建设工程施工专业分包合同示范文本95410

建设工程施工专业分包合同项目编号签订日期：年月日签订地点：建设工程施工专业分包合同工程承包人(以下简称甲方)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程分包人(以下简称乙方)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就＿＿＿＿＿＿＿工程专业分包事项，经协商一致，订立本合同。

1、乙方资质情况资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿2、工程专业分包内容工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿分包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿3、分包工作期限3.1开始工作日期：＿＿年＿＿月＿＿日，结束工作日期：＿＿年＿＿月＿＿日，总日历工作天数为：天。

3.2工期如需顺延，必须经甲方同意，并以书面形式确定。

4、质量标准工程质量：按承包合同（指甲方与业主、建设单位签订的施工总承包合同或其他承包合同）关于质量的约定、国家现行规范和标准执行，质量标准为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

本工程必须达到业主、建设单位质量评定标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

5、合同价款5.1本工程合同总价暂定为人民币：元，（大写：＿＿＿＿＿＿元）。

最终总价以经甲方签认的乙方实际完成的合格工作量乘以清单固定综合单价为准。

5.2本工程的各项清单固定综合单价，（详见附表一），均为一次包死，不予调整。

5.3本合同清单固定综合单价包括了为实施本合同内容所发生的人员及机械设备进出场费、临时设施的建设与拆除、劳务、材料（不含甲供料）、机械、燃油、管理费、利润、保险等以及完成施工图明示或暗示工程量涉及的所有责任、义务、风险、费用（税费除外）。

5.4本合同清单固定综合单价已包括了甲方应与乙方结算的所有款项。

除此之外，甲方再无其他结算和付款义务。

建设工程施工专业分包合同范本3篇篇1建设工程施工专业分包合同范本甲方（委托方）：__________（以下简称甲方）乙方（承包方）：__________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，为明确双方权利义务，便于合作，经甲、乙双方友好协商，就__________工程的分包事宜达成如下协议，供双方共同遵守：一、工程概况1.1 项目名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程工期：__________1.5 工程分包范围：__________1.6 工程合同价款：__________二、乙方的权利与义务2.1 乙方应按照甲方的要求，按时、保质、按量地完成工程分包的内容，并保证工程质量达到国家相应规定的标准要求。

2.2 乙方有权在甲方提供的施工图纸、材料清单基础上进行施工，对所需材料的选购、使用负责。

2.3 乙方应按照甲方要求及时提交工程进度报告和工程质量报告，保持与甲方的沟通畅通。

2.4 如果乙方在施工过程中需要进行变更、增加工程内容的，应提出书面申请并经双方协商后达成一致意见。

2.5 乙方应保证施工现场的安全、清洁，做好环境保护工作，遵守国家有关法律法规以及安全生产规定。

三、甲方的权利与义务3.1 甲方应按照《建设工程施工总承包合同》的相关约定将工程的设计、资料等相关信息提供给乙方，并协助乙方进行分包工程的施工。

3.2 甲方应按照合同约定按时支付工程合同价款，并在乙方提出的合理要求下，提供必要的技术支持和协助。

3.3 甲方应对乙方提供的施工计划、进度报告及施工质量报告进行审核和监督，对乙方施工过程中的问题给予及时的反馈和指导。

3.4 如果因甲方原因导致工程延误、变更等情况的发生，甲方应承担相应的责任，与乙方协商解决。

四、工程验收及结算方式4.1 工程竣工验收：乙方完成工程后，应邀请甲方派员进行竣工验收，经双方认可后，甲方应签发分包工程的工程竣工验收证书。

第1篇合同编号：_______甲方（总包单位）：_______乙方（分包单位）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将施工项目中的专业分包工程交由乙方施工，经协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 承包范围：_______1.4 承包方式：_______二、合同价款及支付方式2.1 工程合同价款：人民币_______元整（大写：_______元整）。

2.2 合同价款的计价方法：_______2.3 结算方式：_______2.4 付款进度：_______三、工期3.1 工程开工日期：_______3.2 竣工日期：_______3.3 合同总工期：_______（日历天）四、质量标准4.1 工程质量标准：_______4.2 质量保证措施：_______五、施工组织与管理5.1 乙方应按照甲方要求，编制施工组织设计，经甲方批准后实施。

