民事起诉状范本(装修损失赔偿纠纷)
- 格式:docx
- 大小:15.44 KB
- 文档页数:2
房屋装修纠纷起诉书(精选14篇)房屋装修纠纷起诉书篇1原告:__公司,住所地__________,组织机构代码________。
法定代表人:联系电话:被告:__公司,住所地__________,组织机构代码________。
法定代表人:联系电话:诉讼请求风险提示:诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。
但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。
虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币_____元,并支付原告上述款项自________年____月____日起至实际支付之日止的利息损失;二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由风险提示:诉状是个利剑,挑起战争。
如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。
因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。
摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。
讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。
________年____月____日,被告将__________工程发包给原告,并与原告签订了《_________合同》,合同约定:施工面积约为_______,总工程价约为______元,按实际施工面积结算工程款。
合同对如何支付工程款作了约定:1、合同签订后,被告向原告支付总款_____作为合同定金;2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款______,余下_____质量保证金,待保修期满________年后,一次性付清。
民事起诉状 (装修纠纷)民事起诉状 (装修纠纷)一、案件的基本情况原告(甲方):[原告姓名]被告(乙方):[被告姓名]案号:[案号]审判机构:[法院名称]二、诉讼请求根据《民事诉讼法》等相关法律和法规的规定,我作为原告请求法院做出以下判决:1. 判令被告支付原告[金额]的装修费用。
2. 判令被告赔偿原告[金额]的经济损失。
3. 判令被告支付原告[金额]的违约金。
4. 其他原告合理的追加诉讼请求,由法院给予支持。
三、案件事实及理由1. 案件事实[简要描述该装修纠纷案件的事实,尽量客观、详细地叙述。
]2. 合同约定[相关合同约定,包括装修合同、付款协议等,并说明被告未履行约定的情况。
]3. 违约责任根据上述合同约定,被告未按照合同履行其装修责任,造成以下损失:1. 周期延长引发的违约金损失;2. 装修质量问题导致的经济损失;3. 未按时支付款项引起的经济损失。
4. 其他事项[其他与本案相关的事项,如相关证据、当事人之间的沟通记录等,以支持原告的诉讼请求。
]四、证据目录证据一:合同约定书证据二:装修进度报告证据三:装修质量检测报告证据四:支付款项记录五、诉讼费用我作为原告,愿意承担本诉讼的合理费用。
六、法律依据1. 《合同法》2. 《民事诉讼法》3. 其他相关法律法规七、诉讼请求根据本案的事实、证据和法律规定,我作为原告请求法院判决被告支付装修费用和相关经济损失,并承担违约责任。
原告特此诉请法院审判。
原告:[原告姓名]地质:[地质]。
民事装修诉讼诉状范文# 民事起诉状。
原告:[原告姓名],男/女,[出生年月日]日生,[民族]族,[写明工作单位和职务或职业],住[详细住址]。
联系方式:[联系电话]。
法定代理人/指定代理人:[具体姓名]。
委托诉讼代理人:[具体姓名]。
被告:[被告姓名],男/女,[出生年月日]日生,[民族]族,[写明工作单位和职务或职业],住[详细住址]。
联系方式:[联系电话]。
诉讼请求:1. 请求判令被告赔偿因装修问题给原告造成的经济损失共计人民币[X]元(这个金额可得根据实际情况好好算清楚哦,每一笔都有它的小委屈呢);2. 请求判令被告按照装修合同约定的标准,对装修不合格的部分进行重新装修(被告呀,咱说好的标准可不能当耳边风呀,吹过就没了);3. 请求判令被告承担本案的诉讼费(这诉讼费就该犯错的人来承担嘛,不然多不公平呀)。
