建设工程窝工的认定及索赔知识讲解

专题八施工过程焦点问题---工期延误窝工损失作者：卢刚张智一、窝工的确认所谓建设工程窝（停）工，是指承包商（包括合法分包商）在进入施工现场后，不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工，使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度的现象。

（一）、建设工程窝（停）工的原因1、承包商在建设工程合同签署后依约将设备、人员、物资、材料等进场或者承包商按照建设方（业主）指令将上述所列条件进场，但随后建设项目被撤销而产生窝工；2、承包商经招投标程序中标并签约后将设备、人员、物资、材料等进场，但建设方（业主）因其自身在招投标过程中的单方过错致使承包商的中标和合同被行政职能部门撤销而产生窝工；3、承包商因建设方（业主）在建设项目土地征用、拆迁安置、拆迁补偿等方面的原因造成建设项目依约施工时间被延误而造成窝工；4、承包商承建的工程项目在承包商依约进场后或施工过程中因建设方重大设计变更而产生窝工；5、承包商承建的工程项目因建设方依约应当提供的水电设施、原材料供应、设备、场地、技术资料等供应障碍或供应滞后而产生窝工；6、承包商在施工过程因建设方或建设方聘用的监理方的指令而产生的与第三方工作面干扰而产生窝工或者承包商按照合同规定的项目和工期要求施工所必然产生的与第三方工作面干扰而产生窝工；7、承包商在施工过程中基于建设方工程价款支付能力受限的原因而产生的合理窝工；8、建设方基于施工安全或项目建设期间的协调或基于其对工程项目的考量原因或者基于自然、地质原因而指令停工；9、合法分包商因总包方的停工指令、工作面移交迟延、约定由总包商提供的设备物资供应迟延、与第三方工作面干扰、总包商设计变更或者施工图变更、约定因总包商工程价款支付能力受限等原因产生的分包工程窝工；10、其它合理的原因所致窝工；（二）、建设工程窝工法律事实的确认承包商（包括合法分包商）在基于合同或者施工指令进入施工现场后，由于建设工程在国家产业政策、环保要求、设计、地质、自然条件、安全、材料供应、工作面交叉干扰等诸多方面和环节存在人力所不能完全掌控的情况或故意或者过失的人为因素，不同程度的窝工是正常的，但作为承包商（包括合法分包商）而言，为维护自身的合法权利和利益，就应当对窝工进行合理合法的索赔，这是正当权利和要求，无可厚非，但要实现窝工索赔，就应提供窝工的有效证据以进行证明，从司法证据的角度就是对窝工事实和相关损失的确认。

建筑⼯程窝⼯⼈⼯费怎么索赔进⾏⼯程建设时，需要动⽤的资⾦是⾮常巨⼤的，包括⼯⼈⼯资、建筑材料、⼤型⼯程设备的使⽤等，所以⼯程施⼯时间的长短，对成本影响⾮常巨⼤，那么建筑⼯程窝⼯⼈⼯费如何索赔?店铺⼩编整理相关知识，希望对⼤家有帮助。

⼀、建筑⼯程窝⼯⼈⼯费怎么索赔民法典规定，如果因发包⼈原因造成⼯程窝⼯的，承包⼈可以顺延⼯程⽇期，并有权请求赔偿停⼯、窝⼯等损失，包括⼯⼈⼯资、设备承租费⽤等。

《中华⼈民共和国民法典》第⼋百零三条【发包⼈未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包⼈未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资⾦、技术资料的，承包⼈可以顺延⼯程⽇期，并有权请求赔偿停⼯、窝⼯等损失。

第⼋百零四条【因发包⼈原因造成⼯程停建、缓建所应承担责任】因发包⼈的原因致使⼯程中途停建、缓建的，发包⼈应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包⼈因此造成的停⼯、窝⼯、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费⽤。

⼆、⼯程停⼯索赔条件索赔条件，⼜称⼲扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起⼯期和费⽤变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有：1、发包⼈违反合同给承包⼈造成时间和费⽤的损失;2、因⼯程变更(含设计变更，发包⼈提出的⼯程变更，监理⼯程师提出的⼯程变更，以及承包⼈提出并经监理⼯程师批准的变更)造成时间和费⽤的损失;3、发包⼈提出提前完成项⽬或缩短⼯期⽽造成承包⼈的费⽤增加;4、发包⼈延期⽀付期限造成承包⼈的损失;5、⾮承包⼈的原因导致⼯程的暂时停⼯;6、物价上涨，法规变化及其他。

