下载文档原格式
建设工程施工合同（住房和城乡建设部）1. 合同的背景和目的本合同由住房和城乡建设部主管，用于规范建设工程的施工过程，明确双方权利义务，保障合同的履行。
2. 双方的权利和义务2.1 甲方的权利和义务甲方有权：•提供具体的建设工程设计、要求和资料•对施工过程进行监督和检查，并要求及时改正施工中的不合格行为•合理支付工程款项甲方有义务：•向乙方提供合理的施工条件和施工所需的材料•配合乙方完成施工过程中的必要联络和手续•按约定支付工程款项2.2 乙方的权利和义务乙方有权：•在设计要求和合同约定范围内进行施工•合理要求甲方提供施工所需的材料和条件•获得工程款的支付乙方有义务：•按照甲方提供的设计要求和资料进行施工•保证施工的质量和进度•配合甲方进行工程的监督和检查3. 工程的规模和范围3.1 工程的规模本工程的规模为（详细描述工程规模）。
3.2 工程的范围本工程的范围包括但不限于（详细描述工程的范围）。
4. 合同价款及支付方式4.1 合同价款本工程的合同价款为（详细描述合同价款）。
4.2 支付方式支付方式按照约定进行：•甲方按约定时间和进度向乙方支付工程款项•工程款项可分为多个阶段支付，每个阶段的支付金额和时间由双方协商决定•甲方支付工程款项时，应提供相应的付款凭证和发票5. 合同履行的期限和工期管理5.1 合同履行期限本合同自甲方与乙方双方签字之日起生效，合同有效期为（详细描述合同的有效期）。
5.2 工期管理•工程的总工期为（详细描述工程的总工期）•乙方应根据工期计划，按时完成各项施工任务•若因甲方原因导致工期延误，延误期限应由甲方补偿•若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任6. 合同变更和解除6.1 合同变更合同生效后，若出现情况之一，双方应协商变更合同：•工程设计发生变化•工程规模发生变化•工程价格发生变化6.2 合同解除合同生效后，若出现情况之一，双方可协商解除合同：•甲方未按合同约定支付工程款项•乙方未按合同约定按时完成工程任务7. 合同的争议解决双方因合同执行发生争议时，应通过友好协商解决，协商不成的，可向住房和城乡建设部申请调解或提起诉讼。
第1篇甲方（发包方）：统一社会信用代码：联系地址：乙方（承包方）：统一社会信用代码：联系地址：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就以下建设工程施工项目达成如下合同条款：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.资金来源：_______4.承包范围：_______5.工程总造价：_______6.工程承包方式：_______7.开工日期及竣工日期：_______二、施工图纸及资料1.甲方负责提供施工图纸及有关技术资料，乙方按照施工图纸及技术资料进行施工。
2.施工图纸及技术资料的交付时间和方式：_______3.施工图纸及技术资料的修改和补充：_______三、施工组织与管理1.乙方按照甲方的要求，编制施工组织设计和施工方案，经甲方批准后组织实施。
2.乙方应严格按照施工图纸及技术资料进行施工，确保工程质量、安全、进度和环保。
3.乙方应遵守国家有关建设工程施工的法律法规和标准，确保施工安全。
4.乙方应按照合同约定，负责施工过程中的协调、管理和监督工作。
四、工程进度与验收1.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，确保工程按期交付。
2.工程进度应按照甲方要求进行，如有延误，乙方应承担相应责任。
3.工程验收应按照合同约定进行，验收合格后，乙方将工程移交给甲方。
五、工程款项1.工程款支付方式：_______2.工程款支付进度：_______3.工程款支付条件：_______六、违约责任1.甲方违约责任：_______2.乙方违约责任：_______七、争议解决1.合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、合同生效与解除1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2.合同解除条件：_______九、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。
建设工程施工合同示本最新版建设工程施工合同示范文本最新版（通用5篇）随着法律观念的深入人心，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编精心整理的建设工程施工合同示范文本最新版（通用5篇），欢迎阅读与收藏。
建设工程施工合同示本最新版1发包方 (以下简称甲方)：承包方 (以下简称乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：第一条工程概况:1.1 装修施工地点：1.2 住房结构：施工面积平方米。
装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。
1.3 工程承发包方式：_______________________。
1.4 合同价款：本合同工程造价为(人民币)_____________________________元(不含税金),金额大写：__________________________________________(详见：《工程预算书》)1.5 工程工期：自____ __年____月__ ___日开工 ,至年___月___ __日竣工,工期天。
第二条甲方工作2.1开工前______天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;2.2提供施工期间的水源、电源;2.3负责协调施工队与邻里之间的关系;2.4不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;2.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。
第三条乙方工作3.1施工中严格按照安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;3.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;3.3保护好室内的家具和陈设，保证上、下水管道的畅通;3.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场装修垃圾。
建设工程施工合同，(GF2024年通用合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________第一条工程概述1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程预算：____________________第二条合同价格2.1 本工程的合同总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
