下载文档原格式
1.投标预备会由()主持召开。
A.投标人B.招标人C.行政主管部门D.监理单位答案：B2.合同虽然已经成立，但因其不完全符合合同的生效要件，因此其效力能否发生还不能确定，一般须经权利人确认才能生效的合同称为()。
A.可撤销合同B.无效合同C.有效合同D.效力待定合同答案：D3.合同虽然已经成立，但因当事人违反了违反法律、行政法规的强制性规定或社会公共利益，自始不能产生法律效力的合同称为()。
A.可撤销合同B.无效合同C.有效合同D.效力待定合同答案：B4.勘察设计招标发包的最小分标单位是()。
A.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程答案：B5.中标人确定后，招标人将于()日内向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交施工招标情况的书面报告。
A.5B.10C.15D.30答案：C6.按照国际惯例，在招投标过程中，对于投标人少于()个的，应当重新招标。
A.2B.3C.5D.7答案：B7.监理人在收到竣工结算申请单后需要在()天内完成核查并报送发包人。
A.7B.14C.28D.56答案：B8.因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起()天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.30B.45C.60D.90答案：D9.合同纠纷当事人在自愿、友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的合同争议解决方法为()。
A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼答案：A10.承包人依靠自身力量自行完成承包任务等的发包承包方式为()。
A.CM模式B.独立承包C.联合承包模式D.专项承包模式答案：B11.在工程总承包投标中，投标人应向招标人提交投标保证金，投标保证金不得超过工程发包内容造价的2%，最高不得超过()万元。
A.50B.80C.100D.120答案：B12.投标截止时间止，投标人少于()个的，招标人应进行重新招标。
A.5B.2C.4D.3答案：D13.在工程开标过程中，投标人或者其推选的代表经检查发现被破坏的投标文件，应该按()处理。
建筑工程桩基三方合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：丙方（以下简称“监理方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，甲乙丙三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行建筑工程桩基施工事宜，经协商一致，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：________建筑工程桩基工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：根据施工图纸及工程量清单，乙方负责完成桩基工程的施工，包括桩基的设计、施工、验收等工作。
第二条合同主体2.1 甲方应按照合同约定履行合同义务，向乙方支付合同价款，并负责办理工程验收手续。
2.2 乙方应按照合同约定完成桩基工程的施工，并保证工程质量、安全、进度等目标的实现。
2.3 丙方应按照合同约定对桩基工程施工进行监理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
第三条合同价款及支付方式3.1 合同总价款为人民币____元（大写：____________________元整），根据工程进度分阶段支付。
3.2 甲方支付价款时，应按照乙方提交的工程进度报表进行支付。
3.3 甲方支付的价款，乙方应开具正规发票。
第四条工程质量标准4.1 乙方应按照国家标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程质量验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，包括施工图纸、施工记录、验收报告等。
4.3 工程质量出现问题时，乙方应负责及时整改，并承担相应责任。
第五条工程进度5.1 乙方应按照合同约定的工期完成桩基工程施工。
5.2 乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，经甲方同意后，方可延期。
5.3 甲方应按照合同约定提供施工条件，确保工程顺利进行。
第六条违约责任6.1 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
6.2 甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业2及参考答案说明：本次作业包括第3章工程施工招标的内容，请于8周之前完成。
一、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）1.标底____招标人编制的招标项目的预期价格。
2.招标实施阶段____ 是整个招标过程的实质性阶段，主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
3.资格预审____ 是对所有投标人的一次初选，是投标人的第一轮竞争。
