下载文档原格式
施工协议管理一、施工发承包模式（一）、单项选择题1、建设工程施工招标应具有旳条件有（）。
A．已委托招标代理机构B．招标文献已编制完毕C．初步设计及概算应当履行同意手续旳，已经同意D．施工图设计及预算应当履行同意手续旳，已经同意2、标前会议上，招标人对投标人书面提出旳问题和会议上即席提出旳问题予以解答，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给（）。
A．提出问题旳投标人B．所有参与标前会议旳投标人C．所有未参与标前会议旳投标人D．每一种投标人3、初步评审中发现投标报价旳单价与数量旳乘积之和与所报旳总价不一致时，应（）。
A．以总价为准B．以大写为准C．以单价为准，并应由投标人代表签字确认D．以单价为准，无需由投标人代表签字确认4、《招标投标法》有关公开招标与邀请招标旳规定，对旳旳有（）。
A．应当招标旳建设工程项目，一般应采用公开招标方式B．公开招标旳长处是招标人有较大旳选择范围，费用较低C．对于技术复杂旳项目，招标人可采用邀请招标D．采用邀请招标方式，招标人应当向五个以上法人或其他组织发出投标邀请书5、某建设项目包括多层住宅、高层住宅、小学及幼稚园等若干单位工程，现业主将多层住宅工程发包给甲施工单位，高层住宅工程发包给乙施工单位，小学及幼稚园工程发包给丙施工单位。
对业主来说，这样旳发包方式在费用控制与进度控制方面旳特点是（）。
A．对投资旳初期控制不利，且不利于缩短建设周期B．对投资旳初期控制不利，但有助于缩短建设周期C．对投资旳初期控制较为有利，且不利于缩短建设周期D．对投资旳初期控制较为有利，但有助于缩短建设周期多选题6、与平行发承包模式相比，施工总承包模式旳不一样之处在于（）。
A．工作程序不一样B．动工日期较迟，建设周期较长C．协议一般实行总价协议D．业主只需要进行一次招标，与一种施工总承包单位签约E．业主只负责对施工总承包单位旳管理及组织协调7、评标中旳商务评审重要是对（）等进行评审。
A．人员配置B．组织构造C．报价构成D．支付条件E．价风格整8、根据我国旳有关规定，有（）情形旳，经同意可以进行邀请招标。
建筑工程合同管理员考试卷
一、选择题
1. 建筑工程合同的类型有哪些？
A. 施工合同 . 设计合同 C. 监理合同 D. 以上都是
答案：D
解析：建筑工程合同主要包括施工合同、设计合同和监理合同。
施工合同是指承包商与业
主签订的关于工程施工的合同；设计合同是指设计单位与业主签订的关于工程设计的合同；监理合同是指监理单位与业主签订的关于工程监理的合同。
2. 建筑工程合同的主要内容有哪些？
A. 工程范围 . 工程价款 C. 工期 D. 以上都是
答案：D
解析：建筑工程合同的主要内容一般包括工程范围、工程价款、工期、质量要求、违约责
任等。
其中，工程范围是指合同约定的施工内容和范围；工程价款是指合同约定的工程总
造价；工期是指合同约定的施工期限。
二、简答题
1. 请简述建筑工程合同管理的重要性。
答：建筑工程合同管理是确保工程质量、进度和投资控制的重要手段。
通过有效的合同管理，可以明确各方的权利和义务，规范各方的行为，防止纠纷的发生，保障工程的顺利进行。
同时，合同管理还可以提高企业的管理水平和经济效益，提升企业的竞争力。
2. 请简述建筑工程合同变更的程序。
答：建筑工程合同变更的程序一般包括以下步骤：由变更方提出书面变更申请，说明变更
的原因和内容；由合同管理部门审核变更申请，评估变更对工程的影响；由合同双方协商
确定变更的内容和价款；签订合同变更协议，修改原合同的相关条款。
三、案例分析题
某建筑工程项目在施工过程中，由于地质条件的变化，需要进行设计变更。
请问在这种情
况下，应该如何进行合同管理？。
单项选择题(只有一个选项正确，共12道小题)1. 某建设单位与施工单位在工程保修书中约定以下各项，不符合规定的是（）。
(A) 屋面防水工程10年(B) 外墙装修工程8年(C) 基础及主体结构30年(D) 供热工程4个采暖期正确答案：C解答参考：2. 施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。
之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。
检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（）。
(A) 发包人承担全部费用，工期相应顺延(B) 发包人承担全部费用，工期不予顺延(C) 承包人承担全部费用，工期不予顺延(D) 承包人承担全部费用，工期相应顺延正确答案：A解答参考：3. 在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是（）。