2.2 合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，委托方支付乙方工程总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，委托方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，委托方支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。
第三条工程质量3.1 工程质量标准应符合国家及行业现行有关质量标准和设计文件要求，达到____________________等级。
3.2 乙方应严格按照国家及行业的施工规范和标准进行施工，确保工程质量。
3.3 工程验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。
第四条工程进度4.1 乙方应按照双方约定的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。
4.2 乙方如因自身原因导致工程进度延误的，应承担相应的违约责任。
4.3 委托方应按约定时间提供施工场地、材料等，确保工程顺利进行。
建设工程施工合同范本(最新版)1. 引言本文档为建设工程施工合同的最新版本范本，包含了合同的基本要素和相关条款。
建设工程施工合同是指在建筑、土木工程等领域中，由建设单位与承包商之间签订的合同，用于约定双方在工程项目中的权利和义务。
本范本可作为双方参考使用，具体合同内容还需要根据实际情况进行调整和修改。
2. 合同主要内容1.合同标的：详细描述工程项目的基本情况，包括项目名称、位置、规模、工期等信息。
2.合同价格：明确工程的总造价、付款方式以及可能的变更和索赔条款。
3.工程质量：约定工程质量标准，包括施工方法、材料质量、验收标准等。
4.施工进度：规定工程项目的进度计划和里程碑，以及实际施工进度与付款的关联。
5.风险和保险：双方对工程项目可能出现的风险和责任进行约定，并明确保险责任的承担方式。
6.变更和索赔：规定变更和索赔的程序和条件，包括变更通知、索赔申请、仲裁等。
7.违约和解除：明确各方违约责任和解除合同的程序和后果。
8.保修期和维护：约定工程的保修期和维护责任。
9.争议解决：约定争议解决的方式，如仲裁、诉讼等。
10.其他条款：包括合同的履行地点、合同的生效和解释、合同的变更和补充等。
3. 合同签署本合同共计X页，在双方严格履行合同约定、共同配合的前提下，合同双方签字后生效。
•建设单位（甲方）：____________•承包商（乙方）：____________日期：____________是建设工程施工合同的范本，供双方参考使用。
具体合同内容和条款需要根据实际情况进行调整和修改。
合同签署前，建议双方咨询专业律师以确保合同的合法性和有效性。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX新版2024年建设工程施工合同规范本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包人1.2 承包人1.3 监理人1.4 设计师1.5 工程师1.6 合同相关术语定义2. 合同范围及工程内容2.1 工程范围2.2 工程内容2.3 工程量清单3. 合同价格3.1 合同总价3.2 工程款支付3.3 价格调整3.4 计价方式4. 工程进度与交付4.1 施工进度计划4.2 工程交付4.3 工期延误4.4 提前完成工程5. 工程质量与标准5.1 工程质量要求5.2 工程标准5.3 质量控制5.4 质量异议处理6. 材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料质量标准6.4 设备质量标准7. 施工安全与环保7.1 施工安全措施7.2 安全事故处理7.3 环保要求7.4 文明施工8. 变更与调整8.1 合同变更8.2 工程量调整8.3 工期调整8.4 价格调整9. 违约责任9.1 发包人违约9.2 承包人违约9.3 违约处理10. 争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁10.3 诉讼11. 合同的解除与终止11.1 合同解除11.2 合同终止11.3 解除或终止后的处理12. 保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 保密违反的处理13. 合同的生效、修改与解除13.1 合同生效条件13.2 合同修改13.3 合同解除14. 其他条款14.1 法律适用14.2 合同解释14.3 合同附件14.4 合同修订历史第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包人1.2 承包人1.3 监理人监理人是指根据本合同约定，对工程质量、安全、进度等方面进行监督管理的一方，由甲方指定。
1.4 设计师设计师是指根据本合同约定，负责工程设计的一方，由乙方指定。
1.5 工程师工程师是指根据本合同约定，负责施工现场的管理、施工方案的实施和工程质量的控制的一方，由乙方指定。
建设工程施工合同GF住建部(2024版)合同编号：__________第一章总则1.1 合同主体合同编号：__________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________1.2 合同签订日期本合同签订日期为：________________________1.3 合同有效期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：________________________1.4 合同标的本合同标的为：________________________1.5 合同签订地点本合同签订地点为：________________________第二章施工内容2.1 施工项目施工项目名称：________________________施工项目地点：________________________施工项目规模：________________________2.2 施工范围施工范围包括：________________________2.3 施工标准2.4 施工质量乙方应保证施工质量，符合国家相关法律法规及行业标准。
第三章合同价格3.1 合同总价本合同总价约为：________________________（大写：________________________元整）。
3.2 付款方式付款方式为：________________________3.3 付款进度付款进度安排如下：________________________3.4 价格调整价格调整的条件和方式如下：________________________第四章施工期限4.1 施工开始日期施工开始日期为：________________________4.2 施工结束日期施工结束日期为：________________________4.3 工期延误工期延误的违约责任如下：________________________第五章施工质量及验收5.1 施工质量乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