4.投标有效期____ 是指从投标截止日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个时间应在投标须知内予以明确。
5.无标底招标____ 是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，投标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。
二、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共10分。
请在每小题的空格中填上正确答案。
错填、不填均无分）1.招标机构主要职责是_拟定招标文件_，组织__投标、开标、评标和定标工作等。
2.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有_固定总价_合同、_单价_合同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。
3.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。
编制标底时，首先要_保证其准确_，其次要做好__保密工作__。
4.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括：发布招标公告或投标邀请书，，组织资格预审_，召开标前会议，开标、评标和定标。
5.有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于：一是招标单位在招标过程中是否编制标底；二是评标时是否以_标底_作为基准对投标单位的报价进行考评。
三、判断题（本大题共5小题，每小题2分，共10分。
认为对的，在题后的括号内画“√”，认为错的画“ⅹ”。
错划或漏画均无分）1．工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。
（√）2．招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括成立招标机构、确定招标方式、发布招标公告等。
工程招投标与合同管理_在线作业_1一、单选题1.(5分)某建设阶段中的某一专门项目的专业性较强，因而多由有关的专业承包单位承包，称为（）。
• A. 专项承包• B. 阶段承包• C. 总承包• D. 分承包得分：5知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案A解析2.(5分)在施工安装阶段承包中，还可依承包内容的不同细化分为不同方式，其中承包人提高工程施工所需的全部工人、材料和机械的方式称为（）。
• A. 包工不包料• B. 包工部分包料• C. 包清工• D. 包工包料纠错得分：5知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案D解析3.（）就是按商定的总价承包工程项目。
它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。
• A. 计量估价合同• B. 单价合同• C. 固定总价合同• D. 成本加酬金合同纠错得分：5知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案C解析4.(5分)（）承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费)，加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。
它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。
• A. 计量估价合同• B. 单价合同• C. 成本加酬金合同• D. 固定总价合同纠错得分：5知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案C解析5.(5分)（）是相对总承包而言的，即承包者不与建设单位发生直接关系，而是从总承包单位分包某一分项工程(例如土方、模板、钢筋等)或某种专业工程(例如钢结构制作和安装、卫生设备安装、电梯安装等)，在现场由总包统筹安排其活动，并对总包负责。
• A. 专业承包• B. 分承包• C. 包工包料• D. 总包纠错得分：5知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案B解析6.(5分)（）是指双方在不清楚工程量的情况下就施工项目的单价达成协定，每月按实际完成并能够确认的工程量支付工程款。
《建筑工程招投标与合同管理》作业1 建筑工程招投标与合同管理1.招标管理1.1 招标文件的编制a. 招标文件的目的与背景b. 招标文件的组织结构c. 招标文件的内容要点1.2 技术要求与资格审查a. 技术要求的确定b. 投标人资格审查的基本要求c. 资格审查的程序与方法1.3 投标与开标工作a. 招标文件的发售与咨询b. 投标文件的递交与验收c. 开标工作的程序与要求2.合同管理2.1 合同的签订与变更a. 合同签订的基本要素b. 合同签订的程序与方式c. 合同变更与索赔的管理2.2 合同履约与验收a. 合同履约的基本要求b. 工程进度与质量的控制c. 合同验收的程序与标准2.3 合同支付与结算a. 合同支付的方式与时间b. 工程进度款的划分与支付c. 合同结算的程序与方式附件：________1.招标文件篇例2.合同样本篇例3.合同变更与索赔申请表法律名词及注释：________1.招标：________指建设单位或委托其代理机构，依法组织采购建设工程承包单位或供应商的行为。
