房地产配套供配电建设合同

房地产配套供配电建设合同房地产配套供配电建设合同1. 合同双方本合同由以下各方订立：- 甲方：[甲方名称]- 乙方：[乙方名称]2. 合同背景房地产配套供配电建设合同是甲乙双方为确保房地产项目的供电质量和安全性，以及明确双方的权益和责任而订立的合同。

3. 合同内容甲乙双方基于互惠互利的原则，根据相关法律法规，就配套供配电建设事宜达成如下协议：3.1 供电需求- 甲方为房地产项目提供供电需求的详细说明，包括总用电负荷、负荷类型、负荷特性等。

3.2 供电系统设计- 乙方负责设计房地产项目的供电系统，并提供设计文件和相关图纸。

- 设计文件应包括变电站、配电装置、电缆线路、接地系统等详细设计说明。

- 甲方有权对设计文件进行审查，并提出合理的修改要求。

3.3 建设进度和验收- 乙方应按照合同约定的时间节点，按照设计文件和甲方要求，进行供电系统的建设和安装。

- 在供电系统建设完成后，乙方应邀请有关部门参与验收，并获得验收合格证书。

- 甲方有权对供电系统进行验收，并在发现问题时要求乙方进行整改，直至达到合格标准为止。

3.4 运维与维护责任- 乙方应建立健全供电系统的运维与维护机制，确保供电设备正常运行。

- 如供电设备发生故障或需要维修，乙方应及时提供维修服务，确保故障得到及时排除。

- 在供电设备维修期间，乙方应提供临时供电方案，确保甲方的正常用电。

3.5 费用支付- 甲方按照合同约定的支付方式和进度，向乙方支付相应的工程款项。

- 乙方应提供详细的工程款项清单以及相关发票，确保费用支付的透明和合法性。

4. 合同变更和解除4.1 变更- 任何一方对本合同内容或相关条款有变更需求时，应通过书面形式提出，经双方协商达成一致后，可以对合同进行变更。

4.2 解除- 在以下情况下，任何一方有权解除本合同：- 对方严重违反合同约定，经书面通知后无法改正的；- 遭受重大不可抗力影响，无法履行合同义务的；- 根据法律法规或政府机关的决定，需要解除合同的；5. 其他条款5.1 保密- 甲乙双方应对相关商业秘密和合同内容进行保密，未经对方许可不得向第三方披露。

房地产配套供配电建设合同一、合同背景房地产配套供配电建设合同是指在房地产项目建设过程中，供应和配电设施的建设、管理、维护等各方的权利和义务的约定。

该合同的签订将保障房地产项目的供电安全和供电质量，保证房地产项目的正常运行。

二、合同主体1. 甲方（开发商）甲方作为房地产项目的开发商，负责整体的项目规划、设计和建设。

2. 乙方（电力公司）乙方为供电公司或者配电公司，负责向房地产项目供电，确保房地产项目的供电需求得到满足。

三、合同内容1. 供电电力乙方应根据房地产项目的用电需求，提供稳定的电力供应。

甲方应提供真实准确的用电需求信息，包括用电负荷、用电时段等。

2. 供配电设施建设乙方应负责供配电设施的建设、维护和管理，确保设施的正常运行。

3. 供配电设备的选用乙方应选择符合国家标准和要求的供配电设备，以保证设备的质量和可靠性。

4. 供配电网的建设乙方应按照项目规划和设计要求，合理布局供配电网，保证供电的稳定性和安全性。

5. 电力负荷调整如果甲方的用电负荷发生变化，甲方应提前通知乙方，乙方应根据实际情况进行电力负荷的调整。

6. 设备维护与保养乙方应定期对供配电设备进行维护和保养，确保设备的正常运行。

7. 故障处理乙方应及时处理供配电设备的故障，保证故障能够及时解决，减少对甲方使用造成的影响。

8. 技术支持和咨询乙方应提供必要的技术支持和咨询服务，解答甲方在供配电设备使用过程中的问题。

四、合同期限与解除1. 合同期限合同期限为双方约定的起始日期起至项目竣工验收合格之日止。

2. 解除合同在情况下，甲乙双方有权解除合同：•一方迟延履行合同义务，经催告后仍不改正的；•一方严重违反合同约定，使对方无法继续履行合同的；•不可抗力或其他不可预见、不可避免的情况下，导致无法履行本合同的。

五、争议解决方式对于因合同履行问题所引起的争议，双方应协商解决；如协商不成，应提交至有关仲裁机构进行仲裁。

六、其他事项本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商补充或签订补充协议。

房地产配套供配电建设合同1. 合同背景本合同由甲方（房地产开发商）与乙方（供电公司）就房地产项目的配套供配电建设达成一致，双方自愿签订本合同，以明确双方的权利和义务。