以上就是⼩编整理的内容，依据《民法典》的规定，建设⼯程窝⼯如果是由于发包⼈原因造成的，承包⼈可以顺延⼯程⽇期，造成窝⼯损失的，承包⼈可以要求发包⼈赔偿⼯⼈⼯资、设备使⽤费⽤等损失。

如果需要法律⽅⾯的帮助，读者可以到店铺进⾏咨询。

清包工窝工条款
清包工窝工条款是指在建筑工程中，对于清包工（即只提供劳动力而不提供材料和设备的承包方式）的情况下，由于某些原因导致工人在工作中停工、等待或者不能按计划进行施工的情况，承包方需要承担相应的责任和费用。

以下是一些常见的清包工窝工条款：
1. 窝工责任：如果由于业主或设计变更等原因导致窝工，承包方有权要求业主支付窝工期间的工资和其他相关费用。

2. 窝工赔偿：如果由于承包方自身原因导致窝工，承包方需要承担窝工期间的人工费、设备租赁费等费用。

3. 窝工期限：一般来说，窝工期限不应该超过合同约定的工期。

如果超过合同约定的工期，承包方需要承担相应的违约责任。

4. 窝工认定：对于窝工的认定，需要根据实际情况进行判断。

一般来说，如果工人已经到达现场并且开始工作，但是由于业主或设计变更等原因导致停工，可以认定为窝工。

5. 窝工费用：窝工费用需要根据实际情况进行计算。

一般来说，窝工费用包括人工费、设备租赁费等。

在签订清包工合同时，建议明确约定清包工窝工条款，以便在发生窝工情况时能够按照合同约定进行处理。

同时，在施工过程中，也需要加强沟通和协调，尽量避免窝工情况的发生。

工程窝工费赔偿标准停窝工损失费指施工单位按合同规定或双方协定的条款进入现场后，如因设计或建设单位责任造成停窝工损失的费用，由建设单位负责。

内容包括：现场施工机械在停窝工期间的停滞费和现场工人在停窝工期间的工资以及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械的停窝工损失费：定额中机械台班的停滞费*停滞台班量；工人停窝工损失费：每工单价（25元）*停窝工总工日数，再以停窝工工资总额的30%作为管理费；周转性材料的停窝工损失费可按实结算。

按上述规定计算的停窝工损失费总和，只计取税金，其中，机械停滞台班量和工人停窝工总工日数，均应扣除法定节假日。

二、工程质量的基本原则1、坚持质量第一的原则项目监理机构在进行投资、进度、质量三大目标控制时，在处理三者关系时，应坚持“百年大计，质量第一，在工程建设中自始至终把”质量第一“作为对工程质量控制的基本原则。

2、坚持以人为核心的原则在工程质量控制中，要以人为核心，重点控制人的素质和人的行为，充分发挥人的积极性和创造性，以人的工作质量保证工程质量。

3、坚持以预防为主的原则要重点做好质量的事先控制和事中控制，以预防为主，加强过程和中间产品的质量检查和控制。

4、以合同为依据，坚持质量标准的原则质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检验并与质量标准对照。

5、坚持科学、公平、守法的职业道德规范在工程质量控制中，项目监理机构要坚持原则，遵纪守法，秉公监理。

工程质量控制分类1、施工准备控制指在各工程对象正式施工活动开始前，对各项准备工作及影响质量的各因素进行控制，这是确保施工质量的先决条件。

2、施工过程控制指在施工过程中对实际投入的生产要素质量及作业技术活动的实施状态和结果所进行的控制，包括作业者发挥技术能力过程的自控行为和来自有关管理者的监控行为。

3、竣工验收控制它是指对于通过施工过程所完成的具有独立的功能和使用价值的最终产品〔单位工程或整个工程项目〕及有关方面(例如质量文档)的质量进行控制。

窝工费索赔题目摘要：窝工费索赔题目1.窝工费索赔的定义和背景2.窝工费索赔的相关法律法规3.窝工费索赔的计算方法和依据4.窝工费索赔的实践案例分析5.窝工费索赔的注意事项及建议正文：窝工费索赔题目窝工费索赔，顾名思义，是指在工程施工过程中，由于各种原因导致工程暂时停工，从而使得施工工人无法正常工作，造成工人工资及施工企业经济损失的索赔。

窝工费索赔是工程建设领域中常见的一种经济补偿方式，对于维护施工企业和工人的合法权益具有重要意义。

我国关于窝工费索赔的法律法规主要包括《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同管理办法》等。

这些法律法规为窝工费索赔提供了明确的法律依据和规定。

在计算窝工费索赔时，主要依据以下几个方面：一是工人的窝工工资，包括基本工资、奖金、津贴等；二是施工企业因窝工而产生的间接费用，如管理人员工资、设备租赁费、材料费等；三是因窝工导致的工程延期所带来的损失。