(A) 承包人明确表示不再履行合同义务的(B) 已完成的建设工程质量不合格，但同意修复的(C) 将承包的建设工程违法分包的(D) 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的正确答案：B解答参考：4. 对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应（）。
(A) 提前24h书面通知工程师来参加验收(B) 提前24h电话通知工程师来参加验收(C) 提前48h书面通知工程师来参加验收(D) 提前48h电话通知工程师来参加验收正确答案：C解答参考：5. 购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用应由（）承担。
(A) 发包人(B) 承包人(C) 监理人(D) 设计人正确答案：A解答参考：6. 工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。
承包人收到通知后不参加计量，则计量结果（）。
(A) 由双方协商处理(B) 无效(C) 按合同约定处理(D) 有效正确答案：D解答参考：7. 施工中发现影响施工的障碍物，承包人应（）。
(A) 在4h内以书面形式通知工程师(B) 在8h内以书面形式通知工程师(C) 在12h内以书面形式通知工程师(D) 在24h内以书面形式通知工程师正确答案：B解答参考：8. 具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是（）。
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承（江南博哥）担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
固定总价合同中也可约定，在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。
固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目。
综上，ABD适用于固定总价合同。
单价合同特点是单价优先，多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况，发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标，投标人只需对所列工程内容报出单价，从而缩短招标投标时间，利于尽早开工。
1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
答题要求 :判断下列说法是否正确。
1(1.0分)保留金待竣工验收合格后一次发还。
•A) 正确•B) 错误错误解析：无2(1.0分)应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。
•A) 正确•B) 错误错误解析：无3(1.0分)当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了。
•A) 正确•B) 错误正确解析：无4(1.0分)建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格。
•A) 正确•B) 错误错误解析：无5(1.0分)若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
•A) 正确•B) 错误错误解析：无6(1.0分)若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。
•A) 正确•B) 错误正确解析：无7(1.0分)业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告。
•A) 正确•B) 错误错误解析：无8(1.0分)根据FIDIC条款的有关规定，计量一般用净值计量。
•A) 正确•B) 错误正确解析：无9(1.0分)根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同。
•A) 正确•B) 错误正确解析：无10(1.0分)FIDIC条款10.1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，提供履约担保。
•A) 正确•B) 错误正确解析：无答题要求 :每题只有一个正确的选项。
11(1.0分)设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费（）以上时，设计人可暂停下阶段工作，并通知发包人。
•A)15天•B)30天•C)60天•D)120天解析：无12(1.0分)监理工程师进行设计阶段项目管理的依据是（）。
