全国一级建造师法律法规模拟试题

一级建造师之一建工程法规模拟题库附答案详解单选题（共20题）1. 法的形式的含义不包括()。

法的形式的含义不包括()。

A.法律规范的效力等级B.法律规范的外部表现形式C.法律规范的时间效力D.法律规范创制机关的性质及级别【答案】 C2. 下列不良行为中,属于施工企业资质不良行为的是（）下列不良行为中,属于施工企业资质不良行为的是（）A.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的B.不按照与招标人订立的合同行义务,情节严重的C.将承包的工程转包或者违法分包的D.允许其他单位或个人以本单位名义承搅工程的【答案】 D3. 乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。

丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。

关于该案中债权转让的说法,正确的是（）。

乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。

丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。

关于该案中债权转让的说法,正确的是（）。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩C.乙转让债权应当经过甲同意D.乙转让债权的通知可以不用通知甲【答案】 B4. 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是（）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是（）A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。

D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】 B5. 关于保险索赔的说法，正确的是（）。

2017真题关于保险索赔的说法，正确的是（）。

2017真题A.保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料B.保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔C.保险事故发生后，应当及时通知保险人D.如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额【答案】 C6. 根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。

一级建造师之一建工程法规模拟题库附答案单选题（共20题）1. 施工单位违反施工程序，导致1座13层在建楼房倒塌，致使1名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于()事故。

施工单位违反施工程序，导致1座13层在建楼房倒塌，致使1名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于()事故。

A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】 B2. 关于一级建造师注册的说法，正确的是（）。

关于一级建造师注册的说法，正确的是（）。

A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业B.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出【答案】 A3. 某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货一周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失，采取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。

则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为（）。

某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货一周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失，采取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。

则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为（）。

A.1.1万元B.1.7万元C.2.1万元D.2.8万元【答案】 C4. 根据我国《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。

根据我国《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。

A.被告住所地B.原告住所地C.调解协议签订地D.调解组织所在地【答案】 D5. （2019年真题）关于工程分包的说法，正确的是()（2019年真题）关于工程分包的说法，正确的是()A.分包单位应当具有相应的资质条件B.中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包C.专业分包工程可以再次分包D.分包单位就分包工程承担按份责任【答案】 A6. 以下规范性法律文件中，不属于我国法律体系民商法的是（）。

2022-2023年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题（共20题）1、根据《民法典》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（)。

A.正在建造的建筑物B.生产设备、原材料C.交通运输工具D.正在建造的船舶、航空器【答案】 A2、根据《行政处罚法》的规定，可以设定限制人身自由行政处罚的规范性文件是()。

A.法律B.行政法规C.部门规章D.地方性法规【答案】 A3、某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由（）组织专题技术讨论，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。

A. 施工单位B. 建设单位C. 监理单位D. 设计单位【答案】 B4、在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐惠，要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当（）A.继续要求施工单位整改B.要求施工单位停工C.及时向有关主管部门报告D.协助施工单位消除隐患【答案】 C5、某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息，小区居民与该工程施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并给予赔偿。

2018真题该施工企业与小区居民之间债发生的根据是（）。

2018真题A.侵权B.不当得利C.无因管理D.合同【答案】 A6、发生下列()情形的，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的B.超越法定职权颁发安全生产许可证的C.违反法定程序颁发安全生产许可证的D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的【答案】 A7、下列各项属于安装工程一切险除外责任的是（）。

A. 电路短路、过电压B. 离心力引起的结构断裂C. 结构缺陷及合同罚款D. 一般性盗窃【答案】 A8、总承包的企业受建设单位的委托，按照合同的约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包被称为()。

一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷包含答案单选题（共20题）1. 保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报（）备案。

保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报（）备案。

A.全国人民代表大会B.最高人民法院C.文物保护主管部门D.国务院【答案】 D2. 施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，5年后该办公楼主体结构出现质量问题。

关于该大楼质量问题的说法，正确的是（）施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，5年后该办公楼主体结构出现质量问题。

关于该大楼质量问题的说法，正确的是（）A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过5年保修期后，施工企业不承担保修责任【答案】 A3. 2016年4月18日，甲市B区某生产经营单位发生了安全生产事故，造成29人死亡，直接经济损失6000万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定。

该事故属于（）事故。

2016年4月18日，甲市B区某生产经营单位发生了安全生产事故，造成29人死亡，直接经济损失6000万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定。