在计算窝工费时，需要根据具体项目的合同约定、工程所在地的人工成本、企业的实际支出等因素综合考虑。

以下是一个窝工费索赔的实践案例分析：某建筑公司承揽了一个住宅楼项目，在施工过程中因设计变更导致工程暂时停工。

经过核算，此次窝工给公司造成了10万元的经济损失。

根据合同约定，该公司向业主提出了10万元的窝工费索赔。

在经过协商后，双方达成一致，业主同意支付10万元的窝工费。

在进行窝工费索赔时，需要注意以下几点：一是要及时向业主提出索赔要求，以免因时间拖延导致证据丢失；二是要确保索赔依据充分，如合同约定、工程签证、现场照片等；三是要注重沟通协调，尽量通过协商解决问题，避免因诉讼而耗费时间和精力。

总之，窝工费索赔是工程建设过程中维护施工企业和工人权益的重要手段。

建设工程合同专项知识五——停工窝工损失的证据取得计算及主张停工窝工损失是指因为工期延误或者停工所导致的额外成本和损失。

为了主张停工窝工损失的索赔，必须能够证明停工损失的发生，并对损失进行合理的计算。

本文将介绍停工窝工损失的证据取得、计算及主张。

证据取得：1.合同文件：合同中通常会规定停工相关事项，包括停工的原因、条件和后果。

根据合同文件，可以确定停工措施的合理性和合法性，从而证明停工窝工损失的合理性。

2.工程记录：工程日志、工程变更通知、会议纪要等记录工程进度和停工原因的文件，是证明停工损失的重要证据。

3.相关报告：如施工图、总进度计划、物资进场计划等，可以用来证明工期延误的原因和责任。

4.财务记录：包括停工期间工程投入的成本、工程资金流动情况等，可以证明停工窝工损失的经济损失。

计算方法：1.直接成本：停工期间必须支付的直接成本，如停工期间工人的工资、材料损耗费用等。

2.间接成本：停工期间因为工期延误而引发的间接成本，如工地租金、设备租赁费用、管理费用等。

3.利润损失：停工期间因为无法继续施工而导致的利润损失，包括合同约定的预计利润和额外的利润损失。

主张方法：1.书面索赔：以书面形式向业主提出索赔申请，详细说明停工原因、停工期间的损失和计算方法，并提供相应的证据材料。

2.协商谈判：与业主进行协商谈判，寻求双方的共识，并尽量争取合理的赔偿。

3.仲裁或诉讼：如果协商无果，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议，将争议提交给独立的第三方进行裁决或判决。

总之，停工窝工损失的证据取得、计算及主张需要依据合同文件和工程记录，通过合理的计算方法确定损失金额，并以书面形式向业主提出索赔。

在索赔过程中，可以进行协商谈判，如果无法达成一致，可以通过法律程序解决争议。

窝工误工的判定窝工1、需要结合双方施工合同约定判断窝工损失的规定不具有强制效力——《合同法》二百八十三条、二百八十四条是承包人主张窝工损失的法律依据，但并不具有强制性的效力，双方合同的约定排除了其适用或合同价款已包含此项内容时，承包人不能依据上述条款另行主张窝工损失赔偿。

2、承包人主张窝工损失应遵循双方约定的窝工索赔程序——双方合同就索赔的程序有明确约定，承包人未按照约定程序提出窝工索赔的，窝工损失不能得到支持。

3、承包人提交的单方窝工损失数据不能作为损失数据证据，但经监理确认的则可以直接认定而不必通过鉴定确定——承包人提交了窝工损失数据，但发包人不认可，监理也没签字确认的，不能作为认定的证据；但如果承包人提交的损失签证明确，监理签字确认的，应当作为承包人窝工损失的证据进行认定，而不需要对此再行鉴定。

4、窝工损失即使经鉴定确认实际发生，但承包人未按约定提出申请经监理确认，也没有提交产生窝工损失的证据的，窝工损失的主张不能得到支持——即使鉴定确认了窝工损失存在的事实，但如果承包人未对此进行申报由监理确认，也无法举出窝工损失证据的，属于承包人怠于主张自身权利，窝工损失主张仍无法得到支持。

5、施工合同中涉及总分包关系时，分包方不能以总包的违约行为主张免除自身的违约责任——在有总包、分包关系，因总包的违约导致分包对承包方违约时，基于合同的相对性，分包方仍不能以总包的违约行为免除自身的违约责任。