建设工程施工合同(最新版)1. 引言建设工程施工合同是建设工程业务中非常重要的合同之一，它规定了建设工程的承包商和业主之间的权利和义务，确保工程施工的顺利进行。
本文档为最新版建设工程施工合同的模板，用于指导和规范工程合同的签订和执行。
2. 合同双方本合同由双方共同订立：•承包商：[承包商名称]•业主：[业主名称]3. 合同目的和范围3.1 目的本合同的目的是确立双方在建设工程施工过程中的权利和义务，明确项目的目标和要求。
3.2 范围本合同适用于 [建设工程名称]项目的施工过程，涵盖了工程的设计、施工、验收等各个阶段。
4. 合同条款4.1 工程概述•工程名称：[建设工程名称]•工程地点：[工程地点]•工程规模：[工程规模]•工期要求：[工期要求]4.2 施工标准和要求•施工标准：按照[相关标准]进行施工•质量要求：保证工程质量符合相关标准和规范•安全要求：确保施工过程中的安全，采取相应的安全措施•环境要求：保护环境，遵守相关环境保护法规4.3 合同价款和支付方式•合同价款：总价款为 [合同总价款]•支付方式：分期支付，每期支付 [支付比例] 的合同价款4.4 变更和索赔•变更：任何合同变更都需要双方书面同意并签订变更协议•索赔：如发生施工过程中的索赔事项，应按照相关法律法规进行解决4.5 合同履行和违约责任•履行义务：双方应按照合同的要求履行各自的责任•违约责任：如有一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失4.6 保修和维护•保修期限：工程竣工后的 [保修期限]内，承包商负责修复由于施工质量原因产生的问题•维护责任：合同履行完毕后，承包商负责维护和保养工程设施4.7 合同解除和争议解决•解除条件：合同解除需要双方协商一致，并按照相关法律法规进行解决•争议解决：如发生争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼解决5. 合同附件本合同附件包括但不限于内容：•工程设计图纸•工程施工方案•工程进度计划•工程验收标准6. 其他条款6.1 生效和变更本合同自双方签字盖章之日起生效。
2024版住建部建设工程施工合同合同编号：__________签订日期：____年__月__日签订地点：________________________甲方（发包方）：单位名称：_______________________单位地址：_______________________联系人：_________________________联系电话：_______________________乙方（承包方）：单位名称：_______________________单位地址：_______________________联系人：_________________________联系电话：_______________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和义务；乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该项目的施工任务。
双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就甲方建设工程项目的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______________________1.2 工程地点：_______________________1.3 工程规模：_______________________1.4 工程内容：_______________________1.5 工程质量标准：_______________________1.6 工程总价：_______________________二、合同工期2.1 工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止。
2.2 乙方应当按照约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追讨违约金。
三、工程质量3.1 乙方应按照约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。
3.2 乙方应承担工程质量问题的修复和返工责任，如因乙方原因导致工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方及时整改，并有权按约定向乙方追讨违约金。
住建部发布2024年版建筑工程施工合同模板本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包人1.2 承包人第二条合同项目2.1 工程概况2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程投资第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 预付款3.4 进度付款3.5 竣工结算第四条合同工期4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误第五条工程质量5.1 质量标准5.2 质量控制5.3 质量异议第六条材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料质量第七条施工组织与管理7.1 施工方案7.2 施工人员7.3 施工安全管理第八条变更与调整8.1 合同变更8.2 工程量调整8.3 价格调整第九条违约责任9.1 发包人违约9.2 承包人违约9.3 违约赔偿第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁10.3 诉讼第十一条合同的解除11.1 合同解除的条件11.2 合同解除的后果第十二条合同的转让12.1 合同转让的条件12.2 合同转让的程序第十三条合同的终止13.1 合同终止的条件13.2 合同终止的程序第十四条其他条款14.1 保密条款14.2 法律适用14.3 合同的生效、变更和解除14.4 合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包人1.1.1 发包人名称：____________1.1.2 发包人地址：____________1.1.3 发包人法定代表人：____________ 1.1.4 发包人联系方式：____________1.2 承包人1.2.1 承包人名称：____________1.2.2 承包人地址：____________1.2.3 承包人法定代表人：____________ 1.2.4 承包人联系方式：____________第二条合同项目2.1 工程概况2.1.1 工程名称：____________2.1.2 工程性质：____________2.1.3 工程目标：____________2.2 工程地点2.2.1 具体地点：____________2.2.2 