设计总承包合同样书

工程设计总承包合同工程设计总承包合同范本（通用10篇）随着法律知识的普及，越来越多的场景和场合需要用到合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。

那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编精心整理的工程设计总承包合同范本（通用10篇），欢迎阅读与收藏。

工程设计总承包合同1发包单位：__________________承包人：__________________依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。

一、第一条：工程概况湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。

二、第二条：施工方案1、护坡（1）、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42、5，砖要好质量的青砖或红砖）。

（2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。

（3）、完工后做围墙10米左右。

（4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。

三、第三条：合同工期1、经双方协商确定，工程期为日，暂定于自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

四、第四条：价格及付款方式1、工程总承包价为_________元。

2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。

五、第五条：甲方义务1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

六、第六条：乙方义务1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。

2024年总承包合同参考范文发包人（全称）：_____有限公司承包人（全称）：_____安装有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规的规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商，就_____有限公司_____建设项目工程总承包事宜达成一致意见，特此订立本合同，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况1. 工程名称：_____建设项目2. 工程地点：____省____县_____工业园区3. 工程承包范围：承包人负责活性炭建设项目的全部设计、采购、施工、开车、试生产阶段的各项工作，并承担在质保期内完善竣工后工程缺陷的责任。

二、主要技术来源本工程的技术依据为_____建设安装有限公司所完成的_____有限公司_____项目设计。

三、主要日期1. 合同期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。

2. 施工期限：自____年____月____日起至____年____月____日止（其中，竣工日期为____年____月____日，预计____年____月____日开始全线试生产运行）。

四、工程质量标准本工程质量标准应符合国家相关规范及设计要求，达到合格标准。

五、合同价格和付款货币1. 合同价格：人民币（大写）____元整。

2. 付款方式及调整：除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

六、词语定义本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效1. 合同订立时间：____年____月____日2. 合同订立地点：____省____市3. 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_____代表人（签字）：_____身份证号码：_____（如适用）日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____代表人（签字）：_____身份证号码：_____（如适用）日期：____年____月____日2024年总承包合同参考范文（二）发包人（全称）与承包人（全称）依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，在平等、自愿、公平和诚信原则的基础上，经友好协商，就_____项目工程总承包事宜达成一致，特此订立本合同。

设计总包合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！设计总包合同模板甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行设计总包的相关事项，达成如下协议：一、合同范围1.1 本合同适用于乙方为甲方提供设计总包服务，包括项目方案设计、施工图设计、施工组织设计等相关设计工作。

1.2 乙方应按照甲方的要求，完成设计任务，并保证设计质量符合国家及行业相关标准。

二、合同金额2.1 本合同的设计总费用为人民币【】元（大写：【】元整），乙方应在合同签订后【】个工作日内向甲方开具正规发票。

2.2 甲方应按照合同约定的付款方式及时向乙方支付设计费用。

三、设计进度3.1 乙方应按照甲方提供的时间节点要求，完成各阶段设计工作。

3.2 乙方在设计过程中应保持与甲方的良好沟通，及时解决甲方提出的问题。

四、设计质量4.1 乙方应保证设计成果符合国家及行业相关标准，确保设计安全、合理、经济、美观。

4.2 乙方应对设计成果的知识产权进行保护，避免侵犯他人知识产权。

五、保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。

5.2 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

6.2 若乙方设计成果存在严重质量问题，甲方有权要求乙方重新设计，并有权解除合同，乙方应承担相应责任。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

设计施工总承包合同范本一、合同的基本情况本合同由甲方（设计施工总承包人）和乙方（设计施工总承包人）双方签订，旨在约定双方在设计施工项目中的权利和义务，确保项目的顺利进行。

二、项目的基本情况1. 项目名称：XXXX设计施工项目2. 项目地点：XX省XX市XX区3. 项目规模：总建筑面积XXX平方米4. 项目工期：自合同生效之日起，至工程竣工验收合格之日止，约定为XXX 天。

5. 项目费用：本项目总造价为XXX万元。

三、合同的主要内容1. 甲方的权利和义务：1.1 提供项目相关的设计文件和技术要求；1.2 按时支付工程款项；1.3 协助乙方办理相关审批手续；1.4 对乙方提供的设计方案进行审查和确认；1.5 监督乙方的施工进展和质量；1.6 对乙方的设计和施工进行验收。

2. 乙方的权利和义务：2.1 按照甲方提供的设计文件和技术要求进行设计和施工；2.2 按时完成项目，并保证质量符合相关标准；2.3 遵守国家法律法规和相关技术标准；2.4 合理安排施工进度，确保工期的履行；2.5 提供施工过程中所需的材料和设备；2.6 配合甲方的监督和验收工作。