该事故属于（）事故。

A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】 B4. 下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为是()。

下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为是()。

A.某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失B.工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤C.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死D.施工单位在生产、作业中违反安全管理的规定，造成3人重伤【答案】 C5. 在下列建设工程法律关系中，属于合同之债的情形是()。

2023年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题（共60题）1、出卖人因违反合同不能按时提供货品，导致双倍返还定金，这是供应商承担的()。

A.侵权责任B.违约责任C.赔偿责任D.缔约过失责任【答案】 B2、关于投标保证金的说法，正确的是（）。

（2016）A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.招标人最迟应在书面合同签订后10曰内向中标人退还保证金C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金D.依法必须进行招标的质目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出【答案】 A3、（2020年真题）关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）。

A.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护B.知识产权不具有财产权属性C.知识产权不具有绝对的排他性D.知识产权不受地域的限制【答案】 A4、《城乡规划法》规定，建设单位未在建设工程竣工验收后()个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。

A.2B.3C.4D.6【答案】 D5、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。

根据《民法典》，该合同属于（）合同。

A. 施工承包B. 承揽C. 信托D. 委托【答案】 B6、工程建设项目的质量、安全第一责任人是()。

A.总经理B.部门经理C.项目经理D.安全经理【答案】 C7、根据《中华人民共和国合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起（）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

A. 2B. 3C. 4D. 5【答案】 D8、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人因其他事务须离开施工现场时，应向（）请假。

A.工程项目的建设单位B.建筑施工企业总经理C.建筑施工企业总工程师D.建筑施工企业主管副总经理【答案】 A9、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。

2024年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题（共45题）1、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有( )。

（2012）A.安全许可证B.销售许可证C.产品合格证D.安装许可证【答案】 C2、下列表述中，不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是()。

A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证B.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.将施工现场的办公、生活区与作业区合并设置D.职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准【答案】 C3、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全任的说法。

正确的是（）。

（2016）A.安装单位应当与建设单位签订建设起重机械安装工程安全协议书。

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查。

C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收。

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，岀具自检合格证明。

【答案】 D4、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。

A.安装期保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担起维修期的保险责任C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始【答案】 D5、建设工程施工或者农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在24小时内赶赴现场，并在( )日内提出处理意见。

A.5B.7C.10D.15【答案】 B6、安全生产社会监督可以采取的方式不包括()。

A.工会民主监督B.公众举报监督C.有关行政主管部门监督D.社区报告监督7、甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是( )。

一级建造师之一建工程法规模拟卷包含答案单选题（共20题）1. 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）。

2016根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）。

2016A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明【答案】 D2. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生（）起及时补报根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生（）起及时补报A.60日B.50日C.40日D.30日【答案】 D3. 对项目经理部的相关叙述中，有误的是()。

对项目经理部的相关叙述中，有误的是()。

A.项目经理部具有法人资格B.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织C.项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构D.项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子【答案】 A4. 质押担保因质物的不同可分为()。

质押担保因质物的不同可分为()。

A.动产质押和权利质押B.不动产质押和动产质押C.权利质押和义务质押D.财产质押和人身质押【答案】 A5. 根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得与劳动者解除劳动合同的是（）。

根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得与劳动者解除劳动合同的是（）。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的C.严重违反用人单位的规章制度的D.被依法追究刑事责任的【答案】 B6. 甲施工企业于2008年5月1日向乙企业发出采购80t钢材的要约，乙于2008年5月5日发出同意出售的承诺信件。

2023年一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷附带答案单选题（共20题）1. 下列内容中，除（）之外，都是招标人必须要对投标人进行审查的内容。

下列内容中，除（）之外，都是招标人必须要对投标人进行审查的内容。

A. 业绩B. 资质条件C. 信誉及工作人员数量D. 资金【答案】 C2. 关于建设工程监理，下列表述正确的是（）。

关于建设工程监理，下列表述正确的是（）。

A.监理业务可以由具有相应监理资质的本项目设计单位承担B.工程承包合同不能作为建设工程监理的依据C.在施工质量不合格时，与施工单位承担连带赔偿责任D.监理单位与施工单位有隶属关系的，建设单位可以要求施工单位回避【答案】 A3. 某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。

防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（）。

某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。

防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（）。

A. 钢材供货商应自己亲自完成代购行为B. 钢材供货商在紧急情况下，可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要C. 钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付D. 钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任【答案】 D4. 某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为( )。

