水暖合同协议书范本

水暖工程合同范本大全

水暖工程合同范本大全

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方权利，义务和责任关系，经甲、乙双方协商一致签订合同。

一． 工程项目

乙方承包甲方开发建设的瑞成万方园小区14#、15#、16#、18#、19#水暖工程（包括给水、排水、消防水管、地暖等一切水暖工程，除消防电和喷淋），临时水暖部分由乙方免费安装和维护。

二． 工程期限和交工日期

水暖工程部分开工日期是按甲方的实际开工日期，交工日期由土建合同定。总的平方米是按照图纸的实际面积计算。

三． 工程质量标准和验收方法

此水暖工程按国家优级质量标准验收，争取创杯工程，经甲方，工程监理和工程师，质检站验收合格后，此水暖工程方为竣工。

四． 工程量和价格 工程量按实际发生和完成工作量计算，砖混结构为每平方米7元，框架剪力墙结构为每平方米9元。

五． 付款方式

15#、16#楼砖混部分：预埋结顶付1元/㎡，给水、排水、采暖立管横管做好付2元/㎡，经甲方、工程监理和质检站验收合格后，付2.5元/㎡，同时扣除每栋楼总金额的3%，作为质量保证金的交付，用于维修，工程保修期为两年。两年内水暖工程无任何漏水和其他故障，甲方将工程质量保证金退还给乙方。

高层框架部分：预埋结顶付1.5元/㎡，给水、排水、采暖立管横管、消火栓管等做好付3.5元/㎡，经甲方、工程监理和质检站验收合格后，付2元/㎡，同时扣除每栋楼总金额的5%，作为质量保证金的交付，用于维修，工程保修期为两年。两年内水暖工程无任何漏水和其他故障，甲方将工程质量保证金退还给乙方。

六． 甲方责任

1. 甲方负责供应水暖工程所需的各种材料，机器设备除外。

第 2 页 共 5 页 建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

兹有 采暖给排水工程，经过商务谈判决定由乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》和《安装工程承包合同管理条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。

第一条：工程名称：

第二条：工程地点：

第三条：承包方式： （含施工设备及施工期间现场临设维护）

第四条：承包范围及面积： 工程；总建筑面积为 ｍ²。

第五条：工程价款及调整

1.工程价款按每平米 元计取，即总价款为： 元整。

2．发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：

（1）甲方代表确认的建筑面积及工程量增减；

（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；

（3）合同条款以外的其他增减或调整；

第六条：付款方式

第 2 页 共 5 页 第七条：合同工期

1.双方商定总工期为 天（日历天数）。

开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。

（1）甲方不能按合同约定提供开工条件，

（2）工程量变化和设计变更；

（3）非乙方原因停工超过4个小时以上时；（停水停电停、等材料）

（4）工程款未按时支付；

（5）不可抗力（如地震台风火灾等）

3．由于甲方原因造成的工期延误或超期三个月及以上时，甲方应支付由此给乙方造成的停窝工损失及其他增加费用并相应顺延工期。

第 1 页 共 4 页 甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则，就 建设工程中的电气工程、水暖工程达成劳务委托施工协议。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、施工日期：

开工日期： 年 月 日。

竣工日期：土建工程竣工后 日内。

4、建筑面积：单位工程建筑面积 m2

二、委托劳务施工形式及范围

1、委托劳务施工形式：就 号楼建设工程中的电气工程、水暖工程劳务协作进行委托施工。

2、委托劳务施工范围：

号楼建设工程中的电气工程、水暖工程中劳务协作部分；

号楼施工现场照明、动力等临电设施的维护和安装工程。

3、委托劳务施工工程： 号楼电气专业、水暖专业施工图所涉及到的全部电气专业、水暖专业施工工程。

三、委托劳务施工标准及工具准备：

1、委托劳务施工标准：

第 1 页 共 4 页 经 建设工程之建设单位、监理单位、施工单位验收，并依据相关规范确定 电气专业、水暖专业施工质量检验批、分部、分项工程全部合格为委托劳务施工竣工的标准。

第 1 页 共 7 页 发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

为了顺利完成 安装工程的施工任务，确保工程的质量、工期、现场管理达到安全文明工地的标准要求，依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，订立本合同如下：

第一条、工程概况：

1—1.工程名称：

1—2.工程地址：

1—3.结构类型：

1—4.建筑面积：约 ㎡（最准以实际计算面积为准）

1—5.发包内容和范围

本工程安装图纸以内给牌水、暖、雨水管安装、冷凝水管安装、落水管安装、施工用临水等全部安装内容及施工期间的一切零用工、装卸车。工程未经移交竣工验收前楼内所安装的全部工程内容由乙方负责看护,在此期间发生的丢失全部由乙方负责.

1—5—1.给水安装：预埋、预留、配管、打洞、吊洞、设备安装、打压、调试、场内运输等全部操作过程。

1—5—2.排水安装：预埋、预留、配管、打洞、吊洞、设备安装、打压、调试、场内运输等全部操作过程。

1—5—3.采暖：预埋、预留、配管、保温、吊洞、器具、地敷热管铺设、分水器设备安装、打压、调试、场内运输等全部操作过程。

1—5—4.落水管、雨水管、冷凝水管、空调管预埋,安装调试等全部操作过程，施工用水，甲方提供材料，乙方无偿负责安拆。

1—5—5.消防给排水：预埋、预留.

1—5—6.机械设备耗材：焊条、钻头、砂片、板牙等. 第 2 页 共 7 页 1—5—7.工程用辅材：钢丝、扎丝、铁丝、钉子、胶带、胶布、彩带、自功丝、机制螺丝、铅油.