6、双方未对停工进行约定时，应根据诚实信用原则履行合同，对于承包人的损失，即使无法举证，也应当根据公平原则进行合理赔偿——工程停工既成事实，双方应本着诚实信用原则履行合同，发包人应明确是否退场并给予合理赔偿，承包人则不能盲目放任损失的扩大；此种情况下，即使承包人无法举证证明窝工损失，也应该根据公平原则酌定进行支持。

误工《人身损害赔偿司法解释》第二十条规定：误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。

受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。

施工合同关于窝工的约定一、定义1.1 本合同中，“窝工”是指由于非承包人原因导致施工设备、人员等资源在施工现场无法正常开展施工活动的情况。

二、窝工的认定1.2 窝工的认定原则：（1）由于发包人原因导致承包人无法按照合同约定的进度计划正常开展施工活动的情况，视为窝工。

（2）由于不可抗力因素导致承包人无法按照合同约定的进度计划正常开展施工活动的情况，视为窝工。

（3）由于发包人变更设计、施工方案等原因导致承包人无法按照合同约定的进度计划正常开展施工活动的情况，视为窝工。

1.3 窝工的证据：（1）承包人应按照合同约定的时间节点向发包人提交施工进度报告。

如承包人因非自身原因无法按照合同约定的时间节点提交施工进度报告，应及时向发包人报告具体情况。

（2）如发生窝工情况，承包人应向发包人提供相关证据，包括但不限于施工现场照片、视频、停工通知、相关方沟通记录等。

三、窝工的处理2.1 窝工费用的计算：（1）窝工费用包括但不限于施工人员工资、设备租赁费、现场管理费等。

（2）窝工费用的计算按照合同约定的单价和窝工天数进行。

（3）窝工费用的计算周期按照实际情况确定，最长不超过一个月。

2.2 窝工费用的支付：（1）如发生窝工情况，发包人应在确认窝工事实后5个工作日内按照合同约定的窝工费用计算方法向承包人支付窝工费用。

（2）窝工费用的支付方式与合同约定的支付方式相同。

2.3 窝工对工期的影响：（1）如发生窝工情况，工期应根据实际情况相应顺延。

（2）窝工顺延的工期天数应根据窝工天数和合同约定的工期计算方法确定。

四、窝工的预防与协调3.1 承包人应积极与发包人、设计方、施工监理等相关方沟通，确保施工顺利进行。

3.2 承包人应提前做好施工场地、设备、材料等准备工作，确保施工进度不受影响。

3.3 发包人应按照合同约定履行合同义务，确保承包人能够按照合同约定的进度计划正常开展施工活动。

3.4 发包人和承包人应共同协商解决窝工问题，确保施工进度和质量不受影响。

第1篇一、停工窝工的原因1. 发包人原因：发包人未按时支付工程款、提供施工图纸、场地平整等施工条件，导致施工单位无法正常施工。

2. 施工单位原因：施工单位自身管理不善、技术力量不足、施工质量不达标等，导致工程进度缓慢或出现质量问题。

3. 天然原因：自然灾害、恶劣天气等不可抗力因素，导致工程被迫停工。

4. 法律法规变化：政策调整、法规变动等，导致工程停工或修改施工方案。

二、停工窝工损失计算停工窝工损失主要包括直接损失和间接损失。

1. 直接损失：包括材料费用、机械设备费用、人工费用等。

（1）材料费用：包括停工期间材料价格上涨、退场时已加工完成待安装材料费用、已采购无法退货止损的材料费用等。

（2）机械设备费用：包括停工期间的脚手架、塔吊、施工用电梯、起重机、搅拌机及其他机械设备租赁费用。

（3）人工费用：包括停工期间工人工资、管理人员费用等。

2. 间接损失：包括工程延期损失、信誉损失等。

停工窝工损失的计算依据主要包括：（1）施工合同约定：合同中关于停工窝工损失赔偿的条款。

（2）法律法规规定：如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等。

（3）市场价格：材料、设备租赁等市场价格。

三、预防措施1. 加强合同管理：在施工合同中明确约定停工窝工损失赔偿条款，明确双方责任。

2. 优化施工组织设计：合理安排施工进度，提高施工效率，降低停工窝工风险。

3. 建立健全安全生产管理制度：加强施工现场管理，确保施工安全，避免因安全事故导致停工窝工。

4. 增强抗风险能力：提高施工单位的技术力量和资金实力，应对不可抗力因素带来的风险。

5. 加强沟通协调：加强与发包人、监理单位的沟通，及时解决施工过程中出现的问题。

总之，建设工程施工停工窝工对施工单位的经济损失较大，因此，施工单位应充分认识停工窝工的危害，采取有效措施预防和应对停工窝工现象，确保工程顺利进行。