•A)委托监理合同•B)可行性研究报告工程设计合同•D)设计招标文件解析：无13(1.0分)施工的竣工验收应当由（）负责组织。
•A)发包人•B)工程师•C)承包人监理单位解析：无14(1.0分)设计合同履行过程中，（）属于设计人的责任。
一、案例分析( 每题参考分值5分)1、某建筑工程承包合同额为1100万元，工期为10个月。
承包合同规定：①主要材料及构配件金额占合同总额的65%；②预付备料款额度为20%，工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件的价值相当于预付备料款时扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回；③工程保修金为承包合同总价的3%，业主从每月承包商的工程款中按3%的比例扣留；④除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不做调整。
由业主的工程师代表签认的承包商各月计划和实际完成的建安工程量见下表：工程结算数据表单位：万■问题：（1）预付备料款是多少？（2）工程预付备料款从几月份开始起扣？（3）1～6月份及其他各月工程师代表应签证的工程款是多少？应签发付款凭证金额是多少？（4）《建设工程施工合同（示范文本）》对工程预付款有哪些规定？正确答案：答：（1）预付备料款金额=1100*20%=220万元（2）工程预付款的起扣点计算：1100-220/65%=1100-338.462=761.538万元1~6月份完成460万元；7月份完成160万元，累计完成620万元；8月份完成220万元，累计完成840万元>761.538万元，因此，应从8月份开始扣回工程预付款。
（3）1~6月份及其他各月工程师代表应签证的工程款、应签发付款凭证金额：①1~6月份及其他各月工程师代表应签证的工程款为：实际完成的建安工程量460万元应签发付款凭证金额为：460*（1-3%）=446.2万元②7月份工程师代表应签证的工程款为：160万元应签发付款凭证金额为：160*（1-3%）=155.2万元③8月份工程师代表应签证的工程款为：220万元8月份应签发付款凭证金额为：220*（1-3%）=213.4万元8月份应扣回工程预付备料款金额为：(840-761.538) *65%=51.00万元应签发付款凭证金额为：213.4-51.00=162.4万元④9月份工程师代表应签证的工程款为：160万元9月份应签发付款凭证金额为：160*（1-3%）=155.2万元9月份应扣回工程预付备料款金额为：160*65%=104万元应签发付款凭证金额为：155.2-104=51.2万元⑤10月份工程师代表应签证的工程款为：100万元10月份应签发付款凭证金额为：100*（1-3%）=97万元10月份应扣回工程预付备料款金额为：100*65%=65万元应签发付款凭证金额为：97-65=32万元累计扣回工程预付备料款金额为：51+104+65=220万元（4）建设部107号文规定，工程预付款的具体事宜由发承包双方根据建设行政主管部门的规定，结合工程款、建设工期和包工包料情况在合同中约定。
工程合同管理能力考试答案一、选择题1. 工程项目合同的类型包括以下哪些？A. 施工合同. 设计合同C. 监理合同D. 采购合同答案：ACD解析：工程项目通常包含施工、设计、监理和采购等多种类型的合同，这些都是项目管理中不可或缺的组成部分。
二、判断题1. 工程合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
答案：错误解析：工程合同在特定条件下是可以变更的，例如项目需求变化、法律法规调整等情况，但变更必须遵循合同约定的程序进行。
三、简答题1. 请简述工程合同管理的主要内容。
答案：工程合同管理的主要内容包括合同的起草与审查、合同的签订与生效、合同的履行与监督、合同的变更与解除、合同争议的解决等。
在每个环节中，都需要严格按照法律法规和合同条款来执行，确保双方权益不受侵害。
2. 如何处理工程合同中的违约问题？答案：处理工程合同中的违约问题首先需要确认违约事实，然后根据合同条款确定违约责任，接着通过协商或者法律途径解决违约问题，并最终落实违约责任的处理结果。
在整个过程中，应当注重证据的收集和保存，以便于违约责任的认定和解决。
四、案例分析题1. 如果在一个建设工程项目中，甲方要求提前完成工程，乙方认为这将导致成本增加，双方应如何协商解决？答案：双方应当就提前完成工程的可能性和必要性进行沟通，明确提前完成的时间点和具体要求。
乙方应详细计算因提前完成所需的额外成本，并与甲方进行协商。
如果甲方接受增加成本，则双方可以签订补充协议，明确提前完成的条件和增加的成本承担方式。
若甲方不同意承担额外成本，双方可继续协商其他解决方案或维持原合同计划。
五、论述题1. 论述工程合同管理在项目中的重要性。