地理坐标：____________2.3 工程规模2.3.1 工程规模描述：____________2.3.2 工程规模附图：____________2.4 工程投资2.4.1 总投资额：____________2.4.2 投资构成：____________第三条合同价格3.1 合同总价3.1.1 合同总价：____________3.1.2 币种：____________3.2 价格调整3.2.1 价格调整条件：____________ 3.2.2 价格调整方式：____________ 3.3 预付款3.3.1 预付款金额：____________3.3.2 预付款支付时间：____________ 3.4 进度付款3.4.1 进度付款条件：____________ 3.4.2 进度付款比例：____________ 3.5 竣工结算3.5.1 竣工结算条件：____________ 3.5.2 竣工结算方式：____________第四条合同工期4.1 开工日期4.1.1 计划开工日期：____________ 4.1.2 实际开工日期：____________ 4.2 竣工日期4.2.1 计划竣工日期：____________ 4.2.2 实际竣工日期：____________ 4.3 工期延误4.3.1 工期延误责任：____________4.3.2 工期延误的后果：____________第五条工程质量5.1 质量标准5.1.1 工程质量标准：____________5.1.2 质量标准依据：____________5.2 质量控制5.2.1 质量控制措施：____________5.2.2 质量检查频率：____________5.3 质量异议5.3.1 质量异议处理程序：____________ 5.3.2 质量异议处理时间：____________第六条材料与设备6.1 材料供应6.1.1 材料供应责任：____________6.1.2 材料供应时间：____________6.2 设备供应6.2.1 设备供应责任：____________6.2.2 设备供应时间：____________6.3 材料质量6.3.1 材料质量标准：____________6.3.2 材料质量检查：____________第八条变更与调整8.1 合同变更8.1.1 合同变更的条件：____________8.1.2 合同变更的程序：____________8.2 工程量调整8.2.1 工程量调整的条件：____________ 8.2.2 工程量调整的方式：____________ 8.3 价格调整8.3.1 价格调整的条件：____________8.3.2 价格调整的计算方法：____________第九条违约责任9.1 发包人违约9.1.1 发包人违约行为：____________9.1.2 发包人违约责任：____________9.2 承包人违约9.2.1 承包人违约行为：____________9.2.2 承包人违约责任：____________9.3 违约赔偿9.3.1 违约赔偿金额：____________9.3.2 违约赔偿方式：____________第十条争议解决10.1 争议解决方式10.1.1 争议解决方式：____________10.1.2 争议解决地点：____________10.2 仲裁10.2.1 仲裁机构：____________10.2.2 仲裁费用承担：____________10.3 诉讼10.3.1 诉讼地点：____________10.3.2 诉讼费用承担：____________第十一条合同的解除11.1 合同解除的条件11.1.1 合同解除的条件：____________11.1.2 合同解除的程序：____________11.2 合同解除的后果11.2.1 合同解除后的工程交接：____________ 11.2.2 合同解除后的赔偿责任：____________第十二条合同的转让12.1 合同转让的条件12.1.1 合同转让的条件：____________12.1.2 合同转让的程序：____________12.2 合同转让的程序12.2.1 转让通知：____________12.2.2 转让生效条件：____________第十三条合同的终止13.1 合同终止的条件13.1.1 合同终止的条件：____________13.1.2 合同终止的程序：____________13.2 合同终止的程序13.2.1 终止通知：____________13.2.2 终止后的工程处理：____________第十四条其他条款14.1 保密条款14.1.1 保密信息范围：____________14.1.2 保密期限：____________14.2 法律适用14.2.1 合同适用的法律：____________14.2.2 法律适用优先级：____________14.3 合同的生效、变更和解除14.3.1 合同生效条件：____________14.3.2 合同变更和解除的条件：____________ 14.4 合同附件14.4.1 附件清单：____________14.4.2 附件份数：____________第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程量清单附件三：材料和设备的技术规格书附件四：施工方案和施工进度计划附件五：合同价款计算明细表附件六：付款申请表附件七：工程变更申请表附件八：质量异议处理申请表附件九：违约行为认定申请表附件十：合同解除申请表附件十一：保密协议附件详细要求和说明：附件一：工程设计图纸要求：须为官方认可的最终设计图纸，包含所有施工细节和规格。
![2023住建部新版建设工程施工合同正规范本(通用版)[1]](https://img.taocdn.com/s1/m/ccfca26d905f804d2b160b4e767f5acfa1c783d5.png)
住建部新版建设工程施工合同一、引言住建部新版建设工程施工合同是根据住房和城乡建设部（简称住建部）制定的相关法律法规和管理办法，用于规范建设工程施工过程中各方的权利和义务的合同。
新版合同的出台旨在提高工程施工质量，促进建设工程市场的规范发展。
二、合同主体住建部新版建设工程施工合同的主体包括甲方、乙方和监理方。
1. 甲方：甲方是建设工程的业主，一般为政府机构、企事业单位或个人，负责建设工程的资金筹措、工程设计和施工过程的监管。
2. 乙方：乙方是施工队伍或承建单位，负责具体的建设工作，包括施工组织、施工计划的制定和执行，材料和设备的采购，施工工序的安排等。
3. 监理方：监理方是由甲方聘请的独立第三方机构，负责对施工过程进行监督和管理，确保工程质量符合规定要求，保障甲方的利益。
三、合同内容住建部新版建设工程施工合同的内容包括但不限于几个方面：1. 工程基本信息：合同中应明确工程的名称、位置、规模、用途等基本信息，以便甲乙双方明确工程的范围和目标。
2. 工程设计文件：合同要求乙方按照国家、行业和地方所规定的相关标准和规范进行工程设计，并提供设计文件给监理方和甲方进行审核和备案。
3. 工程施工行为：合同明确乙方的施工责任和义务，包括但不限于施工组织、质量控制、安全生产等方面的要求。