第2篇一、停工窝工的原因1. 发包人原因：如未按时支付工程款、未按时提供施工条件、设计变更等。

最高院：窝工损失如何索赔？建设工程施工过程中，承包商（包括合法分包商）在进入施工现场后，因为各种原因若不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工，施工进度慢于计划进度或者合同约定进度，从而产生窝工损失，那么窝工损失该由谁承担呢？承包商或合法分包商进行窝工损失索赔时应向谁索赔？在发生纠纷诉诸法院时，哪些窝工损失得以被法院支持呢？一、承包方窝工停工确实发生，但索赔数额证据不足，发包方对索赔数额不认可，但对停工负有责任，则法院行使自由裁量权酌定承包方应得的窝工停工损失最高院案件：（2014）民一终字第108号案情简介：2003年9月8日，康福公司与东阳公司协商签订了（2003）第18号《建设工程施工合同》，约定：由东阳公司承包康福公司开发的新城国际大厦项目土建、安装项目。

2004年10月15日，西安市城乡建设委员会因案涉工程违反相关法律法规，未办理施工许可证等建审手续，向康福公司下发违法建设工程停工通知。

2004年11月17日、11月26日，康福公司两次要求东阳公司停工，11月27日康福公司通知东阳公司退场。

双方对由此产生的工程款支付及给东阳公司带来的窝工停工损失不能达成一致，遂诉至法院。

法院认为：一审法院和二审法院均认为，在承包人提出的窝工停工损失，发包人不同意，且承包人证据不足，双方又均未向法院申请鉴定的情况下，考虑到发包方因不能按时支付工程进度款，案涉工程违反相关法律法规造成合同无效，发包方对停工的确负有责任，而承包方的确在停工后有留守人员看守工地直至最后完全转交，因此法院可以运用自由裁量权酌定发包方赔偿承包方一部分窝工停工损失。

索倍支招：承包商在施工过程中应加强自身合同意识，按照合同进行窝工索赔，保留好记录窝工停工损失证据。

二、双方施工合同约定承包人放弃发包人导致的窝工停工损失索赔权利，则窝工停工损失不可索赔最高院案件：（2015）民申字第1004号案情简介：重庆巨杉园林有限公司与重庆两江房地产有限公司签订了《建设工程施工合同（a组团园林景观工程）》。

建设工程合同窝工损失计算一、定义及责任归属1. 窝工：指因非施工单位原因导致的工程无法按计划进行，致使工人、机械等资源处于闲置状态的情况。

2. 责任归属：窝工造成的损失应由责任方承担，责任方的确定应根据合同条款及实际情况明确。

二、损失计算原则1. 直接损失：包括因窝工导致的人工费、机械租赁费、材料损耗费等直接费用的增加。

2. 间接损失：包括管理费、资金占用成本、预期利润减少等间接费用。

3. 损失计算应基于实际发生的费用，并提供相应的凭证。

三、损失计算方法1. 人工费：根据窝工期间的实际人数和行业标准工资计算。

- 计算公式：人工费 = 窝工天数 × 日均工资标准 × 实际人数2. 机械租赁费：按照窝工期间的实际租赁费用计算。

- 计算公式：机械租赁费 = 窝工天数 × 日租金3. 材料损耗费：根据窝工期间材料的消耗情况计算。

- 计算公式：材料损耗费 = 窝工天数 × 日平均材料消耗量 × 材料单价4. 管理费：按照合同约定的比例或实际发生的费用计算。

- 计算公式：管理费 = （人工费 + 机械租赁费 + 材料损耗费）× 管理费率5. 资金占用成本：按照实际占用的资金额和市场利率计算。

- 计算公式：资金占用成本 = 平均资金占用额 × 市场利率 × 窝工天数 / 3656. 预期利润减少：按照合同约定的利润比例或实际预期的利润减少计算。

- 计算公式：预期利润减少 = 合同总价 × 利润率 × 窝工影响系数四、其他注意事项1. 所有计算结果需提供相应的凭证，如发票、合同、租赁协议等。

2. 双方应在发现窝工现象后及时沟通，并采取措施减少损失。

3. 如果窝工是由多方原因共同造成，损失应按各方责任比例分担。

4. 本范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。

五、结语建设工程合同窝工损失的计算是一个复杂而细致的过程，需要双方本着公平、公正的原则，严格按照合同条款和相关法律法规执行。

窝工费索赔题目（实用版）目录1.窝工费索赔的基本概念2.窝工费索赔的法律依据3.窝工费索赔的计算方式4.窝工费索赔的注意事项5.窝工费索赔的案例分析正文一、窝工费索赔的基本概念窝工费索赔，是指在建设工程项目中，由于非承包商原因导致工程施工延期，承包商向建设单位提出索赔要求的一种经济补偿行为。

