下载文档原格式
房地产配套供配电建设合同房地产配套供配电建设合同1. 合同双方本合同由以下各方订立：- 甲方：[甲方名称]- 乙方：[乙方名称]2. 合同背景房地产配套供配电建设合同是甲乙双方为确保房地产项目的供电质量和安全性，以及明确双方的权益和责任而订立的合同。
3. 合同内容甲乙双方基于互惠互利的原则，根据相关法律法规，就配套供配电建设事宜达成如下协议：3.1 供电需求- 甲方为房地产项目提供供电需求的详细说明，包括总用电负荷、负荷类型、负荷特性等。
3.2 供电系统设计- 乙方负责设计房地产项目的供电系统，并提供设计文件和相关图纸。
- 设计文件应包括变电站、配电装置、电缆线路、接地系统等详细设计说明。
- 甲方有权对设计文件进行审查，并提出合理的修改要求。
3.3 建设进度和验收- 乙方应按照合同约定的时间节点，按照设计文件和甲方要求，进行供电系统的建设和安装。
- 在供电系统建设完成后，乙方应邀请有关部门参与验收，并获得验收合格证书。
- 甲方有权对供电系统进行验收，并在发现问题时要求乙方进行整改，直至达到合格标准为止。
3.4 运维与维护责任- 乙方应建立健全供电系统的运维与维护机制，确保供电设备正常运行。
- 如供电设备发生故障或需要维修，乙方应及时提供维修服务，确保故障得到及时排除。
- 在供电设备维修期间，乙方应提供临时供电方案，确保甲方的正常用电。
3.5 费用支付- 甲方按照合同约定的支付方式和进度，向乙方支付相应的工程款项。
- 乙方应提供详细的工程款项清单以及相关发票，确保费用支付的透明和合法性。
4. 合同变更和解除4.1 变更- 任何一方对本合同内容或相关条款有变更需求时，应通过书面形式提出，经双方协商达成一致后，可以对合同进行变更。
4.2 解除- 在以下情况下，任何一方有权解除本合同：- 对方严重违反合同约定，经书面通知后无法改正的；- 遭受重大不可抗力影响，无法履行合同义务的；- 根据法律法规或政府机关的决定，需要解除合同的；5. 其他条款5.1 保密- 甲乙双方应对相关商业秘密和合同内容进行保密，未经对方许可不得向第三方披露。
住毛供配电工程建设合同项目名称：__________________甲方：有限公司乙方：有限公司供配电工程建设合同甲方（发包人）：___________ 置业有限公司乙方（承包人）：___________ 工程有限公司甲方开发的***项目电力配套工程由乙方承包施工建设，为保证项目供配电设施的统一规划和工程质量，保证、保障项目业主用电需求，根据有关法律、行政法规，本着互惠互利，平等自愿的原则，经甲乙双方友好协商，一致同意签订本合同。
具体条款如下：第一条工程概况一、工程名称：****供配电工程建设（以下简称“本工程”）二、工程地点：*市城南路三、工程内容：****项目供配电配套工程的采购、安装、调试、检测、工验收、协调供电及保修。
四、总建筑面积：约___ 万平方米第二条承包范围与方式一、承包范围：（一）供配电设施配套工程范围，从公用配电设施的“T”接点至住宅楼或公建（含小区内经营性用房）设施的电能计量装置的所有供配电设施。
（二）包括住宅小区供配电配套工程范围内所有供配电系统及设施（含表箱及计量装置）的设计、设备和材料的购置、安装、调试、运行、路由施工及费用。
本项目供电基本容量按照烟价（2013）115号文件规定配置。
按合表计量（三）乙方应根据甲方提供的施工图纸进行优化设计，确保本工程设计完全符合当地行政主管及供电部门的要求和国家、行业有关法律、规范及标准的相关规定；确保本工程施工材料、设备完全符合当地行政主管及供电部门的要求和国家、行业有关法律、规范及标准的相关要求；全面负责办理（甲方提供必要的配合）项目报批、检测、竣工验收及备案手续并承担全部相关费用。
（三）乙方应根据甲方的方案、电力部门提供的设计图纸，确保本工程所有配电室，高、低压设备、材料，符合电力部门设计要求及国家有关法律和电力部门规范的要求。
