建设工程施工合同(陕西省2007版)

(完整)陕西省建设工程施工合同(范本) 目录一、合同双方1.1 甲方1.2 乙方二、工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程内容2.4 工程规模2.5 工程质量标准2.6 工程期限三、合同价款及支付方式3.1 合同价款3.2 预付款3.3 工程进度款3.4 工程结算款3.5 质保金四、工程变更及价格调整4.1 工程变更4.2 价格调整五、工程验收及移交5.1 工程验收5.2 工程移交六、工程质量保证6.1 质量保证期6.2 质量问题处理七、违约责任7.1 甲方违约7.2 乙方违约八、争议解决8.1 协商解决8.2 诉讼解决九、合同解除9.1 合同解除条件9.2 合同解除后的处理十、其他约定10.1 保密条款10.2 通知与送达10.3 合同效力10.4 合同附件附件：1. 工程量清单2. 工程图纸3. 工程施工方案4. 工程质量保证书(以下无)甲方：陕西省建筑工程有限公司乙方：陕西省建设集团有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担陕西省建设工程施工事宜，达成如下合同条款：一、合同双方1.1 甲方：陕西省建筑工程有限公司，以下简称“甲方”。

1.2 乙方：陕西省建设集团有限公司，以下简称“乙方”。

二、工程概况2.1 工程名称：陕西省建设工程2.2 工程地点：陕西省市区2.3 工程内容：建筑工程施工2.4 工程规模：建筑面积平方米2.5 工程质量标准：符合国家及行业相关标准2.6 工程期限：自合同签订之日起个月三、合同价款及支付方式3.1 合同价款：人民币元（大写：圆整）3.2 预付款：合同价款的30%，共计人民币元3.3 工程进度款：按工程实际进度支付3.4 工程结算款：工程竣工验收合格后，支付至合同价款的95%3.5 质保金：合同价款的5%，共计人民币元，质保期满后无质量问题，一次性支付给乙方四、工程变更及价格调整4.1 工程变更：甲方有权对工程进行变更，乙方应无条件执行4.2 价格调整：如遇政策性调整、材料价格波动等因素，甲乙双方协商调整合同价款五、工程验收及移交5.1 工程验收：工程竣工后，甲乙双方共同进行验收5.2 工程移交：工程验收合格后，乙方将工程移交给甲方六、工程质量保证6.1 质量保证期：工程竣工验收合格之日起计算，共计个月6.2 质量问题处理：如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后立即无条件返修七、违约责任7.1 甲方违约：甲方未按合同约定支付工程款项，应承担违约责任7.2 乙方违约：乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任八、争议解决8.1 协商解决：甲乙双方应友好协商解决合同争议8.2 诉讼解决：协商无果时，可向工程所在地人民法院提起诉讼九、合同解除9.1 合同解除条件：甲乙双方协商一致，可解除合同9.2 合同解除后的处理：合同解除后，甲乙双方按照合同约定办理相关手续十、其他约定10.1 保密条款：甲乙双方应对合同内容保密10.2 通知与送达：甲乙双方的通知与送达，以本合同载明的地址为准10.3 合同效力：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效10.4 合同附件：本合同附件包括工程量清单、工程图纸、工程施工方案、工程质量保证书等。

陕西省建设工程施工合同范本合同编号：陕建合字[YYYY]第号甲方（发包方）：陕西省X工程有限公司地址：陕西省西安市X路X号联系电话：乙方（承包方）：X建筑工程有限公司地址：陕西省西安市X路X号联系电话：鉴于甲方为工程项目的发包方，乙方为工程项目的承包方，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致，就本工程项目的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：陕西省X工程项目1.2 工程地点：陕西省西安市X区X路1.3 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程、园林绿化工程等。

1.4 工程规模：根据工程设计文件确定。

1.5 工程总价：根据工程设计文件及双方协商确定。

二、合同工期2.1 工程计划开工日期：根据双方协商确定。

2.2 工程计划竣工日期：根据双方协商确定。

三、合同价格3.1 合同总价：根据工程设计文件及双方协商确定。

3.2 合同价格支付方式：按照双方协商确定的支付条款执行。

四、质量标准4.1 工程质量标准应符合国家、行业及地方的相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。

4.2 工程质量应达到优良等级。

五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料等，并保证施工顺利进行。

5.2 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。

5.3 双方应严格遵守国家、行业及地方的法律法规、规范、标准，共同维护工程质量、安全、进度等目标的实现。

六、违约责任6.1 甲方违反合同约定，导致乙方损失的，应承担相应的违约责任。

6.2 乙方违反合同约定，导致甲方损失的，应承担相应的违约责任。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)（二）陕西省建设工程施工合同范本（二）第一章总则第二条本合同是双方合作的依据，具有法律效力。

