建设工程勘察设计委托合同(合同示范文本)

建设工程勘察合同（二）（示范文本）6篇篇1合同编号：XXX工程名称：XXX甲方：XXX乙方：XXX甲方委托乙方对位于XXX的XXX工程进行勘察，为明确双方的权利和义务，经协商一致，签订本合同。

一、甲方责任1. 甲方在签订合同时向乙方提供以下文件资料：（1）工程项目的批准文件；（2）工程地质勘察报告；（3）地形测量图；（4）其他有关文件资料。

2. 甲方应在合同签订后及时向乙方支付定金，定金金额为合同总价的XX%。

3. 甲方应协助乙方办理有关勘察设备的进场签证手续。

4. 甲方应确保工程现场的施工条件符合勘察要求，并负责协调现场有关事宜。

5. 甲方应及时组织有关单位对勘察成果进行验收，并支付剩余的勘察费用。

二、乙方责任1. 乙方应在签订合同时向甲方提供以下文件资料：（1）工程勘察单位的资质证书；（2）营业执照；（3）其他有关文件资料。

2. 乙方应按照合同约定的时间和地点进行现场勘察，并保证勘察质量。

3. 乙方应协助甲方办理有关勘察设备的进场签证手续。

4. 乙方应确保勘察人员的人身安全，并承担因勘察失误或疏忽造成的损失。

5. 乙方应在完成勘察工作后及时向甲方提交勘察报告，并对报告的质量负责。

三、合同价款及支付方式1. 本合同总价为人民币XXX元（大写：XXX元整）。

2. 甲方在签订合同时向乙方支付定金，定金金额为合同总价的XX%。

3. 甲方在收到乙方的勘察报告后，应及时组织有关单位进行验收，并在验收合格后支付剩余的勘察费用。

4. 乙方应向甲方出具正式的发票或收据，作为支付凭证。

四、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付勘察费用的，应按未支付金额的XX%向乙方支付违约金。

2. 乙方未按照合同约定时间、地点进行勘察，或因勘察失误、疏忽造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

3. 甲乙双方均应遵守合同约定，如一方违约给另一方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

4. 因不可抗力因素导致合同不能履行的，双方均不承担违约责任。

GF—2016—0203合同编号：____________建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。

上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。

由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。

第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。

国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。

5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。

5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

建设工程设计合同范本（10篇）建设工程设计合同篇一合同编号：委托方：（以下简称甲方）设计方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：一、工程概况：1、工程地点：2、建筑面积：3、使用性质：4、房屋结构：二、设计程序：1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积M2×元/M2计取。

阁楼设计费按套内建筑面积（如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。

）M2×元/ M2计取，设计费总计元。

2、设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的%，即元。

3、乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。

4、在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的%元后，乙方在天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图（共公区域效果图一张），立、剖面图等。

5、施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的%元。

6、甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费（效果图元/张）。

现甲方要求绘制部位效果图张，总计元。

7、施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。

否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

8、其它约定：三、双方责任：甲方责任：1、甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。

2、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

建设工程勘察设计委托合同新3篇篇1甲方（委托方）：_____________________地址：_______________________________________联系方式：____________________________法定代表人（或授权代表）：___________________乙方（受托方）：_____________________地址：_______________________________________联系方式：____________________________法定代表人（或授权代表）：___________________鉴于甲方需要就其所涉及的建设工程进行勘察设计，现委托乙方为其提供专业的勘察设计服务。

为明确双方权益，保障项目顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：一、委托事项及内容1. 甲方委托乙方就位于________________的工程进行勘察设计。

2. 勘察设计的具体内容包括但不限于地质勘察、地形测量、工程规划、设计方案等。

3. 乙方应根据甲方的要求，提供专业、准确、可靠的勘察成果和设计文件。

二、工作期限及进度安排1. 乙方应在合同签订后______日内开始工作，并在______日内完成全部勘察设计工作。

2. 双方应共同制定详细的工作计划，明确各阶段的工作内容和完成时间。

如遇特殊情况，双方可协商调整工作计划。

3. 乙方应按时提交各阶段的工作成果，甲方应及时对乙方提交的工作成果进行审查并提出意见。

三、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察设计的费用，具体金额根据项目的实际情况和双方协商确定。