3. 项目费用支付方式：3.1 甲方按照以下方式支付工程款项给乙方：3.1.1 预付款：合同签订后X天内支付合同总金额的XX%作为预付款；3.1.2 进度款：根据工程进度，乙方按照合同约定的比例向甲方提出进度款支付申请；3.1.3 竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款项给乙方。

4. 合同的履行和变更：4.1 双方应按照合同约定的工期和质量要求履行合同；4.2 如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议；4.3 如因不可抗力等原因导致项目无法继续进行，双方可协商解除合同。

5. 合同的违约和争议解决：5.1 如一方违约，应承担相应的违约责任；5.2 如发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可提交仲裁机构进行仲裁；5.3 仲裁裁决是终局的，对双方具有约束力。

设计施工总承包合同范本（必备5篇）设计施工总承包合同范本第1篇甲方：______________乙方：______________工程有限公司一、工程名称：_____________项目二、工程地点：__________________三、工程内容：_________________线路施工及配电箱安装四、工程造价：_________________伍万伍仟捌佰玖拾贰元(55892元)五、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。

七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。

八、付款方式：_________________在工程竣工后经甲方监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期(一年)满后一个月内付清。

九、争议的处理：_________________1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：_________________(1)提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。

十、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。

设计总承包合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方拟实施的项目需要设计总承包服务，经过法定程序，甲方决定委托乙方进行该项目的总承包设计工作。

为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下设计总承包合同：一、项目概况及承包范围1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 承包范围：包括但不限于项目规划设计、方案设计、施工图设计等环节，以及其他相关工作。

具体内容双方另行约定。

二、合同总价及支付方式1. 合同总价：人民币[具体金额]（￥[金额汉字大写]）。

该费用为包干价，包含但不限于设计人员的劳务费、税费等费用。

如发生合同内容以外的工作项目，双方另行协商定价。

2. 支付方式：合同签署后支付预付款；设计方案确认后支付进度款；工程竣工并验收合格后支付尾款。

具体支付时间和比例按照合同附件执行。

三、履行期限与进度安排本合同自双方签署之日起生效，项目设计总周期为XX个月。

具体进度安排按照附件《项目设计进度表》执行。

乙方应确保按时交付设计成果，如有延误，应及时通知甲方并承担相应责任。

四、质量要求与标准1. 乙方应按照国家和地方现行设计规范、标准进行设计，确保设计成果的质量和安全性能满足甲方要求。

如因设计原因造成工程质量问题或安全事故，乙方应承担法律责任。

2. 甲方有权对乙方的设计成果进行审核并提出修改意见，乙方应按时修改并达到甲方要求。

若因甲方原因导致设计延误，双方应协商解决。

五、知识产权与保密条款1. 乙方应对本合同项下的设计成果承担知识产权责任，保证设计成果不侵犯任何第三方的知识产权。

如因设计成果涉及知识产权纠纷，由乙方承担全部法律责任。

2. 双方应对涉及本项目的商业秘密予以保密，未经对方许可，不得泄露或擅自使用。

设计总承包合同范本(完整版)第一章总则第一条合同目的为了明确双方的权利义务，保障项目的顺利进行，双方根据《合同法》及有关法律法规的规定，就设计总承包事宜达成协议，签订本合同。