事实和理由:尊敬的法官大人呀,您可得给我做主呀。
事情是这样的,我和被告签订了一份装修合同(当时那可是充满了期待呀,想着房子马上就要焕然一新了)。
合同里明确约定了装修的标准、材料的使用以及完工的时间等等(白纸黑字写得清清楚楚,可不是我瞎编乱造的哦)。
可是呢,被告在装修过程中那叫一个“随心所欲”。
材料方面就开始偷梁换柱(这就像我想要吃甜的苹果,他却给我个酸的梨,还硬说这就是苹果,您说气不气人)。
合同约定用质量好的[具体材料名称],结果被告用了一些劣质的材料来充数。
这劣质材料能和优质的比吗?就像拿破布和绸缎比,这不是糊弄人嘛。
然后呢,施工工艺也是一塌糊涂(感觉就像是让一个没学过画画的人来给我画蒙娜丽莎,那结果简直惨不忍睹)。
墙面抹得坑坑洼洼的,就像月球表面似的(我又不是要住在月球上,我要的是平整的墙面呀);地板铺得歪歪扭扭,人走在上面都感觉像是在走迷宫(我可不想每天在家里玩这种歪歪扭扭的游戏)。
还有啊,这完工时间也严重逾期(就像我等了好久的快递,结果一直不发货,急死人了)。
合同约定[具体完工日期]完工,可是到现在都还没弄好,这可把我的生活计划全打乱了。
装饰装修合同纠纷起诉状5篇篇1原告:[原告姓名],身份证号:[原告身份证号],住址:[原告住址]被告:[被告姓名],注册号:[公司或个体工商户注册号],地址:[公司地址或个体工商户地址],法定代表人或负责人:[法定代表人姓名]一、诉讼请求:1. 请求判令被吿支付原告拖欠的装饰装修款项人民币[具体金额]元整。
2. 请求判令被告承担因违约造成的损失补偿人民币[具体金额]元整。
3. 请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。
二、事实和理由:原告与被告于XXXX年XX月XX日签订《建筑装饰工程施工合同》,约定被告委托原告对位于[地址]的住宅进行室内装修工作,合同明确规定了工程内容、工程造价、付款方式及违约责任等条款。
原告按照合同约定完成了装修工作,并通过被告验收合格交付使用。
然而,被告未能按照合同约定的时间支付全部装修款项,至今尚欠款项人民币[具体金额]元整未支付。
原告多次催告,被告始终未能履行付款义务。
为此,原告遭受了一定的经济损失。
三、证据清单:1. 《建筑装饰工程施工合同》:证明双方签订的装修合同真实有效,规定了双方的权利和义务。
2. 工程验收合格证明:证明原告完成的装修工程已经被告验收合格并交付使用。
3. 被告欠款证明:证明被告拖欠原告的装修款项数额及未支付事实。
4. 原告催款记录:证明原告已经多次催告被告支付欠款,但被告始终未履行付款义务。
5. 其他相关证据材料。
四、诉讼理由分析:根据原、被告双方签订的《建筑装饰工程施工合同》,原告已按合同约定完成了全部工作内容并通过验收。
被告未能按照合同约定时间支付款项,已构成违约行为。
根据合同相关条款及《中华人民共和国合同法》相关规定,被告应承担违约责任并支付拖欠款项及损失补偿。
五、非诉讼经历:原告在此前曾多次与被告沟通协商,试图通过友好方式解决欠款问题,但被告始终未予理睬,未能履行其付款义务。
在无奈之下,原告决定通过法律途径维护自身合法权益。
六、诉讼请求重申:基于上述事实和证据,原告请求法院支持其诉讼请求,判令被告支付拖欠的装饰装修款项及因违约造成的损失补偿,并承担本案的全部诉讼费用。
民事起诉状(装修合同纠纷)3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1民事起诉状原告:李明被告:装修公司原告李明系中国国籍,住址位于XX市XX区XX街XX号。
被告装修公司系XXXX公司,住所地址为XX市XX区XX街XX号。
原告因装修合同纠纷,向贵法院提起诉讼,现依法向贵院提出起诉状如下:一、事实和理由:1. 原告与被告装修公司于×年×月×日签订装修合同,约定被告装修公司为原告提供装修服务,并约定工程完工时间为×年×月×日。
2. 原告按照合同约定支付了合同款项的50%作为首付款。
3. 然而,在装修工程进行过程中,被告装修公司未按照合同约定的时间完成工程,并且存在工程质量问题,对原告的家居环境造成了较大影响。
4. 原告多次要求被告装修公司重新修补工程,并要求赔偿原告因工程延期造成的损失,但被告装修公司未能积极处理,导致纠纷无法解决。
5. 基于上述事实及理由,原告依法请求贵院判决被告装修公司按照合同约定的工程质量标准重新完工,赔偿原告因工程延误而造成的损失,并承担本次诉讼的全部费用。
二、请求判决:1. 判令被告装修公司按照合同约定的工程质量标准重新完工,保证工程质量符合国家标准。