答案：工程合同管理是确保项目按计划进行的重要手段。
它不仅涉及到合同的签订和履行，还包括对合同条款的解释和执行。
良好的合同管理能够预防和减少争议的发生，保证工程质量，控制项目成本，加快工程进度。
合理的合同管理还有助于提升企业的信誉和市场竞争力。
因此，工程合同管理对于项目的顺利完成具有不可替代的作用。
建筑工程合同管理题库及答案建筑工程合同管理是指在建筑工程项目中，通过合同的形式，对工程建设过程中的各个环节进行规范和控制，以达到保障工程建设目标实现的目的。
以下是一份建筑工程合同管理题库及答案，供大家参考学习。
一、单选题1. 建筑工程合同管理的目的是（）。
A. 确保工程质量B. 控制工程成本C. 保障工程建设目标的实现D. 提高工程建设效率答案：C2. 下列不属于建筑工程合同管理的内容的是（）。
A. 合同的签订与履行B. 工程变更管理C. 工程结算管理D. 工程建设过程中的监督与管理答案：D3. 在建筑工程合同中，发包人应按照合同约定，向承包人支付工程款。
工程款支付的方式一般有（）。
A. 按工程进度支付B. 按月支付C. 按工程质量支付D. 一次性支付答案：AB4. 下列关于建筑工程合同履行期限的说法，正确的是（）。
A. 履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限B. 履行期限可以由双方协商确定，也可以在合同中约定C. 履行期限是指发包人支付工程款的期限D. 履行期限是指承包人向发包人交付工程成果的期限答案：A5. 建筑工程合同中，承包人应按照合同约定，完成工程建设任务。
下列关于承包人义务的说法，正确的是（）。
A. 承包人应按照发包人的要求，选用合格的材料和设备B. 承包人应自费办理工程建设所需的各种手续和证件C. 承包人应承担工程建设的全部风险和责任D. 承包人应按照合同约定的时间，完成工程建设任务答案：D二、判断题1. 建筑工程合同管理的核心是合同的签订与履行。
（）答案：正确2. 建筑工程合同中，发包人应承担工程建设的全部风险和责任。
（）答案：错误3. 建筑工程合同的履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限。
（）答案：正确4. 建筑工程合同中，承包人可以选择不符合合同要求的材料和设备进行工程建设。
（）答案：错误5. 建筑工程合同管理的目的在于确保工程质量、控制工程成本和提高工程建设效率。
（）答案：错误三、案例分析题某建筑工程合同约定，承包人应按照发包人的要求，完成一座办公楼的建设任务。
工程合同管理测试题和答案一、单项选择题1. 工程合同管理的主要目的是（）。
A、确保工程质量B、降低工程成本C、保证工程进度D、避免合同纠纷答案：D2. 工程合同中，发包人的主要义务是（）。
A、提供施工场地B、支付工程款项C、负责工程设计D、提供施工图纸答案：A3. 工程合同中，承包人的主要义务是（）。
A、完成工程施工B、负责工程监理C、提供施工设备D、负责工程验收答案：A4. 工程合同中，合同价款的支付方式一般有（）。
A、按工程进度支付B、按工程质量支付C、按工程面积支付D、一次性支付答案：A5. 工程合同中，合同工期的计算方式是（）。
A、从合同签字日起计算B、从工程开工日起计算C、从工程竣工日起计算D、从工程验收日起计算答案：B6. 工程合同中，违约责任的形式主要有（）。
A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案：D7. 在工程合同履行过程中，如发生不可抗力事件导致合同无法履行，应（）。
A、解除合同B、变更合同C、延长合同工期D、以上都对答案：D8. 工程合同中，合同变更的条件是（）。
A、双方协商一致B、一方提出，另一方同意C、法律规定D、以上都对答案：D9. 工程合同中，合同解除的条件是（）。
A、双方协商一致B、一方违约C、法律规定D、以上都对答案：D10. 工程合同中，争议解决的方式主要有（）。
A、协商解决B、调解解决C、仲裁解决D、以上都对答案：D二、多项选择题11. 工程合同中，合同条款主要包括（）。
A、合同标的B、合同价格C、合同工期D、违约责任答案：ABCD12. 工程合同中，合同履行管理的任务主要包括（）。
A、施工进度管理B、工程质量管理C、工程安全管理D、合同变更管理答案：ABCD13. 工程合同中，合同变更的情形主要包括（）。
A、合同双方协商一致B、一方违约C、不可抗力事件D、法律规定答案：ACD14. 工程合同中，违约责任的形式主要有（）。
A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案：D15. 工程合同中，争议解决的方式主要有（）。