第二条合同内容本合同是设计总承包合同，包括工程设计、图纸制作以及其他相关工作。

第二章合同的签订与生效第三条合同的签订双方当事人应当按照自愿、公平、平等和诚实信用原则，通过书面形式签署本合同。

第四条合同的生效本合同自双方当事人签字后即生效，并具有法律效力。

第三章合同的履行第五条材料及技术支持甲方应按时向乙方提供项目所需的相关技术资料、材料及其他必要的支持。

第六条设计质量乙方应按照合同约定，完成项目的设计任务，并保证设计质量符合相关标准和要求。

第七条监理乙方应提供项目的监理服务，并确保工程按照设计要求进行施工。

第八条变更与修正除非经双方书面协商一致，否则不得擅自变更或修正合同内容。

第九条知识产权乙方提供的设计成果及图纸等知识产权归甲方所有，甲方有权使用、修改以及转让该知识产权。

第十条合同解除1.本合同自甲方或乙方出现违约情况时，对方有权解除。

2.一方解除合同应及时通知对方，并书面通知。

第十一条违约责任1.任一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

2.违约方应承担给对方造成的损失，并向对方支付违约金。

第十二条争议解决本合同的争议应通过友好协商解决，协商不成的，提交申请仲裁委员会仲裁。

仲裁裁决是终局的。

第四章合同的变更和解释第十三条合同的变更1.如需变更合同内容，双方应书面协商一致，并签署变更协议。

2.变更协议具有合同同等效力。

第十四条合同的解释对于本合同中存在的任何疑义或争议，双方应友好协商解决，或依法解释并裁决。

第五章合同的附则第十五条特别约定本合同附件为其不可分割的一部分，具有同等法律效力。

第十六条合同的终止本合同在下列情况下终止： 1. 双方达成书面协议终止。

2. 依法解散、注销、撤销或破产。

第六章合同的补充第十七条附加条款本合同未尽事宜，双方可另行协商确定，并以书面形式作为本合同的附加条款。

设计施工总承包合同（精品6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作汇报、述职报告、发言致辞、心得体会、规章制度、应急预案、合同协议、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work reports, job reports, speeches, insights, rules and regulations, emergency plans, contract agreements, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!设计施工总承包合同（精品6篇）设计施工总承包合同篇1发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

设计总包合同范本3篇篇一设计总包合同范本甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、项目概况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 项目规模：[项目规模描述]4. 设计内容：[具体设计内容]二、合同期限本合同的期限自[合同生效日期]起至[合同结束日期]止。

三、设计费用及支付方式1. 设计费用：本项目的设计费用为人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。

预付款：合同签订后[预付款支付比例]%，即人民币[具体金额]元；中期款：设计方案通过审查后[中期款支付比例]%，即人民币[具体金额]元；尾款：项目竣工验收后[尾款支付比例]%，即人民币[具体金额]元。

四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务甲方有权对乙方的设计工作进行监督和检查；甲方应按照合同约定支付设计费用；甲方应向乙方提供必要的设计资料和协助。

2. 乙方的权利和义务乙方有权按照合同约定收取设计费用；乙方应按照国家和地方的相关规定和标准进行设计工作；乙方应保证设计成果的质量和进度，并按时提交设计文件；乙方应保守甲方的商业秘密和机密信息。

五、设计成果的交付1. 乙方应按照合同约定的时间和要求向甲方交付设计成果，包括但不限于设计图纸、报告、文件等。

2. 设计成果的交付应以书面形式进行，并经甲方签字确认。

六、知识产权1. 本项目的设计成果的知识产权归甲方所有。

2. 乙方应保证其设计成果不侵犯第三方的知识产权，如因乙方原因导致甲方遭受知识产权侵权纠纷，乙方应承担相应的法律责任。

七、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。

2. 若因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致一方无法履行本合同，该方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明。

八、争议解决本合同的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

工程设计总承包合同工程设计总承包合同一、签订工程设计总承包合同注意事项：第一、详细约定工程预付款、进度拨款和竣工结算程序。

第二、合同价款应当明确约定。

工期、质量、工程造价的约定，是建设工程施工合同最重要的内容。

第三、在签订合同之前，承包人应当对工程的真实性、可靠性及发包人的资信情况尽可能详细的了解，必要时要做详尽的调查。

二、工程设计总承包合同（精选26篇）工程设计总承包合同是确定工程发包单位与承包单位双方之间权利与义务关系，并具有法律效力的经济契约。

下面小编为大家整理的工程设计总承包合同（精选26篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

工程设计总承包合同1发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）在遵守国家有关政策法令及现行施工验收规范前提下，甲乙双方友好协商，达成如下条款，双方共同遵守。

一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围及详细部分：四、总价款及付款方式（一）土方工程总价款：1、暂定总价款为________人民币。

2、工程量以双方现场联测数量确认为准。

1、土石方开挖外运全部完成双方办理结算后一个月内结清。

（二）以上付款，甲方将以转账支票的方式支付。

（三）工程条款1、工程开工时间以甲方通知时间为准。

2、具体工期完成时间为30日历天。

3、如乙方不按时完成，甲方有权通知乙方解除承包关系，并因此产生的一切后果由乙方承担。

4、本土方工程承包单价已包含一切费用，故乙方不得以运输距离远近或其他因素增加单价或其他费用。

5、若乙方工程工期明显与进度控制点不符，甲方可要求乙方赶工，乙方在收到甲方通知后即时执行。

6、3天内无明显改进，视乙方为无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其他施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，并在工程款中扣除，或责令乙方按已完成工程量的70%结算退场。

7、如遇下述情况：（A）开工后甲方不能按时交出场地（B）基坑支护影响（C）甲方、建设单位重大设计变更影响（D）不可抗力严重影响施工队由乙方在24小时内向甲方办理延期签证，情况属实可顺延，但不负责任何经济责任和义务。