全面负责办理（甲方配合）项目的报批、检测、竣工、电力部门的验收及备案手续，并承担全部相关费用。
（四）具体施工界限：包含变电站或开闭所有的出线间隔、高压线路、高压环网柜、高低压开关柜、变压器、低压线路、低压“ T”接箱、电缆桥架、一户一表等设施，以及高低压线路管沟、分支箱土建基础建设。
房地产配套供配电建设合同一、合同背景房地产配套供配电建设合同是指在房地产项目建设过程中，供应和配电设施的建设、管理、维护等各方的权利和义务的约定。
该合同的签订将保障房地产项目的供电安全和供电质量，保证房地产项目的正常运行。
二、合同主体1. 甲方（开发商）甲方作为房地产项目的开发商，负责整体的项目规划、设计和建设。
2. 乙方（电力公司）乙方为供电公司或者配电公司，负责向房地产项目供电，确保房地产项目的供电需求得到满足。
三、合同内容1. 供电电力乙方应根据房地产项目的用电需求，提供稳定的电力供应。
甲方应提供真实准确的用电需求信息，包括用电负荷、用电时段等。
2. 供配电设施建设乙方应负责供配电设施的建设、维护和管理，确保设施的正常运行。
3. 供配电设备的选用乙方应选择符合国家标准和要求的供配电设备，以保证设备的质量和可靠性。
4. 供配电网的建设乙方应按照项目规划和设计要求，合理布局供配电网，保证供电的稳定性和安全性。
5. 电力负荷调整如果甲方的用电负荷发生变化，甲方应提前通知乙方，乙方应根据实际情况进行电力负荷的调整。
6. 设备维护与保养乙方应定期对供配电设备进行维护和保养，确保设备的正常运行。
7. 故障处理乙方应及时处理供配电设备的故障，保证故障能够及时解决，减少对甲方使用造成的影响。
8. 技术支持和咨询乙方应提供必要的技术支持和咨询服务，解答甲方在供配电设备使用过程中的问题。
四、合同期限与解除1. 合同期限合同期限为双方约定的起始日期起至项目竣工验收合格之日止。
2. 解除合同在情况下，甲乙双方有权解除合同：•一方迟延履行合同义务，经催告后仍不改正的；•一方严重违反合同约定，使对方无法继续履行合同的；•不可抗力或其他不可预见、不可避免的情况下，导致无法履行本合同的。
五、争议解决方式对于因合同履行问题所引起的争议，双方应协商解决；如协商不成，应提交至有关仲裁机构进行仲裁。
六、其他事项本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商补充或签订补充协议。
房地产配套供配电建设合同1. 合同背景本合同由甲方（房地产开发商）与乙方（供电公司）就房地产项目的配套供配电建设达成一致，双方自愿签订本合同，以明确双方的权利和义务。
2. 供配电建设内容及要求甲方与乙方约定，乙方将负责为甲方房地产项目提供配套的供配电建设，具体内容及要求如下：1.乙方应根据甲方提供的设计图纸和需求，按照国家相关法规和标准，在规定的时间内完成房地产项目的供配电设备的安装、调试和验收工作。
2.乙方应保证供配电设备的质量和性能符合国家标准，并提供相应的质量保证文件和合格证明。
3.乙方应确保供配电设备的可靠性和安全性，采取必要的防护措施，避免电器事故发生，保护甲方和房地产项目的安全。
4.乙方应确保供配电设备的稳定供电，保证房地产项目内的电力供应充足、稳定，并具备应对突发情况的应急措施。
5.乙方应按照甲方的要求，合理布设供配电设备，并提供相应的供配电设备布线图和施工方案。
6.乙方应负责供配电设备的巡检、维护和维修工作，保证供配电设备的正常运行，并及时处理设备故障。
7.乙方应提供相应的技术支持和咨询服务，协助甲方解决与供配电设备相关的技术问题。
3. 供配电建设的权利和义务3.1 甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照约定的时间和质量完成供配电设备的安装、调试和验收工作。
2.甲方有权要求乙方提供供配电设备的质量保证文件和合格证明。
3.甲方有权要求乙方提供供配电设备的巡检、维护和维修记录。
4.甲方有权对乙方提供的供配电设备进行验收，并要求乙方及时处理设备故障。