2024年监理工程师-建设工程合同管理考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(多项选择题)(每题2.00 分) 根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。
A. 招标代理B. 委托代理C. 法定代理D. 追加代理E. 指定代理2.(单项选择题)(每题 1.00 分) 合同法律关系的主体不包括（）A. 自然人B. 法人C. 智力成果D. 其他组织3.(多项选择题)(每题 2.00 分)初步评审时，投标人（）的情形属于没有进行实质性响应，其投标将会被否决。
A. 投标保函的有效期不足B. 单价计算结果和总价不一致C. 没有提供资格证明文件D. 有法定代表人的签字和盖章E. 技术规格中响应虚假投标的4.(多项选择题)(每题 2.00 分) 下列关于设计施工总承包合同的特点，说法正确的是（）。
A. 合同责任单一B. 固定工期、固定费用C. 减少设计变更D. 建设周期长E. 增加承包人的索赔5.(单项选择题)(每题 1.00 分) 以下关于抵押的表述，不正确的是（）。
A. 所有权、使用权不明或者有争议的财产不得作为抵押物B. 抵押人依法有权处置的国有机器，交通运输工具可以依法抵押C. 当事人以航空器、船舶、车辆抵押的抵押权自登记时设立D. 当事人以土地使用权、城市房地产，抵押的抵押权自登记之日起设立6.(单项选择题)(每题 1.00 分) 招标人对资格预审文件的澄清或修改可能影响资格预审申请文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。
A. 3B. 5C. 7D. 97.(多项选择题)(每题 2.00 分) 招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（）A. 选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B. 竞争的激烈程度相对较差C. 招标时间长D. 招标费用高E. 评标工作量较大8.(单项选择题)(每题 1.00 分) 某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。
答题要求 :判断下列说法是否正确。
1(1.0分)保留金待竣工验收合格后一次发还。
•A) 正确•B) 错误错误解析：无2(1.0分)应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。
•A) 正确•B) 错误错误解析：无3(1.0分)当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了。
•A) 正确•B) 错误正确解析：无4(1.0分)建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格。
•A) 正确•B) 错误错误解析：无5(1.0分)若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
•A) 正确•B) 错误错误解析：无6(1.0分)若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。
•A) 正确•B) 错误正确解析：无7(1.0分)业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告。
•A) 正确•B) 错误错误解析：无8(1.0分)根据FIDIC条款的有关规定，计量一般用净值计量。
•A) 正确•B) 错误正确解析：无9(1.0分)根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同。
•A) 正确•B) 错误正确解析：无10(1.0分)FIDIC条款10.1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，提供履约担保。
•A) 正确•B) 错误正确解析：无答题要求 :每题只有一个正确的选项。
11(1.0分)设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费（）以上时，设计人可暂停下阶段工作，并通知发包人。
•A)15天••B)30天••C)60天••D)120天•解析：无12(1.0分)监理工程师进行设计阶段项目管理的依据是（）。
•A)委托监理合同•B)可行性研究报告••C)工程设计合同••D)设计招标文件•解析：无13(1.0分)施工的竣工验收应当由（）负责组织。
•A)发包人••B)工程师•承包人••D)监理单位•解析：无14(1.0分)设计合同履行过程中，（）属于设计人的责任。