窝工费主要包括人工费、设备租赁费、材料费等，用于弥补承包商因工程延期而造成的经济损失。

二、窝工费索赔的法律依据窝工费索赔的法律依据主要来自《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。

根据《合同法》第 117 条规定，当事人可以约定违约金或者损失赔偿额的计算方法。

根据《建筑法》第 84 条规定，建设单位未按照约定支付工程款的，承包商有权依法向建设单位追偿。

三、窝工费索赔的计算方式窝工费的计算方式通常采用实际费用法，即按照实际发生的费用进行计算。

具体包括：1.人工费：根据实际施工人数、工资标准和施工天数计算。

2.设备租赁费：根据设备租赁合同约定的租金和租赁天数计算。

3.材料费：根据实际使用的材料数量和材料价格计算。

4.其他费用：如管理费、利润等，根据合同约定或者相关法律法规计算。

四、窝工费索赔的注意事项在进行窝工费索赔时，应注意以下几点：1.索赔依据要充分。

承包商需要提供充分证据证明工程延期是由于非承包商原因造成的，如施工日志、工程照片等。

2.索赔申请要及时。

承包商应在工程延期发生后的合理时间内向建设单位提出索赔申请。

3.索赔计算要合理。

承包商在进行窝工费计算时，应根据实际情况和合同约定合理计算，避免过高或过低。

4.索赔谈判要充分。

承包商与建设单位进行索赔谈判时，应充分沟通，争取达成双方都能接受的索赔方案。

五、窝工费索赔的案例分析某建设项目由于建设单位的原因导致工程延期三个月，承包商在此期间产生了 100 万元的窝工费用。

承包商向建设单位提出 100 万元的窝工费索赔，并提供了施工日志、工程照片等相关证据。

窝工费用的裁判标准一、窝工原因界定窝工费用产生的根本原因是工程中因非承包人原因造成工程的停工、停建、返工、窝工等，而产生额外的费用。

其中非承包人原因包括业主方原因、不可抗力、分包方原因、其他承包人原因等。

在司法实践中，只有因承包人原因导致的窝工，才不得计算窝工费用，而因非承包人原因导致的窝工，均应计算窝工费用。

二、窝工时间的确认窝工时间的确定应当以建设单位或者总承包单位的现场签证为准，但有确切证据证明实际窝工时间少于现场签证时间的，可以实际窝工时间为准。

对于因承包人原因造成工期顺延的，应当按照合同约定的计息标准计息，但对于因非承包人原因造成窝工的，承包人不得要求计息。

在司法实践中，由于窝工时间的确认涉及到各方当事人的利益，往往成为案件争议的焦点。

三、窝工损失的核定窝工损失包括直接损失和间接损失，直接损失是指机械停滞台班费、人工停工工资等费用；间接损失是指因窝工导致的后期成本增加以及其他机会成本的损失。

在司法实践中，对于直接损失的费用一般较为容易确定，但对于间接损失的费用往往存在较大的争议。

在计算窝工费用时，应当合理分摊间接费用，不得将所有间接费用都计算在内。

四、窝工责任承担在工程实践中，由于各种原因导致的窝工，应当根据合同约定和法律规定确定责任承担。

如果合同约定了窝工责任的承担方式，则应当按照约定执行；如果合同没有约定窝工责任的承担方式，则应当根据实际情况合理分配责任。

在司法实践中，如果能够证明承包人自身存在过错导致的窝工，则承包人应当自行承担窝工费用；如果能够证明非承包人原因导致的窝工，则应当由相关责任方承担窝工费用。

五、窝工费用计算方法窝工费用的计算方法应当根据具体情况确定。

如果合同中有明确的约定，则应当按照约定执行；如果合同没有约定或者约定不明确的，则可以根据实际情况协商确定。

在司法实践中，如果无法协商确定窝工费用的计算方法时，可以参照当地建设行政主管部门发布的计价方法和标准进行计算。

六、窝工费用计价依据窝工费用的计价依据应当根据具体情况确定。

施工合同窝工损失如何认定？且看最高法裁判规则建设工程项目一般由承包商进入施工现场后开始，但是，施工进度不一定都是一帆风顺的。

工程不能按照合同约定或者设计安排进行施工，会造成整个工程的拖延与相应的损失，工程停缓建导致的停窝工损失如何认定？相关证据如何认证？责任如何划分？今天小编带你通过最高院对此类案件的裁判规则，厘清此类案件的法律适用。