5.甲方有义务按时支付乙方相应的合同款项。
3.2 乙方的权利和义务1.乙方有权按照约定的要求进行供配电设备的安装、调试和验收工作。
2.乙方有权要求甲方提供供配电设备的设计图纸和相关要求。
3.乙方有权要求甲方提供相应的工程条件和配合。
4.乙方有权对供配电设备进行巡检、维护和维修，并及时处理设备故障。
5.乙方有权要求甲方按时支付合同款项。
4. 合同的履行和变更本合同自双方签字盖章之日起生效，在合同有效期内，双方应按照约定的内容和要求履行各自的权利和义务。
房地产配套供配电建设规定合同第一章总则第一条本合同依据《合同法》、《电力法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
第二条本合同旨在明确甲乙双方在房地产配套供配电建设过程中的权利、义务和责任，确保供配电设施建设符合国家标准和行业规范，保障供配电设施的安全、可靠、经济运行。
第三条本合同适用于房地产配套供配电设施的新建、改建、扩建、维修和拆除等活动。
第二章定义和术语第四条本合同中所称的“房地产配套供配电建设”是指为满足房地产项目供电需求，进行供配电设施的设计、施工、验收、运行和维护等活动。
第五条本合同中所称的“甲方”是指房地产项目的开发企业或其合法授权的代表。
第六条本合同中所称的“乙方”是指承担房地产配套供配电建设的电力设施建设单位。
第七条本合同中所称的“供配电设施”是指为房地产项目提供电力供应的设施，包括变电站、配电室、电缆线路、配电箱等。
第三章权利与义务第八条甲方权利与义务：（一）甲方负责提供房地产项目的供电需求资料，包括用电负荷、用电性质、用电时间等。
（二）甲方负责提供供配电设施建设的施工场地，并确保施工场地符合安全、环保等要求。
（三）甲方负责按照合同约定支付供配电设施建设的费用。
（四）甲方负责对供配电设施建设过程进行监督和检查，并参与验收。
第九条乙方权利与义务：（一）乙方负责根据甲方提供的供电需求资料，进行供配电设施的设计，并编制施工方案。
（二）乙方负责按照设计文件和施工方案进行供配电设施的施工，并确保施工质量符合国家标准和行业规范。
（三）乙方负责供配电设施的验收、运行和维护，并确保供配电设施的安全、可靠、经济运行。
（四）乙方负责按照合同约定收取供配电设施建设的费用。
第四章合同履行第十条乙方应按照甲方提供的供电需求资料，进行供配电设施的设计，并在设计完成后提交甲方审批。
第十一条甲方应在收到乙方提交的设计文件后，及时进行审批，并将审批结果通知乙方。
如需修改，乙方应根据甲方的意见进行修改，直至甲方满意。
房地产配套供配电建设合同
房地产配套供配电建设合同
一、合同背景
本合同由甲方（供方）和乙方（需方）双方就房地产项目的配套供配电建设事宜达成如下协议：
二、工程范围
1. 根据需方的实际需求，供方将负责在房地产项目内建设供配电系统，包括但不限于电缆敷设、配电箱安装、电网连接等。
三、工程进度和质量要求
1. 工程进度：双方约定的供配电系统建设工期为个月，供方将按照计划进行施工和验收。
2. 工程质量：供方保证所提供及建设的供配电设备符合相关国家标准和规范，确保设备的安全和可靠性。
四、合同价款和付款方式
1. 合同价款：乙方应支付给甲方的合同价款为X元。
2. 付款方式：合同价款分期支付，根据工程进度和验收情况确定付款比例和时间节点。
五、合同履行期限和违约责任
1. 合同履行期限：本合同从双方签署之日起生效，至供方完成供配电系统建设并经乙方验收合格之日止。
2. 违约责任：任何一方违反本合同规定，应承担相应的违约责任，如给对方造成经济损失，需方有权要求赔偿。
六、争议解决方式
1. 双方如对本合同的解释或履行发生争议，应友好协商解决；
2. 若协商不能解决，可通过诉讼方式解决。
七、其他事项
1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力；
