下载文档原格式
建筑施工合同甲供材补充协议1. 协议背景本协议是根据《合同法》等相关法律法规，经双方协商一致达成的，旨在对原建筑施工合同中甲方供应的材料进行补充约定，以确保建筑工程顺利进行。
2. 甲供材补充约定事项2.1 甲方供应的材料甲方承诺按照建筑施工合同规定，在工程实施过程中向乙方供应材料（简称“甲供材料”）：•材料1•材料2•材料32.2 甲供材料的品质要求甲供材料的品质需符合要求：•符合国家或行业相关标准；•无瑕疵、无损坏；•适用于工程的特殊要求。
2.3 甲供材料验收标准甲供材料的验收标准按照规定进行：•乙方应组织验收，甲方负责协助提供相关材料的检测报告、合格证书等；•验收合格的甲供材料允许用于施工；•验收不合格的甲供材料，甲方应负责更换或提供合格的替代品；•乙方有权对甲供材料进行抽样检测。
2.4 甲供材料的交付与运输•甲方应按照施工进度安排，及时交付甲供材料；•甲供材料的运输和保管由甲方负责，确保材料的完好无损；•如由于甲方原因造成甲供材料的破损或丢失，甲方应负责修复或赔偿相应损失。
3. 合同变更与争议解决3.1 变更本协议未尽事宜，双方可协商补充或另行签订补充协议。
补充协议与原建筑施工合同具有相同法律效力。
3.2 争议解决在履行本协议过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，可依法提起诉讼或仲裁进行解决。
4. 其他4.1 本协议自双方签字之日起生效，有效期与原合同一致；4.2 本协议未尽事宜按照原建筑施工合同条款执行；4.3 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（供方）：_________________ 日期：_________________乙方（需方）：_________________ 日期：_________________是对建筑施工合同中甲供材补充协议的详细说明。
双方需要针对甲方供应的材料进行补充约定，明确甲供材料的品质要求、验收标准以及交付与运输责任。
甲供材料补充协议协议编号：【协议编号】甲方：【甲方名称】（以下简称“甲方”）地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】电话：【甲方电话】乙方：【乙方名称】（以下简称“乙方”）地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】电话：【乙方电话】鉴于：1. 甲方与乙方签订的【原合同名称】（以下简称“原合同”）已于【原合同签订日期】签订，并于【原合同生效日期】生效；2. 原合同中约定甲方需要提供【甲供材料】（以下简称“甲供材料”）；3. 根据实际工程情况，甲方需要补充提供一定数量的甲供材料；经甲乙双方协商一致，达成以下补充协议：第一条补充材料的类型1.1 甲方同意向乙方补充提供如下甲供材料：【补充材料类型及数量】。
1.2 甲方对补充材料的质量、规格等具体要求详见附件【补充材料规格要求】。
第二条补充材料的交付及验收2.1 甲方应根据乙方的施工进度和需求，及时补充提供甲供材料。
具体交付时间和地点双方另行协商确定。
2.2 乙方收到补充材料后，应当进行验收。
如发现补充材料不符合要求或存在质量问题，乙方有权要求甲方进行处理或重新提供合格的甲供材料。
甲方应积极予以配合地解决问题。
第三条补充材料的费用3.1 补充材料的采购费用由甲方承担。
具体费用以乙方提供的采购发票或购货凭证为准。
3.2 甲方应于补充材料提供后【付款期限】内，将费用支付至乙方指定的账户。
款项应以【币种】的形式支付。
第四条其他约定4.1 本补充协议的有效期自双方签字之日起生效，至【有效期截止日期】止。
在有效期届满前，如有需要继续补充甲供材料，双方可协商订立新的补充协议。
