下载文档原格式
青海省2016年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证模拟试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。
承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给审核。
A：发包人B：设计文件的审批机构C：监理工程师D：担当工程初步设计的设计院E：专业监理2、建设工程托付监理合同的终止日为之日。
A：监理合同内注明的监理工作完成B：监理的工程竣工验收通过C：监理的工程完成工程移交手续并收到监理酬劳尾款D：监理的工程保修期届满E：专业监理3、【例1．单选题】下列监理收费可以不实行政府指导价的是。
A：国家重点建设工程B：大中型公用事业工程C：利用外商救济资金的工程D：利用外国政府或者国际组织贷款、救济资金的工程E：工程保险金4、仲裁协议是实行仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的。
A：自愿原则B：公允合理原则C：依法独立进行原则D：一裁终局原则E：专业监理5、【例1．单选題】下列属于监理单位工程进度限制內容的是。
A：参与工程竣工验收B：编写工程质量评估报告C：对实际完成量与安排完成量进行比较分析D比较分析工程施工实际进度与安排进度，预料实际进度对工程总工期的影响D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息E：工程保险金6、企业投资建设《政府核准的投资项目书目》中的项目时，需向政府提交。
A：项目申请报告B：项目建议书C：可行性探讨报告D：开工报告E：工程保险金7、FIDIC《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。
该“基本竣工”是指；__。
A．完成扫尾、清理施工现场工作B．完成全部缺陷修复工作C．能按预定目的交给业主占用或运用D．完成主体工程的施工任务8、依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以__。
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后（）日内免费替换。
A.7B.14C.28D.30【答案】 A2、（2017年真题）建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。
A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】 C3、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】 C4、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认B.发包人代表或其授权人员紧急情况下可以当场签发临时书面指示C.发包人代表应在临时书面指示发出后48小时内发出书面确认函D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时书面指示未得到发包人的书面确认【答案】 B5、设计施工总承包合同中,由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。
A.实际合同价B.签约合同价C.预计合同价D.约定合同价【答案】 B6、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()A.索赔事件发生的原因和证据资料B.索赔的依据C.索赔意向通知D.索赔报告【答案】 C7、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。
A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天【答案】 A8、根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为（）。
2016年青海省监理工程师：施工预付款保证试题（五篇材料）第一篇：2016年青海省监理工程师：施工预付款保证试题2016年青海省监理工程师：施工预付款保证试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程项目的设计成果完成后，由负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。
A：设计人 B：监理人 C：审图机构 D：发包人 E：专业监理2、质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。
在此时间里，应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。
A：施工单位质量负责人 B：施工单位保管人员 C：监理员D：专业监理工程师 E：工程变更单3、在建设工程进度控制工作中，监理工程师所采取的合同措施是指。
A：建立进度协调会议制度和工程变更管理制度B：协调合同工期与进度计划之间的关系C：编制进度控制工作细则并审查施工进度计划 D：及时办理工程预付款及工程进度款支付手续 E：自我评定4、项目监理机构接到工程质量事故调查组提出的技术处理意见后，可组织相关单位研究，责成相关单位完成后，予以审核签认。
A：技术论证方案 B：技术处理方案 C：事故调查报告 D：事故处理报告 E：工程变更单5、Partnering模式中，共享工程项目实施所产生的有形效益包括。
A：费用降低B：避免争议和诉讼的产生 C：工作积极性提高D：承包单位社会信誉提高 E：工程保险金6、质量检验时，将总体按某一特性分为若干组，从每组中随机抽取样品组成样本的抽样方法称为。
A：简单随机抽样 B：分层抽样 C：等距抽样 D：多阶段抽样 E：工程变更单7、将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理是质量管理原则中的。
A：过程方法 B：持续改进C：质量管理的系统方法 D：质量体系过程评价 E：工程变更单8、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作__。
2019年青海省整理监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.关于施工预付款保函的说法，正确的是( )A.预付款保函应由招标人委托第三方开具B.预付款保函应在签订施工合同前出具C.预付款保函金额应与预付款金额相同D.预付款保函应在整个施工期内有效2.某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。