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效；
3. 本合同如需修改或补充，双方应经过书面协商达成一致，并签署补充协议。
甲方（供方）：
（签字）：
（日期）：
乙方（需方）：
（签字）：（日期）：。
房地产配套供配电建设合同范本(最新版)合同编号：__________合同各方当事人：乙方具有供配电设施建设的资质和经验，愿意为甲方提供供配电设施建设服务；双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程内容1.2 工程地点：__________。
1.3 工程规模：__________。
1.4 工程质量标准：__________。
第二条工程价款2.2 乙方应按照本合同约定的工程进度，向甲方提交工程进度款申请。
甲方应在收到申请后七个工作日内，按照实际完成工程量支付相应款项。
2.3 工程竣工验收合格后，甲方应在验收报告书上签字确认，并按照本合同约定支付剩余工程价款。
第三条工程进度3.1 乙方应按照甲方提供的工程计划和进度要求，组织施工。
3.2 乙方应保证工程进度符合甲方要求，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家和行业标准，以及甲方提供的技术要求、施工图纸等，组织施工，确保工程质量。
4.2 工程竣工后，乙方应按照甲方和行业的规定，组织验收。
验收合格的，双方签署验收报告。
4.3 工程质量保修期限为__________年，自工程竣工验收合格之日起计算。
在保修期限内，因施工原因造成的质量问题，乙方应负责修复，并承担相应费用。
第五条保密条款5.1 双方在合同履行过程中，可能涉及到对方的商业秘密、技术秘密等敏感信息。
双方同意，在合同签订后至合同终止或履行完毕之日起__________年内，对对方的商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密。
第六条违约责任6.1 乙方未按照本合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。
6.2 甲方未按照本合同约定支付工程价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为未支付工程价款的__________%。
6.3 双方因履行合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
房地产配套供配电建设合同房地产配套供配电建设合同第一章合同背景本合同由供电公司（以下简称甲方）与房地产开发商（以下简称乙方）签订，旨在规定供电公司向乙方提供配套供配电服务的相关事宜。
第二章合同内容1. 供电范围及工程规模甲方将根据乙方的需求，在房地产项目区域内提供供电服务，包括但不限于：●供电线路的规划、建设和维护。
●电力接入点的设置和电表安装。
●供配电设备的选型和安装。
●供电系统的监测、运行和维护。
●供电故障的及时处理。
●其他与供电相关的工程事项。
2. 工程进度及验收标准乙方应按照甲方要求的工程进度计划进行建设，并保证工程质量符合相关法律法规和标准。
甲方有权对工程进行监督和验收，验收标准可参考相关国家或地方的电力行业标准。
3. 资金支付及结算方式乙方应按照合同约定的工程进度和质量完成相应工作节点，并按照甲方提供的结算方式进行资金支付。
甲方有权对乙方的工作进行质量评估，如发现工程存在质量问题，有权暂停付款，直至问题得到解决为止。
4. 设备保修及维护责任供配电设备如在合同约定的保修期内发生故障，乙方应及时进行修复或更换，并承担相应费用。
保修期过后，乙方可提供维修保养服务，乙方应提供相关维修保养计划和费用报价。
5. 合同变更和解除任何一方欲变更本合同内容，应书面通知对方并经双方协商一致后签署变更协议。
同时，合同双方均有权根据合同约定的解除条款解除本合同。
