2019年工程建筑技术服务协议通用模板
- 格式:doc
- 大小:231.50 KB
- 文档页数:8
2019年建设工程合同范本【篇一】发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:______________________工程地点:______________________结构形式:__________ 数: __________ 筑面积:__________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工期:__________ 天开工日期:竣工合同:四、质量标准工程质量标准:五、合同价款1、合同总价(大写):__________ (人民币)元(小写):____________ 元(其中:工程暂列金额___________ 元,计日工__________ 元,材料暂估价和专业工程暂估价_________ 元,安全文明施工措施费____________ 元,总承包服务费 ___________ 元。
)2、综合单价:详见承包人的已标价工程量清单。
(见附件4:)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附件;(4)本专用合同条款;(5)本通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单(附件4:);(9)招标文件、招标文件澄清及修改;(10)其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
工程编号:合同编号:广东省建设工程标准施工合同2015 年版工程名称:工程地点:发包人:承包人:广东省建设厅制第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。
一、工程概况工程名称:工程地点:结构形式:工程立项、规划批准文件号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数:_____ 天。
拟从年月日开始施工,至年月日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准:3五、合同价款合同总价(大写):;(小写):。
项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程);□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。
六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2 款赋予的规定一致。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1 条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效订立合同时间:年月日订立合同地点:合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于生效。
4发包人:(公章)承包人:(公章)地址:地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:电子邮箱: 电子邮箱:5第二部分通用条款一、总则1 定义定义下列词语或措辞,除非特别说明,在本合同中均具有以下赋予的含义:1.1 合同:指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。
建筑施工服务协议本建筑施工服务协议(以下简称“协议”)由甲方(以下简称“委托方”)和乙方(以下简称“承包方”)共同订立,双方在平等、自愿的基础上,就委托方所需的建筑施工服务进行合作,达成以下协议:一、服务内容及标准1. 承包方将按照委托方的要求,提供有关建筑施工服务,包括但不限于设计图纸评审、基础土方工程、主体结构施工、设备安装、装饰装修等。
2. 承包方承诺在施工过程中遵守国家相关法律法规和工程质量标准,确保施工工艺、施工质量和工期的合理安排和保证。
3. 承包方应派遣有相应资质和经验的专业人员参与施工,严格按照委托方的施工方案进行操作,并在施工期间确保工地秩序良好、安全生产。
二、工期和工程款支付1. 协议签订后,委托方应在三个工作日内支付承包方工程总造价的总额的30%作为预付款。
2. 承包方将按照协议约定的工期完成施工,并与委托方共同确认工程竣工验收日期。
委托方应在竣工验收后五个工作日内支付剩余工程款。
三、保证金及索赔1. 协议签订后,委托方应向承包方提供相应的保证金,作为履约保证。
若在施工过程中,承包方违反协议约定,委托方有权要求返还保证金,并有权采取其他合法手段追究承包方责任。
2. 若承包方在施工过程中发现委托方提供的设计图纸、材料等存在问题或不符合要求,应立即停工并及时通知委托方。
委托方应配合承包方的调整,并承担由此引起的额外费用。
四、违约责任1. 若一方违反了本协议的约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
2. 若因不可抗力因素,如自然灾害、战争等导致协议无法履行,双方应及时协商解决,并尽力减少损失。
五、解除协议1. 任何一方有权在合理事由存在的情况下提前提出解除本协议的申请。
但提出解除申请的一方应提前书面通知对方,并承担相应违约责任。
2. 经双方协商一致,或经法定程序解除协议的,应根据已完成工程的实际情况,结算尚未支付的工程款,并处理好施工现场的交接事宜。