4.2 除本补充协议外，原合同中的其他条款和约定仍然有效。
第五条法律适用及争议解决5.1 本补充协议适用中华人民共和国法律。
5.2 本补充协议的履行及解释纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，提交【争议解决方式】解决。
第六条协议的变更与解除6.1 本补充协议的修改、补充或解除，须经双方书面协议并签字生效。
甲供材料补充协议3篇篇1甲供材料补充协议一、甲方与乙方因______项目签订了《______合同》，根据合同，甲方提供部分材料作为乙方施工使用。
在施工过程中，由于各种原因，甲方提供的材料不足以满足施工需要，为保证项目进度及质量，甲乙双方就补充甲供材料进行协商一致，达成以下协议。
二、甲方承诺根据项目实际需要，补充提供以下材料：______（列明具体材料名称、规格、数量）。
补充材料的品质、数量等应符合国家相关标准和规定。
三、乙方承诺在收到补充材料后，按照项目进度要求合理使用，并确保材料的质量和安全。
如有任何材料浪费或破损，由乙方承担相应责任。
四、关于材料补充的费用问题，甲乙双方达成以下约定：1. 补充材料的费用由甲方承担，乙方不承担任何费用；2. 乙方有义务及时将补充材料需求告知甲方，方便甲方采购和提供；3. 乙方应在材料需求量明确后，及时支付相关费用给甲方。
五、双方一致同意，本协议自______年______月______日起生效，至项目结束或另行解除为止。
六、甲乙双方均应密切合作，确保项目进度和质量，共同完成项目建设目标。
如有任何争议，由双方协商解决，协商不成的，可通过法律途径解决。
七、本协议一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________签订日期：______年______月______日本协议经甲乙双方共同协商确定，有效。
以上是甲供材料补充协议的内容，为了保证项目的进度和质量，甲乙双方应当严格遵守协议内容，共同完成项目建设目标。
希望双方能够合作愉快，顺利完成项目。
篇2甲供材料补充协议一、甲方提供材料的义务1.甲方应按照本合同约定的规格和数量及时提供合格的材料；2.甲方提供的材料应符合国家相关标准，保证品质优良，不存在任何质量问题；3.甲方应按照约定的进度安排材料供应，确保工程进度不受影响；4.甲方应对提供的材料负责，承担由材料质量问题引发的责任；5.甲方应提供相关的材料证明文件，确保材料来源合法可靠。
建筑施工合同甲供材补充协议1. 背景随着建筑施工合同的签署，甲方和乙方在工程材料供应方面达成了一致。
然而，在工程施工过程中，甲方发现原先约定的甲供材料无法按时供应，导致施工进度的延误和额外的人力、物力资源的浪费。
为了解决这一问题，甲方和乙方决定签署本补充协议，对工程中甲供材料进行补充约定。
2. 补充约定2.1 甲供材料名称及规格甲供材料名称甲供材料规格甲供材料数量材料A规格A数量A材料B规格B数量B材料C规格C数量C2.2 甲供材料补充协议1.当甲供材料供应商无法按时供应甲供材料时；2.当甲供材料供应商无法提供合格的甲供材料时；3.当甲供材料供应商价格不具有市场竞争力时。
采购甲供材采购甲供材采购甲供材采购甲供材料采购甲供材料名称料规格料数量供应商料价格物料X规格X数量X供应商X价格X物料Y规格Y数量Y供应商Y价格Y物料Z规格Z数量Z供应商Z价格Z 甲方有权对乙方提供的供应商、材料质量和价格进行审核，确保乙方的采购行为符合建筑施工合同的要求。
2.3 甲供材料返还对于乙方采购的甲供材料，乙方需要在施工项目结束后将剩余的材料返还给甲方。
甲方有权对返还的甲供材料进行验收，乙方应确保返还的材料质量和数量与甲方供应的材料相符。
如有发现返还材料不符合规定的情况，甲方有权要求乙方按照市场价值进行赔偿。