5.2 乙方应按照施工组织设计，合理安排施工进度，确保工程质量。

5.3 乙方应遵守施工现场的各项规章制度，确保施工安全。

六、技术资料与设备6.1 甲方应向乙方提供施工图纸、技术资料等，乙方应妥善保管和使用。

6.2 乙方应按照施工图纸和技术资料要求，选用合格的施工设备。

七、验收与保修7.1 乙方应按照合同约定，完成施工任务，并按照甲方要求进行验收。

7.2 工程验收合格后，乙方应按照国家有关规定进行保修。

八、违约责任8.1 甲方未能按照合同约定支付工程款，应向乙方支付_______的违约金。

8.2 乙方未能按照合同约定完成施工任务，应向甲方支付_______的违约金。

九、争议解决9.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。

9.2 争议解决期间，双方应继续履行本合同。

建设工程施工专业分包合同(示范文本)1. 合同简介该合同是在建设工程施工过程中，由总包方将某些施工专业工作分包给专业分包方的一份合同范本。

本合同范本包含了双方的权利与义务、工程范围、合同价款、支付方式、质量保证、履约保证金、违约责任等方面的条款。

2. 合同双方2.1 总包方2.2 专业分包方3. 工程范围•X专业工程：–工作项目1；–工作项目2；–…4. 合同价款•工程量清单（详见附件1）；•单价表（详见附件2）。

4.2 合同价款支付方式如下：•预付款：合同签订生效后，总包方应在合同签订后X天内支付合同总价款的X%作为预付款；•进度款：根据分包方完成的工程进度，总包方应按照已完成工程量进行支付。

每月X号前，分包方应向总包方提交上月工作量报告，总包方将于X日内支付当月应支付的进度款；•尾款：工程完工后，总包方应根据工程验收情况，在X个工作日内支付尾款。

5. 质量保证5.1分包方应确保其提供的所有材料符合国家相关标准，并负责进行材料的检验和验收。

5.2分包方应按照国家相关标准和要求进行施工，确保工程质量符合合同约定。

6. 履约保证金6.1分包方应在合同签订后X天内向总包方支付履约保证金人民币X元。

履约保证金将在工程完工之后，经双方确认无纠纷后退还给分包方。

6.2如分包方发生严重违约行为，总包方有权扣除履约保证金作为违约金。

7. 违约责任7.1分包方如未按照合同约定的工期完成工程，每延期一天，总包方有权要求分包方支付合同价款X%的违约金。

7.2如分包方发生严重违约行为，包括但不限于工程质量问题、无故停工等，总包方有权解除合同，并要求分包方支付合同总价款X%的违约金。

8. 争议解决8.1在履行本合同过程中，如发生任何争议，双方应通过友好协商解决。

8.2如无法通过协商解决，则争议应提交至X仲裁委员会进行仲裁。

9. 合同生效与解除9.1本合同自双方代表签字之日起生效，有效期至工程完工验收并支付尾款之日。

9.2如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并予以解除。

建设工程施工专业分包合同样本3篇篇1建设工程施工专业分包合同样本甲方（总包方）：__________统一社会信用代码：__________住所：__________乙方（分包方）：__________统一社会信用代码：__________住所：__________依据《中华人民共和国合同法》及相关法规，甲、乙双方自愿，经友好协商，就______建设工程项目的分包事项达成如下协议，共同遵照履行：一、分包内容及工程量1. 甲方授予乙方承揽______建设工程项目的分包业务，具体分包内容为__________。

2. 分包范围包括但不限于______工程内容，工程量按照双方协商的具体施工图纸和技术规范确定。

二、工程价格与支付方式1. 分包工程总价款为__________万元，具体工程量和分包价格详见附件______。

2. 乙方应在工程验收完毕后______日内向甲方出具结算报告，并由甲方审核后支付款项。

三、工程质量要求1. 乙方应按照国家相关法律法规和建设工程技术规范的要求，严格执行施工方案，确保工程质量。

2. 在施工过程中，乙方须遵守甲方的管理要求，接受甲方的技术监督与检查。

四、工程进度1. 工程分包合同生效后，乙方应按照双方商定的工期安排，保障工程的正常施工进度。

2. 在遇到不可抗力或特殊情况影响工程进度时，乙方应立即通知甲方，并经双方协商确定应对措施。

五、保证金及违约责任1. 乙方应在签订合同生效时缴纳______元的履约保证金，用以保证乙方履行合同义务。

2. 如乙方未按照合同约定时间交付工程、工程质量不符合要求、工程进度延误等，乙方应按照合同约定的数额承担相应的违约责任。

六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交______仲裁委员会仲裁解决。

七、其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方另行协商确定。

2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________ 签字：__________乙方（盖章）：__________ 签字：__________日期：__________ 年月日附件：______（分包工程图纸、技术规范及工程量清单等）篇2建设工程施工专业分包合同样本甲方：（委托方）法定代表人：________注册地址：________联系电话：________乙方：（承包方）法定代表人：________注册地址：________联系电话：________鉴于甲方拟委托乙方承包本项目【项目名称】的建设工程施工，为明确双方权利义务，根据有关法律法规，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目名称及位置：本项目名称为【项目名称】，位于【项目位置】，项目建设范围为【项目建设范围】。