某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为( )。

A.2012年11月20日B.2012年12月20日C.2013年1月20日D.2013年2月20日【答案】 C5. 注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前()个月内申请续展注册。

一级建造师之一建工程法规模拟卷含答案讲解单选题（共20题）1. 建筑市场不良行为信息公布期限一般是（）。

A.1个月至2年B.2个月至1年C.3个月至2年D.6个月至3年【答案】 D2. 部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由（）裁决。

A. 国务院B. 全国人民代表大会C. 全国人大常委会D. 最高人民法院【答案】 A3. 某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，.未列举具体权限，则李某有权( )。

A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.捷起上诉【答案】 A4. 根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由（）制定并公布。

( 2015真题 )A.国务院建设行政主管部门B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门C.省级以上人民政府建设行政主管部门D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门【答案】 B5. 资质许可机关可以撤回建筑业企业资质的情形是（）。

A. 企业在取得资质后，净资产或专业技术人员数量不能保持资质条件且不能整改的B. 资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C. 企业恶意拖欠分包工程款或农民工工资造成恶劣社会影响的D. 企业发生过较大生产安全事故或者两起以上一般生产安全事故的【答案】 A6. 人民法院对符合规定的起诉，必须受理；认为不符合起诉条件的，应当在()日内裁定不予受理，原告对裁定不服的，可以提起上诉。

A.3B.5C.7D.10【答案】 C7. 某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。

刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。

则甲承包商投标时的合理报价最低应为（）。

A. 700万元B. 800万元C. 900万元D. 1000万元【答案】 B8. 关于赔偿损失特征的说法，错误的是（）。

一级建造师之一建工程法规模拟卷附答案单选题（共20题）1. 某施工分包合同约定，某大型施工起重机械由分包单位租赁用于工程施工，则该施工起重机械在使用前应当由（）共同进行验收。

A. 总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位B. 总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位C. 分包单位、出租单位、安装单位和建设单位D. 总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位【答案】 A2. 甲地的建设单位于乙地的建设单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉，则该诉讼管辖方式为（）。

A. 一般地域管辖B. 协议管辖C. 专属管辖D. 指定管辖【答案】 B3. 某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。

A.特别重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故【答案】 D4. 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。

2018真题A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复【答案】 B5. 关于建设工程未经竣工验收而发包人擅自使用的质量责任的说法，正确的是（）。

A.承包人没有义务进行修复或返修B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任C.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任【答案】 D6. 对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于（）。

2022-2023年一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷附带答案单选题（共20题）1. 按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（）。

按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（）。

A. 债B. 所有权C. 知识产权D. 担保物权【答案】 A2. 关于建设工程分包的说法，正确的是（）。

2014关于建设工程分包的说法，正确的是（）。

2014A.分包单位没有资质要求B.分包单位不得再次分包C.分包单位由总包单位自由确定D.分包的工作内容没有限制【答案】 B3. 关于城镇土地使用税的说法,正确的有()关于城镇土地使用税的说法,正确的有()A.土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据,依照规定税额计算征收B.经济发达地区土地使用税的适用税额标准可以适当提高,须报经国家税务总局批准C.土地使用税按月计算、一次性缴纳D.土地使用税的缴纳期限由县级人民政府确定【答案】 A4. 下列法律责任的承担方式中，属于民事责任的是（）。

下列法律责任的承担方式中，属于民事责任的是（）。

A.罚金B.排除妨碍C.没收财产D.没收违法所得【答案】 B5. 《建筑法》规定，（）应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

《建筑法》规定，（）应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

A.县级以上人民政府B.施工企业C.建设单位D.县级以上人民政府建设行政主管部门【答案】 B6. 在建设工程施工前，应由()将工程概况、施工方法、安全技术措施等向作业班组、作业人员进行交底。

在建设工程施工前，应由()将工程概况、施工方法、安全技术措施等向作业班组、作业人员进行交底。

A.项目负责人B.安全生产管理机构C.安全生产管理员D.负责项目管理的技术人员【答案】 D7. 施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案且情节严重的( )。

2022-2023年一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷包含答案单选题（共20题）1. 根据2018年1月新实施的《民法典》，关于民事诉讼时效，以下说法正确的是（）。