3. 生效与解除本补充协议自甲方和乙方签字盖章之日起生效，并与原建筑施工合同具有同等法律效力。
1.甲方和乙方一致决定解除本补充协议；2.原建筑施工合同解除。
4. 其他本补充协议相关事宜由甲方和乙方协商解决，并以书面形式确认。
本补充协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
任何与本补充协议有关的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
本补充协议自甲方和乙方签字盖章之日起生效。
甲方：_______________乙方：_______________日期：________________。
甲供材料补充协议9篇第1篇示例：甲供材料补充协议一、甲方提供的材料有限，不足以完全满足双方协议/合同的要求。
为了保证项目的正常进行，双方同意签订本补充协议。
二、本协议基本信息如下：甲方提供的原材料清单如下：1. 建筑材料：水泥、钢筋、砖块等；2. 设备材料：电气设备、空调设备、厨房设备等。
三、在履行主合同的过程中，若甲方提供的材料不足以支持全部工程的施工需要，乙方有权利向甲方发出通知，并要求甲方补充相关材料。
四、乙方提出材料补充请求后，甲方应在收到通知后的5个工作日内，提供所需的补充材料，并将相关材料送至施工现场。
五、关于补充材料的质量和数量，双方应在签订本协议前进行确认，并记录在相关文件中。
若出现质量问题或数量不足的情况，甲方应承担相应责任。
六、若甲方因各种原因无法按时提供所需的补充材料，应提前向乙方说明情况，并双方商定是否延期交付。
若延期交付将影响项目进度或产生额外费用的，甲方应承担相应责任。
七、本补充协议自双方签字生效，具有法律效力，协议解释权归双方共同所有。
八、双方承诺本协议签订前已充分了解并同意协议内容，无异议。
以上就是甲供材料补充协议的基本内容，希望双方能够遵守协议内容，共同维护项目的顺利进行。
如有任何问题或争议，双方应在友好协商的基础上解决，避免给合作双方造成不必要的损失。
第2篇示例：甲供材料补充协议甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）鉴于甲方与乙方就（项目名称）项目所需材料供应事宜已经达成以下协议：第一条甲方根据项目需求向乙方采购指定材料，双方应于签订本协议后，按约定时间，地点进行材料的交接。
第二条乙方承诺提供的材料符合国家相关标准和规定，具有原产地证明，并且保证材料的质量和数量与合同要求一致。
第三条如因乙方原因导致材料无法按时交付或者交付的材料不符合质量要求，应承担相应的责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。
第四条如项目施工过程中由于材料需求量增加，甲方需要额外采购补充材料的，应通过签署补充协议的形式进行调整。
建筑施工合同甲供材补充协议一、协议目的本协议旨在明确甲方与乙方在建筑施工过程中使用甲方供应的材料的相关事项，确保双方在合作中的权益与责任。
二、协议内容1.本协议适用于甲方向乙方提供的建筑材料，并作为建筑施工合同的一部分。
2.甲方需提供详细的材料清单，包括规格、数量、质量要求等，并在协议签订后三个工作日内提供给乙方。
3.乙方应按照甲方提供的材料清单进行采购，并严格遵守甲方的质量要求。
4.如需更换材料，乙方应提前书面通知甲方，并经甲方同意后方可进行更换。
任何未经甲方同意的材料更换将不承认有效。
5.乙方应对采购的材料进行验收，并保证所有材料符合甲方的质量要求。
6.如有材料质量问题，甲方有权要求乙方进行免费更换或修理，直到满足甲方的要求为止。
7.甲方有权对乙方进行材料使用情况的检查，并要求乙方提供相关的文件或证明材料。