2. 甲方应在合同签订后______日内支付乙方总费用的______%作为预付款。

3. 乙方完成各阶段工作并提交了相应的成果后，甲方应对该阶段的工作成果进行验收，验收合格后______日内支付该阶段的工作费用。

4. 如项目发生变更或增加工作量，双方应另行协商确定费用及支付方式。

工程勘察设计合同合同协议书本合同协议书由（以下简称“甲方”）、（联合体，其中为牵头人，以下简称“乙方”）于年月日在共同签署。

甲方依据，委托乙方承担勘察设计，双方达成如下条款：一、工程概况：。

二、乙方承担的勘察设计任务包括：详细勘察测量，详细设计及现场服务，竣工测量，竣工图编制，施工图预算及工程量清单编制。

三、下列文件应作为本合同的组成部分：（1）本协议书；（2）中标通知书；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）投标书；（6）联合体协议；（7）各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料，设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；（8）构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。

四、合同总价为人民币（大写）元（￥万元）。

五、项目经理：；分项负责人：。

六、勘察设计（含相关服务）周期：年月至年月。

七、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照勘察设计合同条款的规定。

八、本协议书在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

九、本协议书及合同正本三份，甲方与乙方联合体成员各执一份；副本十二份，甲方与乙方联合体成员各执四份。

当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。

补充协议是合同的组成部分。

甲方（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字）：地址：邮编：电话：传真：开户银行：账号：乙方联合体牵头人（盖章）：乙方联合体成员（盖章）：法定代表人法定代表人或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：地址：地址：邮编：邮编：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：通用合同条款1．定义和解释通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。

1.1 工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。

建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体数据、规模和范围详见附件）。

二、合同目的和任务本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务，保证勘察设计工作的顺利进行，确保工程质量、安全和进度。

主要任务包括但不限于地形勘察、工程测量、工程设计等。

乙方应按照相关法律法规、技术规范以及甲方的要求进行勘察设计。

三、服务范围与内容1. 勘察服务范围：包括地质勘察、环境评估等。

乙方需提供详细的勘察报告，为工程设计提供准确依据。

2. 设计服务内容：根据勘察结果和甲方要求，乙方负责完成工程设计方案、施工图纸等。

设计应满足安全、经济、合理的要求。

四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元整（大写：_________________________元整）。

具体金额根据实际勘察工作量及设计难度进行协商确定。

2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付乙方费用：（比例明细）合同签订后支付预付款，勘察设计工作完成后支付尾款。

具体支付时间和金额详见附件。

五、工期与进度安排乙方应根据甲方要求的工期进行勘察设计，确保按时完成。

具体进度安排如下：（详细进度安排）。

如遇特殊情况，双方应协商解决。

六、质量要求和技术标准乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范进行勘察设计，确保工程质量和安全。

甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督与检查。

如因乙方原因导致工程存在质量问题，乙方应承担相应责任。

七、保密条款双方应对在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。

建筑工程勘察委托协议书（通用4篇）建筑工程勘察托付协议书（通用4篇）建筑工程勘察托付协议书篇1项目名称：_________项目建设地点：_________合同编号：_________托付方(甲方)：_________承接方(乙方)：_________甲方托付乙方进行_________勘察任务。

依据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的详细状况，为明确责任，协作协作，搞好该工程勘察工作，经双方协商全都，就本工程_________勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。

第一条工程勘察范围1.1本工程项目勘察托付文号、日期_________。

1.2工程建设地点_________。

1.3技术要求_________。

其次条甲方按时向乙方供应下列文件资料：一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件二、提交工程项目的坐标与标高资料三、提交技术托付书及已有的技术资料和图件第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：3.1勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。

3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特别状况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方缘由造成的停工等)时，工期顺延。

第四条取费标准及拨付方法4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。

国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。

4.2本工程勘察费估算为_________元，合同生效后_________天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后，定金抵作勘察费);工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。

4.3双方托付银行代付、代收有关费用。

第五条双方责任5.1甲方5.1.1甲方托付任务时，必需向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时供应已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料)，并能满意乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。