2. 供配电建设内容及要求甲方与乙方约定，乙方将负责为甲方房地产项目提供配套的供配电建设，具体内容及要求如下：1.乙方应根据甲方提供的设计图纸和需求，按照国家相关法规和标准，在规定的时间内完成房地产项目的供配电设备的安装、调试和验收工作。

2.乙方应保证供配电设备的质量和性能符合国家标准，并提供相应的质量保证文件和合格证明。

3.乙方应确保供配电设备的可靠性和安全性，采取必要的防护措施，避免电器事故发生，保护甲方和房地产项目的安全。

4.乙方应确保供配电设备的稳定供电，保证房地产项目内的电力供应充足、稳定，并具备应对突发情况的应急措施。

5.乙方应按照甲方的要求，合理布设供配电设备，并提供相应的供配电设备布线图和施工方案。

6.乙方应负责供配电设备的巡检、维护和维修工作，保证供配电设备的正常运行，并及时处理设备故障。

7.乙方应提供相应的技术支持和咨询服务，协助甲方解决与供配电设备相关的技术问题。

3. 供配电建设的权利和义务3.1 甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照约定的时间和质量完成供配电设备的安装、调试和验收工作。

2.甲方有权要求乙方提供供配电设备的质量保证文件和合格证明。

3.甲方有权要求乙方提供供配电设备的巡检、维护和维修记录。

4.甲方有权对乙方提供的供配电设备进行验收，并要求乙方及时处理设备故障。

5.甲方有义务按时支付乙方相应的合同款项。

3.2 乙方的权利和义务1.乙方有权按照约定的要求进行供配电设备的安装、调试和验收工作。

2.乙方有权要求甲方提供供配电设备的设计图纸和相关要求。

3.乙方有权要求甲方提供相应的工程条件和配合。

4.乙方有权对供配电设备进行巡检、维护和维修，并及时处理设备故障。

5.乙方有权要求甲方按时支付合同款项。

4. 合同的履行和变更本合同自双方签字盖章之日起生效，在合同有效期内，双方应按照约定的内容和要求履行各自的权利和义务。

2024年房地产项目专属供配电设施建设合作协议本合同目录一览第一条：合作范围与目标1.1 合作范围1.2 合作目标第二条：合作主体2.1 甲方权益2.2 乙方权益第三条：供配电设施建设3.1 建设标准3.2 建设周期3.3 建设费用第四条：供电设施维护与管理4.1 维护责任4.2 管理责任4.3 维护费用第五条：供电保障5.1 供电质量5.2 供电可靠性5.3 供电故障处理第六条：费用结算6.1 结算周期6.2 结算方式6.3 费用调整第七条：合作期限7.1 合作起始日期7.2 合作终止日期第八条：违约责任8.1 甲方违约8.2 乙方违约第九条：争议解决9.1 争议方式9.2 争议解决机构第十条：合同的变更与解除10.1 变更条件10.2 解除条件第十一条：合同的终止11.1 终止条件11.2 终止后的处理第十二条：保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约责任第十三条：法律法规13.1 适用法律13.2 法律法规冲突第十四条：其他约定14.1 附加条款14.2 附件说明第一部分：合同如下：第一条：合作范围与目标1.1 合作范围甲方同意将【】房地产项目的供配电设施建设任务交给乙方负责，乙方则承诺按照甲方的要求进行供配电设施的建设，保证供电设施的质量和安全。

1.2 合作目标双方的合作目标是确保【】房地产项目的供配电设施能够在规定的时间内按照既定的标准建设完成，并保证供电设施的正常运行。

第二条：合作主体2.1 甲方权益甲方作为房地产项目的开发商，负责提供建设供配电设施所需的土地、资金和其他必要的资源。

同时，甲方有权对乙方的建设过程进行监督和检查，确保建设进度和质量符合合同要求。

2.2 乙方权益乙方作为供配电设施建设的承包商，有权根据合同约定进行建设活动，并获取相应的建设费用。

乙方还需承担建设过程中的全部责任和风险，包括但不限于施工安全、质量控制和环境保护等。

第三条：供配电设施建设3.1 建设标准乙方向甲方提供的供配电设施必须符合国家相关法律法规、行业标准和甲方项目要求。

房地产配套供配电建设合同
房地产配套供配电建设合同
一、合同背景
本合同由甲方（供方）和乙方（需方）双方就房地产项目的配套供配电建设事宜达成如下协议：
二、工程范围
1. 根据需方的实际需求，供方将负责在房地产项目内建设供配电系统，包括但不限于电缆敷设、配电箱安装、电网连接等。

