中，劳务人员的合同变动（增减）的，应当由乙方提前向甲方报告。

2.变更合同的方式：书面通知。

3.变更合同的具体内容：人员数量、工时、工作范围等。

四、工程款项1.工程款项包括：工资、社会保险、职工福利、安全生产费用等。

2.工程款项支付方式：发票结算。

3.工程款项支付期限：按照劳务合同约定的期限支付。

五、工程保证1.甲、乙双方约定按照《建设工程质量管理》相应规定要求质量保证。

2.工程保修期限：六个月。

3.工程质量问题的解决方式：根据协商。

六、其他约定1.劳务人员的职业培训：乙方应按照国家相关规定进行劳工培训，提升施工技能。

2.甲、乙双方应当建立定期沟通交流机制，保障工程施工的顺利进行。

GF-2003-0214建设工程施工劳务分包合同（示范文本）中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局年月日建设工程施工劳务分包合同示范文本工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：中煤建工集团有限公司劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天4、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。

6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）国家推行的强制和现行的有关标准和规范（2 河北省及张家口市地方现行的有关标准和规范7、总（分）包合同7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。

当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。

7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。

8、图纸8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。

合同编号：建设工程施工专业分包合同(GF--2003--0213)签订地点：签订日期：年月日建设工程施工专业分包合同(GF--2003--0213)第一部分协议书承包人（全称）：_______________________分包人（全称）：_______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为"发包人"）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为"总包合同"），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况分包工程名称：_______________________分包工程地点： ______________________分包工程承包范围： __________________二、分包合同价款金额：大写：人民币_____________元，小写：______________元。

三、工期开工日期：本分包工程定于_______ 年_______月_______日开工；竣工日期：本分包工程定于_______年_______月_______日竣工；合同工期总日历天数为：_______天。

四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：_________________________五、组成分包合同的文件包括：1．本合同协议书；2．中标通知书（如有时）；3．分包人的报价书；4．除总包合同工程价款之外的总包合同文件；5．本合同专用条款；6．本合同通用条款；7．本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；8．合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为"分包工程"），并在质量保修期内。

建设工程施工专业分包合同GF-2003-0213 GF,2003,0213建设工程施工专业分包合同(示范文本)中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局2003年8月第一部分协议书承包人(全称):分包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规～遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则～鉴于 ,以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)～承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致～订立本合同。

一、分包工程概况分包工程名称:分包工程地点:分包工程承包范围:二、分包合同价款金额:大写:人民币元～小写: 元。

三、工期开工日期:本分包工程定于年月日开工,竣工日期:本分包工程定于年月日竣工,合同工期总日历天数为: 天。

四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为:五、组成分包合同的文件包括:1、本合同协议书,2、中标通知书(如有时),3、分包人的报价书,4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件,5、本合同专用条款,6、本合同通用条款,7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件,8、合同履行过程中～承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向承包人承诺～按照合同约定的工期和质量标准～完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)～并在质量保修期内承担保修责任。

八、承包人向分包人承诺～按照合同约定的期限和方式～支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”)～以及其他应当支付的款项。

九、分包人向承包人承诺～履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务～并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

十、合同的生效合同订立时间: 年月日,合同订立地点:本合同双方约定后生效。

承包人:(公章) 分包人:(公章)住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 邮政编码: 邮政编码: 第二部分通用条款一、词语定义及合同文件l、词语定义下列词语除专用条款另有约定外～应具有本条款所赋予的定义:1(1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立～通用于分包工程施工的条款。

建筑工程专业分包业务合同一、合同参考信息合同编号[填写合同编号签订日期[填写签订日期二、合同背景三、合同条款1. 合同目的和范围1.1 本合同的目的是明确双方在建筑工程专业分包业务中的权利和义务，并规定项目范围。

1.2 乙方承担为甲方提供建筑工程专业分包服务，具体工程范围见附件1。

2. 合同价格和支付方式2.1 本合同的总金额为人民币[填写金额，包括所有的材料、设备、劳动力等费用。

2.2 甲方将根据工程进度支付工程款项，支付方式按月付清，具体支付时间见附件2。

2.3 乙方应提供具有合法有效的增值税专用发票。

3. 工期和质量保证3.1 乙方应按照合同约定的工期，按时完成工程任务。

3.2 乙方应保证分包工程的质量符合国家有关标准和规定，并承担因质量问题造成的返工和赔偿责任。

4. 材料和设备供应4.1 乙方应按照项目要求自行采购材料和设备，并保证其质量符合国家标准。

4.2 甲方应按照合同约定支付乙方采购材料和设备的费用，支付时间见附件2。

5. 税费和相关手续5.1 乙方应自行办理相应的税务登记和劳动保险手续，并承担由此产生的费用。

5.2 甲方在支付工程款项时应扣除乙方应纳税款项。

6. 合同变更和终止6.1 任何一方在履行合同过程中，如有需要变更合同内容，应提前书面通知对方，并经双方协商，签署变更合同。

6.2 本合同可以根据双方协商一致提前终止，提前终止合同需要提前[填写天数通知对方。

7. 保密条款7.1 双方在合同履行过程中涉及到的商业秘密和机密信息应互相保密，并不得泄露给其他任何第三方。

7.2 未经一方事先书面同意，对方不得将合同涉及的商业秘密和机密信息用于其他目的。

8. 争议解决8.1 双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决。

8.2 如协商不成，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

四、附件附件1分包工程详细设备清单附件2工程款支付时间表。