8.本协议签订后对建筑施工合同的约束力将紧密结合，履行本协议的义务与权利应以建筑施工合同为准。
三、协议生效与终止1.本协议自双方签字盖章之日起生效，并与建筑施工合同具有同等法律效力。
2.本协议终止的条件包括：–甲方和乙方就材料使用达成一致意见，甲方书面通知终止；–双方协商一致终止；–双方违反协议约定，任何一方可提前通知终止协议，并要求违约方承担相应的法律责任。
四、争议解决1.本协议所发生的争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.本协议中的争议解决方式不影响双方履行非争议事项的义务。
五、其他条款1.本协议未尽事宜，由双方协商决定。
补充协议应以书面形式签署，并与本协议具有同等法律效力。
2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：签字：____________________日期：____________________乙方：签字：____________________日期：____________________。
建筑施工合同甲供材补充协议一、甲供材补充协议的背景和目的建筑施工合同是施工工程中的重要文件，其中涉及到甲方提供材料给乙方进行施工的情况。
然而，在实际施工过程中，有时甲方未能按照合同约定提供全部或部分甲供材料，导致施工进度受阻。
为了解决这个问题，需要通过签订甲供材补充协议，明确甲方补充材料的责任、补充方式和补偿标准等内容，从而保证施工项目能够按时按质完成。
二、补充材料的范围和责任根据合同的约定，甲方向乙方提供部分或全部施工所需材料，被称为甲供材料。
然而，由于各种原因，甲方可能无法按时提供全部或部分甲供材料。
在此情况下，甲方需要与乙方签订甲供材补充协议。
甲供材补充协议的第一项内容是明确补充材料的范围。
在合同甲供材料不足的情况下，补充材料应包括未提供的甲供材料以及由于施工需要额外采购的材料。
甲方需在补充材料范围内负责供应。
三、补充材料的方式和时间1. 甲方自行补充在约定的时间内，甲方可以自行采购并提供缺少的甲供材料。
甲方需确保补充材料的质量和数量与合同约定的要求一致，并承担因此产生的费用和风险。
2. 乙方代为补充在约定的时间内，甲方未能自行采购并提供缺少的甲供材料，乙方可以代为补充。
乙方无需为此向甲方支付额外费用，但甲方需向乙方支付相应的补充材料费用，并补偿乙方因采购补充材料而产生的合理费用。
四、补充材料的质量和验收根据甲供材补充协议的约定，补充材料的质量应与合同约定的甲供材料质量一致。
甲方应在补充材料交付给乙方前进行质量检查，并出具相应的质量检测报告。
乙方有权对补充材料进行验收，比对其与合同约定的材料质量要求是否一致。
如发现不一致，乙方有权拒绝接收并要求甲方重新提供符合要求的材料。
五、补充材料的费用和支付方式根据甲供材补充协议的约定，甲方补充材料的费用应由甲方承担。
根据具体情况，费用可以包括材料的采购费用、运输费用和相关手续费用等。
补充材料费用应在补充材料交付给乙方后的约定时间内支付。
支付方式可以通过银行转账、现金等形式进行。
建设项目工程甲供材补充协议
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，甲乙双发根据“*****工程”合同工程建设的实际情况，遵循平等、资源、互利、诚信原则，甲、乙双方就该项目合同所作出如下补充和修改：1、工程承包方式：甲方提供部分材料，乙方包工及采购部分材料的承包方式。
2、工程总造价包括甲供材料金额。
本补充协议一式二份，由甲、乙双方共同签署，甲方有最终解释权。
未尽事宜，双方协商解决。
3、工程内容：按照施工图纸及工程量清单内容，中标签约合同价为：人民币（大写）(¥ )。
4、工程补充协议及承包范围