甲方对乙方的施工行为进行监督和检验。
4. 工程质量：合同规定工程质量的要求和验收标准，乙方需要按照标准和规范进行施工，保证工程质量符合要求。
5. 工程期限和报酬：合同中明确工程的开工和竣工日期，并约定工程款的支付方式和时间节点。
6. 变更和索赔：合同规定工程变更和索赔的程序和方式，确保在工程实施过程中对于乙方和甲方权益的保护。
7. 罚款和违约责任：合同明确对于违反合同内容的一方的处罚措施和责任承担，以维护合同的稳定性和约束力。
四、合同签订和生效住建部新版建设工程施工合同要求甲乙双方在合同签订前对合同内容进行充分地洽商和协商，在双方达成一致意见后进行签署。
建设工程施工合同(最新版)建设工程施工合同(最新版)1. 引言本文档为建设工程施工合同的最新版本，旨在明确双方在施工合同中的权利和责任。
本合同适用于各类建设工程项目的施工。
2. 合同概述本合同由甲方（建设工程的委托方）和乙方（施工单位）双方共同缔结，旨在规定建设工程的施工过程，确保工程按照约定的要求和标准进行。
3. 合同条款3.1 工程概述甲方将详细列出工程的概述，包括项目名称、地点、规模、目的等信息，以确保双方对工程的理解一致。
3.2 工程周期本条款规定了工程的开始和结束时间，以及可能的工期延误情况和补偿规定。
3.3 工程费用本条款明确了乙方对工程的费用要求，包括工程款支付方式、进度款比例等内容。
3.4 施工标准和质量控制本条款确定了工程的施工标准和质量控制要求，以确保工程达到合同约定的质量要求。
3.5 安全和环境保护本条款规定了乙方在施工过程中应遵守的安全要求和环境保护措施。
3.6 变更和索赔本条款规定了变更工程和索赔的程序和条件，以及变更或索赔申请的提交和审批流程。
3.7 违约和解决争议本条款规定了合同违约行为的定义和后果，以及解决争议的途径和程序。
3.8 合同变更和解除本条款规定了合同变更和解除的程序和条件，以及变更或解除合同的申请和审批流程。
3.9 其他条款本条款用于规定其他与合同相关的条款，包括合同生效和存续期、通知方式和送达地质等内容。
4. 合同生效和变更本合同自双方盖章之日起生效。
任何对本合同的变更或补充必须经过双方协商一致，并以书面形式进行记录。
5. 法律适用和争议解决本合同适用于中华人民共和国法律。
如因合同履行或解释发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至有管辖权的人民法院解决。
结论本文档为建设工程施工合同的最新版本，旨在明确双方在施工合同中的权利和责任。
合同的细节条款可根据具体情况进行调整和补充，但需要经过双方协商和书面确认。
本合同的签署将确保建设工程按照约定的要求和标准进行，确保双方的权益得到保护。
最新版建设工程施工合同范本（通用10篇）最新版建设工程施工合同范本（通用10篇）随着法律观念的深入人心，合同出现的次数越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。
那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编收集整理的最新版建设工程施工合同范本（通用10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
最新版建设工程施工合同1发包方(甲方)：_________________________承包方(乙方)：_________________________按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况1.1工程名称：_________________________1.2工程地点：_________________________1.3承包范围：外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。
1.4工期：本工程自_____年___月___日开工，于_____年___月___日前竣工。
1.5工程质量：达到国家规定的装饰验收标准(JGJ73―91)。
1.6结算方式：按双方约定单价为结算依据。
注：(双方约定单价明细为本合同附件)1.7合同价款：(人民币大写)：____________________注：(按双方约定单价和实际工程量为结算依据)第2条甲方工作以上只作为首付款依据，施工图由乙方自行设计，经设计单位确认后方可施工。
向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
第3条乙方工作3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
3.3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。
最新版的建设工程施工合同（精选7篇）最新版的建设工程施工合同1工程名称：__________________甲方：__________________乙方：___________________________年_________月_________日一、合同协议书甲方_________为兴建_________工程，接受了乙方_________对本工程的投标，为明确双方的责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：1．本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
2．下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。
（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；（2）合同协议书；（3）双方签署的合同谈判备忘录；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）中标通知书、投标书和招标书；（7）与本合同有关的其他文件。
3．本合同总价款为人民币_________万元。
4．本合同工程的施工期为_________个月（天），或：自_________年______月______日至____________年______月______日。
5．甲、乙方双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。
6．本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。
工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清的合同终止。
7．本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本_________份，双方各执_________份，当副本与正本不一致时，以正本为准。
二、合同通用条款第一条词语定义在本合同中，除合同专用条款另有约定外，下列名词和用语应具体本条所指定的含义：1．甲方：指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
又称发包文。