三、工程进度和质量要求
1. 工程进度：双方约定的供配电系统建设工期为个月，供方将按照计划进行施工和验收。

2. 工程质量：供方保证所提供及建设的供配电设备符合相关国家标准和规范，确保设备的安全和可靠性。

四、合同价款和付款方式
1. 合同价款：乙方应支付给甲方的合同价款为X元。

2. 付款方式：合同价款分期支付，根据工程进度和验收情况确定付款比例和时间节点。

五、合同履行期限和违约责任
1. 合同履行期限：本合同从双方签署之日起生效，至供方完成供配电系统建设并经乙方验收合格之日止。

2. 违约责任：任何一方违反本合同规定，应承担相应的违约责任，如给对方造成经济损失，需方有权要求赔偿。

六、争议解决方式
1. 双方如对本合同的解释或履行发生争议，应友好协商解决；
2. 若协商不能解决，可通过诉讼方式解决。

七、其他事项
1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力；
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效；
3. 本合同如需修改或补充，双方应经过书面协商达成一致，并签署补充协议。

甲方（供方）：
（签字）：
（日期）：
乙方（需方）：
（签字）：（日期）：。

房地产配套供配电建设合同范本(最新版)合同编号：__________合同各方当事人：乙方具有供配电设施建设的资质和经验，愿意为甲方提供供配电设施建设服务；双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程内容1.2 工程地点：__________。

1.3 工程规模：__________。

1.4 工程质量标准：__________。

第二条工程价款2.2 乙方应按照本合同约定的工程进度，向甲方提交工程进度款申请。

甲方应在收到申请后七个工作日内，按照实际完成工程量支付相应款项。

2.3 工程竣工验收合格后，甲方应在验收报告书上签字确认，并按照本合同约定支付剩余工程价款。

第三条工程进度3.1 乙方应按照甲方提供的工程计划和进度要求，组织施工。

3.2 乙方应保证工程进度符合甲方要求，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

第四条工程质量4.1 乙方应按照国家和行业标准，以及甲方提供的技术要求、施工图纸等，组织施工，确保工程质量。

4.2 工程竣工后，乙方应按照甲方和行业的规定，组织验收。

验收合格的，双方签署验收报告。

4.3 工程质量保修期限为__________年，自工程竣工验收合格之日起计算。

在保修期限内，因施工原因造成的质量问题，乙方应负责修复，并承担相应费用。

第五条保密条款5.1 双方在合同履行过程中，可能涉及到对方的商业秘密、技术秘密等敏感信息。

双方同意，在合同签订后至合同终止或履行完毕之日起__________年内，对对方的商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密。

第六条违约责任6.1 乙方未按照本合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。

6.2 甲方未按照本合同约定支付工程价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为未支付工程价款的__________%。

6.3 双方因履行合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

房地产配套供配电建设合同房地产配套供配电建设合同第一章合同背景本合同由供电公司（以下简称甲方）与房地产开发商（以下简称乙方）签订，旨在规定供电公司向乙方提供配套供配电服务的相关事宜。

第二章合同内容1. 供电范围及工程规模甲方将根据乙方的需求，在房地产项目区域内提供供电服务，包括但不限于：●供电线路的规划、建设和维护。

●电力接入点的设置和电表安装。

●供配电设备的选型和安装。

●供电系统的监测、运行和维护。

●供电故障的及时处理。

●其他与供电相关的工程事项。

2. 工程进度及验收标准乙方应按照甲方要求的工程进度计划进行建设，并保证工程质量符合相关法律法规和标准。

甲方有权对工程进行监督和验收，验收标准可参考相关国家或地方的电力行业标准。

3. 资金支付及结算方式乙方应按照合同约定的工程进度和质量完成相应工作节点，并按照甲方提供的结算方式进行资金支付。

甲方有权对乙方的工作进行质量评估，如发现工程存在质量问题，有权暂停付款，直至问题得到解决为止。

4. 设备保修及维护责任供配电设备如在合同约定的保修期内发生故障，乙方应及时进行修复或更换，并承担相应费用。

保修期过后，乙方可提供维修保养服务，乙方应提供相关维修保养计划和费用报价。

5. 合同变更和解除任何一方欲变更本合同内容，应书面通知对方并经双方协商一致后签署变更协议。

同时，合同双方均有权根据合同约定的解除条款解除本合同。

6. 违约责任任何一方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

7. 争议解决如双方发生合同履行中的争议，应首先通过友好协商解决。

若协商未果，双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。

第三章附件1.供电范围图纸2.工程进度计划表3.电力行业标准参考资料附件一：供电范围图纸附件二：工程进度计划表附件三：电力行业标准参考资料附：法律名词及注释1.供配电设备：指用于接收、分配、转换和保护电能的设备，如变压器、开关柜等。