2. 赔偿原告因工程延误造成的损失,具体金额由贵院酌情判决。
3. 被告承担本次诉讼的全部费用。
三、证据:1. 装修合同书2. 装修进度记录单3. 相关聊天记录及短信记录4. 物证:工程质量问题照片5. 相关证人证言四、诉讼请求:1. 依法判令被告装修公司重新完工,保证工程质量符合标准。
2. 赔偿原告因工程延误造成的损失。
3. 被告承担本次诉讼的全部费用。
特此起诉。
原告:李明日期:××××年××月××日附件:装修合同书、装修进度记录单、相关照片及证据。
篇2民事起诉状原告:王某被告:装饰公司原告系某小区业主,被告为一家从事装修装饰业务的公司。
民事起诉状(装修合同纠纷)6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1民事起诉状原告(姓名):被告(姓名):审判机关:案号:原告起诉状原告(姓名)、(身份证号码)、住所(地址)、联系电话:被告(姓名)、住所(地址)、联系电话:原告起诉被告,依法请求判令如下:一、确认装修合同无效;二、被告赔偿原告损失;三、承担本案诉讼费用。
案情简况一、原告与被告于(日期)签订了一份装修合同,约定被告将对原告的房屋进行装修工程。
原告根据合同约定支付了装修款项,但装修工程却未按照约定进行,存在多项质量问题。
二、经鉴定,被告未按照合同约定提供装修服务,装修质量低劣,影响原告正常生活。
原告多次要求被告重新整改,但被告拒绝履行合同义务。
法律依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国侵权责任法》证据一、装修合同及付款凭证二、装修工程验收报告三、鉴定书请求判决理由一、根据合同法有关规定,本案装修合同系违反法律规定,应当被认定为无效。
二、被告对原告的房屋进行的装修工程质量低劣,存在多项质量问题,给原告造成了经济损失和精神困扰,应当承担赔偿责任。
三、原告在合理范围内要求被告履行合同义务,但被告未履行。
因此,原告请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。
附:证据清单原告(签名):日期:被告(签名):日期:以上内容属实原告(签名):篇2民事起诉状原告:张三被告:李四尊敬的法院:原告张三起诉被告李四,因双方在装修合同上发生纠纷,请求法院对此进行裁决。
一、原告张三与被告李四于2019年6月签订了一份装修合同(合同编号:202019),约定由被告李四承担装修工程的设计、施工、材料采购等责任,而原告张三则需支付相应的费用。
二、根据合同约定,被告李四应在签订合同后的30天内完成装修工程,但实际上被告李四一直没有按时完成工程,超过约定期限。
三、在施工过程中,被告李四使用了劣质材料,导致装修工程质量不符合合同要求,并且工程过程中出现了多次拖延的情况。
四、尽管原告多次要求被告尽快解决问题,但被告仍然拒绝配合,导致双方关系变得紧张。
装修民事起诉状原告: [原告姓名]身份证号码: [原告身份证号码]地址: [原告居住地址]联系电话: [原告联系电话]被告: [装修公司名称]法定代表人: [法定代表人姓名]地址: [装修公司注册地址]联系电话: [装修公司联系电话]案由:装修合同纠纷诉讼请求:1. 判令被告退还原告已支付的装修款项共计人民币 [具体金额] 元;2. 判令被告支付原告因装修质量问题导致的损失,共计人民币 [具体金额] 元;3. 判令被告承担本案的全部诉讼费用。
事实与理由:一、合同签订情况原告与被告于 [签订日期] 签订了《装修合同》,约定由被告为原告的位于 [装修地址] 的房屋进行装修,合同总价为人民币 [合同总价] 元。
合同约定了装修的具体内容、标准、质量要求及完成时间等。
二、合同履行情况原告按照合同约定,于 [支付日期] 向被告支付了首期装修款项人民币 [首期金额] 元。
然而,被告在装修过程中存在以下问题:- 未按照合同约定的标准和质量要求进行装修;- 装修进度严重滞后,未能在约定时间内完成装修工程;- 装修材料与合同约定的品牌、规格不符。
三、原告主张鉴于被告的上述违约行为,原告曾多次与被告沟通协商,要求被告整改并按合同约定完成装修,但被告至今未能履行。
原告认为,被告的行为已构成严重违约,给原告造成了经济损失和生活不便。
四、法律依据根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十一条、第一百一十四条等相关法律规定,原告有权要求被告承担违约责任。