①发包人供应施工临时用水、用电，发包人当做甲供材料在承包人施工工程项目款中扣除费用，按供电公司及水厂收费为标准与实际用量扣除承包人工程款。
②承包人要按原合同完成本项目，必须按质、按量完成基础、机架、主体、室内外装饰，给排水安装、电气安装等工序、工项（具体按原施工合同）。
5、签订时间
本补充协议签于年月日签订。
6、签订地点
本协议在签订。
7、合同生效
本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。
发包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）。
甲供材料补充协议2篇篇1甲方（供应商）：___________________地址：_____________________________联系方式：_________________________法定代表人：_______________________乙方（承包商）：___________________地址：_____________________________联系方式：_________________________法定代表人：_______________________鉴于甲乙双方在原合同条款的基础上，针对甲供材料的供应及履行过程中存在的问题，根据双方协商达成以下补充协议条款。
旨在明确双方的权益与义务，规范双方在材料供应和使用中的行为。
一、协议背景与目的鉴于甲乙双方已签订了关于工程项目的主合同，为确保工程的顺利进行和双方权益的有效保障，甲方提供部分材料给乙方用于工程施工。
基于此背景，双方共同制定本协议以补充原有合同中对甲供材料的详细约定和要求。
本协议旨在明确双方对甲供材料的采购、供应、验收、保管和使用等方面的具体事项。
二、甲供材料的范围与要求甲方提供的材料包括但不限于以下种类和范围：____________（具体材料清单详见附件）。
甲方对所提供的材料保证质量，确保其符合工程要求和国家标准。
乙方需对甲方提供的材料进行验收，并在验收过程中发现质量问题及时通知甲方处理。
三、材料供应与交接甲方应按照工程进度要求及时供应材料，确保施工进度不受影响。
乙方应在收到甲方提供的材料后及时组织验收，并在验收合格后办理交接手续。
交接过程中应详细记录材料的名称、规格、数量等信息，并签署交接单作为凭证。
交接后，材料的保管和使用责任由乙方承担。
四、材料验收与质量控制乙方应对甲方提供的材料进行严格的验收，确保其质量符合工程要求和合同约定。
验收过程中发现任何质量问题或数量不符等情况，乙方应及时通知甲方处理，并确保相关证明材料完整齐全。
建筑施工合同甲供材补充协议(精选2024)（一）协议编号：_________甲方：_____________（以下简称“甲方”）乙方：_____________（以下简称“乙方”）根据双方签署的《建筑施工合同》（以下简称“施工合同”），为了明确甲方供应的材料事项，进一步规范双方的合作关系，甲乙双方达成如下补充协议：一、甲方供应材料1. 甲方按照施工合同的要求，向乙方供应以下材料（以下简称“甲供材料”）：（详细列出甲供材料的名称、型号、规格等内容）2. 甲供材料的质量要求：（详细说明甲供材料的质量要求，例如各项技术指标、标准等）3. 甲供材料的交付时间：（详细说明甲供材料的交付时间要求，例如按工期节点交付等）4. 甲供材料的包装及运输：（详细说明甲供材料应当进行的包装方式及运输方式，保证材料的完好无损）5. 甲供材料的验收：（详细说明甲供材料的验收标准及验收程序，包括甲方参与的验收过程）二、甲供材料的价格和支付方式1. 甲供材料的价格为：（详细说明甲供材料的单价和总价）2. 甲供材料的支付方式为：（详细说明甲供材料的支付方式，例如一次性支付、分期支付等）支付时间及方式：（详细说明支付时间及方式，例如根据交付节点支付款项等）三、甲供材料的变更和退换1. 若乙方需要变更甲供材料的种类、型号或规格，应提前书面通知甲方，并经双方协商一致后进行变更。