2.招标文件：________是建设单位发布招投标公告后，向有意参与投标的潜在投标人提供的相关信息、要求、规定等招标资料的总称。
3.投标人：________指通过招标投标程序，向具备相应资格的投标单位提供书面的建筑工程投标报价的主体。
4.资格审查：________指招标人对投标人的资格进行审核，确认其是否符合投标要求的活动。
5.开标：________指招标人依法召开开标会议，对递交的投标文件进行公开拆封、核实等程序的活动。
6.合同签订：________指建设单位与中标人依法签订建筑工程合同的活动。
7.合同变更：________指在合同履行过程中，因合理的原因而对合同约定进行修改或调整的活动。
8.合同履约：________指中标人按照合同的约定，按时、按质、按量完成合同所承担的建设工程的活动。
9.合同支付：________指在合同履约过程中，建设单位按约定的方式和时间向中标人支付相应的工程进度款项的活动。
大连理工大学22春“工程管理”《工程招投标及合同管理》作业考核题库高频考点版（参考答案）一.综合考核(共50题)1.实行工程量清单计价方式必须伴随着工程计量，工程计量的作用为()。
A.计量是质量控制的关键环节B.计量是费用控制的关键环节C.计量是约束承包人履行合同义务的手段D.计量是工程款支付的重要依据参考答案：BCD2.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
()A.错误B.正确参考答案：B3.评委会可以否决所有投标，一般废除所有投标的情况为()。
A.缺乏有效竞争、投标单位不足三家B.缺乏有效竞争、投标单位不足五家C.个别投标文件不符合规定D.大部分或全部投标文件不符合规定参考答案：AD4.若是由承包人原因导致的暂时停工，承包人除应妥善保护好工程外，损失和责任都应由承包人承担。
()A.正确B.错误参考答案：A5.为了实现合同约定的标的，合同当事人除自觉地履行合同外，还必须对合同订立和履行的全过程进行管理，称为合同管理。
()A.正确B.错误参考答案：A6.目前，国际工程上常用的合同条件主要有()等。
A.FIDIC合同条件B.AGC合同条件C.ICE合同条件D.AIA合同条件参考答案：ABCD7.主合同中虽然没有保证条款，但是，保证人在主合同上以保证人的身份签字或者盖章的，保证合同成立。
()A.错误B.正确参考答案：B8.工程师在以下情况下可以要求暂停施工的有()。
A.发包人对原设计提出变更B.质量事故、安全事故等C.因发包人违约导致承包人主动暂停施工D.意外事件导致暂停施工参考答案：BCD9.合同解除按()可分为：单方解除和双方解除。
A.是否需要协商B.解除原因C.是否履行D.履行结果参考答案：A10.投标人研究招标文件和现场考察后，以书面形式或者口头提出质疑，一般需要招标人现场给出答复，不能留待标前会议上解决。
工程招标与合同管理作业一、招标准备阶段在招标准备阶段，首先需对工程项目进行全面的需求分析，包括建设规模、技术要求、质量标准等关键因素。
紧编制招标文件，其中包括招标公告、投标邀请书、投标指南、工程量清单以及合同条件等。
所有文件应当清晰明确，易于理解，避免歧义。
二、发布招标公告招标公告的发布是吸引潜在投标人的重要环节。
公告应包含项目的基本信息、投标截止日期、获取招标文件的方法和地点等关键信息。
同时，公告发布应遵守相关法律法规，确保公平竞争的原则。
三、投标与评标在投标阶段，潜在的承包商将根据招标文件的要求提交自己的投标书。
评标委员会需按照既定的评标标准和程序，公正、客观地评审每一份投标书。
评标过程中，任何形式的偏袒或不公都可能导致流标或法律诉讼，因此必须严格遵守评标规则。
四、签订合同确定中标方后，双方进入合同签订阶段。
此时，应对合同条款进行仔细审查，包括但不限于工程范围、工期、价格、付款方式、违约责任等。
合同一旦签署，即具有法律效力，因此必须确保所有条款准确无误，切实保护双方的合法权益。
五、合同执行与管理合同签订后，就进入了执行和管理阶段。
项目管理团队应持续监督工程进度，确保各项工作符合合同规定。
同时，应及时处理变更订单，记录工程日志，定期召开协调会议，并对可能出现的风险进行评估和应对。
良好的沟通机制是确保合同顺利执行的关键。
六、竣工验收与结算工程完工后，应组织专业人员进行验收，以确认工程质量是否符合约定标准。
验收合格后，进行最终的工程款项结算。
在此过程中，双方应严格按照合同约定执行，避免因理解差异而产生争议。
七、后期服务与保修根据合同规定提供必要的后期服务和保修工作。
这不仅是合同义务的一部分，也是企业信誉和品牌建设的体现。
问答题：
1. 建设工程项目总承包哪几种方式？各有何特点？
2. 建设工程交易中心的功能有哪些？
3. 建设工程招标方式包括哪几种？各有什么优缺点？
4. 根据《招标投标法》，哪些工程建设项目必须进行招标？需要审批的工程建设项目在哪些情形下可以不进行招标？
5. 简述资格审查的内容、目的、分类
6. 简述招标人自行办理招标事宜所应当具备的具体条件。
7. 什么是投标保证金？在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金？
8. 中标候选人需满足的条件是什么？
9. 简述联合体投标的概念、特点及资质要求。
10. 简述建设工程施工招标的程序.