证据清单:1. 《装修合同》原件及复印件;2. 装修款项支付凭证;3. 装修现场照片及视频资料;4. 与被告沟通协商的记录;5. 其他相关证据材料。
附:1. 证据材料清单;2. 原告身份证复印件。
原告(签字): [原告签字]日期: [提交日期]注:本起诉状为模板,具体内容需根据实际情况进行调整和补充。
装饰装修合同纠纷民事起诉状8篇篇1原告:XXX,男,1970年1月1日出生,汉族,住址:XXX,联系电话:XXX。
被告:XXX,男,1968年2月2日出生,汉族,住址:XXX,联系电话:XXX。
诉讼请求:1. 请求法院判令被告返还原告支付的装修款人民币XX元;2. 请求法院判令被告支付利息(自支付装修款之日起至实际返还之日止,按中国人民银行同期贷款利率计算);3. 请求法院判令被告赔偿原告因装修纠纷产生的交通费、误工费等相关损失人民币XX元;4. 请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由:原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份装饰装修合同,约定由被告负责对原告位于XXX的住宅进行装修,装修款总额为人民币XX元,付款方式为分期支付。
合同签订后,原告按照约定支付了首期款人民币XX元,并提供了相应的收据作为凭证。
然而,在装修过程中,被告未能按照合同约定完成装修任务,存在严重违约行为。
具体违约事实如下:1. 被告未能按照合同约定按时完成装修任务,导致装修工期严重延误。
合同约定装修工期为XX天,自XXXX年XX月XX日起至XXXX 年XX月XX日止。
然而,截至起诉之日,被告仍未完成全部装修任务,工期延误超过XX个月。
2. 被告在装修过程中存在严重质量问题,如墙面涂料脱落、地板铺设不平等,严重损害了原告的财产价值。
原告已多次要求被维修,但被告一直未能彻底解决问题。
3. 被告在收到原告支付的首期款后,未能按照合同约定开具正规发票,导致原告无法顺利进行财务报销。
被告的行为严重违背了合同约定和诚信原则。
基于以上事实,原告认为被告的行为已经严重损害了其合法权益。
因此,根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,原告有权要求解除合同并返还已支付的装修款。
同时,被告还应当支付利息和赔偿原告因装修纠纷产生的相关损失。
此致XXX人民法院具状人:XXX日期:XXXX年XX月XX日附件:1. 装饰装修合同复印件;2. 付款凭证(如银行转账记录、收据等);3. 工程质量问题照片;4. 原告因装修纠纷产生的交通费、误工费等相关损失凭证。
民事起诉状(装修合同纠纷)6篇第1篇示例:在我国,装修合同纠纷是一种常见的民事纠纷类型。
当装修公司与业主在装修合同中产生矛盾和纠纷时,业主可以通过向法院递交民事起诉状来维护自己的合法权益。
下面是一份关于民事起诉状(装修合同纠纷)的范文:民事起诉状原告:某某某身份证号码:XXXXXXXXXXXXX 联系方式:XXXXXXXXX被告:某某装修公司统一社会信用代码:XXXXXXXXXXXXX根据《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律规定,本人某某某,系合法房屋业主,与被告某某装修公司签订了装修合同,但在装修过程中发生了纠纷,特向贵院起诉如下:一、原告系合法房屋业主,被告为某某装修公司,装修合同编号为XXXXXXXX,合同签订日期为XXXX年XX月XX日,装修费用为XXXX元,合同约定XXXX年XX月XX日完成装修。
二、自签订装修合同之日起,被告某某装修公司未按时履行合同义务,导致装修工程进度缓慢,质量不合格,严重影响了原告的居住生活。
多次催促被告公司加速施工进度,但被告公司不仅无法保证工程质量,还拖延工期,给原告造成了不必要的精神损失。
三、原告在多次协商无果的情况下,决定向法院起诉,请求法院支持原告诉讼请求,判令被告某某装修公司立即停止拖延施工进度,保证施工工程质量,依法履行装修合同,赔偿原告因此遭受的经济损失和精神损失,并承担本案诉讼费用。
四、原告特此向贵院提出如下诉讼请求:1. 判令被告某某装修公司依法履行装修合同,保证工程质量,加快施工进度,按时完成装修。
2. 裁定被告某某装修公司赔偿原告因装修拖延和质量问题导致的经济损失XXXX元。
4. 本案一切合理诉讼费用由被告承担。
特此诉讼。
原告:某某某日期:XXXX年XX月XX日以上所陈述的事实和诉讼请求,均属事实,特此向贵院提出起诉。
愿法院根据法律规定,公正审理该案,判决有罪。