2. 若甲供材料存在质量问题或不符合施工要求，乙方有权要求退换，并由甲方承担相应责任。
四、争议解决凡因履行本补充协议发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他条款1. 本补充协议中未尽事宜，双方可另行协商、约定。
2. 本补充协议自双方签字之日起生效，成为施工合同的组成部分，具有同等法律效力。
甲方：乙方：日期：日期：。
Xxx 建设工程补充协议发包人： xxx 房地产开辟有限公司 (以下简称甲方) 承包人： xxx 建设工程有限公司(以下简称乙方)xx 年 3 月，甲乙双方就“xxx 工程施工”一事签订《建设工程施工合同》，现就合同约定中的部份条款进行补充或者澄清。
1、关于材料供应：原则上全部材料由乙方供应，钢材、商品混凝土如甲方供应的时，应在该项材料使用 15 天前提出供货要求，甲方供应材料质量由甲方负责质量保证，乙方负责检验批报检与检验费用。
乙方对不合格材料必须拒绝验收，甲供材料由甲方办理调拨手续，由乙方负责保管，如有损坏与遗失均由乙方负责赔偿。
2、甲供材料价格扣回：施工期抵工程款计算办法，本期对付工程款－∑按当期各类材料供货数量*施工单位当期各类材料结算价格；最后结算中扣回，扣除总费用= ∑当期各类材料实际使用数量(含定额损耗量) *施工单位各类材料当期结算价格－当期各类材料保管费用、加工费用及损耗(此部份损耗量＝定额损耗量－实际损耗量)。
3、材料价格调差范围：三大材、二类地方材料均可进行材料调差，原则上，《株洲市建设工程造价信息》中以红头文件发布的材料均可进入调差范围，所有装饰工程中的各类板材、墙面砖、地面砖、大理石均需进行价格认定，除此之外，分部份项工程中，某项材料用量特别大需进行调差的，应事先报甲方进行调查核实。
施工用水用电不进行调差，使用数量由施工方挂表按实计算，价格按当地实收价格计算。
4、材料价格调差办法：以株洲县定额站发布价格信息为准，需调差的项目，可由甲方有关人员进行核实并经双方共同确认，乙方提供厂家(或者供应商)到工地开票价格(含采保费、运输费、运杂费、上车费、下车费等所有费用一次性包干价格)。
此价格每两个月核定一次，采购保管费计算按国家有关办法计算，原则上甲方没有提出需进行价格确认的材料按《株洲县定额站发布的造价信息》的预算价格执行。
5、钢筋连接实际采用电渣压力焊或者锥形套筒丝接时，费用不予以增加，原预算中采用搭接长度也不扣除。
6、人工与材料价格调差均不进入取费基数，仅可计算税金，所有独立费项目，除注明含税金者外，一律仅可计取税金，再也不计取其它任何费用。
①签证人工工资按 150 元/工日计算进入独立费。
②仿瓷、阳台钢管扶手型栏杆、阳台型钢栏杆，可双方商议价格按独立费进入预算。
7、工程量计算时，若发现预算中浮现漏项，工程量计算偏差，以及工程及施工工序变更引起工程量的增减时，应按承包人在履行合同义务过程中完成的工程量计算，漏项项目计价原则按施工合同与本补充协议。
根据该项目合同的特殊性，主体完工、且完成合同总工程量的 80%时，甲方应相应调整付款比例。
8、经双方商议，给排水工程(暂仅施工室内部份、室外部份另行商议)、电气照明工程(含全部防雷接地、从电表箱出线至住户全部工程，地下室桥架、地下室至各栋垂直桥架、专变至各风机、水泵、电梯预埋管，弱电预埋、室外照明与动力另行商议)甲方委托乙方施工，结算办法：工程量按实计算，定额套用 xx 年《湖南省安装工程消耗量标准》，不计取任何管理费，再也不下浮，仅计算营业税金。
工程款支付参考建造主体支付节点，由乙方提出进度预算，甲方审核后进行支付，不管将来电线、电缆施工是否由乙方施工，乙方均有义务确保预埋管、桥架可正常使用，否则返工造成的损失由乙方自行负担。