建设工程施工专业分包合同范本5篇篇1建设工程施工专业分包合同范本甲方：（委托方）：__________(以下简称甲方)乙方：（承包方）：__________(以下简称乙方)为明确双方在工程施工过程中的权利和义务，经双方协商一致，就本工程的施工内容、工程质量、工程进度、合同价款等事宜，签订本合同。

一、工程名称：____________二、工程位置：_______________三、工程规模：_______________四、工程内容：1.乙方应在______年__月__日至_______年__月__日完成甲方委托的工程，共计______项。

2.乙方应完成的具体工程内容为：___________（详细描述工程内容）五、工程质量：1.工程应符合国家有关标准和规定，达到甲方要求的质量标准。

2.若发现工程质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，若乙方无力整改或拒绝整改，甲方有权解除合同。

六、工程进度：1.工程应按期完成，若乙方因故不能按期完成工程，应提前七天书面通知甲方，并经甲方同意延期工期。

2.若乙方违反上述规定，甲方有权根据实际情况索要相关赔偿。

七、合同价款：1.本合同总价款为_______元。

2.工程完成后，乙方应根据工程完成情况，向甲方开具发票，甲方支付对应款项。

3.工程验收合格后，甲方应在十个工作日内支付尾款。

八、保证金：1.乙方应向甲方交纳_______元保证金，用以保证工程施工质量和工期。

2.工程完工并验收合格后，保证金将在十个工作日内退还给乙方。

九、违约责任：1.如乙方未按合同约定的工程质量标准和工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。

2.如由于乙方原因，导致工程质量不达标或超期交付，甲方有权自行整改，并依法索要相关损失。

十、争议解决：本合同如发生争议，双方应友好协商，若无法协商解决，可向有关部门申请调解。

十一、其他事项：1.甲方应为乙方施工提供必要的支持和配合。

2.双方应遵守国家相关法律法规，保证工程施工安全和环保。

建设工程施工分包合同范本4篇篇1建设工程施工分包合同范本甲方（总包方）：（以下简称甲方）乙方（分包方）：（以下简称乙方）为明确甲方和乙方在建设工程项目中的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，经双方友好协商，订立本合同，以信守承诺，共同完成工程项目。

一、项目基本情况1. 项目名称：__________2. 项目地址：__________3. 项目规模：__________4. 工程内容：__________5. 工程开工日期：__________6. 工程竣工日期：__________7. 工程造价：__________8. 工程质量要求：__________二、分包工程内容乙方接受甲方的委托，负责承包以下内容的分包工程：1. 分包工程名称：__________2. 分包工程范围：__________3. 分包工程质量要求：__________4. 分包工程工期：__________5. 分包工程报价：__________三、合同价款及支付方式1. 乙方承包的分包工程总价为__________元，合同价款包括各项工程费用，税费以及管理费等。

2. 甲方应按照工程进度和质量验收情况，及时支付相应款项，具体支付方式为__________。

3. 若工程质量不符合要求，甲方有权扣留相应款项，并要求乙方进行整改。

四、工程质量保证1. 乙方应保证分包工程的质量符合国家标准和相关法律法规的要求，保证合同约定的交付日期。

2. 如因分包工程质量问题造成甲方损失的，乙方需承担相应的经济赔偿责任。

3. 乙方应按照甲方的要求提供相应的质量保证证书和检测报告。

五、安全生产及保险1. 乙方应加强施工安全管理，全面落实施工安全措施，确保施工过程安全。

2. 乙方应按照国家相关规定进行劳动保险、意外险等保险的购买，确保工程施工过程中出现意外事故的赔偿。

3. 如因乙方未能落实安全措施而导致事故发生，乙方需承担相应的法律责任。

建设工程施工专业分包合同范本建设工程施工专业分包合同范本一、合同基本信息本合同由以下双方共同订立：甲方（委托方）：公司名称：地址：联系人：方式：乙方（承包方）：公司名称：地址：联系人：方式：鉴于乙方具有从事建设工程施工专业分包的能力和资质，甲方委托乙方进行相关工作。

双方根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下合同：二、工程及内容1. 项目名称：2. 工程地点：3. 工程范围：4. 工程工期：三、双方权利和义务甲方的权利和义务1. 提供工程设计图纸及相关资料；2. 根据施工计划提供施工场地和必要的条件；3. 按合同约定支付工程款项；4. 给予乙方工程施工过程中所需要的协助和支持。

乙方的权利和义务1. 按时按质完成工程任务；2. 组织、管理、协调专业施工人员；3. 配合甲方进行工程进度控制及相关会议；4. 遵守法律法规、工程施工规范及安全环保要求。

四、价格与付款方式1. 合同价格：人民币（以下简称RMB）【金额】元；2. 付款方式：按照以下方式支付工程款项：预付款：合同金额的【百分比】，签署本合同时支付；进度款：工程进展到【进度比例】时支付；完工款：工程竣工验收合格后支付。