6. 违约责任任何一方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
7. 争议解决如双方发生合同履行中的争议，应首先通过友好协商解决。
若协商未果，双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。
第三章附件1.供电范围图纸2.工程进度计划表3.电力行业标准参考资料附件一：供电范围图纸附件二：工程进度计划表附件三：电力行业标准参考资料附：法律名词及注释1.供配电设备：指用于接收、分配、转换和保护电能的设备，如变压器、开关柜等。
2.工程进度计划：描述工程各阶段的完成时间安排和工作任务。
房地产配套供配电建设规定合同甲方（开发商）：________________________乙方（承包商）：_________________________鉴于甲方为位于______________________（地址）的房地产项目的开发商，乙方具备相应的供配电建设资质和经验。
双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经友好协商，就房地产项目配套供配电建设事宜达成如下合同条款：第一条项目概况1.1 项目名称：__________________________。
1.2 项目地点：__________________________。
1.3 项目规模：总建筑面积为__________平方米，包括住宅、商业等多种用途。
1.4 配套供配电建设内容：包括但不限于高压配电、低压配电、备用电源、配电房建设等。
第二条承包范围2.1 乙方负责甲方房地产项目配套供配电系统的建设工作。
2.2 承包范围包括设计、施工、设备采购、安装调试、验收等全部工作。
2.3 乙方应确保供配电系统建设满足国家相关标准和甲方要求。
第三条承包期限3.1 本合同承包期限自______年__月__日起至______年__月__日止。
3.2 乙方应根据甲方项目进度要求，合理安排施工计划，确保按期完成供配电系统建设。
第四条承包费用及支付方式4.1 甲方应按照本合同约定向乙方支付供配电系统建设费用。
4.2 承包费用包括设计费、施工费、设备材料费、管理费等。
4.3 支付方式为：甲方在乙方完成各阶段工作后_______日内支付相应阶段的费用。
第五条质量要求5.1 乙方应保证供配电系统建设的质量符合国家相关标准和甲方要求。
5.2 乙方应使用符合国家标准的材料和设备，并提供相应的质量保证。
5.3 乙方应建立完善的质量管理体系，对施工过程进行严格监控。
第六条安全与环保6.1 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
6.2 乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。
房地产配套供配电建设合同1. 引言本合同是由甲方（供电公司）与乙方（房地产公司）就房地产项目的配套供配电建设所订立的合法协议。
本合同旨在明确双方的权益、责任和义务，保障双方的合法权益。
2. 合同背景甲方是一家法定的供电公司，拥有房地产项目所需的供电资源和技术能力。
乙方是一家房地产开发公司，需要甲方提供配套的供配电建设服务。
为了确保房地产项目顺利进行和正常运行，双方达成协议。
3. 合同内容3.1 供电条件和要求甲方将根据乙方提供的房地产项目规划和需求，提供符合国家电力标准和相关法律法规要求的供电设施。
供电设施包括变电站、线路、配电柜等，并应满足乙方对供电质量、供电可靠性和供电容量的要求。
3.2 供配电建设责任和义务3.2.1 甲方责任•甲方负责按照乙方的要求和时间表，制定供电建设方案，并提交给乙方审批。
•甲方负责按照国家电力标准和相关法律法规要求，进行供电设施的设计、建设和安装。
•甲方应保证供电设施的质量和安全，确保供电设施的正常运行。