现有三家单位投标，甲投标报价6050 万元，评标价6000 万元:乙投标报价6200 万元，评标价5950 万元:丙投标报价5950 万元，评标价6050 万元，则中标单位及签约合同价分别为()。
A.乙，5950 万元B.乙，6200 万元.C.丙，5950 万元D.丙，6050 万元3.资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是()A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法4.根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于( )。
A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同5.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。
A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为6.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是( )。
A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费7.关于货样买卖合同的说法，正确的是( )。
A.货样买卖适用于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担8.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是( )A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C. 第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保9.施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是( )。
2016年下半年青海省监理工程师：施工预付款保证考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门__方可任职。
A．评审后B．考核合格后C．推荐D．资质检验后2、监理实施细则的作用主要在于__。
A．指导工程监理全面实施B．发挥工程监理的“施工图”作用C．起监理工作“初步设计”作用D．承接监理任务3、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A．15B．30C．45D．604、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。
A．建设工程的特点B．建设单位的需要C．本单位的特点D．主管部门的要求5、第三方担保在风险对策中属于__。
A．保险转移B．非保险转移C．风险回避D．损失控制6、《中华人民共和国建筑法》规定，房屋拆除应当由具备__条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。
A．相应资质B．质量保证C．保证安全D．保证工期7、建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解，就是考虑了建设工程__的不同风险。
A．进度目标B．实施不同阶段C．施工阶段D．季节变化8、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。
A．7B．10C．15D．209、在工程档案资料进行分级管理中，建设工程项目各单位的__负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。
A．部门负责人B．技术负责人C．档案室负责人D．档案管理员10、监理单位为承揽监理业务而编制的是__。
A．监理大纲B．监理计划C．监理规划D．监理细则11、下列对工程档案移交的描述错误的是__。
A．对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案B．所有工程文档都要向城建档案馆移交C．移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章D．移交在工程完工后的3个月内12、”确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标__的要求。
青海省监理工程师：施工预付款保证试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲：1600万元、1630万元；乙：1620万元、l610万元；丙：1670万元、1620万元；丁：l630万元、1590万元，则中标候选人中排序第一的应为A：甲B：乙C：丙D：丁E：专业监理2、监理工程师对经加固补强或返工处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，应。
A：重复验收B：提请建设单位进行验收C：拒绝验收D：折价进行验收E：工程变更单3、在网络计划的工期优化过程中，缩短持续时间的工作应是__。
A．直接费用率最小的关键工作B．直接费用率最大的关键工作C．直接费用率最小的非关键工作D．直接费用率最大的非关键工作4、下列属于工程质量控制的技术措施的是。
A：协助完善质量保证体系B：对材料、设备采购，通过质量价格比选C：建立多级网络计划体系D：建立健全项目监理机构E：工程保险金5、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工__。
A．经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位B．经建设单位批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位C．可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位D．必须由总承包单位自行完成6、工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款。
A：提前支付B：竣工后一次支付C：确认后一次支付D：与工程进度款同期支付E：专业监理7、工程变更由审核。