11. 常用的工程投标报价技巧有哪几种？
12. 简述诉讼时效的概念及各种情况下的诉讼时效期间。
13. 简述合同成立与合同生效的区别，并列出合同成立和合同生效的普通要件。
14. 什么是不可抗力？不可抗力普通包括什么情形？简述施工过程中不可抗力事件发生所造成的费用损失和工期延误的承担原则。
15. 组成建设工程施工合同的文件包括哪些？它们的解释顺序如何？
16. 简述指定分包和普通分包的区别。
17. 简述索赔的定义、特征及分类
18. 简述索赔的程序
19. 简述FIDIC 合同条件下变更估价的原则。
20. 投标文件普通包括什么内容？。
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业4及参考答案说明：本次作业包括第6章建设工程合同、第7章工程索赔的内容，请于16周之前完成。
一、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）1。
建设工程勘察、设计合同____ 由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。
2. 建设工程监理合同__是指发包人与监理人就完成一定的工程监理任务而签订的合同。
3. 建设工程施工合同____是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程和施工任务与承包人签订的合同,由承包人完成拟定的工程任务，发包人提供必要的施工条件并支付工程价款.4. 单项索赔____是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付,不与其他的索赔事件混在一起.5. 总索赔__又称一揽子索赔,是指对整个工程中发生的索赔事件综合在一起进行索赔。
二、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共20分。
请在每小题的空格中填上正确答案.错填、不填均无分）1 . 单价合同具有合理分摊_风险等特点，其适用范围较宽。
成本加酬金合同中，发包人_基本上承担了全部的风险,承包商所得的报酬也就较低2 .合同订立阶段的管理包括合同_订立前的准备阶段_和__合同订立过程中_合同的管理.主要体现在招标及签约过程中双方所进行的一系列相关工作。
3 。
监理人向委托人办理完_竣工验收或移交_手续,承包人和委托人签订工程保修责任书，监理人收到_监理报酬尾款_，本监理合同即终止。
4 .建设工程勘察、设计合同是指由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。
勘察、设计合同的_发包人_一般是指业主或总承包商,他可以是法人或自然人，但__承包商__必须是具有法人资格的勘察、设计单位。
5 .《建设工程施工合同(示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有承包人_承揽工程项目_一览表、发包人_供应材料设备__一览表、工程质量保修书三个附件.他们共同组成了一个完整的建设工程施工合同。
81009工程招标与合同管理作业一、单选题1、建设工程招标标底的价格应由成本、利润和（）组成。
B:工程建设费A:现场管理费C:风险金D:税金做题结果：D 参考答案：D2、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
B:分公司A:监理单位C:建设单位D:施工企业做题结果：D 参考答案：D3、在国际招标程序中，向最后决定的中标人发出通知，接受其投标书，并由业主与中标人签订工程承包合同。
此项工作称为B:评标A:决标C:授标D:议标做题结果：C 参考答案：C4、法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。
B:主要经营场所所在地A:主要办事机构所在地C:主要合同履行地D:董事长的户口所在地做题结果：A 参考答案：A5、下列属于来自业主的风险的是B:军事冲突A:业主信誉差C:海啸D:国家政策的变动做题结果：A 参考答案：A6、某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。
工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同B:成立A:不成立C:无效D:可撤销做题结果：B 参考答案：B7、在土木工程施工中，属于应用FIDIC合同条件的前提的是A:通过谈判招标确定承包商B:通过邀请招标确定承包商C:通过指定招标确定承包商D:通过竞争性招标确定承包商做题结果：D 参考答案：D8、在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。
A:发出中标通知书后B:完成评标后C:提交履约担保后D:合同履行完毕后做题结果：C 参考答案：C9、“基准日”为专用条件内规定的投标截止日期前的某一特定日期，施工合同条件的通用条件内采用投标截止日前的第（）天作为合同基准日。
A:7.00000B:14.00000C:21.00000 D:28.00000做题结果：D 参考答案：D10、在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时A:中标人不承担合同责任B:招标人应退还其投标保证金C:招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D:招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人迫索差额做题结果：D 参考答案：D11、监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。
A:人员B:设备C:报价D:能力做题结果：D 参考答案：D12、按照国家有关规定，施工合同的估算价在（）万元人民币以上，必须进行招标。
A:10.00000B:50.00000C:200.00000 D:100.00000做题结果：C 参考答案：C13、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。
A:要约到达对方之前B:对方承诺到达要约人之前C:对方发出承诺之前D:对方承诺生效之后做题结果：C 参考答案：C14、招标文件中的工程最清单是B:总价承包时的工程量A:竣工结算的依据C:投标单位计算标价的依据D:准确的工程盘做题结果：C 参考答案：C15、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（）关系。
B:代理人与被代理人A:债权人与债务人C:权利与义务D:法人与自然人做题结果：C 参考答案：C16、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
B:施工企业的法定代表人A:施工企业C:施工企业的项目经理D:具体的施工人员做题结果：A 参考答案：A17、下列财产中，（）不得抵押。
B:土地使用权A:土地所有权C:房屋D:交通运输工具做题结果：A 参考答案：A18、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。
B:3.00000A:2.00000C:5.00000 D:7.00000做题结果：B 参考答案：B19、合同争议的解决顺序为B:调解—和解—仲裁—诉讼A:和解—调解—仲裁—诉讼C:和解—调解—诉讼—仲裁D:调解—和解—诉讼—仲裁做题结果：A 参考答案：A20、监理招标主要是对监理单位（）的选择。