电气工程中桥架、电线、电缆、配电箱、排风扇、开关、插座、灯具、防雷总等电位箱、各洗手间分等电位箱、镀锌接地或者防雷线材、穿线管、接线盒，给排水工程中各类卫生器具及配件、排水管及配件、阀门、镀锌钢管、支架型钢、给水管材及配件、排污泵均由双方看货询价后进行价格认定，结算时按信息价格红头文件的参考价计算，信息价格表没有的按商议价格计算。
9、无负压供水装置(含水泵与配电柜整套装置)、消防泵(含消防栓泵与喷淋泵及其配套配电柜)、防排烟风机、电梯安装、可视对讲等均不在水电施工范围，甲方已另行分包。
10、以上协议条款，系甲乙双方本着友好沟通原则共同议定的结果，经双方代表签字、盖章后，即产生对等的法律效力。
11、本协议仅增加之述条款，原合同其他条款均不变，双方仍按原合同条款履行。
12、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方代表签字后生效。
Xxx 房地产开辟有限公司xxx 建设工程有限公司(代表签字)(代表签字)二零一五年九月二十五日施工补充协议甲方：黑龙江伸马房地产开辟有限公司乙方：黑龙江省恒北建造工程有限公司根据《中华人民 __合同法》、《中华人民 __建造法》及相关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信、互利、互惠的原则，经甲、乙双方商议达成协议如下：一、工程概况：1、工程名称：托斯卡纳一期工程三标段 M-B8、M-B92、工程地点：利民开辟区3、建造面积： 18661.26 平方米4、工程结构：高层及小高层短肢剪力墙结构小高层：层数十一层、十五层、十六层、十八层。
二、承包形式：乙方包工包料。
三、承包内容：建造物 2 米(入户井)范围内施工图纸所含全部项目。
即：土建工程、内外装饰工程、水暖工程、电气工程，不包含弱电(电子对讲、电话、宽带、有线电视)和燃气、电梯、消防、通风工程。
四、工程质量标准及验收标准：1、工程质量标准：哈尔滨市优质工程(由于政府原因不能申报优质工程的，可以不申报)。
2、验收标准：按国家现行《建造工程施工质量验收规范》达到结构优质，感观优良。
五、工程工期：18 层： xx 年 7 月 24 日开工， xx 年 8 月 30 日全部竣工并交付使用。
xx 年年末 14 层封顶。
六、工程结算办法：1、执行 2000 年《黑龙江省建设工程预算定额》(土建、电气、水暖)、 xx 年《黑龙江省建设工程预算定额哈尔滨市估价表》、 xx 年《黑龙江省建设工程预算定额(高级装饰)》、 xx 年《黑龙江省建造安装工程费用定额》。
2、工程取费标准：土建部份措施费按 1.35%，企业管理费 21%，利润 25%；装饰部分措施费按 1.2%，企业管理费 18%，利润 25%；水暖、电气安装部份措施费按 1.15%，企业管理费 22%，利润25%；材料检验试验费 4%；人工费找差部份：土建、水暖及电气按 42 元/工日，装饰按 55元/工日进行找差(取费基数为35.05 元/工日)。
3、安全生产措施费及规费按省市建造相关部份核定标准执行。
4、主材差价：(钢材、水泥、碎石、红砖、陶粒砌块、砂子)按施工期间的《哈尔滨工程造价信息》价格找差，机械费及其他辅材(含周转材料)均不找差。
xx 年《黑龙江省建设预算定额哈尔滨市单价表》及《哈尔滨工程造价信息》中没有的品牌材料，乙方需提前通知甲方，由甲方认质认价，如果没有提前通知甲方，造成结算中产生分歧，最终以甲方询价作为结算价格。
在施工中如使用三级钢，造价信息上没有的三级钢价格在二级钢相同规格的基础上每吨单价增加 200 元。
5、乙方自愿按工程总造价优惠 4% (不含甲供材及甲方指定分包项目)让利给甲方。