六、争议解决本协议的履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的相关法律法规。
建设工程技术服务合同标准模板《建设工程技术服务合同》甲方(委托方):乙方(受托方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规的规定,经双方平等协商,就乙方向甲方提供建设工程技术服务事宜,达成如下协议:一、服务内容1.1 乙方根据甲方的委托,提供以下技术服务:(1)建设工程设计方案及施工图设计;(2)建设工程施工技术指导及现场管理;(3)建设工程质量检测及验收;(4)甲方委托的其他技术服务事项。
二、服务期限2.1 乙方向甲方提供技术服务的期限为____年,自双方签订本合同之日起计算。
2.2 乙方应在合同约定的服务期限内完成服务事项,并保证服务质量。
三、服务费用3.1 乙方向甲方提供技术服务的费用为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
3.2 甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用。
四、保密条款4.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方的技术秘密、商业秘密和其他保密信息,应予以严格保密。
4.2 保密期限自本合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。
五、违约责任5.1 双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的服务期限届满之日止。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年____月____日请注意,本合同模板仅供参考,具体条款应根据实际情况调整,并在签订前征求法律人士的意见。
2019 年建筑工程施工合同范本下载第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数____________________ 天四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写): _____________________________ 元_ (人民币)¥: _________________________________ 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及相关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方相关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中相关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定实行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他理应支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:_________ 年__________ 月___________ 日合同订立地点:。
工程技术服务协议合同模板甲方:(委托人)地址:联系人:电话:身份证号码:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:统一社会信用代码:根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定,甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方委托乙方为其提供工程技术服务,达成如下协议:一、服务内容1.1 乙方接受甲方的委托,为其提供工程技术服务,具体服务内容包括但不限于:设计、施工、监理、咨询等。
1.2 乙方应按照国家有关法律法规和标准规范要求,完成所承接的工程技术服务,并保证服务质量符合客户要求。
二、服务时间及地点2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为_______年,具体服务时间由双方另行协商确定。
2.2 服务地点为_______(具体地址)。
三、服务费用3.1 甲方应按照双方协商的费用标准支付服务费用给乙方。
3.2 服务费用支付方式:甲方应于服务开始前支付_______%的预付款给乙方,剩余款项在服务结束后结算支付。
四、保密责任4.1 乙方承诺对甲方的商业机密、技术资料等保密,未经甲方书面许可,不得向任何第三方披露。
4.2 乙方应建立并严格执行保密制度,保障甲方信息的安全。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定,应向对方承担违约责任,并承担相应的赔偿责任。
5.2 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方不承担违约责任,但应在合理范围内通知对方,尽快恢复履行合同义务。
六、法律适用和争议解决6.1 本合同的签订、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方如有争议,应友好协商解决;协商不成的,应提交_______仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同正本一式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力。