2．甲方代表：指由甲方授权，代表甲方履行合同和作出决定的代表人。
3．乙方：指由合同约定的具有承包主体资格并被甲方接受承建本合同工程的当事人。
最新版《建设工程施工合同》(示范文本)(GF—2022—0201)住...建设工程施工合同合同标的：住宅工程合同编号：GF—2022—0201甲方（委托人）：（注：填写甲方名称及地址）乙方（承包人）：（注：填写乙方名称及地址）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》等相关法律法规，甲、乙双方本着自愿、平等、公正、诚实信用的原则，经友好商议，达成如下建设工程施工合同。
第一章总则第一条合同约定1.1 甲方将住宅工程的设计、施工、监理、检验、验收、交付等工作委托乙方负责。
1.2 乙方必须按照国家有关法律、法规、规章以及本合同的约定进行施工。
第二条工程的性质、范围和位置2.1 住宅工程的性质：（注：填写工程性质）2.2 住宅工程的范围：（注：填写工程范围）2.3 住宅工程的位置：（注：填写工程位置）第三条工程完成的要求3.1 工程必须符合国家的有关法律、法规、规章以及本合同的要求。
3.2 工程必须按照合同约定的工期及质量要求进行施工。
3.3 工程施工、监理、检验、验收等必须符合国家有关法律、法规、规章以及本合同的约定。
第二章工程的交付第四条工程的交付时间4.1 甲方应当在工程验收合格后，向乙方支付全部工程款项。
4.2 甲方应当在规定的时间内或者达成协议后接受工程。
第五条工程交付的内容5.1 工程交付后的保修期为（注：填写保修期）。
5.2 工程交付后，乙方应当提供工程竣工图，并签订工程保修协议。
第三章施工组织和安全生产第六条工程施工组织6.1 乙方应当制定施工组织设计及有关施工计划，并经有关部门审核、批准。
6.2 乙方应当在工程施工前，对工程情况进行调查、勘察，制定施工方案和施工组织设计。
第七条安全生产7.1 乙方应当制定安全生产方案，落实安全生产措施，确保工程安全、顺利进行。
7.2 乙方应当根据有关法律、法规、规章的要求，对工程现场进行安全防范措施。
第四章工程质量第八条工程质量8.1 工程质量应当符合国家有关法律、法规、规章以及本合同的约定。
建设工程施工合同(最新版)建设工程施工合同(最新版)一、合同背景本合同由甲方（施工方）与乙方（业主）签订，约定了对于建设工程施工的相关事项。
甲方将按照本合同的约定，承担施工责任，乙方支付施工费用，并对施工过程提供必要的协助。
二、合同条款本合同包括以下主要条款：2.1 工程概况甲方应按照乙方的要求，对建设工程进行详细的规划和设计，并提供工程的概况说明，包括工程的规模、口径、数量、质量等。
2.2 工程周期甲方应按照工程的要求和合理施工进度安排，完成工程的建设，并在合同约定的时间内交付乙方。
2.3 施工费用乙方应按照合同约定的支付方式和时间节点，支付工程施工的费用。
费用将根据工程进度进行付款，乙方应按时支付相应款项。
2.4 施工标准甲方应按照法律法规及相关标准，采用合适的施工方法和材料，确保工程的质量和安全。
2.5 变更和索赔当工程方案发生变更或施工条件发生变化时，甲乙双方应及时协商并签订变更合同。
如因变更导致费用或工期发生变化，应及时调整，并进行必要的索赔处理。
2.6 合同履行保证甲方应提供相应的履约保证，例如保证金、履约保险等。
保证金将在工程竣工后或解除合同后返还给乙方。
2.7 质量保证和维修甲方应对工程施工的质量负责，并在工程验收合格后，提供一定的保修期，并保证在该期间内负责维修相关问题。
2.8 违约责任当甲方或乙方违反合同的约定时，应承担相应的违约责任，包括经济赔偿、解除合同等。
三、其他条款3.1 保密协议甲乙双方应对合同签订过程中获得的机密信息予以保密，并妥善管理相关文件和资料。
3.2 争议解决对于合同履行过程中的争议，甲乙双方应协商解决。
如协商未果，可通过法律途径解决争议。
3.3 合同变更和终止本合同的任何变更和终止应经甲乙双方书面协议，并按照相关法律和条款进行。
3.4 附则本合同自双方签字盖章之日起生效，以《中华人民共和国合同法》为依据，执行中华人民共和国法律。
四、合同签署甲方（施工方）签字盖章：_____________乙方（业主）签字盖章：_____________签订日期：________________________注：本文档为合同模板示例，具体条款可根据实际情况进行调整和修改。
建筑工地施工合同范本(最新版)合同编号：__________甲方（发包方）：地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为建筑工地施工项目的发包方，乙方为承包方，双方本着平等互利的原则，经充分协商，就甲方建筑工地施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程规模：__________1.5 工程预算：__________二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 甲方支付乙方工程进度款的比例为：__________%。
2.3 乙方完成工程后，甲方应按照约定支付剩余的工程款。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为：__________天。
3.2 乙方应当按照约定的工期完成工程。
四、质量标准4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。
5.2 甲方未按照约定时间支付工程款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 乙方不得将工程转包给第三方。
7.2 乙方应按照甲方要求进行施工，确保施工安全。
7.3 工程验收合格后，乙方应按照约定提供工程保修服务。
八、合同的生效、变更和解除8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
8.2 合同生效后，双方应当严格按照约定履行合同义务。
8.3 合同的变更或解除应当经双方协商一致，并以书面形式确认。
建设工程施工合同(最新版) 建设工程施工合同(最新版)第一章总则1.1 合同目的1.2 合同签订方1.3 合同生效日期1.4 合同期限1.5 合同报备第二章工程内容和范围2.1 工程概况2.2 工程施工范围2.3 工程设计和标准2.4 施工进度计划2.5 工程变更和索赔第三章工程费用与支付方式3.1 工程总造价3.2 工程费用支付方式3.3 付款条件和期限3.4 延期支付和罚款第四章施工组织和管理4.1 施工组织设计4.2 施工人员配备4.3 安全生产措施4.4 质量控制要求4.5 监理与验收第五章合同履行和违约责任 5.1 合同履行的义务5.2 违约责任和补救措施5.3 合同解除和索赔第六章保险和保修6.1 保险责任范围6.2 保证和质量保证6.3 保修期限和责任范围第七章争议解决7.1 争议解决方式7.2 司法管辖附件：附件1：工程图纸附件2：施工计划书附件3：合同报备材料附件4：项目变更通知书附件5：索赔申请书法律名词及注释：1.合同：双方为了明确权利和义务,依法自愿订立的民事法律行为。
2.工程范围：指工程项目具体的施工范围和要求。