2.工程进度计划：描述工程各阶段的完成时间安排和工作任务。

房地产配套供配电建设规定合同甲方（开发商）：________________________乙方（承包商）：_________________________鉴于甲方为位于______________________（地址）的房地产项目的开发商，乙方具备相应的供配电建设资质和经验。

双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经友好协商，就房地产项目配套供配电建设事宜达成如下合同条款：第一条项目概况1.1 项目名称：__________________________。

1.2 项目地点：__________________________。

1.3 项目规模：总建筑面积为__________平方米，包括住宅、商业等多种用途。

1.4 配套供配电建设内容：包括但不限于高压配电、低压配电、备用电源、配电房建设等。

第二条承包范围2.1 乙方负责甲方房地产项目配套供配电系统的建设工作。

2.2 承包范围包括设计、施工、设备采购、安装调试、验收等全部工作。

2.3 乙方应确保供配电系统建设满足国家相关标准和甲方要求。

第三条承包期限3.1 本合同承包期限自______年__月__日起至______年__月__日止。

3.2 乙方应根据甲方项目进度要求，合理安排施工计划，确保按期完成供配电系统建设。

第四条承包费用及支付方式4.1 甲方应按照本合同约定向乙方支付供配电系统建设费用。

4.2 承包费用包括设计费、施工费、设备材料费、管理费等。

4.3 支付方式为：甲方在乙方完成各阶段工作后_______日内支付相应阶段的费用。

第五条质量要求5.1 乙方应保证供配电系统建设的质量符合国家相关标准和甲方要求。

5.2 乙方应使用符合国家标准的材料和设备，并提供相应的质量保证。

5.3 乙方应建立完善的质量管理体系，对施工过程进行严格监控。

第六条安全与环保6.1 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。

6.2 乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。

房地产配套供配电建设合同1. 引言本合同是由甲方（供电公司）与乙方（房地产公司）就房地产项目的配套供配电建设所订立的合法协议。

本合同旨在明确双方的权益、责任和义务，保障双方的合法权益。

2. 合同背景甲方是一家法定的供电公司，拥有房地产项目所需的供电资源和技术能力。

乙方是一家房地产开发公司，需要甲方提供配套的供配电建设服务。

为了确保房地产项目顺利进行和正常运行，双方达成协议。

3. 合同内容3.1 供电条件和要求甲方将根据乙方提供的房地产项目规划和需求，提供符合国家电力标准和相关法律法规要求的供电设施。

供电设施包括变电站、线路、配电柜等，并应满足乙方对供电质量、供电可靠性和供电容量的要求。

3.2 供配电建设责任和义务3.2.1 甲方责任•甲方负责按照乙方的要求和时间表，制定供电建设方案，并提交给乙方审批。

•甲方负责按照国家电力标准和相关法律法规要求，进行供电设施的设计、建设和安装。

•甲方应保证供电设施的质量和安全，确保供电设施的正常运行。

•甲方应按照约定的时间节点完成供配电建设，并做好相关验收工作。

3.2.2 乙方责任•乙方应提供详细的房地产项目规划和需求，包括供电容量需求、供电质量要求等。

•乙方应按照甲方的要求和时间表提供相关配合和支持。

•乙方应及时支付供配电建设的费用，并按照约定的时间节点完成付款。

3.3 费用支付乙方应按照合同约定的费用支付方式和时间节点，支付供配电建设所需的费用。

费用的支付方式可以是一次性支付，也可以分期支付。

甲方提供费用支付明细表，乙方根据明细表进行支付。

3.4 合同期限和变更本合同自双方签字之日起生效，合同期限为房地产项目竣工的时间。

如有需要，双方可以协商变更合同内容，但变更应以书面形式进行，并由双方签字确认。

3.5 违约责任3.5.1 甲方违约责任如甲方未按照合同约定的时间和质量完成供配电建设，甲方应承担违约责任，并按照乙方的损失进行赔偿。

3.5.2 乙方违约责任如乙方未按照合同约定的时间和方式支付费用，乙方应承担违约责任，并按照甲方的损失进行赔偿。

住宅配套电网工程合同书【合同书范本】甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就__________（以下简称“该项目”）的配套电网工程达成一致，现依据《中华人民共和国民法典》及相关法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就该项目的施工、管理、验收及保修等事宜达成如下协议：一、项目概述本项目位于_____________（地址），旨在为该住宅区提供安全、稳定、高效的电力供应。