第2篇示例:法院民事起诉状原告:XXX一、原告XXX,男,XX岁,XXX,现住XXX,根据相关证据,有理由相信被告XXX ,男,XX岁,XXX,现住XXX,系与原告签订了装修合同,但未履行合同约定,故向贵院提起诉讼。
2024年民事起诉状(装修合同纠纷)尊敬的法院:我是原告XXX,住在XXXX,身份证号码XXXX,电话号码XXXX,特此提起本次诉讼。
诉讼请求及事实依据如下:1.案件概况本案是一起由装修合同引发的纠纷案件。
我作为原告与被告签订了一份装修合同,约定了装修的时间、费用、工程质量等。
然而,在装修过程中,被告未按照合同约定的标准和要求进行施工,导致装修质量差、工程延期以及损失增加。
为维护自身权益,我不得不向法院提起民事诉讼,要求被告承担相应的法律责任。
2.事实描述我与被告于2023年10月10日签订了一份装修合同,约定了装修工程的相关事项。
合同中明确规定了工程的时间、费用、选材标准等重要内容。
然而,在施工过程中,被告存在以下问题:(1)工程质量差:被告未按照合同约定的标准进行施工,施工质量存在明显的问题。
例如,墙面存在明显的质量问题,墙面涂料起皮,存在开裂等情况;地板也存在明显的质量问题,地板材料有明显的质量不合格现象,存在起翘、开裂等情况。
(2)工程延期:根据合同约定,工程应在2023年12月10日完工。
然而,被告未能按时完成工程,致使工程延期一个月。
该延期给我带来了诸多不便和损失,例如我不得不延长住宿在外的时间、支付额外的租金等费用。
(3)违约金问题:根据合同约定,若被告未能按时完工,则应支付给原告一定金额的违约金。
然而,被告未能按约定支付违约金,导致我遭受经济损失。
3.法律依据(1)《合同法》第18条:合同订立后,当事人应当按照约定履行自己的义务,不得随意解除合同或者单方面修改合同。
(2)《合同法》第56条:当事人不履行合同的约定义务,给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。
(3)《合同法》第92条:因责任方原因导致合同不能按期履行的,责任方应当支付违约金。
4.诉讼请求鉴于上述事实和依据,我作为原告依法提出如下诉讼请求:(1)被告应按照合同约定进行重新装修,保证工程质量符合合同约定的要求。
(2)被告应支付给原告由于工程延期所产生的损失,包括延长住宿的费用、额外的租金等。
民事起诉状
原告:XXX 男汉族XX岁XXXX年X月X日出生
现住址:XX区XX路XXX楼X号楼X单元XXX号
身份证:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
电话:XXXXXXXXXXX
委托代理人:XXX 男汉族XX岁XXXX年XX月XX日出生
现住址:XX区XXX街XX号院X号楼X单元XXX室
身份证:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
电话:XXXXXXXXXXX
被告:XX省XXXXXXXXXXX股份有限公司
住所地:XX区XX大街XX号
法定代表人: XXX 职务: 董事长
电话:XXXXXXX
诉讼请求:
1、判令被告赔偿原告装修损失126000.00;
2、判令被告承担本案诉讼费用。
事实与理由:
2019年4月被告XX省XXXXXXXXXX股份有限公司将原告XXX起诉于XX区人民法院,要求解除与原告XXX的租赁合同,XX区人民法院于2019年7月8日作出了判决:“解除XX省XXXXXXXXX股份有限公司与XXX的房屋租赁关系”。
原
告XXX服从法院判决。
但就房屋装修损失赔偿问题双方始终未能达成一致。
判决前,双方因各自认可的赔偿数额相差较大,协商未果;判决后,被告始终拒绝与原告就房屋装修损失赔偿问题进行协商。
事实是,在租赁被告房屋的十一年间,原告出于业务需要,经被告同意对房屋进行了多次装修,特别是2018年3月和2018年2月两次,就花费装修费126000.00元。
2019年4月12日,被告突然给原告送来《搬迁通知》,要求原告“三日內必须搬出三楼全部私有物品,否则一切不良后果均由租户自行承担”。
被告在原告装修完工仅仅二十多天,且每次装修都是经过被告同意和认可的,就要求原告三日內搬离,并起诉到XX区人民法院,而且开始同意部分赔偿装修损失后来执意拒绝赔偿;违反了公平、有偿的法律原则,亦违反了《合同法》的有关规定,侵犯了原告的合法权益。
原告因此诉至法院,请求法院依法判决支持原告的合法请求。
此致
XX区人民法院
具状人:XXX
另附:
1、法院判决书一份
2、搬迁通知一份(复印件)
3、装修款收据二份(复印件)。