•A)确定设计参数取值••B)组织对设计成果鉴定••C)办理文件的审批手续••D)为现场的设计人员提供工作条件•解析：无15(1.0分)承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。
争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。
按照施工合同条件的规定，承包商（）。
•A)必须接受裁决委员会的决定••B)可以将争议提交业主做决定••C)可以提交仲裁机构做决定••D)可以再次提交工程师做决定•解析：无16(1.0分)工程师指示对已隐蔽的工程进行重新检验，虽然该工程某部位隐蔽前得到工程师认可，但重新检验证明质量未达到合同标准。
则发生的费用和延误的工期应（）。
•A)全部由业主承担••B)全部由承包人承担••C)给承包人工期顺延••D)给承包人费用补偿•解析：无17(1.0分)按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中（）不违反监理人员应遵守的职业道德。
•A)向其他人泄露委托人申明的秘密••B)从承包方获取提前工期奖金••C)帮助承包人完善施工组织设计••D)鼓动承包人就发包人的违约行为索赔•解析：无18(1.0分)设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。
承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。
按照合同责任应（）。
•A)追加合同价款但工期不予顺延••B)由承包人承担费用和工期的损失••C)追加合同价款并相应顺延合同工期••D)工期相应顺延但不补偿承包人的费用•解析：无19(1.0分)下列又称为不安抗辩权的是（）。
•A)同时履行抗辩权••B)先履行抗辩权••C)后履行抗辩权••D)不履行抗辩权•解析：无20(1.0分)在FIDIC合同条件中，（）属于承包商应承担的风险。
•A)施工遇到图纸上未标明的地下构筑物••B)社会动乱导致施工暂停••C)专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化••D)施工过程中当地税费的增长•解析：无21(1.0分)关于工程量计量，正确的处理方法是（）。
•A)工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量••B)工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量•C)若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效••D)承包人实际完成的(包括涨线部分)所有工程量均应在计量的范围内•解析：无22(1.0分)工程师对索赔处理的决定（）。
•A)是终局性的，具有强制约束力••B)不是终局性的，不具有强制约束力••C)是终局性的，不具有强制约束力•不是终局性的，具有强制约束力•解析：无23(1.0分)争端裁决委员会的酬金由（）负担。
•A)承包商••B)业主与承包商••C)业主••D)指定分包商•解析：无24(1.0分)设计开工的标志是（）。
•A)合同签字盖章••B)合同规定开工期限••C)签字后第三天••D)收到定金•解析：无25(1.0分)招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（）。
•A)初步设计编制的概算价••B)施工图设计编制的预算价••C)投标书中标明的报价••D)评标委员会算出的评标价•解析：无26(1.0分)工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷，由施工单位负责维修，其费用（）。
•A)由施工单位直接向设计单位索赔••B)由设计单位全额承担••C)由建设单位全额承担••D)通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责•解析：无27(1.0分)工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（）承担。
•A)乙项目经理••B)甲施工企业••C)建设单位••D)具体施工人员•解析：无28(1.0分)工程项目不允许采取的招标方式是（）。
•A)公开招标••B)邀请招标••C)议标••D)竞争性招标•解析：无29(1.0分)施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行使（）。
•A)同时履行抗辩权••B)异时履行抗辩权••C)后履行抗辩权••D)不安抗辩权•解析：无30(1.0分)订立合同过程中，（）是要约。
•A)招标公告••B)投标书••C)寄送的价目表••D)招股说明书•解析：无31(1.0分)驻地监理工程师代表的工作，应直接对（）负责。