包括但不限于户外变电站建设、配电网络布设、室内外电缆敷设、电能计量装置安装及调试等。

二、工程质量与标准1. 乙方必须按照国家现行的相关电力工程施工规范和标准进行施工。

2. 所有材料、设备均应符合国家标准或行业标准，不得使用无合格证明的产品。

3. 工程竣工后，须通过相关电力部门和第三方检测机构的检验。

三、工程进度1. 工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。

2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，则双方应协商确定新的工期。

四、费用支付1. 工程总造价为人民币________元整，包含全部材料费、人工费及其他相关费用。

2. 付款方式：甲方需在合同签订后支付30%预付款；工程进度达到50%时支付40%；剩余30%在工程完工并通过验收后支付。

五、违约责任1. 如乙方未按约定时间完成工程，应按每日万分之五的标准向甲方支付违约金。

2. 如因乙方原因导致工程质量问题，应由乙方负责无偿修复直至达标。

六、争议解决若履行合同过程中出现争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 对于合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。

房地产配套供配电建设合同1. 引言2. 合同目的本合同的目的是确保房地产项目得到可靠、稳定的电力供应，并规定供电公司和房地产开发商在供配电建设过程中的责任和义务。

3. 合同范围本合同适用于房地产项目的配套供配电建设。

供电公司负责提供稳定的电力供应，并协助房地产开发商完成供电设施的建设、维护和管理。

4. 供电公司的责任和义务4.1 提供电力供应供电公司应根据房地产开发商的需求，为房地产项目提供稳定的电力供应，并确保供电质量符合国家标准。

4.2 设施建设供电公司应根据房地产项目的实际需求，合理规划供电设施的建设方案，包括变电站、电缆线路等，并确保设施的可靠性和安全性。

4.3 设施维护供电公司负责对供电设施进行定期检测和维护，确保设施处于良好运行状态。

4.4 监督管理供电公司应派遣专业人员对供配电设施的建设、维护和管理进行监督，确保符合相关法律法规和标准。

5. 房地产开发商的责任和义务5.1 提供需求信息房地产开发商应向供电公司提供详细的电力需求信息，包括用电负荷、用电特点等，并及时更新。

5.2 设施配合房地产开发商应根据供电公司的要求，配合完成供配电设施的建设，包括提供必要的土地、空间等。

5.3 使用规范房地产开发商应合理使用电力资源，不得超负荷使用电力，确保供电设施的正常运行和供电质量。

5.4 缴纳费用房地产开发商应按照国家和地方相关规定，按时缴纳供电费用，并保证费用的准确性和及时性。

6. 保密条款供电公司和房地产开发商应对在合作过程中涉及到的商业秘密和相关信息予以保密，不得泄露给第三方。

7. 合同的生效与终止7.1 生效条件本合同经双方签字盖章，并经法律程序审批后生效。

供电公司不能继续提供电力供应房地产开发商解散或破产双方协商一致解除合同其他法律法规规定的终止情况。

8. 合同的争议解决本合同如发生争议，双方应通过友好协商解决。

协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

9. 其他条款9.1 本合同一式两份，供电公司和房地产开发商各执一份，具有同等法律效力。

新建住宅小区供配电工程委托建设合同（精选多篇）第一篇：新建住宅小区供配电工程委托建设合同小区供配电设施建设合同乙方：甲方根据新建住宅小区开发建设需要，依照相关规范和要求，委托乙方承担新建住宅小区供配电设施建设的全过程服务工作。

双方就供配电设施建设委托事宜充分协商，达成如下合同条款，双方应共同遵守。

第一条建设工程基本情况1.项目名称：。

2.项目地点：。

3.项目规划建筑总面积：平方米（建设工程规划许可证：）。

（项目立项文件：）第二条本项目委托建设实施范围1.居民住户供配电设施：从上级电源点出线至小区居民用户电表箱的所有供配电设施(包括电表、不包括电表箱）。

2.配套公建供配电设施:从上级电源点出线至产权分界点甲方：的所有供配电设施。

产权分界点为距该小区专用配电室10kV高压总进线开关柜本体外壳1米处。

3.受甲方委托，经双方协商，配套公建供配电设施建设范围从产权分界点延伸至小区专用配电室低压出线柜处的所有供配电设施（包括低压出线柜)。

4.小区内以下项目不属于委托建设范围，由甲方自行负责建设：（1）小区规划建筑红线内开关站、配电室、工具间、专用二次室、电表间等供配电设施建筑物、构筑物、用房、用地；（2）小区规划建筑红线内消防、防涝、通风等土建工程和辅助设施；（3）居民住户供配电设施中室外低压分支箱至电表箱之间所有的电缆桥架、井道等电力配套设施；（4）大型商场、酒店、会所等场所外部供电线路、专用变、自备电源及其配套设施；（5）自备应急供电系统及临时基建施工用电。