6、建造面积计算执行 GB/T50353-xx 《建造工程建造面积计算规则》。
七、材料采购与供应：1、消防工程、电梯、排风机组、水箱、水泵等不含在本合同承包范围内、由甲方另行发包。
消防工程及甲方指定分包工程给总承包单位 1%的管理费，分包工程施工过程中影响工程质量、进度时，由总包单位负责。
分包单位使用乙方机械费，水费及电费由分包单位与总包单位另算。
2、甲指乙供材料：防水材料、配电箱、水暖材料、苯板、挤塑板、电气配管、配线开关插座《哈尔滨工程造价信息》上没有的材料由甲方认质认价。
3、甲供材料：屋面瓦、理石、室外台阶机刨石、信报箱，甲供材乙方不计取保管费。
4、甲方指定分包工程：所有门窗、铁艺、外墙涂料、砂岩(含骨架及人工费)、 GRC 构件、电梯前室装饰工程，工程造价直接计入材料费中，不计算人工费，甲方指定分包工程乙方不计取保管费。
5、其他材料均由乙方自行采购供应，必须按着设计和国家标准进行采购。
八、甲方权利及义务：1、甲方负责办理建设工程所需的审批手续，施工图纸设计及审查工作。
2、甲方将建设工程发包给乙方施工。
3、电源总箱由甲方负责设置，由电源总箱往各楼引的电缆及电箱的铺设、管理、使用和维修工作由乙方负责；甲方对乙方的安全用电有检查及经济上的制裁权。
4、甲方有权对乙方的施工质量和施工进度进行检查和监督，有权对乙方在工程施工中所用材料的质量进行检查，抽检不合格所发生的返修及各项相关费用均由乙方承担，工期不予顺延。
5、甲方在工程施工中可以更改工程设计图纸，乙方应按照更改后的图纸施工，变更差量按设计变更及现场签证管理办法执行。
6、甲方统一规定施工现场和分担区的现场布置并组织施工。
7、甲方在办理《施工许可证》审批时，有权要求乙方无条件配合。
8、甲方负责办理合同备案手续，乙方配合。
9、甲方负责交纳安全生产措施费，农民工保障金，安全生产措施费拨款时在乙方工程款中扣除。
10、甲方有权对乙方进场没有资质的分包队伍，有清场权和更换权。
九、乙方权利及义务：1、在工程施工期间，乙方必须严格按照国家和地方颁发的相关法律、法规、规范、标准、技术规程、施工图纸、已批准的施工组织设计等组织施工、验收，严格遵守安全操作规程，安全生产、文明施工。
在施工现场设置专职安全员，负责现场的安全教育，安全保护。
因为乙方原因发生的一切质量、人身安全事故，全部责任由乙方自行承担；乙方应对分包单位加强管理，分包单位发生的人身安全事故，乙方承担连带责任。
2、乙方上岗人员必须持证上岗，项目班子专业技术人员必须与投标文件配备的人员相符，在施工中不允许调换，如违反此规定清除施工现场，所发生的一切经济损失由乙方承担。
3、乙方承包的工程，未经甲方允许，不得自行转包，否则甲方有权解除合同，并将乙方清浮现场。
4、为确保工程进度，甲方采购的材料在甲方提供图纸后，乙方应在 30 日内(如逾期 7 日不报，将处以工程总造价1‰罚款)提出规格、数量、进场日期，并填报材料采购清单上报甲方，以便甲方组织采购，乙方所提供的采购计划必须准确，超出部份按甲方实际购入价格，从合同总价款中扣除，不足部份导致误工或者增加价款由乙方承担全部责任。
5、按建委规定乙方交纳散装水泥费用，办理报建手续。
6、乙方应按甲方规定，设置乙方管理人员暂时宿舍、办公室及自行施工区域的暂时道路及其他暂时设施等。
现场办公区设置按甲方XXXXXXXXXXXXXXX 工程合同编号：施工合同补充协议甲方： XXXXXXXXXXXXXXX乙方： XXXXXXXXXXXXX二零一六年一月日XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX甲方: XXXXXXXXXXXXXXX乙方： XXXXXXXXXXXXXXX甲方与乙方就 XXXXXXXXXXXXXXX 工程施工有关问题经友好商议，达成如下一致意见，双方共同遵守执行。