五、质量保证和验收标准1. 乙方需按照合同约定的要求，保证施工质量符合相关标准和规范；2. 甲方有权对施工过程进行监督和验收，必要时可进行质量检查和鉴定。

六、变更和终止1. 双方应本着互利互惠的原则进行合作，任何变更均需达成书面协议；2. 若因不可抗力或合同约定的其他原因，导致无法继续进行，本合同可终止。

七、保密条款双方应对本合同涉及的商业秘密和保密信息进行保护，未经对方同意不得披露给第三方。

八、争议解决对于本合同的解释和履行发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，可提请有管辖权的人民法院解决。

九、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并自【日期】起施行；2. 未尽事宜，双方可根据实际情况补充协议；3. 本合同一式【份数】，甲、乙双方各执【份数】份，具有同等法律效力。

建设工程施工专业分包合同通用范本5篇第1篇示例：建设工程施工专业分包合同通用范本甲方：（委托方）鉴于甲方拟委托乙方对XX工程进行施工，为明确双方权利义务，经双方友好协商，特签订本合同，并遵照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，依照合同约定，共同遵守，诚信合作，共同完成本工程。

一、工程内容及分包范围1.1 乙方分包范围包括但不限于以下工程内容：（详细列出所分包的具体工程内容，包括工程范围、工程量以及质量要求等）1.2 分包工程的进度、质量等均应符合国家有关标准，必须保证施工质量，不得以低质量工程替代。

二、分包价格及支付方式2.1 分包工程总价：XX万元（大写）2.2 付款方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付方式如下：（详细列出工程款支付的阶段及金额；约定逾期付款的违约金等内容）2.3 未尽事宜：双方未能协商一致的事宜，可另行商定。

三、分包工期及责任3.1 工程周期：XX年月日至XX年月日；乙方应在规定的工期内按合同要求完成分包工程。

3.2 延期责任：若乙方无正当理由未按时完成分包工程造成工程延期的，应承担相应的违约责任。

3.3 分包期间乙方应对分包工程负责，如出现质量问题或安全事故，乙方需承担相应的责任，并确保及时解决问题，以免影响工程进度及质量。

四、施工安全及环保责任4.1 乙方施工过程中应严格遵守国家建筑工程安全法规，保障施工现场及工人的安全，并购买相应的施工安全保险。

4.2 乙方应配备专业的环保人员，确保施工过程中的环保要求得到满足，防止环境污染。

五、修改和解释5.1 任何有关本合同的争议，双方应友好协商解决，协商不成时，应向有关部门申请调解或仲裁。

5.2 本合同经双方签字确认后生效，如需修改，双方应书面变更并经双方签字同意，变更后的内容与原合同具有同等的法律效力。

以上为【建设工程施工专业分包合同通用范本】的内容，甲乙双方应严格遥守合同约定，共同遵守法律法规，以保证工程顺利完成。

建设工程施工专业分包合同通用范本6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（总承包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（分包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方已与建设单位签订建设工程施工总承包合同，且甲乙双方出于互利共赢的考虑，依据相关法律法规及政策规定，经过友好协商，甲方决定将本工程项目中的部分专业工程交由乙方承包实施。

为明确双方权益关系，确保工程质量及工期，达成以下合同条款，以兹共同遵守：一、工程概况与分包范围1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 分包范围：（详细说明分包的工程项目及具体部位，如：电气安装、通风系统建设等）。

具体详见附件的分包工程量清单。

二、工期与进度管理1. 分包工程工期要求：乙方应按照甲方提供的总进度计划安排施工，确保不影响整体工程进度。

2. 工程进度管理：乙方必须按甲方制定的关键节点计划组织施工，并及时上报进度计划调整方案。

3. 工程延期处理：因乙方原因造成工期延误时，乙方须承担违约责任并承担由此带来的损失。

三、质量与安全管理1. 工程质量要求：乙方必须按照施工图纸及国家相关规范进行施工，确保工程质量达到约定标准。

2. 安全施工管理：乙方应严格遵守施工现场的安全管理规定，确保施工期间的安全生产。

3. 质量与安全事故处理：发生质量与安全事故时，乙方应及时通知甲方，并承担相应责任与损失。

四、合同价款与支付1. 合同价款确定：合同价款依据附件中的分包工程量清单及综合单价进行确定。

2. 价款支付方式：按工程进度支付工程款，具体包括预付款、进度款支付及结算款支付等条款。

3. 工程变更与价格调整：如发生工程变更或材料价格波动等情况，合同价格需相应调整，具体调整办法依约定执行。

五、材料设备供应与管理1. 材料设备供应责任：明确由谁负责材料设备的采购、运输及保管等事项。

2. 材料设备验收与保管：对材料设备的质量、数量及验收、保管方法等进行约定。