7.2 本合同如有变更,应经双方协商一致,作出书面变更协议。
7.3 本合同如有未尽事宜,由双方协商补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
合同编号:绿色建筑技术服务合同项目名称:委托方(甲方):受托方(乙方):签订时间:签订地点:技术服务合同委托方(甲方):A有限公司受托方(乙方):B技术有限公司本合同甲方委托乙方就“A有限公司智能出入口安防设备生产基地建设项目食堂绿建咨询项目”进行绿色建筑设计咨询的专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。
双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下:1、技术服务的内容:“A有限公司智能出入口安防设备生产基地建设项目食堂绿建咨询项目”按照《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019提供技术咨询服务。
2、乙方根据甲方工程进度及项目规划设计要求提供如下咨询服务内容:(1)按甲方确认的标准级目标,根据绿色建筑标准级,确定项目所要达到的技术要求;(2)根据项目工作计划与进度安排,完成与项目施工图设计单位的土建设计、景观园林设计、室内设计以及其它相关专业绿色建筑深化设计的咨询工作;并落实采用技术的技术要点等;(3)乙方将参与整个施工图完善修改阶段的技术指导,根据甲方确定的设计方案,指导施工图设计融入绿色建筑技术和细部理念,提供施工图方案修改完善建议书;(4)完成绿色建筑图审通过需要完成的各项模拟分析,并提供相应的分析报告。
依据《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019要求,服务成果如下:(1)拟定绿色建筑设计标准、绿色建筑技术进行可行性分析;(2)项目初评估报告;设计建议及讨论,成果:绿色建筑初评报告、绿色建筑实施技术指导;(3)项目绿色建筑分析报告、计算书、图纸、资料、方案审核意见,成果:项目绿色建筑设计资料;(4)收集、整理并提交项目绿色建筑审查资料,成果:绿色建筑图审合格证。
3、技术服务的方式:技术咨询。
第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作:1、技术服务期限:IO^;2、技术服务进度:自合同签订之日且所需资料齐全后起,10天内提交全部绿建审核资料;第三条为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项:1、提供技术资料(根据项目具体情况调整):(1)项目规划设计文本及规划总图,其中设计规划总图包括主要技术经济指标(总用地面积、总建筑面积、地上及地下建筑面积、建筑占地面积、绿地率、容积率等);(2)项目所在地场地地形图,包括红线范围、竖向标高、原有地物等。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2019-0202)(GF-2018-0202)建设工程监理合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程规模:4.工程概算投资额或建筑安装工程费:。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1.协议书;2.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4.专用条件;5.通用条件;6.附录,即:附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。
五、签约酬金签约酬金(大写):。
其中:(1)勘察阶段服务酬金:。
(2(3(4)其他相关服务酬金:。
六、期限1.监理期限:自年月日始,至年月日止。
2.相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。
七、双方承诺1.监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2.委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1.订立时间:年月日。
2.订立地点:。
3.本合同一式肆份,具有同等法律效力,双方各执贰份。
委托人:(盖章)监理人:(盖章)住所:住所:邮政编码:邮政编码:法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人:(签字)的代理人:(签字)开户银行:开户银行:账号:账号:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条件(略)第三部分专用条件1.定义与解释1.2解释1.2.1本合同文件除使用中文外,还可用。
技术服务合同范本模板在这个经济发展飞快的社会,生活当中会有很多要用到合同的地方,合同的用词用语不需要华丽、完美,但是一定要明确,简单明了,避免毫无意义的空话。
从哪一步开始起草合同比较合适呢?下面是小编精心整理的"技术服务合同范本",希望对你有所帮助,动动手指请收藏一下!技术服务合同范本(篇1)甲方(全称):乙方(全称):根据工程运行需要,甲方吕梁市新城供水一期(横泉水库水源)水厂联动试车及运行保驾任务委托给乙方单位实施,双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及双方合同有关条款之约定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就该事项协商一致,订立本协议。