A：业主B：监理工程师C：承包商D：造价工程师E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。
A．如何去控制目标B．如何才能取得效益C．如何做好决策和承担风险D．如何去实现建设项目9、在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着。
2016年上半年西藏监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、以下不属于规费的是。
A：社会保险费B：住房公积金C：工程排污费D：财产保险费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于。
A：费用B：追加合同价款C：索赔款D：可接受合同金额E：专业监理3、应签认单位工程竣工验收报审表及有关资料，并向建设单位提交工程质量评估报告。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：施工单位项目负责人D：建设单位现场代表E：工程变更单4、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是。
A：审查承包人提交的进度计划B：修改承包人提交的进度计划C：控制施工工作按进度计划执行D：检查承包人进度计划的执行情况E：专业监理5、以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是。
A：形式评审标准B：资格评审标准C：响应评审标准D：施工组织设计和项目管理机构评审标准E：专业监理6、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是。
A：承包人应向业主提交索赔意向通知B：承包人应向工程师提交索赔意向通知C：承包人提交索赔意向通知没有期限限制D：承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失E：专业监理7、【例2·单选题】承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，。
A：应进行修改之后，再次提交B：发出通知，催促其提出审查结论C：视为承包人的设计文件已经获得发包人同意D：不得进行下一步的工作E：专业监理8、建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑因素。
A：投标价B：交货期C：运输费D：寿命残值E：专业监理9、不属于建设工程合同管理目标的是。
2015年下半年青海省监理工程师：施工预付款保证考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程建设监理规划的基本作用是__。
A．指导项目监理组织全面开展监理工作B．指导项目监理组织开展主要监理工作C．工程建设监理主管机构对监理单位实施监督管理的重要依据D．监理单位重要的存档资料2、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后于计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。
但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。
下列关于该拖期的处理方法中，正确的是。
A：追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B：工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C：承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任D：按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工E：专业监理3、世界银行规定的项目总建设成本中，下列不是其组成部分。
A：应急费用B：项目间接建设成本C：估算误差费用补偿D：建设成本上升费用E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的。
A：总时距B：持续时间C：间歇时间D：总时差E：自我评定5、造成3人以上10人以下死亡的工程质量事故属于。
A：一般事故B：较大事故C：重大事故D：特别重大事故E：工程变更单6、【例1·单选题】在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了。
A：及时得到工程预付款B：听取监理工程师的建设性意见C：解除其对施工进度所承担的责任和义务D：使监理工程师及时下达开工令E：自我评定7、建设工程决策、设计、施工、工期、造价等直接或间接地影响工程项目质量，这体现了工程质量的__。
A．影响因素多B．质量波动大C．质量隐蔽性D．终检的局限性8、设备的购置是影响设备质量的关键环节，设备安装单位直接从市场上采购设备时，设备采购方案最终需获得__批准。
2020年青海省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失A.台风B.暴雨引起地面下陷暴雨引起地面下陷C.雷电引起火灾D.自然磨损2.采用综合评估法对机电产品采购进行评标时，每一位评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为( )。
A.加权评价值B.最高评价值C.独立评价值D.最低评价值3.设计施工总承包模式与施工承包模式相比，主要优点是有利于( )。
A.业主选用指定的分包商B.吸引更多的投标人竞标C.发包人对承包人的监督和检查D.减少承包人的索赔4.施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于( ) 评审的内容。
A.资格B.程序C.响应性D.形式5.根据FIDIC《施工合同条件》，属于工程师职责和权力的是()。
A.提供履约担保证书B.及时提供设计图纸C.给予承包商现场进入权D.接收并处理索赔报告6.施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理7.设备采购招标时宜采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法进行评标的是（）。
A.各类通用设备采购B.建筑工程设备采购C.价值较高的设备采购D.生产线等运行期内各种费用高的设备采购8.合同法律关系客体的智力成果指的是( )A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备9.设计评标时，设计进度计划评审的主要标准为该进度计划( )。