•甲方应按照约定的时间节点完成供配电建设，并做好相关验收工作。
3.2.2 乙方责任•乙方应提供详细的房地产项目规划和需求，包括供电容量需求、供电质量要求等。
•乙方应按照甲方的要求和时间表提供相关配合和支持。
•乙方应及时支付供配电建设的费用，并按照约定的时间节点完成付款。
3.3 费用支付乙方应按照合同约定的费用支付方式和时间节点，支付供配电建设所需的费用。
费用的支付方式可以是一次性支付，也可以分期支付。
甲方提供费用支付明细表，乙方根据明细表进行支付。
3.4 合同期限和变更本合同自双方签字之日起生效，合同期限为房地产项目竣工的时间。
如有需要，双方可以协商变更合同内容，但变更应以书面形式进行，并由双方签字确认。
3.5 违约责任3.5.1 甲方违约责任如甲方未按照合同约定的时间和质量完成供配电建设，甲方应承担违约责任，并按照乙方的损失进行赔偿。
3.5.2 乙方违约责任如乙方未按照合同约定的时间和方式支付费用，乙方应承担违约责任，并按照甲方的损失进行赔偿。
住宅供配电工程建设合同项目名称：甲 方:有限公司 供配电工程建设合同甲方（发包人）： ___________ 置业有限公司有限公司方:乙方（承包人）：___________ 工程有限公司甲方开发的***项目电力配套工程由乙方承包施工建设，为保证项目供配电设施的统一规划和工程质量，保证、保障项目业主用电需求，根据有关法律、行政法规，本着互惠互利，平等自愿的原则，经甲乙双方友好协商，一致同意签订本合同。
具体条款如下：第一条工程概况一、工程名称：****供配电工程建设（以下简称“本工程”）二、工程地点：*市城南路三、工程内容：****项目供配电配套工程的采购、安装、调试、检测、工验收、协调供电及保修。
四、总建筑面积：约万平方米第二条承包范围与方式一、承包范围：（一）供配电设施配套工程范围，从公用配电设施的“T”接点至住宅楼或公建（含小区内经营性用房）设施的电能计量装置的所有供配电设施。
（二）包括住宅小区供配电配套工程范围内所有供配电系统及设施（含表箱及计量装置）的设计、设备和材料的购置、安装、调试、运行、路由施工及费用。
本项目供电基本容量按照烟价（2013）115号文件规定配置。
按合表计量（三）乙方应根据甲方提供的施工图纸进行优化设计，确保本工程设计完全符合当地行政主管及供电部门的要求和国家、行业有关法律、规范及标准的相关规定；确保本工程施工材料、设备完全符合当地行政主管及供电部门的要求和国家、行业有关法律、规范及标准的相关要求；全面负责办理（甲方提供必要的配合）项目报批、检测、竣工验收及备案手续并承担全部相关费用。
（三）乙方应根据甲方的方案、电力部门提供的设计图纸，确保本工程所有配电室，高、低压设备、材料，符合电力部门设计要求及国家有关法律和电力部门规范的要求。
全面负责办理（甲方配合）项目的报批、检测、竣工、电力部门的验收及备案手续，并承担全部相关费用。
（四）具体施工界限：包含变电站或开闭所有的出线间隔、高压线路、高压环网柜、高低压开关柜、变压器、低压线路、低压“ T”接箱、电缆桥架、一户一表等设施，以及高低压线路管沟、分支箱土建基础建设。
不含小区配电室土建、楼内低压线路进线管预埋或电缆竖井预留、户表箱预埋。
（五）各地块配电室内的基础，按电力部门设计要求，配合土建施工，对标高、位置及电力规范要求进行技术控制。
（六）增加备用电源系统，取消发电机及机房，确保小区备用电的安全使用及电力、消防部门验收合格。
（七）所有小区配电室的变压器为：“干式变压器”（容量按设计）。
（八）本项目全部的按甲方要求的临时用电设施（包括目前在建的2#、5#地块已有的临时用电甲方已投入的费用万元）及供电保证。
（九）乙方负责为甲方按合表方式办理全部相关审批手续，甲方配合（提供项目资料）。
二、承包方式：由乙方包工包料（包材料供应，包工程施工，包检测，包竣工验收和交接，包工期、安全、质量和文明施工等）。
第三条合同价款与调整一、计价方式：本合同工程价款采用固定综合单价计价方式确定。