裁判规则汇总1、需要结合双方施工合同约定判断窝工损失的规定不具有强制效力——《合同法》二百八十三条、二百八十四条是承包人主张窝工损失的法律依据，但并不具有强制性的效力，双方合同的约定排除了其适用或合同价款已包含此项内容时，承包人不能依据上述条款另行主张窝工损失赔偿。

2、承包人主张窝工损失应遵循双方约定的窝工索赔程序——双方合同就索赔的程序有明确约定，承包人未按照约定程序提出窝工索赔的，窝工损失不能得到支持。

3、承包人提交的单方窝工损失数据不能作为损失数据证据，但经监理确认的则可以直接认定而不必通过鉴定确定——承包人提交了窝工损失数据，但发包人不认可，监理也没签字确认的，不能作为认定的证据；但如果承包人提交的损失签证明确，监理签字确认的，应当作为承包人窝工损失的证据进行认定，而不需要对此再行鉴定。

4、窝工损失即使经鉴定确认实际发生，但承包人未按约定提出申请经监理确认，也没有提交产生窝工损失的证据的，窝工损失的主张不能得到支持——即使鉴定确认了窝工损失存在的事实，但如果承包人未对此进行申报由监理确认，也无法举出窝工损失证据的，属于承包人怠于主张自身权利，窝工损失主张仍无法得到支持。

5、施工合同中涉及总分包关系时，分包方不能以总包的违约行为主张免除自身的违约责任——在有总包、分包关系，因总包的违约导致分包对承包方违约时，基于合同的相对性，分包方仍不能以总包的违约行为免除自身的违约责任。

6、双方未对停工进行约定时，应根据诚实信用原则履行合同，对于承包人的损失，即使无法举证，也应当根据公平原则进行合理赔偿——工程停工既成事实，双方应本着诚实信用原则履行合同，发包人应明确是否退场并给予合理赔偿，承包人则不能盲目放任损失的扩大；此种情况下，即使承包人无法举证证明窝工损失，也应该根据公平原则酌定进行支持。

第1篇一、《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国合同法》是我国规范工程施工合同关系的基本法律。

其中，关于窝工损失的规定主要体现在以下几个方面：1. 合同履行过程中，因不可抗力等原因导致工程进度停滞，当事人应按照合同约定承担相应责任。

2. 因对方违约导致工程进度停滞，守约方有权要求赔偿窝工损失。

3. 合同解除后，因解除原因导致工程进度停滞，双方应协商解决窝工损失问题。

二、《建设工程质量管理条例》《建设工程质量管理条例》对工程施工过程中的质量问题进行了规定，其中涉及窝工损失的相关内容如下：1. 施工单位应按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量。

2. 因施工单位原因导致工程质量问题，造成窝工损失的，施工单位应承担相应责任。

3. 发包人、监理单位、设计单位等对工程质量负有监督、管理责任，如因其失职导致工程质量问题，造成窝工损失的，应承担相应责任。

三、《建筑安装工程总分包实施办法》《建筑安装工程总分包实施办法》对工程施工总分包关系进行了规定，其中涉及窝工损失的相关内容如下：1. 分包单位应按照总承包单位的要求，按照工程设计文件和施工技术标准进行施工，确保工程质量。

2. 因分包单位原因导致工程进度停滞，造成窝工损失的，分包单位应承担相应责任。

3. 总承包单位对分包单位的施工质量、进度负有监督、管理责任，如因其失职导致窝工损失的，应承担相应责任。

四、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》对工程施工发包与承包价格进行了规定，其中涉及窝工损失的相关内容如下：1. 发包人与承包人应在合同中明确约定工程进度、窝工损失等相关事项。

2. 因工程进度停滞导致窝工损失的，发包人应按照合同约定支付窝工损失。

3. 因承包人原因导致工程进度停滞，造成窝工损失的，承包人应承担相应责任。

总之，我国针对工程施工窝工问题出台了一系列法律法规，旨在规范工程施工行为，保障施工单位合法权益。

建设工程窝工的认定及索赔一、建设工程窝工所谓建设工程窝（停）工，是指承包商（包括合法分包商）在进入施工现场后，不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工，使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度的现象。