双方应当严格按照合同的约定履行各自的权利和义务，维护合同的实施。

第三条本合同适用于在陕西省范围内的建设工程施工合同。

第四条本合同的主要内容包括：工程项目的基本情况、工程造价及支付方式、工程质量、工期、安全生产、合同的变更、解除和违约责任等。

第五条本合同的附件是合同的组成部分，与主体合同具有同等的法律效力。

第二章工程项目的基本情况第六条业主应提供下列工程项目的基本情况：1. 工程的项目名称、地点和规划用途；2. 工程的建设规模和内容；3. 工程的设计图纸和施工图纸。

第七条施工单位应根据业主提供的工程项目的基本情况，进行详细的勘察和设计，并提交给业主。

第八条业主对施工单位提交的勘察和设计文件有权进行审查，并提出修改或补充意见。

第九条施工单位接受业主的修改或补充意见后，应重新进行勘察和设计，并再次提交给业主。

第十条业主在审核施工单位的勘察和设计文件后，应及时通知施工单位，并签署确认文件。

第三章工程造价及支付方式第十一条工程造价由业主和施工单位在工程项目的基本情况的基础上，根据建设工程造价管理的有关规定进行协商确定。

1. 按照完成工程综合进度，分批支付工程款；2. 工程完工后，进行结算。

第十三条施工单位应按照工程进度完成相应的工程节点，业主应根据施工单位的完成情况及时支付相应的工程款。

第十四条在工程完工后，业主和施工单位应进行工程结算。

结算应本着公平、公正、公开的原则，按照有关规定进行。

第四章工程质量第十五条施工单位应按照国家和陕西省的相关标准和规范进行施工。

施工单位应确保工程质量符合设计要求、技术规范和验收标准。

第十六条施工单位应组织专业技术人员对工程质量进行监督，及时发现和解决工程质量问题。

第十七条业主有权对施工单位的工程质量进行监督和抽查，施工单位应积极配合。

第五章工期第十八条工期是合同的重要内容之一。

陕西省建设工程施工合同（示范文本）陕西省建设工程施工合同〔示范文本〕制陕西省建设厅陕西省工商行政管理局二○○年月日第一局部协议书发包人〔全称〕：________________________________________承包人〔全称〕：________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、投标书、工程报价单或预算书及其附件6、招标文件、答疑纪要及工程量清单7、图纸8、标准、标准及有关技术文件双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成局部。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二局部《通用条款》中赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间：________年__________月__________日合同订立地点：________________________________本合同双方约定________________________________后生效。

1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5工程经理：指承包人在专用条款中指定的具有执业资格的负责施工管理和合同履行的代表。

陕西省建设工程施工合同(范本)（用心整理的精品word文档，可以编辑，欢迎下载）作者：------------------------------------------日期：------------------------------------------陕西省建设工程施工合同（示范文本）陕西省建设厅制陕西省工商行政管理局二○一年月日第一部分协议书发包人（全称）：________________________________________________________承包人（全称）：________________________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：____________________________________________________________工程地点：____________________________________________________________结构形式：___________________ 层数：_________ 建筑面积：_____________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项文号：________________________________________________________资金来源：____________________________________________________________二、工程承包范围承包范围：______________________________________________________________________________________________________________________________________ 不包括的工程范围：______________________________________________________________________________________________________________________________三、合同工期：总日历天数_________________天开工日期：____________________________________竣工日期：____________________________________四、质量标准工程质量标准：五、合同价款1、合同总价（大写）：_____________________________________（人民币）元（小写）￥：_____________________________________元（其中：工程预留金____________________元，零星工作费___________________元，安全防护、文明施工措施费__________________________________元，工程分包和材料购置费______________元，总承包服务费__________________元。