根据2018年1月新实施的《民法典》，关于民事诉讼时效，以下说法正确的是（）。

A.当事人超过诉讼时效起诉的，法院应当受理B.当事人可以通过协议改变诉讼时效C.在诉讼时效期间届满最后6个月，因不可抗力不能行使请求权的，诉讼时效中断D.人民法院在审理案件时，可以主动向当事人释明诉讼时效【答案】 A2. 某商品房项目于2007年5月8日领取施工许可证，则该工程应在()前开工。

某商品房项目于2007年5月8日领取施工许可证，则该工程应在()前开工。

A.2007车6月8日B.2007年7月8日C.2007年8月8日D.2007年9月8日【答案】 C3. 关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。

关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。

A.施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或盖执业印章B.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任【答案】 B4. 建设项目的环境影响报告书,必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价,规定防治措施,并按照规定的程序报()审查批准。

建设项目的环境影响报告书,必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价,规定防治措施,并按照规定的程序报()审查批准。

A.地方政府主管领导B.建设单位主管领导C.环境保护行政主管部门D.大气污染防治监管部门【答案】 C5. 根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确的是（）。

根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确的是（）。

A.《宪法》、《建筑法》、《建设工程安全管理条例》、《天津市建设工程房屋拆迁管理办法》B.《天津市建设工程房屋拆迁管理办法》、《建设工程安全管理条例》、《建筑法》、《宪法》C.《宪法》、《建设工程安全管理条例》、《建筑法》、《天津市建设工程房屋拆迁管理办法》D.《建筑法》、《宪法》、《建设工程安全管理条例》、《天津市建设工程房屋拆迁管理办法》【答案】 A6. 下列关于执行的说法，正确的是()。

2022-2023年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题（共100题）1、甲应聘到某施工单位，双方于2017年6月1日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。

2017年10月12日，甲拟解除劳动合同，则（）。

A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应提前30日以书面形式通知用人单位D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【答案】 C2、根据《环境保护法》,企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚,可以按日连续处罚。

关于“按日连续处罚”的说法,正确的是()。

A.责令改正,拒不改正的,可以按原处罚数额按日连续处罚B.是否可以按日连续处罚,与是否责令改正无关C.责令改正,拒不改正的,可以重新确定处罚数额按日连续处罚D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类【答案】 A3、甲、乙因合同糾纷申请仲裁。

甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。

伸裁庭合议时产生了两种不同意见，仲裁庭应当（）作出裁决。

A. 按多数仲裁员的意见B.按首席仲裁员的意见C.提请仲裁委员会D.提请仲裁委员会主任【答案】 A4、甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。

水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。

那么，丙公司承担保证责任的方式应为（）。

A.一般保证B.效力待定保证C.连带责任保证D.无效保证【答案】 A5、工程建设国家标准、行业标准均可分为（）和推荐性标准。

A. 一般性标准B. 特殊性标准C. 建议性标准D. 强制性标准【答案】 D6、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有 3 个月到期。

转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。

该买卖合同中切割机的交付方式为A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定【答案】 C7、根据《立法法》，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规等，如特别规定与一般规定不一致的，则适用（）。

2022-2023年一级建造师之一建工程法规模拟卷和答案单选题（共20题）1. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生（）起及时补报。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生（）起及时补报。

A.60日B.50日C.40日D.30日【答案】 D2. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是（）。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是（）。

A.抢救财产的需要B.疏通交通的需要C.经项目负责人同意D.保证移动物件人员的安全【答案】 B3. 在城市的下列区域，禁止夜间进行产生噪声施工作业的是()。

在城市的下列区域，禁止夜间进行产生噪声施工作业的是()。

A.市中心区B.中央商务区C.风景名胜区D.噪声敏感区【答案】 D4. 关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。

关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。

A. 为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B. 有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C. 设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D. 设计深度由设计单位酌定【答案】 B5. 《民法典》规定，撤销权的行使是有期限的，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）内形式。

《民法典》规定，撤销权的行使是有期限的，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）内形式。

A. 6个月B. 2年C. 1年D. 5年【答案】 C6. 依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

2023年一级建造师之一建工程法规模拟试题（含答案）单选题（共60题）1、借用其他施工企业的( )投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。

（2012）A.营业执照B.技术方案C.施工设备D.施工业绩【答案】 A2、某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。

在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。

☆2014真题A.10B.20C.30D.50【答案】 C3、我国一级建造师执业资格的注册管理机构是()。

A.国家发展和改革委员会B.省、自治区、直辖市建设行政主管部门C.住房和城乡建设部及其授权机构D.国务院【答案】 C4、关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布【答案】 D5、下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是（）。