A.满足边设计边施工的要求B.有利于加快施工进度C.与工程勘察实施进度同步D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求10.根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是()A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书11.招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的( )A.目的B. 时间C.容D.方法12.根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是()A.质量标准和设计文件审批程序B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、人员资格和设计变更程序13.根据《标准设计施工总承包招标文件》，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对设计文件的审查期限不应超过( )天。
2017年青海省监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、采用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点是的分部分项工程。
A：单价经换算B：不易被重视C：量大价高D：采用补充单位估价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例1·单选题】某分部工程双代号网络计划如图3-2所示，其关键线路有条。
A：2B：3C：4D：5E：自我评定3、招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。
现场考察组织工作由。
A：招标人承担，费用由投标人承担B：投标人承担．费用由招标人承担C：招标人承担，费用由招标人承担D：投标人承担，费用由投标人承担E：专业监理4、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。
合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。
该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。
该型号钢材的结算价格应为每吨元。
A：4300B：4250C：4200D：4150E：专业监理5、关于风险识别的说法。
错误的是。
A：建设工程涉及的风险因素与风险事件多，体现了风险识别的复杂性B：避免和减少风险识别的风险，不属于风险管理的内容C：在风险识别时，应尽可能减少主观性对风险识别结果的影响D：风险识别结论的错误。
往往会导致风险对策的决策错误E：工程保险金6、【例2·单选题】在下列实际进度与计划进度的比较方法中，从工程项目整体角度判定实际进度偏差的方法是。
A：匀速进展横道图比较法B：前锋线比较法C：非匀速进展横道图比较法D：S曲线比较法E：自我评定7、质量管理体系程序的内容包括__。
A．不合格控制程序B．整改措施程序C．顾客投诉程序D．文件流程控制程序8、工程监理企业组织形式中，有限责任公司由个以下股东出资设立。
A：10B：20C：50D：100E：工程保险金9、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，其中分析阶段主要应回答的问题是。
A：价值工程的对象是什么B：价值工程对象的用途是什么C：提高价值是否有替代方案D：提高价值的方案成本是多少E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、某企业用50万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为12％，则每年均等的净收益至少应为万元。
A：7．893B：8．849C：9．056D：9．654E：由于传染病的影响而暂时停止的施工11、某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。
5月底拟完成合同计划价的80%，实际完成合同计划价的70%，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为__。
A．超支100万元、超前50万元B．超支50万元、拖后100万元C．节约50万元、拖后l00万元D．节约100万元、超前50万元12、通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是。
A：不改变工作之间的先后顺序关系B：缩短非关键线路上工作的持续时间C：压缩费用增加量最大的关键工作D：不改变原有计划的关键线路E：自我评定13、在工程网络计划的实施过程中，监理工程师检查实际进度时只发现工作L的总时差，由原计划的5天变为—2天，说明工作L的实际进度__。
A．拖后5天，影响工期2天B．拖后7天，影响工期2天C．拖后5天，影响工期5天D．拖后7天，影响工期7天14、建设工程施工完成以后，监理单位应。
A：组织工程竣工验收B：与建设单位一起组织竣工验收C：在正式验收前组织工程竣工预验收D：与施工单位一起组织竣工验收E：工程保险金15、按风险潜在损失形态划分，可将风险划分为。
A：财产风险和责任风险B：地区风险和特殊风险C：投机风险和人身风险D：基本风险和经济风险E：工程保险金16、建设工程总投资，一般是指进行某项工程建设花费的。
A：全部费用B：建筑安装工程费C：建筑工程费D：建筑工程费和安装工程费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工17、通过质量控制的动态分析随时了解生产过程汇总的质量变化情况，预防出现废品。
下列方法中，属于动态分析方法的是。
A：排列图法B：直方图法C：控制图法D：解析图法E：工程变更单18、在设备检验的方法中，专业检查主要是检验设备的__。
A．名称、型号、规格B．性能、参数、运转情况C．外观、零部件、资料D．装箱清单、技术文件、运转情况19、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A．予以取缔，处以罚款B．吊销资质证书C．吊销资质证书，处以罚款D．处以罚款20、2008版ISO9000族标准包括核心标准。