二、合同价款：1本项目规划总建筑面积：约万平米，其中一期（***地块）开发约二万平米；固定综合单价RMB*元/平方米，本项目工程暂定合同总价（下称“合同总价”）约为___ 万元（大写：____ 万元），其中一期暂定合同总造价（下称“一期合同总价”）约___ 万元（大写：万元）。
项目最终以实际完成送电建筑面积按实结算工程量。
2、该固定综合单价包含且不限于：人工费、材料费、设备费、机械费、措施费、包装运输装卸费、安全防护及文明施工措施费、成品及半成品保护费、赶工费、检测费、水电费、综合管理费、利润、规费、税金及有关的检测费、验收等所有费用（包括双回路供电等全部相关费用）。
3、本合同为固定综合单价包干，如履约过程中出现与本工程有关的任何价格波动等情况，合同单价不予调整。
三、其他约定：1、乙方已清楚并考虑本项目供配电环境、周围环境、交通道路、现场地质条件、周围地下管网、现场条件、承包范围、施工图纸、施工组织设计要求等，并已考虑施工技术措施、安全维护、工期内赶工等因素。
乙方为完成本合同规定的工作所需施工组织中的所有费用均已包含在本工程造价内，不再另外计取其他任何费用。
2、按国家及行业规定应由乙方缴纳的各种税费已包含在本工程造价内，由乙方负责缴纳。
3、现场签证：本工程原则不出现变更签证，若特殊情况出现设计变更及签证，乙方要统一编号后全部按甲方认可的方式，按定额项目计价增减。
签证单必须先报签后施工，并必须在实际发生并检查合格的十天内完成实际工程量签证手续。
第四条结算与价款支付1•价款结算：（1）本工程按全项目整体设计，按甲方的开发分期进行施工（无法分割部分除外），按每期完成的实际供电面积进行结算•（2）每开发分期施工完成并经甲方、监理、电力及相关主管部门验收合格后，乙方在30日内向甲方提供包括验收报告、材料合格证明、检、试验合格报告单、隐蔽工程签证及结算所需的其他资料并审核合格后，甲方应于30日内进行结算确认2•价款支付：(1)本合同签订后，乙方按甲方工程进度计划，办理完毕审批手续后10 日内，甲方支付乙方开工面积价款10%勺工程预付款。
该笔工程价款划(汇)入本合同约定的乙方的开户银行，乙方只能用于缴纳本项目相关费用，剩余部分用于该工程施工，不得转入与本工程无关的第三方账户或挪作他用。
(2)每期施工完成并经电力及相关主管部门验收合格后，根据甲乙双方确认的结算书支付工程结算款。
其中工程结算总价款的50%由甲方以房产抵顶形式支付。
工程结算总价款的5% 乍为工程质量保修金。
剩余工程结算款在甲乙双方签署结算总价50%勺房源的买卖合同后二个月内，支付乙方应付款部分款项的25%余款二年内分批支付给乙方。
甲方每次支付工程结算款时乙方需开具甲方认可的等值发票。
(3)施工完成，经电力及相关主管部门验收合格并结算完成后，甲方应于30天内与乙方签定工程结算总价款50%介值房源的买卖合同，以抵付50泣程结算款。
办理该部分抵顶房屋过户所发生的税费均由乙方负责承担。
抵顶工程结算款的房产具体办理程序按甲方销售程序进行办理。
(4)本合同签订，如乙方要求经甲方同意后亦可先行抵顶部分房产给乙方，抵顶房屋价值原则不超过本期开工面积乙方承包价值的50%(5)支付工程款，乙方需提供请款报告，完工证明、等额的发票及甲方要求的其他资料，遵守甲方的有关规定。
(6)甲方给乙方的抵顶房价格按售楼处标价下浮*%执行。
乙方如销售抵顶房，不得低于甲方售楼处标价的90%否则甲方有权拒绝办理购房手续，责任乙方自负。
(7)账户信息：乙方开户银行：______________________账号：__________________________________第五条工程工期与关键节点工期一、本工程的一期工程(***地块)总工期为：30天，具体开工日期以甲方下发的开工令为准，乙方必须服从和配合甲方的其他与电力有关的专项工程的验收时间安排，并确保其验收过程的电力供应。