本文所指建设工程，是特指一般工业及民用建筑、水利水电工程、路桥工程、市政工程、铁路港口建设工程、民用航空港工程等以土建为核心或主要工作内容的建设项目。

二、建设工程窝（停）工的原因1、承包商在建设工程合同签署后依约将设备、人员、物资、材料等进场或者承包商按照建设方（业主）指令将上述所列条件进场，但随后建设项目被撤销而产生窝工；2、承包商经招投标程序中标并签约后将设备、人员、物资、材料等进场，但建设方（业主）因其自身在招投标过程中的单方过错致使承包商的中标和合同被行政职能部门撤销而产生窝工；3、承包商因建设方（业主）在建设项目土地征用、拆迁安置、拆迁补偿等方面的原因造成建设项目依约施工时间被延误而造成窝工；4、承包商承建的工程项目在承包商依约进场后或施工过程中因建设方重大设计变更而产生窝工；5、承包商承建的工程项目因建设方依约应当提供的水电设施、原材料供应、设备、场地、技术资料等供应障碍或供应滞后而产生窝工；6、承包商在施工过程因建设方或建设方聘用的监理方的指令而产生的与第三方工作面干扰而产生窝工或者承包商按照合同规定的项目和工期要求施工所必然产生的与第三方工作面干扰而产生窝工；7、承包商在施工过程中基于建设方工程价款支付能力受限的原因而产生的合理窝工；8、建设方基于施工安全或项目建设期间的协调或基于其对工程项目的考量原因或者基于自然、地质原因而指令停工；9、合法分包商因总包方的停工指令、工作面移交迟延、约定由总包商提供的设备物资供应迟延、与第三方工作面干扰、总包商设计变更或者施工图变更、约定因总包商工程价款支付能力受限等原因产生的分包工程窝工；10、其它合理的原因所致窝工；三、建设工程窝工法律事实的确认承包商（包括合法分包商）在基于合同或者施工指令进入施工现场后，由于建设工程在国家产业政策、环保要求、设计、地质、自然条件、安全、材料供应、工作面交叉干扰等诸多方面和环节存在人力所不能完全掌控的情况或故意或者过失的人为因素，不同程度的窝工是正常的，但作为承包商（包括合法分包商）而言，为维护自身的合法权利和利益，就应当对窝工进行合理合法的索赔，这是正当权利和要求，无可厚非，但要实现窝工索赔，就应提供窝工的有效证据以进行证明，从司法证据的角度就是对窝工事实和相关损失的确认。

窝工费索赔题目（原创实用版）目录一、窝工费索赔概述二、窝工费索赔的法律依据三、窝工费索赔的计算方法四、窝工费索赔的注意事项五、窝工费索赔的案例分析正文一、窝工费索赔概述窝工费索赔，是指在建筑工程中，由于施工方原因导致工程进度延误，造成的工期损失而向建设方索赔的费用。

窝工费是建筑行业中常见的一种经济纠纷，涉及到工程的质量、进度和成本等多个方面。

妥善处理窝工费索赔问题，对于保障建筑工程的顺利进行和维护各方权益具有重要意义。

二、窝工费索赔的法律依据窝工费索赔的法律依据主要来源于《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。

根据合同法的规定，当事人应当按照约定履行自己的义务，如果一方未履行或者未按照约定履行义务，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

在建筑法中，对于工程进度、工程质量等方面也作出了详细的规定，为窝工费索赔提供了具体的法律依据。

三、窝工费索赔的计算方法窝工费的计算一般采用实际费用法和约定费用法两种方法。

1.实际费用法：根据施工方实际支出的窝工费用，包括工人工资、设备租赁费、现场管理费等，向建设方进行索赔。

2.约定费用法：根据合同中约定的窝工费计算方法，一般为每天窝工费用乘以实际窝工天数。

这种方式需要在合同中明确约定窝工费的计算方法和标准。

四、窝工费索赔的注意事项在进行窝工费索赔时，应注意以下几点：1.索赔依据要充分：要提供详细的工程进度表、工资单、设备租赁合同等证明材料，以确保索赔的合理性和真实性。

2.索赔要及时：发现窝工情况后，要及时向建设方提出索赔，以免超过索赔时效。

3.索赔金额要合理：索赔金额不能过高，应根据实际损失进行合理计算。

4.保持沟通协商：在索赔过程中，要积极与建设方沟通协商，寻求双方都能接受的解决方案。

五、窝工费索赔的案例分析某建筑公司与建设方签订了一份建筑工程合同，合同约定工程周期为100 天。

由于施工方原因，工程进度延误了 20 天。

建设方因此向施工方提出索赔。