一、工程内容乙方对甲方操作工岗前培训、配合联动试车、试运行、生产期间的维修、抢修及日常生产维护等。
水厂运行过程中的技术升级改造不再本协议范围之内。
二、双方责任甲方责任:1、负责对乙方试运行方案审批,确定试运行的时机,负责与相关的监检部门的联系。
2、负责投料试车的所需的全部原料供应,负责日常维护、维修所需的'材料供应,保证乙方试运行所需的水、电、电讯线路供应。
3、负责试运行及保运期间对自有职工的管理,严格按事前编制的相关运行方案或手册执行。
4、协调处理好施工与生产期间的关系,对乙方进行生产期间的维修、抢修及日常生产维护的安全技术交底。
5、甲方操作人员在培训期间的人员管理及安全责任均由甲方负责,严格遵守培训厂区各车间安全作业规定,对进入现场的操作人员进行安全教育。
乙方责任:1、负责甲方操作工人的岗前培训及培训费用,培训单位为大同口泉水厂、石家庄西北地表水厂其中之一,培训时间不少于2个月。
水厂联动试车、试运行、生产期间的维修、抢修、日常生产维护等需要乙方指导及配合完成的各项工作,但由于乙方在主体施工中的质量原因发生的维修费用由乙方承担。
2、乙方在联动试车、试运行、生产的保驾期间要组织好各专业施工人员,随时配合甲方的开停车及维修保养,保证随叫随到。
建设工程施工合同(示范文本)GF-2019-0201(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
标准合同模板Standard contract template2019年工程建筑技术服务协议通用模板技术服务协议编号:HMD/ 委托单位(甲方):设计单位(乙方): XX(北京)电子商务有限公司项目名称:项目地点:第一条协议依据依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关建筑工程勘察设计管理法规,本着公平、公正的原则,经甲、乙双方协商,甲方委托乙方就项目(以下简称弱电项目)进行相关弱电系统的设计工作,并达成以下共识。
第二条项目概况项目名称:项目地址:建筑面积平方米,建筑高度米,地下层,建筑智能化工程总投资约万元,计划开工日期年月日,计划竣工日期年月日。
第三条服务内容1.乙方可以根据甲方的具体要求,提供项目各设计阶段的设计服务,具体设计内容包括:第一阶段:规划设计咨询阶段(1)乙方按甲方要求,完成本项目建筑智能化的需求分析、方案设计,并对建筑智能化提供品牌选择、功能定位、造价分析等方面理论依据。
(2)乙方配合甲方其他建筑设备专业设计公司调整相应的智能化专业设计方案;并满足对空调、消防及低压配电等建筑专业提出的智能化技术要求。
(3)乙方按甲方认可的需求分析及初步方案,进行图纸初步设计,包括图纸目录、设计说明、图例、主要设备材料表、系统图和原理图、平面图、大样图及室外设计图等。
(4)乙方按初步设计图纸,完成设备选型和工程量清单以及项目弱电系统造价估算。
(5)乙方依据需求分析及初步方案、初步设计图纸、设备材料选型及配置清单、造价估算,协助甲方(或甲方指定招标单位)完成招标文件的编制,并提供专业咨询意见。
第二阶段:投标文件编制阶段(1)乙方依据甲方招标文件要求,协助甲方完成投标文件的编制,包括系统技术方案,施工组织设计,设备材料清单及报价,成本核算等;(2)根据招标文件要求以及甲方提供的相关资料编制商务标书;(3)工程报价:乙方根据招标文件要求以及乙方平台设备材料报价或按国家标准《工程量清单计价规范》(GB50500-2013)要求,提供工程量清单和相关费用组价,提供弱电项目的建筑智能化工程成本核算和预算,成本核算和预算有效期为6个月。
第三阶段:项目实施阶段(1)乙方依据甲方提供的弱电项目工程合同(主要是技术部分相关条款)以及招投标文件完成弱电项目的相关系统的深化设计,并提出专业咨询意见;(2)乙方按照甲方提供项目施工过程中的变更文件(如变更草图、变更指令等)修改原设计施工图,并据此完成竣工图的编制工作;(3)当甲方对乙方设计成果已审核完成并签订《设计成果确认函》后,如果发现施工图与实际施工中有较大出入,应以现场实际为准,乙方不承担由此造成的经济损失。
2.本项目实际涉及设计服务范围甲方按照智能化工程技术服务范围勾选(“√”)下列表格内容。
3.乙方原则上不提供现场设计服务,如甲方确有需要,乙方按以下标准另行计费:4.本项目约定乙方现场服务次数:第四条设计进度1.设计成果所需要的时间(1)乙方各设计阶段设计成果核定设计时间如下:(2)甲方在购买设计服务产品时,需要了解上述时间表,初步判断上述时间能否满足项目设计要求。
(3)上表约定所需设计时间自本合同签订且甲方已向乙方递交满足设计需求的全部资料时开始起计;(4)以上均为十万平米以下的标准建筑智能化系统技术服务所需时间,如甲方委托项目为超过十万平米及如智慧城市、智慧社区、平安城市、大型数据中心等特种项目,设计时间按工作量评估决定设计成果交付时间。
2.设计成果的交付时间(1)本项目设计成果约定交付时间一览表:(2)若约定设计成果交付时间超出乙方核定时间,视同选择加急服务,甲方承诺按设计服务费总额的15%支付设计服务加急费,且加急服务设计成果所需要的时间亦不能小于乙方核定时间的50%;(3)由于甲方递交的设计资料缺损或无法满足设计要求,则约定自资料补充完整日起计算工作时间,如已约定交付时间,则按延迟提交资料时间顺延。
第五条设计资料1.常规项目按设计内容不同需甲方提交的资料如下(包括并不仅限于以下内容):(1)常规智能化工程子系统:甲方须提供准确的建筑平面图纸,为了弱电点位设计的准确、美观,最好能有装修图纸及其他与本专业相关的图纸。