B:能力A:报价C:监理人员数量D:设备做题结果：B 参考答案：B21、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于A:正常工作B:附加工作C:额外工作D:义务工作做题结果：B 参考答案：B22、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是A:办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B:向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C:提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D:确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验做题结果：C 参考答案：C23、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应A:没收全部定金补偿损失B:要求发包人支付双倍的定金C:要求发包人补偿实际发生的损失D:要求发包人付给合同约定设计费用的50%做题结果：D 参考答案：D24、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
A:合同签字日起按投标文件中承诺B:合同签字日起按招标文件中要求C:合同约定的开工日起按投标文件中承诺D:合同约定的开工日起按招标文件中要求做题结果：C 参考答案：C25、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为A:停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B:停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C:停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D:停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延做题结果：B 参考答案：B26、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应A:拒付货款并索赔B:按照订购数量及时付款C:按照实际交货数量及时付款D:待供货方补足数量后再付做题结果：B 参考答案：B27、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指A:工程保修期B:承包商的施工期C:工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D:工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间做题结果：A 参考答案：A28、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商A:因不属于自己的原因拒绝索赔要求B:认为要求合理，先行支付后再向业主索要C:不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D:不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告做题结果：C 参考答案：C29、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应A:由承包商承担的风险责任B:给予费用补偿并顺延工期C:给予费用补偿但不顺延工期D:给予工期顺延但不给费用补偿做题结果：D 参考答案：D30、合同法律关系主要的是由法律规范调整的A:行政法律关系B:民事权利义务C:刑事法律关系D:经济侵权关系做题结果：B 参考答案：B31、在工程建设监理活动中，监理单位是A:业主的代理人B:业主的委托人C:施工合同的当事人D:绝对独立的第三人做题结果：A 参考答案：A32、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是B:从合同A:主合同C:独立合同D:无条件地必须履行的合同做题结果：B 参考答案：B33、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当B:不服裁决可向上级仲裁机构申请复议A:按裁决自觉执行C:可向人民法院起诉D:向合同管理机关申诉做题结果：A 参考答案：A34、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为B:附加服务A:额外服务C:延长服务D:非监理服务做题结果：B 参考答案：B35、监理招标的宗旨是指对监理单位（）的选择。
B:报价A:能力C:信誉D:经济实力做题结果：A 参考答案：A36、中标的承包商将由（）决定。
B:业主A:评标委员会C:上级行政主管部门D:监理工程师做题结果：B 参考答案：B37、37、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。
B:设计单位A:建设单位C:施工单位D:设备供应单位做题结果：A 参考答案：A38、业主在（）合同中承担的风险最小。
B:不可调总价A:可调总价C:单价D:成本加酬金做题结果：B 参考答案：B39、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指B:业主无权向承包商索赔A:只限承包商向业主索赔C:业主与承包商之间的双向索赔D:不包括承包商与分包商之间的索赔做题结果：C 参考答案：C40、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()为准。
A:招标文件中的规定B:现场考察时招标单位的口头解释C:招标单位在会议上的口头解答D:发给每个投标人的书面质疑解答文件做题结果：A 参考答案：A41、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于A:正常工作B:附加工作C:额外工作D:意外工作做题结果：B 参考答案：B42、下列各项中，(??)不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A:建设用地征用完毕，施工图纸完成B:概算已经批准，建设项目已正式列入计划C:招标文件已经编制好D:建设资金、建材、设备来源已经落实做题结果：C 参考答案：C43、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括A:提供的投标担保有瑕疵B:货物包装方式不符合招标文件的要求C:个别地方存在漏项D:明显不符合技术规格要求做题结果：C 参考答案：C44、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是A:节省招标费用B:招标时间短C:减小合同履行过程中承包不违约的风险D:竞争激烈做题结果：D 参考答案：D45、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为A:专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B:中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C:中标通知书、投标书、协议书、D:中标通知书、专用条款、通用条款、图纸图纸做题结果：D 参考答案：D46、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担。
A:发包人B:承包人C:工程师D:发包人与承包人共同做题结果：C 参考答案：C47、FIDIC施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A:开工日起至颁布发接收证书B:开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C:颁发接收证书日起至颁发履约证书D:接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书做题结果：D 参考答案：D48、在工程施工中由于( )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