第三条委托建设内容1.本合同第二条约定的本项目委托建设实施范围供配电设施委托招标、物资采购、工程监理、施工建设、验收送电。

2.小区供配电设施建设标准按照《安徽省居住区供配电技术标准》（DB34/T1469-2011）执行。

第四条工程建设费用及支付方式本新建住宅小区工程项目总建筑面积，按阜阳市规划局批准的《建设工程规划许可证》核定的建筑总面积计算，其中，住宅建筑面积平方米，住宅配套公建面积平方米，商业（办公）建筑面积平方米，地下建筑面积平方米，合计计费建筑总面积平方米。

房地产配套供配电建设合同房地产配套供配电建设合同本合同由以下双方于【合同签署日期】签订：甲方：【甲方名称】（以下简称“甲方”）地质：【甲方地质】联系人：【甲方联系人】方式：【甲方】乙方：【乙方名称】（以下简称“乙方”）地质：【乙方地质】联系人：【乙方联系人】方式：【乙方】合同背景鉴于甲方拥有一块【房地产项目名称】地块，并计划在该地块上进行房地产开发项目，并需要建设供配电系统以满足项目运营需要。

乙方具备相关的供配电建设能力，双方经友好协商，达成如下合作意向：第一章项目概述⑴项目名称：【项目名称】⑵项目地点：【项目地点】⑶项目规模：【项目规模】⑷项目背景及目标：【项目背景及目标】第二章供配电系统设计⑴供电设计要求：【供电设计要求】⑵配电设计要求：【配电设计要求】⑶供配电系统设备清单：【供配电系统设备清单】第三章施工及验收标准⑴施工方案：【施工方案】⑵施工标准：【施工标准】⑶施工周期及进度安排：【施工周期及进度安排】⑷施工人员及监督要求：【施工人员及监督要求】⑸验收标准及程序：【验收标准及程序】第四章合同报价及支付方式⑴报价内容：【报价内容】⑵付款方式：【付款方式】⑶发票开具及税务事项：【发票开具及税务事项】第五章保修及售后服务⑴保修期限：【保修期限】⑵保修范围：【保修范围】⑶售后服务：【售后服务】第六章违约责任⑴甲方违约责任：【甲方违约责任】⑵乙方违约责任：【乙方违约责任】⑶违约赔偿：【违约赔偿】第七章法律适用及争议解决⑴法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。

⑵争议解决：本合同争议应友好协商解决，协商不成的，提交【仲裁机构名称】仲裁。

附件：⒈供配电系统设计图纸⒉工程施工方案⒊相关资质证明文件法律名词及注释：⒈施工方案：指供配电系统的具体施工工艺、流程、材料和设备的选择等相关内容。

⒉验收标准：指供配电系统竣工后经过检测、测试等环节，符合相关法规、规章以及技术要求的程度。

⒊发票开具及税务事项：指乙方按照相关法规办理发票开具手续，并履行相关税务义务。

房地产配套供配电建设规定合同第一章总则第一条本合同依据《合同法》、《电力法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第二条本合同旨在明确甲乙双方在房地产配套供配电建设过程中的权利、义务和责任，确保供配电设施建设符合国家标准和行业规范，保障供配电设施的安全、可靠、经济运行。