陕西省建设工程合同通用条款第一章总则第一条本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。

第二条本合同适用于陕西省行政区域内的一切建设工程项目，包括新建、扩建、改建、翻建等工程。

第三条本合同的签订，旨在明确双方的权利、义务和责任，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

第四条双方应遵守国家的法律法规，严格执行国家关于建设工程的质量、安全、环保、节能等标准和要求。

第二章合同主体第五条合同甲方为建设工程的项目法人或者其他组织，具备法人资格。

第六条合同乙方为具有相应资质等级的施工单位，具备法人资格。

第七条合同双方应具备相应的业务能力、专业技术资格和良好的信誉。

第三章工程内容和范围第八条工程内容：根据合同双方约定的工程项目的性质、规模、建设内容等确定。

第九条工程范围：合同双方约定的工程项目施工范围，包括土建、安装、装修、园林绿化等。

第四章合同价格第十条合同价格采用固定总价或者变动总价的方式。

具体价格根据工程量清单、工程设计文件和国家规定的工程造价计价规定确定。

第十一条合同价格包括工程一切费用，包括材料费、人工费、设备费、措施费、企业管理费、利润、税金等。

第五章合同履行第十二条合同双方应按照约定的时间、质量、安全、进度等要求履行合同义务。

第十三条甲方应按照约定的时间和金额支付合同价款。

第十四条乙方应按照约定的时间和质量要求完成工程施工，确保工程安全，不得发生重大质量事故和安全事故。

第十五条乙方应按照约定的工程范围和工程量清单进行施工，不得擅自变更工程内容、范围和工程量。

第十六条乙方应遵守国家的环保、节能等规定，严格按照环保、节能要求进行施工。

第六章合同变更和解除第十七条合同双方经协商一致，可以变更或者解除合同。

第十八条合同变更或者解除的条件：（一）因国家政策调整、法律法规变化，导致合同无法继续履行；（二）因不可抗力因素，导致合同无法继续履行；（三）合同双方协商一致，且不影响国家利益、社会公共利益。

陕西省建设工程施工合同范本5篇篇1发包方（全称）：承包方（全称）：根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：第二条承包范围1. 承包方应按发包方的委托，承担本合同工程的施工任务。

2. 承包方应按国家颁发的施工规范、质量评定标准、安全技术规范等，完成工程的施工任务。

第三条工程期限1. 本合同工程自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX 月XX日完成，共XX天。

2. 因发包方原因造成工程停工时，承包方应将停工情况以书面形式及时通知发包方，以便发包方采取措施。

因承包方原因造成工程停工时，承包方应采取积极措施恢复施工。

第四条工程质量与验收1. 承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受发包方的监督。

2. 承包方应按工程进度，及时向发包方提供关于工程质量的技术资料等。

隐蔽工程未经发包方专业人员检查不得隐蔽。

否则，由此造成的经济损失由承包方承担。

3. 工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工规范和质量评定标准为依据。

工程竣工后，承包方应及时向发包方提供完整的竣工资料和竣工验收申请。

发包方应及时组织验收，并签署竣工验收意见。

如果由于承包方的原因造成工程不能按时验收，其责任由承包方承担。

第五条工程价款与支付1. 本合同工程总价款为人民币（大写）：XXXX元（￥：XXXX元）。

2. 工程款支付：在合同签订后，承包方应提交履约保函，履约保函金额为合同价的XX%，即人民币（大写）：XXXX元（￥：XXXX元）。

履约保函应在竣工验收后XX个月内退还。

同时，发包方应支付合同价的XX%，即人民币（大写）：XXXX元（￥：XXXX元）作为预付款。

预付款应在竣工验收后XX个月内退还。

剩余款项应在竣工验收后XX 个月内结清。

陕西建设工程合同范本合同编号：____________________甲方（发包方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（承包方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就陕西省____________________（工程名称）的建设工程事宜，经友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：陕西省____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程范围：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程规模：____________________1.6 工程承包方式：____________________1.7 工程质量标准：____________________1.8 工期：本工程自____________________年____________________月____________________日起至____________________年____________________月____________________日止。

第二条合同价款2.1 合同价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。

2.2 合同价款包括：____________________2.3 合同价款不包括：____________________第三条付款方式（1）预付款：____________________（2）进度款：____________________（3）结算款：____________________（4）质量保证金：____________________3.2 乙方在收到甲方的付款后，应向甲方开具等额的正规发票。

陕西省建设工程施工合同(范本)合同编号：[合同编号]甲方（委托方）：[甲方全称]地质：[甲方地质]法定代表人：[甲方法定代表人]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包方）：[乙方全称]地质：[乙方地质]法定代表人：[乙方法定代表人]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方拟进行[工程名称]的建设工程，乙方愿意承包该工程，双方经友好协商，根据《合同法》及相关法律法规的规定，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程范围：[工程范围]1.4工程规模：[工程规模]1.5工程质量标准：[工程质量标准]第二条合同价格2.1合同总价为人民币[合同总价]元（大写：[合同总价大写]）。