3.施工进度计划：规定工程施工进度、时间节点和完成目标的计划。
4.工程变更和索赔：指工程在施工过程中由于设计、材料、施工方案等原因发生变更或索赔。
5.工程总造价：工程项目的全部费用,包括施工费、材料费、劳动力费等。
6.付款条件和期限：约定工程款项的支付方式、时间和条件。
7.施工组织设计：规划和设计施工过程中的组织架构、责任分工和工作流程。
8.安全生产措施：指施工过程中采取的措施和措施要求,以确保工程施工的安全。
9.质量控制要求：规定工程质量标准、检测方法和验收标准的要求。
10.争议解决方式：合同争议的解决方式,可以选择仲裁、调解或诉讼等方式。
本文档涉及附件。
请参照附件清单查阅相关文件。
本文所涉及的法律名词及注释仅供参考,具体解释以法律条文为准。
第1篇一、合同背景随着我国经济的快速发展，建筑行业在国民经济中的地位日益重要。
为了规范建筑市场秩序，保障建设工程施工合同当事人的合法权益，住房和城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同（示范文本）》进行了修订，制定了新版建设工程施工合同。
现就有关事项通知如下：一、合同适用范围本合同适用于在我国境内进行的各类建设工程施工活动，包括但不限于房屋建筑、市政工程、公路、铁路、桥梁、隧道、港口、水利工程等。
二、合同主要内容1. 合同双方（1）甲方：委托施工建设的建设单位，具备相应的资质和条件。
（2）乙方：承担施工任务的施工单位，具备相应的资质和条件。
2. 工程概况（1）工程名称：[填写工程名称]（2）工程地点：[填写工程地点]（3）工程规模：[填写工程规模]（4）工程内容：[填写工程内容]3. 合同工期（1）合同工期：[填写合同工期]（2）开工日期：[填写开工日期]（3）竣工日期：[填写竣工日期]4. 工程造价（1）工程造价：[填写工程造价]（2）计价方式：[填写计价方式，如：按工程量清单计价、按综合单价计价等]（3）付款方式：[填写付款方式，如：分阶段付款、按月付款等]5. 施工质量（1）工程质量标准：[填写工程质量标准，如：合格、优良等]（2）施工质量保证期：[填写施工质量保证期]6. 施工安全（1）施工安全责任：[填写施工安全责任，如：乙方负责施工安全，甲方提供必要的安全防护设施等]（2）施工安全事故处理：[填写施工安全事故处理]7. 合同变更与解除（1）合同变更：[填写合同变更条件及程序]（2）合同解除：[填写合同解除条件及程序]8. 违约责任（1）甲方违约责任：[填写甲方违约责任]（2）乙方违约责任：[填写乙方违约责任]9. 争议解决（1）争议解决方式：[填写争议解决方式，如：协商、调解、仲裁、诉讼等]（2）争议解决机构：[填写争议解决机构]10. 合同生效（1）合同生效条件：[填写合同生效条件]（2）合同生效日期：[填写合同生效日期]三、合同附件1. 工程量清单2. 设计图纸3. 施工技术方案4. 相关资质证书5. 其他附件四、合同签订1. 本合同一式[填写份数]份，甲乙双方各执[填写份数]份。
建设工程施工合同(最新版)建设工程施工合同(最新版)1. 引言建设工程施工合同是建筑领域中常见的合同类型，用于明确业主和承包商之间的权益和责任。
本文档为建设工程施工合同的最新版，旨在确保合同的合法性、公平性和有效性。
2. 合同目的本合同的目的是明确建设工程施工的各方的权利义务，确保工程的质量、安全和按时完成。
3. 合同双方3.1 业主姓名/企业名称:地址:3.2 承包商姓名/企业名称:地址:4. 工程概况4.1 工程名称[填写工程名称]4.2 工程地点[填写工程地点]4.3 工程期限[填写工程期限]5. 合同条款5.1 工程费用承包商将按照以下约定收取工程费用：工程总价: [填写工程总价]付款方式: [填写付款方式和时间节点]5.2 工期本工程的工期为[填写工期]，自合同签订之日起计算。
5.3 质量要求承包商应确保工程的质量符合国家标准和相关法律法规的要求。
如发现工程质量不符合约定，承包商必须及时进行整改，直至满足约定的质量要求为止。
5.4 安全措施承包商应采取有效的安全措施，确保施工过程中的安全性。
如发生施工事故，承包商应立即采取应急措施，并承担相应的责任。
5.5 变更和索赔如需变更工程内容或工期，应提前书面通知对方，并经双方协商达成一致意见后方可进行变更。
如因一方原因导致施工进度延误或工程费用增加，另一方有权提出索赔要求。
6. 合同履行保证6.1 业主保证业主应按时支付工程费用，并提供必要的资金保障。
业主应按照约定的工程要求提供相关资料和配合承包商的施工工作。
6.2 承包商保证承包商应按照约定的工期和质量要求完成工程。
承包商应确保施工过程的安全，采取必要的预防措施避免事故发生。
7. 合同解除与争议解决7.1 合同解除在以下情况下，本合同可以被解除：一方严重违反合同约定，经对方提出书面通知后，在一定期限内未予整改的；不可抗力或其他无法预见、无法克服的原因导致工程无法进行或完成的。
7.2 争议解决如发生合同争议，双方应首先通过友好协商解决。
建设工程施工合同现在最新版(建设工程施工合同最新版本)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats andwriting methods, please pay attention!建设工程施工合同现在最新版(建设工程施工合同最新版本) 建设工程施工合同现在最新版1工程施工合同甲方：华能河南分公司乙方：河南省鑫河建设有限公司华能河南分公司渑池县凤凰山风电场项目，根据《中华人民共和国经济法合同法》结合被工程具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过充分协商签订本合同。
第一条工程项目（一）工程地点：渑池县仁村乡雪白村、台口村、大水沟村。
（二）工程内容：1、甲方提供的风力发电塔基础部分图纸所有内容,包括施工图中所有的设备预埋件（即锚栓组合件）2、乙方负责开挖土石方的爆破清理、转运、修边、清底达到浇筑的标准（包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎）完成基础浇筑。
第二条工程总价：壹亿捌仟伍佰万元整（￥18500万元）第三条合同工期双方商定工期，开工日期为2022年5月15日，竣工日期为2022年5月15日工期12个月。
第四条工程质量（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收。
（二）工程合同一经双方签订，乙方设备进场，三日内甲方付乙方预付款5万元作为备料款。
（三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方给予免费修补。
第五条材料设备供应（一）工程所需材料由乙方按照甲方制定的品牌、型号采购。
（二）材料设备附有出厂的合格证明，材料设备有异议进行检验。
第六条付款方式（一）大型机械进驻工地甲方向乙方支付工程总造价款的10%。
（二）以后按月进度付款，每月25日上报次月5号付清上月已完成工程的50%工程款。
（三）单个基础工程完工甲方验收合格后十个工作日内，付至已完工程量的80%工程款，剩余款项一年后一次性付清。
第七条责任范围（一）甲方责任1、负责解决施工现场用水、用电，道路畅通。