第三条本合同适用于房地产配套供配电设施的新建、改建、扩建、维修和拆除等活动。

第二章定义和术语第四条本合同中所称的“房地产配套供配电建设”是指为满足房地产项目供电需求，进行供配电设施的设计、施工、验收、运行和维护等活动。

第五条本合同中所称的“甲方”是指房地产项目的开发企业或其合法授权的代表。

第六条本合同中所称的“乙方”是指承担房地产配套供配电建设的电力设施建设单位。

第七条本合同中所称的“供配电设施”是指为房地产项目提供电力供应的设施，包括变电站、配电室、电缆线路、配电箱等。

第三章权利与义务第八条甲方权利与义务：（一）甲方负责提供房地产项目的供电需求资料，包括用电负荷、用电性质、用电时间等。

（二）甲方负责提供供配电设施建设的施工场地，并确保施工场地符合安全、环保等要求。

（三）甲方负责按照合同约定支付供配电设施建设的费用。

（四）甲方负责对供配电设施建设过程进行监督和检查，并参与验收。

第九条乙方权利与义务：（一）乙方负责根据甲方提供的供电需求资料，进行供配电设施的设计，并编制施工方案。

（二）乙方负责按照设计文件和施工方案进行供配电设施的施工，并确保施工质量符合国家标准和行业规范。

（三）乙方负责供配电设施的验收、运行和维护，并确保供配电设施的安全、可靠、经济运行。

（四）乙方负责按照合同约定收取供配电设施建设的费用。

第四章合同履行第十条乙方应按照甲方提供的供电需求资料，进行供配电设施的设计，并在设计完成后提交甲方审批。

第十一条甲方应在收到乙方提交的设计文件后，及时进行审批，并将审批结果通知乙方。

如需修改，乙方应根据甲方的意见进行修改，直至甲方满意。

房地产配套供配电建设合同甲方：____________________乙方：____________________鉴于甲方拥有位于____________________的房地产项目，并拟对其进行供配电建设，乙方愿意承担该项目供配电建设的相关工作。

经双方友好协商，根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就该项目供配电建设事宜达成如下协议：第一条合同目的1.1本合同旨在明确甲乙双方在房地产配套供配电建设过程中的权利、义务和责任，确保供配电建设项目的顺利进行。

第二条合同范围2.1乙方负责为甲方提供房地产配套供配电建设的设计、施工、设备采购、安装、调试、验收及售后服务等一站式服务。

第三条合同金额3.1本合同总价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。

第四条付款方式4.1预付款：甲方在本合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。

4.2进度款：乙方按照合同约定的施工进度，向甲方提交进度款申请。

甲方在收到进度款申请后七个工作日内进行审核，审核无误后支付相应进度款。

4.3竣工款：项目竣工并验收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工款申请后七个工作日内，支付合同总价款的60%。

4.4质保金：项目竣工并验收合格满一年后，甲方在收到乙方提交的质保金申请后七个工作日内，支付合同总价款的10%。

第五条工期5.1乙方应在合同签订后立即组织设计、施工等相关工作，确保在______年______月______日前完成供配电建设项目的施工。

第六条质量保证6.1乙方应按照国家相关法律法规和行业标准进行供配电建设，确保项目质量符合甲方要求。

6.2乙方提供的设备、材料应具有质量合格证明，并在质保期内承担因设备、材料质量问题导致的维修、更换等责任。

第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同约定的各项义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付合同总价款10%的违约金。

2024年房地产配套供配电建设规定合同合同编号：__________甲方（房地产开发企业）：__________地址：____________________法定代表人：____________联系电话：____________乙方（供配电建设企业）：__________地址：____________________法定代表人：____________联系电话：____________第一条项目概况1.1项目名称：__________1.2项目地址：__________1.3项目规模：__________第二条工程范围及内容2.1工程范围：乙方负责甲方项目范围内的供配电设施建设，包括但不限于变压器、配电柜、电缆、架空线路等。

2.2工程内容：包括设计、采购、施工、调试、验收及售后服务等。

第三条工程质量及标准3.1乙方应按照国家及地方相关法律法规、行业标准进行工程设计和施工，确保工程质量和安全。

3.2工程质量应达到国家和行业现行验收标准，一次性验收合格。

第四条工程进度4.1乙方应根据甲方提供的项目进度计划，制定供配电工程建设进度计划，并提交甲方审批。

4.2乙方应按照审批通过的进度计划组织施工，确保工程按时完成。

第五条合同价款5.1合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

5.2乙方在工程验收合格后，按照实际完成工程量向甲方申请支付合同价款。

第六条支付方式（1）工程开工后，支付合同价款的_____%作为预付款；（2）工程进度达到_____%时，支付合同价款的_____%；（3）工程验收合格后，支付合同价款的_____%；（4）剩余合同价款的_____%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。

第七条质量保证7.1乙方应按照国家及行业规定提供完整的质保服务，质保期为____年。

7.2在质保期内，因乙方原因导致供配电设施出现质量问题，乙方应免费进行维修或更换。

第八条违约责任8.1任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同价款的____%。

房地产配套供配电建设合同一、合同的缔结本合同由以下各方共同缔结：甲方：（开发商/房地产公司/供电公司名称）乙方：（施工单位/配电设备供应商名称）甲、乙二方经充分友好协商，达成以下合作内容：二、合同的目的和内容1. 目的本合同的目的在于明确乙方在房地产配套供配电建设中的责任、义务和权益，确保电力供应与配电设备的合理、稳定、高效运行，提供符合甲方要求的供电服务。