A：一个B：两个C：三个D：四个E：工程变更单21、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与共同验货。
A：供货商B：铁路运输部门C：监理工程师D：供货商和铁路运输部门E：专业监理22、FIDIC施工合同条件中，某项工作由指定分包商负责实施是__规定。
A．招标公告B．投标文件C．中标通知书D．招标文件23、下列关于法人的表述中，错误的是。
A：具有民事权利能力B：具有民事行为能力C：是自然人和企事业单位的总称D：能够独立承担民事责任E：专业监理24、下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响，表述错误的是__。
A．不影响合同的效力B．合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效C．分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人D．部分影响合同的效力25、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照计算。
A：台班费B：台班折旧费C：实际租金D：设备使用费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、按照施工合同示范文本的规定．由于等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。
A：发包人未按约定提供施工场地B：分包人对承包人的施工干扰C：设计变更D：承包人的主要施工机械出现故障E：发生不可抗力2、项目监理机构的内部管理制度包括。
A：隐蔽工程质量验收制度B：工程质量事故处理制度C：监理费用支出预算制度D：对外行文审核批准制度E：监理工作日志制度3、【例7·多选题】某工程双代号时标网络计划如图3-9所示，该计划表明。
A：工作C的自由时差为2天B：工作E的最早开始时间为第4天C：工作D为关键工作D：工作H的总时差为零E：工作B的最迟完成时间为第1天4、设备安装前，监理工程师对设备基础检查验收的内容包括。
A：有足够的代表性B：是否满足C：所有预埋件的数量是否正确D：所有预埋件的位置是否正确E：是否制定了预防设备失稳倾覆的措施5、下列属于环境影响评价内容的有__。
A．城市化进程的影响B．技术文化条件的影响C．噪声对居民生活的影响D．森林草地植被的破坏E．社会环境、文物古迹的破坏6、在价值工程活动的创新阶段，实施价值工程的步骤有。
A：功能分析B：提案编写C：方案创新D：方案评价E：方案实施与检查7、【例4·多选题】以下对索赔的表述中，正确的是。
A：索赔要求的提出不需经对方同意B：索赔依据应在合同中有明确根据C：承包人必须执行工程师的索赔处理决定D：应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告E：工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准8、价值工程研究对象的选择方法有很多，主要包括。
A：价值百分率法B：经验分析法C：头脑风暴法D：强制确定法E：哥顿法9、工程咨询公司为承包商提供的服务有__。
A．施工阶段全过程服务B．全方位目标控制服务C．合同咨询和索赔服务D．技术咨询服务E．工程设计服务10、在建设工程风险识别过程中的核心工作是__。
A．建设工程风险评价B．建设工程风险分解C．识别建设工程风险因素D．识别建设工程风险事件E．识别建设工程风险后果11、招标代理机构所具备的条件有__。
A．有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B．有审查招标单位资质的能力C．具备相应的专家库D．符合法律规定的其他条件E．能够编制招标文件和组织评标12、工程施工中监理工程师获得实际施工进度的信息方式是__。
A．现场跟踪检查B．工程进度计划C．现场例会D．业主转送的进度报表资料E．施工单位递交的进度报表资料13、工程监理单位在组建项目监理机构时，一般步骤包括。
A：确定项目监理机构目标B：确定监理工作内容C：项目监理机构组织结构设计D：严格监理与热情服务E：制定工作流程和信息流程14、流水施工有利于。
A：提高劳动生产率B：提高技术水平C：提高工程质量D：提高工作自由时差的利用效率E：提高投入产出比15、GB/T 19000—2000族核心标准由（）四部分组成。
A．GB/T 19000—2000质量管理体系—质量标准B．GB/T 19001—2000质量管理体系—要求C．GB/T 19000—2000质量管理体系—基础和术语D．GB/T 19004—2000质量管理体系—业绩改进指南E．ISO 19011质量和环境审核指南16、工程网络计划中的关键线路是指的线路。
A：单代号搭接网络计划中由关键工作组成B：双代号时标网络计划中自始至终没有波形线C：单代号网络计划中相邻工作时间间隔均为零D：双代号网络计划中自始至终没有虚箭线E：双代号网络计划中由关键声点组成17、在对进场施工机械设备的性能及工作状态进行质量控制时，监理工程师的工作包括__。
A．考查施工机械设备的工作效率和可维修性B．对于有特殊安全要求的机械设备应要求承包单位在使用前办理相关手续C．核对承包单位报送的进场设备清单D．考查施工机械的性能参数是否与施工对象的特点相适应E．实际复验重要工程机械的工作状态18、合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行__的义务。
A．抗辩B．通知C．合作D．协助E．保密19、根据《建设工程质量管理条例》，未经总监理工程师签字，不得进行的工作包括。
A：建筑材料、建筑构配件在工程上使用B：设备在工程上安装C：施工单位进行下一道工序的施工D：建设单位拨付工程款E：建设单位进行竣工验收20、工程勘察工作一般分为。
A：可行性研究勘察B：初步勘察C：二次勘察D：粗略勘察E：详细勘察21、根据《合同法》的规定，下列关于格式条款合同的说法中，正确的有。
A：格式条款合同的起草方应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务B：订立合同时，起草方有义务请对方注意免除其责任的条款C：订立合同时，不允许对合同的任何条款做改动D：发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应由起草方解释E：发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应采用对起草方不利的解释22、质量控制目标包括__。