(2)数据中心广场(机房建设工程):甲方须提供准确的建筑平面图纸、电气图纸,尽可能提供暖通图纸、给排水图纸、装修图纸及其他与本专业相关的图纸。
(3)楼宇自控系统:甲方须提供准确的建筑平面图纸、电气图纸、暖通图纸、给排水图纸,尽可能提供装修图纸及其他与本专业相关的图纸。
(4)音视频系统:甲方须提供准确的建筑平面图纸、电气图纸、装修图纸,尽可能提供暖通图纸、给排水图纸及其他与本专业相关的图纸;2.如项目属重大特种项目设计,如智慧城市、智慧社区、平安城市、智能交通、大型数据中心等,不同设计阶段所需设计资料另行约定。
3.本项目属常规设计项目,约定设计资料包括并不仅限于如下:第六条双方职责1.甲方的职责(1)甲方在签订按本协议前先行按乙方规定填制《设计项目评价表》,确定设计需求,并递交与设计需求对应的设计资料予乙方进行审核,甲方对其完整性、正确性负责。
(2)甲方对设计过程中乙方认为需要补充的设计资料,必须在接到乙方通知时及时予以补充;(3)甲方应及时审批并书面(或电子邮件)回复乙方提交的设计成果,如有设计修改,请以电子邮件或书面形式3个工作日内回复。
(4)乙方的深化设计图纸在甲方实际施工中,如出现与实际图纸位置小范围不符合的情况下,中标施工单位应以现场实际环境进行设备及辅材配件的安装,并及时通报乙方报备竣工图设计。
(5)当甲方对我们提交的设计成果满意后,应及时确认收货,并对乙方的服务做出相应的评价。
(6)当甲方对乙方投标文件设计成果审核完成并签署《设计成果确认函》后,视为乙方设计服务完毕,乙方对投标结果(如是否中标、废标等)不承担任何责任。
(7)甲方对乙方完成的设计成果确保仅适用于本协议约定的项目工程,不得抄袭或修改后用于其他同类项目,并对设计成果承担保密责任。
2.乙方的职责(1)乙方应按协议规定的内容和时限向甲方提交设计成果,并对其完整性、正确性、适用性、经济性、合理性及时限负责。
(2)如果乙方设计存在不符合甲方书面系统建设要求应及时修改,直至符合甲方书面系统建设要求为止。
(3)乙方必须对其交付的设计文件的质量负责,设计文件应当符合国家、国际、行业技术规范和标准。
(4)乙方对甲方项目有衔接其它专业设计单位的提供本专业的咨询及技术支持。
(5)预算控制:乙方应做到所有设计方案经济合理,并做到计算基本准确,如甲方认为乙方在设计过程中存在经济上的超预算现象,有权向乙方提出质疑,必要时可要求乙方提供诸如计算书等技术资料,乙方应予合理解释并积极配合。
在此必须特别说明的是:乙方所有的成本核算及预算有效期均为6个月。
(6)乙方负责原定设计范围内的必要修改设计,包括变更设计及补充设计。
(7)乙方就甲方委托之设计任务必须承担保密责任,对项目信息、设计方案、造价成本预算等成果承担不得外泄之责任。
第七条技术服务费及付款方式1.普通会员或VIP超出核定次数后项目设计:(1)本次弱电智能化工程技术服务费用总计:元(大写:)。
其中:规划设计咨询阶段设计服务费为:元;投标文件编制阶段设计服务费为元;项目实施阶段设计服务费为元;(2)合同签订之后,在落实设计阶段设计前乙方必须支付该阶段设计服务费的80%;阶段余款在交付阶段设计成果后3个工作日内一次性支付完毕;(3)根据甲方设计成果完成时间要求,需另外支付乙方加急服务费总计:元(大写:),并于阶段设计成果后3个工作日内一次性支付完毕;(4)根据甲方需求,乙方需提供现场服务人次,差旅费、住宿费发生时由甲方据实报销,现场服务费总计:元(大写:),并在实际提出现场服务需求日前3天按次支付完毕;2.VIP会员:(1)甲方为乙方VIP 级会员,根据《会员服务协议》约定,本次项目设计为□专项工程设计服务□投标设计,将在《会员服务协议》对应的核定次数中予以扣除。
(2)根据甲方设计成果完成时间要求,需另外支付乙方加急服务费总计:元(大写:),并于阶段设计成果后3个工作日内一次性支付完毕;(3)根据甲方需求,乙方需提供现场服务人次,差旅费、住宿费发生时由甲方据实报销,现场服务费总计:元(大写:),并在实际提出现场服务需求日前3天按次支付完毕;第八条设计成果交付1.乙方向甲方各阶段交付设计成果如下:2.设计成果交付给甲方后,甲方应在收到设计成果个工作日内予以确认,并及时对乙方的技术服务进行评价确认。
3.设计成果均为电子版,如甲方需要纸质装订成套的,则需提前通知乙方,另外须向乙方支付相应的资料打印、装订等费用。
第九条知识产权本协议中所述之知识产权是指由乙方为本项目编制的技术成果及相关资料,包括方案、图纸、设备材料表、工程量清单及预算、成本核算等文件(含电子版)的知识产权,本协议中所有技术成果的知识产权归乙方所有,但就本协议项目甲方和甲方指定的建设单位享有使用权。
第十条保密条款双方均应保护对方的技术资料、管理资料、商务资料、知识产权等,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。
如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条协议生效本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
第十二条其他本合同未尽事宜,甲乙双方可签订补充协议,有关协议及甲乙双方认可的来往电子邮件、传真、会议纪要及其他相关文件等,均为本服务协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。
本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字盖章之日起生效。
(以下无正文)甲方:乙方:法定代表人或授权委托人:法定代表人或授权委托人:地址:地址:邮编:邮编:电话/传真:电话/传真:。