•A)业主••B)监理工程师••C)承包商••D)分包商•解析：无32(1.0分)能够留置的财产仅限于（）。
•A)不动产••B)动产••C)专利权••D)财产权•解析：无33(1.0分)能够作为保证人的为（）。
•A)法人的职能部门••B)公司••C)学校••D)幼儿园•解析：无34(1.0分)颁发接收证书之日即为（）。
•A)竣工日••B)合同解除日••C)缺陷责任期结束日••D)完工日•解析：无35(1.0分)承包人采购的材料，在使用前应（）。
•A)按工程师的要求进行检验••B)由发包人负责检验••C)检验费由发包人承担••D)不合格可使用•解析：无答题要求 :每题有两个或两个以上符合题意的选项。
36(2.0分)代理人在授权范围内是否独立地向第三人进行意思表示，是代理与（）相区别之处。
•A)行纪••B)介绍••C)传达••D)居间••E)监理•解析：无37(2.0分)按索赔目的分类，索赔可分为（）。
•A)工期索赔••B)费用索赔••C)工程加速索赔••D)合同被迫终止的索赔••E)工程变更索赔•解析：无38(2.0分)依照《担保法》，（）不能作为施工合同的保证人。
•A)建筑协会••B)担保公司••C)建筑大学••D)施工企业••E)建设银行•解析：无39(2.0分)证明合同的真实性、合法性的机关是（）。
•A)人民法院••B)仲裁机构••C)公证机关••D)工商行政管理部门•解析：无40(2.0分)下列属于采购方违约责任的情况有（）。
•A)拒绝提前提货••B)中途退货••C)不按期自提产品•D)拒绝接收有质量问题的材料••E)逾期付款•解析：无41(2.0分)索赔按目的划分包括（）。
•A)综合索赔••B)单项索赔••C)工期索赔•合同内索赔••E)费用索赔•解析：无42(2.0分)委托监理合同终止的条件包括（）。
•A)监理人向委托人办理完竣工验收手续••B)承包人和委托人已签订工程保修书••C)监理人收到监理酬金尾款••D)委托人给承包人结算工程款••E)委托人向承包人退还履约保证金•解析：无43(2.0分)工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括（）。
•A)正常的监理工作••B)附属工作••C)附加工作••D)额外工作••E)业主要求的工作•解析：无44(2.0分)在停工损失中的审核索赔的说法正确的是（）。
•A)以计日工费计算••B)以机械台班费计算••C)按设备折旧费计算••D)按设备租赁费计算•E)以人工单价为准•解析：无45(2.0分)采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括（）。
•A)以评标价最低的标书为最优••B)以投标报价最低的标书为最优••C)技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价••D)中标后按投标价格签订合同价•中标后按评标价格签订合同价•解析：无46(2.0分)FIDIC条件中的“费用”，包括（）。
•A)管理费••B)利润••C)利息••D)合理分摊的其他费用•解析：无47(2.0分)下列可以导致委托代理关系终止的是（）。
•A)被代理人取得或恢复民事行为能力••B)代理期限届满或代理事项完成••C)被代理人取消委托或代理人辞去委托••D)代理人死亡或代理人丧失民事行为能力••E)作为代理人或被代理人的法人终止•解析：无48(2.0分)根据FIDIC施工合同条件规定，应由工程师签发（）。
•A)期中付款证书••B)最终报表••C)竣工结算证书••D)结清单••E)最终支付证书•解析：无49(2.0分)评标的条件是（）。
•A)投标单位技术力量强••B)标价合理、工期适当••C)有较好的信誉••D)有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施••E)主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行••F)愿意让利•解析：无50(2.0分)工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有（）。
•A)识别可能发生不可抗力的因素••B)督促当事人转移不可抗力风险••C)督促承包人采取有效防范措••D)审核不可抗力对承包商造成的损失••E)发生不可抗力采取的有效手段•解析：无51(2.0分)属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效（）。
•A)未按期送达的资格预审申请文件••B)未经法定代表人或其授权的代理人签字••C)未加盖投标人印章的资格预审申请文件••D)内容虚假的资格预审申请文件•解析：无52(2.0分)正常监理工作的酬金，由（）构成。