( 2015真题 )A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练C.参加生产安全事故的调查和处理工作D.协调配备项目专职安全生产管理人员【答案】 B6、某采石场将本应发给建筑公司的200t碎石发给了某路桥公司，但采石场向路桥公司要求返还时路桥公司要求采石场支付保管费用。

针对这一法律事实，下列说法正确的是()。

A.路桥公司与采石场之间没有债权债务关系，不用返还B.路桥公司因不当得利形成了债务关系，应当返还石料，并且无权要求支付保管费用C.路桥公司的无因管理使建筑公司受益，应当由建筑公司支付保管费用D.基于不当得利和无因管理，路桥公司应当返还石料并要求采石场支付保管费用【答案】 D7、关于施工现场固体废物污染的防治的说法，错误的是（）。

2024年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题（共150题）1、关于案件的受理，下列说法错误的是()A.符合起诉条件的应当立案并通知当事人B.不符合起诉条件的应当裁定不予受理C.不符合起诉条件的应当裁定驳回起诉D.原告对案件受理裁定不服的，可以提起上诉【答案】 C2、关于法的部门归属的说法，正确的是（）。

A.《公司法》属于经济法B.《行政复议法》属于非诉讼程序法C.《节约能源法》属于民法商法D.《建筑法》属于行政法【答案】 D3、关于仲裁的说法，正确的是（）。

2016A.仲裁委员会隶属行政机关B.仲裁以公开审理为原则C.仲裁委员会由当事人协商确定D.仲裁裁决作出后可以上诉【答案】 C4、施工合同订立后，在尚未履行之前被确认为无效合同，以下法律责任承担方式中不得采用的是()。

A.返回财产B.恢复原状C.赔偿损失D.继续履行【答案】 D5、甲所在的乙建筑公司濒临破产，在2008年6月2日法定整顿期间，甲成为被裁减人员。

如乙建筑公司在（）前录用人员，应当优先录用甲等被裁减人员。

A. 2008年7月2日B. 2008年9月2日C. 2008年12月2日D. 2009年6月2日【答案】 C6、关于增值税应纳税额计算的说法，正确的是（）。

A.纳税人兼营不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额；未分别核算销售额的，从低适用税率B.小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，可以抵扣进项税额C.纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额D.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分不得结转下期继续抵扣【答案】 C7、安全生产监督管理部门职权地使用正确的是()。

A.有权调阅经营单位的所有资料B.有权作出行政处分决定C.有权责令从危险区域内撤出作业人员D.有权扣押不服从监督的企业设施【答案】 C8、不可以成为保险合同受益人的包括()。

一级建造师之一建工程法规模拟卷和答案单选题（共20题）1. 下面关于诉讼时效期间的表述中，不正确的是（）。

下面关于诉讼时效期间的表述中，不正确的是（）。

A.诉讼时效期间一般为2 年B.诉讼时效期间一般为3 年，法律另有规定的除外C.国际货物买卖合同争议，诉讼时效期间为4 年D.就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，诉讼时效期间为1 年【答案】 A2. 下列关于劳动合同试用期的表述，错误的是( )。

下列关于劳动合同试用期的表述，错误的是( )。

A.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过2个月B.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月C.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期D.劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限【答案】 A3. 关于集体合同下列表述错误的是（）。

关于集体合同下列表述错误的是（）。

A.未建立工会的企业，集体合同应由职工推举的代表与企业签订B.劳动合同中的劳动条件和劳动报酬标准不低于集体合同的规定C.并非所有的企业都必须签订集体合同D.集体合同必须经劳动行政部门审查批准方能生效【答案】 D4. 某房屋预售合同房价80万元，买房人交付了定金20万元。

房屋建成后，房产商把房屋高价转卖给他人。

买房人可要求房产商返还()万元。

某房屋预售合同房价80万元，买房人交付了定金20万元。

房屋建成后，房产商把房屋高价转卖给他人。

买房人可要求房产商返还()万元。

A.20B.32C.36D.40【答案】 C5. 下列纠纷可以申请仲裁的是()。

下列纠纷可以申请仲裁的是()。

A.建筑工程施工纠纷B.婚姻纠纷C.劳动纠纷D.财产继承纠纷【答案】 A6. 在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。

（2015）在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。

（2015）A.第三人与行为人承担连带责任B.行为人自行承担C.第三人自行承担D.被代理人与第三人承担连带责任【答案】 A7. 建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。