2.2合同价格包括但不限于工程材料、人工、设备、施工管理、税金等所有费用。

2.3合同价格不含应由甲方支付的规费、税金等费用。

第三条工期3.1工程总工期为[总工期]天，自本合同签订之日起计算。

3.2工程开工日期：[开工日期]。

3.3工程竣工日期：[竣工日期]。

第四条工程款的支付a)工程开工后[天数]天内，支付合同总价的[百分比]%；b)工程进度达到[进度比例]%时，支付合同总价的[百分比]%；c)工程竣工并验收合格后[天数]天内，支付至合同总价的[百分比]%；d)工程竣工并验收合格满[天数]天后，支付剩余的合同总价。

第五条工程变更5.1在工程实施过程中，如需对工程范围、质量标准、设计图纸等进行变更，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、费用及工期调整等事项。

第六条工程质量保证6.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，并承担工程质量保证责任。

6.2工程竣工后，乙方应提供完整的工程资料和验收报告，并配合甲方进行工程验收。

第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。

第八条争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。

2007年版建设工程施工合同2篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程内容：_________________________工程规模：_________________________二、工程期限开工日期：_______年______月______日竣工日期：_______年______月______日合同工期总日历天数：_____________天三、工程价款及支付方式工程总价款（大写）：_________________________人民币元整（小写：￥_________元）。

具体支付方式如下：1. 工程预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程预付款，金额为工程总价款的百分之_________。

即人民币大写：_________________________元整。

待工程进度达到百分之五十时返还预付款的百分之二十，其余款项按照工程进度结算。

2. 工程进度款：按照工程进度分期支付。

具体支付比例和时间节点由甲乙双方协商确定。

在工程竣工验收合格后结算完毕，结清全部款项。

在施工过程中因变更导致工程量增加的部分另行结算。

工程进度款支付需遵循本合同约定和工程进度实际情况进行支付。

如甲方未按时支付工程进度款，乙方有权暂停施工并保留索赔权利。

篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包给乙方的建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程内容：____________________二、合同工期开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日合同工期总日历天数：____天。

2007施工通用合同第一部分协议书一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容及做法：详见施工图纸和工程量清单。

1.4 工程承包方式：双方商定采取下列第________种承包方式。

（1）承包人包工、包料；（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料；1.5 工程期限：自开工日期起算，工期为________天。

1.6 合同价款：本工程合同价为人民币（大写）：________元，小写：________元。

二、施工图纸2.1 发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。

2.2 发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（注：图纸在发包人签约付款后提供），设计费（大写）________元，由发包人支付（此项费用不在工程合同价款内）。

三、发包人义务3.1 开工前________天，为承包人入场施工创造条件。

清理出室内物品，以便不影响施工。

3.2 发包人应负责办理有关施工许可、临时用地、临时用电等事宜，并承担相关费用。

3.3 发包人应提供施工所需的水、电、通讯等基础设施，并保障施工期间的正常使用。

3.4 发包人应按照合同约定及时支付合同价款。

四、承包人义务4.1 承包人应按照施工图纸和工程量清单进行施工，并保证工程质量符合国家相关标准和规定。

4.2 承包人应按照合同约定的工期完成工程。

4.3 承包人应承担施工期间的安全责任，确保施工安全无事故。

4.4 承包人应遵守施工现场的环保规定，做好施工环境保护工作。

五、合同价款的支付与调整5.1 合同价款的支付按照以下约定：（1）合同签订后，发包人应支付合同价款的________%。

（2）工程进度达到________%时，发包人应支付合同价款的________%。

（3）工程竣工并验收合格后，发包人应支付合同价款的________%。

5.2 合同价款的调整按照以下约定：（1）工程变更导致合同价款增减时，双方协商确定调整金额。

标准施工合同范本2007甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方拟对____________________进行施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程承包范围：_____________________1.7 工程承包方式：_____________________1.8 工程期限：_____________________1.9 工程价款：_____________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方应按照合同约定及时支付工程款项。

2.2 甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查。

2.3 甲方应提供施工所需的场地、水电等基本条件。

2.4 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的非乙方原因引起的问题。

第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定的工程内容、标准和期限完成施工任务。

3.2 乙方应保证施工质量，达到合同约定的标准。

3.3 乙方应遵守甲方的监督和检查，及时整改存在的问题。

3.4 乙方应负责施工过程中的安全责任，确保施工安全。

第四条工程价款及支付方式4.1 工程总价款为人民币（大写）：_____________________4.2 甲方应按照以下方式支付工程款项：a. 合同签订后____天内支付____%作为预付款；b. 工程进度达到____%时支付____%；c. 工程竣工验收合格后____天内支付至____%；d. 余款在质保期满后____天内一次性支付完毕。