2. 内容甲方应当提供符合法律、规章以及建设要求的供电坪效、配电设备使用方案和技术要求等相关资料。

乙方应当按照甲方提供的资料，合理设计、建设、维护配套供配电系统。

本合同的供配电范围、容量、电源方式、线路敷设、设备配置等应当符合法律、规章和建设要求。

乙方应当保证供配电设施的质量、安全和可靠性，保证建设、维护过程中的设备、线路、电缆不受到损坏。

乙方应当按照甲方要求，提供相应的技术咨询、培训等服务，保障甲方相关人员的安全和技术要求。

乙方应当配合甲方的监督检查，及时解决建设、维护过程中出现的问题。

三、服务期限和费用1. 服务期限本合同的服务期限为（具体时间段），服务期限自双方签订合同之日起计算。

2. 服务费用甲方应当按照合同约定，按阶段向乙方支付相应的工程款项。

乙方应当按照甲方支付的工程款项，按时按量完成对应的服务工作。

四、合同终止的情形1. 双方一致解除合同的；2. 出现合同无法履行的重大违约行为的；3. 根据甲方要求提前终止合同的；4. 根据法律、行政法规规定终止合同的。

五、争议解决方式本合同的履行与解释适用法律。

如在履行合同过程中发生争议或纠纷，双方应当友好协商解决；如果协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，合同附件与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。

3. 本合同未尽事宜，双方可协商签署补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

2024年房地产项目专属供配电设施建设合作合同本合同目录一览第一条合同主体1.1 甲方名称1.2 甲方地址1.3 甲方联系人及联系方式1.4 乙方名称1.5 乙方地址1.6 乙方联系人及联系方式第二条合作范围与内容2.1 合作项目名称2.2 合作项目地址2.3 乙方负责建设的供配电设施范围2.4 建设标准与要求第三条合作期限3.1 合同生效日期3.2 合同到期日期第四条投资与资金支付4.1 总投资金额4.2 资金支付方式4.3 付款进度及时间节点第五条技术支持与质量保证5.1 乙方提供的技术支持5.2 质量保证措施5.3 质量检查与验收第六条乙方义务与责任6.1 建设进度保障6.2 安全生产责任6.3 保密义务第七条甲方义务与责任7.1 提供建设场地与条件7.2 协助乙方办理相关手续7.3 支付合同约定的款项第八条违约责任8.1 甲方违约责任8.2 乙方违约责任第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁地点及机构第十条合同的变更与解除10.1 合同变更条件10.2 合同解除条件第十一条合同的转让11.1 转让条件11.2 转让程序第十二条附件12.1 技术方案12.2 设计图纸12.3 相关资质证明文件第十三条其他约定13.1 环境保护与节能减排13.2 税收与优惠政策13.3 合作宣传与推广第十四条合同的生效、修改与失效14.1 合同生效条件14.2 合同修改程序14.3 合同失效条件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 甲方名称：×××房地产有限公司1.2 甲方地址：××省××市××区××路××号1.3 甲方联系人及联系方式：，电话：138××××××××1.4 乙方名称：×××供电公司1.5 乙方地址：××省××市××区××路××号1.6 乙方联系人及联系方式：，电话：139××××××××第二条合作范围与内容2.1 合作项目名称：2024年×××房地产项目2.2 合作项目地址：××省××市××区××路××号2.3 乙方负责建设的供配电设施范围：包括但不限于供电线路、变电站、配电室、电缆等设施的规划、设计、施工、验收、运行维护等工作。

房地产配套供配电建设合同甲方：房地产开发公司
乙方：电力公司
签订日期：2022年5月1日
一、协议或合同的目的和背景
为了确保房地产项目的正常运作和居民生活用电的需求，甲方与乙方就配套供配电建设达成以下协议：
二、具体的条款和条件
1. 乙方负责为甲方房地产项目提供全面的供配电服务，确保电力供应的稳定和可靠。

2. 乙方应按照甲方提供的需求和规划，合理规划电力设施建设，并在规定的时间内完成建设任务。

3. 甲方应按照乙方提供的电力使用规定和标准，合理使用电力资源，确保电力设施的安全运行。

4. 双方应保持密切的沟通和合作，及时解决在供配电建设过程中出现的问题和困难。

三、保密事项
双方应对在合作过程中获取的商业机密和技术资料进行保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。

四、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致无法履行合同义务，双方应及时通知对方，并协商解决方案。

五、协议终止的条件
1. 双方经协商一致决定终止合同。

2. 一方违反合同规定，经对方提出书面通知后仍未改正。

六、违约和争议解决方式
若一方违约，应向对方支付违约金；若发生争议，应通过友好协商解决，若协商无果，可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。

七、其他附加条款
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为五年，到期后可续签。

2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

以上为房地产配套供配电建设合同的具体内容，双方应严格遵守合同条款，共同维护合作关系的稳定和持续发展。