2、甲方保证按任务书约定付款到位。
（二）乙方责任1、乙方进场需服从甲方管理；2、乙方需保证施工进度和工程质量，延期一天罚款1000元。
3、凡施工期间发生的施工质量安全事故责任由乙方负责。
4、乙方负责及时清理建筑垃圾，生活垃圾，及设备材料的保管工作。
第八条其他事项（一）合同签订后，由于乙方人员失误造成甲方损失的，损失时由乙方承担。
（二）由乙方不具备施工条件造成停工损失的，由乙方承担责任。
（三）合同其他未尽事宜，经双方研究另立补充条件，与本合同同具法律效力。
（四）合同经双方签字盖章生效，至工程竣工验收和结清工程款后失效。
第九条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：乙方：委托人：委托人：日期：日期：建设工程施工合同现在最新版2第一篇：最高院建设工程施工合同司法解释法释应注意的八个问题建设工程施工合同现在最新版3影视城四合院建设工程施工合同建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）现甲方将工程项目委托乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：仿古建筑，按双方确认的施工图纸施工。
四、承包方式：包工包料。
五、工期：六、结算标准：1、乙方交付甲方押金贰拾万元整，在工程完工后由甲方退还给乙方。
3、按《江西省仿古建筑及园林工程预算定额》（2000年）为结算依据。
工程总造价按本定额的定额直接费再加25%为取费标准。
3、人工工资调差按2001年《江西省仿古建筑及园林工程项目预算定额》等定额人工费单价调整的通知为准。
4、主材调价差：主材价格按**市当地市场价进行调整。
当月购料价格以双方签字确认为准（其中：水泥240元/吨，钢筋3500元/吨进入取费，差额部分按市场价进行增补，但不进入取费）。
七、结算方式：按进度付款，工程完工付工程总造价100%，余款在3个月内付清。
乙方不承担税费。
八、甲方的工作1、负责与周围有关单位和人员的协调工作。
2、负责有关单位手续的办理。
3、协调有关单位部门做好保卫、消防、建筑垃圾的处理工作，并承担相关费用。
4、负责“三通”。
即：路通、水通、电通，并免费提供住宿。
九、乙方的工作1、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全条例，环境保护。
严格按图纸或作法说明进行施工，参加竣工验收、编制工程结算。
2、施工中未经甲方同意乙方不得随意拆除周围建物及设施。
3、工程施工中，如遇到不可预见的情况，乙方应及时通知甲方，并协商解决。
十、工期约定1、因甲方未按约定完成工作而影响工期，则工期顺延。
2、因乙方责任不能按期完工或中途无故停工而影响工期，则工期不顺延。
3、因设计变更或非乙方原因造成停电、停水及不可抗拒因素影响，导致连续停工8小时以上，则工期顺延。
十一、工程质量验收1、本工程的施工图纸、作法说明、设计变更和国家有关规定为质量验收标准。
2、甲乙双方办理的隐蔽工程手续也是验收的依据。
3、工程竣工后，甲方在接到乙方验收通知后七日内应组织相关人员验收，并办理验收和移交手续。
十二、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿因停工、窝工造成的损失，每停工、窝工一天，甲方应支付乙方1 000元违约金。
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方应支付甲方1 000元违约金。
十三、保修期：按国家有关规定执行。
十四、争议或纠纷处理1、本合同在履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门调解。
2、当事人不愿通过协商调解解决或协商调解不成时，双方同意由**市劳动仲裁委员会仲裁，仲裁不成时，可向**市人民法院起诉。
十五、未尽事宜双方协商解决。
十六、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
甲方：乙方：（签字）（签字）年月日建设工程施工合同现在最新版4矿井井巷工程施工合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，经双方协商，达成如下条款，共同信守。
一、工程概括及承包内容1.工程名称：矿井井巷工程。
2.承包方式：包工、不包料。
3.承包内容：完成业主方月度作业计划安排工程的掘进、支护等工作（包括施工范围内的各种管线以及掘进后配套辅助系统的安装、维护），以及完成业主方工程主管职能部门以业务联系书或任务单形式下达的零星（临时）签证工程。
4.工程质量标准：现行《煤矿井巷工程质量验收标准》GB50213-2022规定的标准和现行《内蒙古自治区井工煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》规定的安全质量标准化一级标准。
5.合同期限：暂定为年月日至年月日，实际以业主方要求为准。
6.进度要求：按业主方月度作业计划组织施工，连续三个月完不成进度计划要求的，业主方有权予以清退，损失由乙方自负。
二、合同价款结算1.合同价款：进度暂按经业主方审定的预算价执行，最终以业主方审计确认的金额为准。
2.乙方按进度上交甲方管理费，上缴率按工程总造价的1%从结算中扣除。
3.税金由乙方按工程进度付款额同比例缴纳。
4.乙方应按照国家规定给甲方提供正规发票。
5.甲方成立项目管理部，派出一名项目经理及一名技术人员对工程进行质量、进度、安全、财务及生产经营全面管理。
6.因本工程产生的一切矿方代扣款由乙方承担。
7.甲方必须将业主所支付的工程款在五个工作日内拨付给乙方在工程上使用，项目部印章、账户由甲方掌控。
在业主方未支付工程款的情况下，乙方无权要求甲方支付工程款。
三、本工程所有的垫资及矿方要求缴纳保证金均由乙方承担。
四、未经甲方书面同意，乙方不得将工程任何部分分包，更不能非法转包。
五、乙方必须确保对此工程进行安全施工，由于安全事故等原因所造成的一切后果和经济损失均由乙方全部承担，甲方不承担任何责任。
如事故对甲方造成不良影响的，甲方对乙方给予10万元-20万元的处罚（从工程款中扣除）。
六、乙方必须为工人购买人身意外伤害保险，并报甲方备案。
七、乙方必须按工期、合同或协议组织施工，确保施工进度，按时全额发放工人工资，并留存工资标准表及工人身份证，发放时必须有工人本人签字并张帖上墙公布，由此所发生的不良影响和经济损失由乙方承担，甲方有权从乙方工程款中扣除。
甲方有权责令乙方整改直至清退。
八、乙方必须保质保量地及时供应工程材料，并严格按所签合同拨付材料商的材料款，收款人必须是材料商本人，并将付款的附件通报与甲方。
如因材料供应不及时或材料款部分不到位而影响工程进度所造成的不良影响和债务均由乙方全部承担。
甲方有权责令乙方整改直至清退。
九、乙方必须接受业主、监理、甲方监督管理，甲方必须派甲方代表配合乙方对工程加强协调管理。
十、甲方代表为-----------、乙方该工程负责人为----------十一、违约责任1.若乙方不能完全履行甲方与业主签订的工程合同，所造成的一切损失均由乙方承担。