二、乙方在签署本合同以前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场及周边的一切情况，同时该工期已充分考虑可能出现的一般规模的下雨、大风、高低温天气、停水、停电、节假日等因素。
乙方进场后不得以不熟悉现场及周边情况和施工图纸为理由等提出工期延长的要求。
三、乙方进场施工前7日，将详细施工方案（包括节点工期安排）报甲方审查批准。
四、如因乙方原因不能按照约定工期（包括施工关键节点工期）除经甲方同意顺延的工期除外，乙方应承担工期延误的违约责任。
承包工程中任何一项分部分项工程未完工或经甲方组织的验收评定为不合格，返修或重做导致工期延误的, 均视为工期延误，乙方应承担工期延误的违约责任。
乙方逾期完工的，每逾期一日应支付甲方违约金5000元/天，关键节点逾期违约金按3000元*项/天计算。
当违约金金额达到该期合同总价的10%或可能影响到甲方的交房日期时，甲方有权单方面解除本合同，另行分包，所造成的损失由乙方承担。
五、其他开发分期工期根据甲方的开发计划要求，另行约定，但原则应在30天以下。
第六条工期顺延一、由于以下原因造成工期延误，经甲方书面确认工期可相应顺延。
1、甲方原因未具备施工条件；2、甲方未能支付本合同约定的工程款，使施工不能正常进行；3、甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；4、因甲方原因致使工程量增加超过15液设计变更影响工期时；5、现场无法提供乙方可操作的施工工作面；6、不可抗力及自然灾害；7、甲方同意工期相应顺延的其他情况；二、乙方在以上情况发生后3日内，就延误的内容、原因向甲方、监理单位书面提出报告，甲方在收到报告后10日内予以答复。
甲方逾期不予答复，乙方可视为延期要求已被确认同意。
乙方逾期未报告的，工期不予顺延，乙方逾期完工的，按照本合同约定承担逾期完工违约责任第七条工程质量要求一、本工期的质量等级标准为合格，且约定：1符合国家、省、市有关规范、规定；2、乙方承包范围内工程要通过监理、甲方、质监站、电业局等相关部门的验收并合格；二、乙方应当严格按照甲方批准的正式施工图纸、设计文件和设计说明以及相关施工技术规范和操作规程进行施工，按国家规范和本地区规定做好试件和材料等的试、检验，确保工程质量及工程资料符合相关标准要求。
在验收时由于乙方原因导致工程质量未能达到合同约定的工程质量合格标准及国家和本地区规范、规定要求的，乙方应向甲方支付本期合同总价20%勺违约金，经返工重做仍不能符合上述标准的，甲方有权解除本合同，所造成的损失由乙方承担。
三、工程所用材料、设备等约定：1、乙方依照图纸设计、当地电业局要求，以及国家相关规定，提供各种材料、设备清单和相应的品牌名称，以甲方审核同意为准。
2、约定主要材料、设备（包括：变压器、自动投入过载装置、负荷过载开关、高压电力电缆、大功率二次保护电气产品（如：接触器、继电器等））必须为著名商标品牌以上的品牌产品，其他必须为国产一线品牌以上产品，不得使用冒牌、不知名品牌及假冒伪劣产品。
四、优化设计的技术指标、所用材料必须符合国家规范及地方标准、规定要求，且必须经甲方批准同意，否则不得使用。
五、乙方其它职责还包括但不仅限于以下内容：1、编制施工技术方案、确定施工技术措施；2、提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；3、施工所用的材料、设备必须符合国家标准与规范、设计要求及合同约定的标准；六、乙方的施工过程，必须全程接受质量监督部门、监理以及甲方的随时检查监督，乙方应为这些检查监督提供便利条件。
甲方或监理发现由于乙方原因导致工程存在达不到标准、规范及合同约定的质量要求，乙方除限期无条件改正外，并承担由此造成的甲方损失。
若乙方未予以整改或整改后仍不能达到甲方要求或合同约定的质量标准的，甲方有权要求乙方支付2000元/日的违约金直至改正合格并经甲方验收通过为止，同时乙方应赔偿由此而造成的甲方损失。