若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。

工程勘察建设合同示范文本甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方拟进行_________工程项目的建设，现需对该工程进行详细的勘察工作，以确保工程设计和施工的顺利进行。

甲方决定委托乙方进行上述工程的勘察工作，乙方同意接受甲方的委托，并保证按照约定的标准和要求完成勘察任务。

双方本着平等、自愿的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程勘察内容乙方应根据甲方提供的工程资料和要求，对_________工程进行地质勘察、环境评估、风险分析等相关工作，并提供详细的勘察报告。

二、工程勘察期限乙方应自合同签订之日起_________天内完成全部勘察工作，并将勘察报告提交给甲方。

三、费用支付甲方应按照合同约定向乙方支付勘察费用。

费用的支付方式为：_________。

四、质量保证乙方应保证所提供的勘察结果真实、准确，符合国家相关标准和行业规范。

如因勘察失误导致工程损失，乙方应承担相应的责任。

五、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

六、争议解决合同在履行过程中如有争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至_________仲裁委员会进行仲裁。

七、其他事项双方可根据工程具体情况协商确定其他需要约定的事项，并以书面形式作为本合同的补充。

八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：________________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：________________ 日期：____年____月____日以上合同示范文本仅供参考，实际签订合同时应考虑项目的具体情况和双方的实际需求，必要时应咨询法律专业人士。

合同内容的完整性和准确性对于保障双方权益至关重要，因此在签订前应仔细审阅每一条款，确保没有遗漏或误解。

建设工程勘察设计委托合同5篇篇1建设工程勘察设计委托合同一、甲方（委托方）姓名/名称：_______________法定代表人/委托人：_________联系地址：__________________联系电话：___________________二、乙方（受托方）姓名/名称：_______________法定代表人/委托人：_________联系地址：__________________联系电话：___________________甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜，达成如下协议：第一条【委托内容及范围】甲方委托乙方进行的工程勘察设计项目为：_______________________。

具体包括但不限于：勘察和调查、设计方案编制、图纸绘制等内容。

第二条【工作标准】乙方应按照国家相关法律法规、行业规范、职业道德要求，认真负责、勤勉尽职地完成所委托的工作。

第三条【委托期限】本委托合同自签订之日起生效，至_________日终止。

如需变更委托期限，双方应另行协商确定。

第四条【报酬及支付方式】乙方完成委托工作后，甲方应按照双方约定支付报酬。

报酬金额为______________。

支付方式为：______________。

如需分期支付，双方应协商确定具体支付时间及金额。

第五条【保密条款】乙方应对甲方的委托项目及相关资料进行严格保密，不得向任何第三方透露。

对于因保密不当而造成的损失，乙方应承担相应的法律责任。

第六条【违约责任】若一方未能按照本合同的约定履行义务，则应承担相应的违约责任。

违约方应在收到对方书面通知后的30日内进行整改，如逾期未整改，应承担相应的法律责任。

第七条【争议解决】在履行本合同过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。

若协商不成，应向有关仲裁机构申请仲裁解决。

仲裁裁决为终局裁决。

第八条【其他条款】1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同如有未尽事宜，双方可另行协商确定。

建设工程勘察设计合同范本委托方(甲方)：__________地址：__________ 邮码：__________ 电话：__________法定代表人：__________ 职务：__________承包方(乙方)：__________地址：__________ 邮码：__________ 电话：__________法定代表人：__________ 职务：__________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。

第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。

在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。

第三条甲方责任1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。

委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。

委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。

2、收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。

组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。

建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。

1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。

1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。

第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。

2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。

2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。

第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。

3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。

3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。

第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。

4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。

第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。

5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。

2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。

第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。

具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。

4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。

第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。

5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。

第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。

6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。

第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。

7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。

第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。

8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。

建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：合同编号：【合同编号】甲方（设计单位）：【甲方名称】根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，就下列建设工程设计的有关事宜签订本合同。

一、工程概况1. 项目名称：【项目名称】2. 项目地址：【项目地址】3. 项目规模：【项目规模】4. 项目概况：【项目概况】二、设计内容1. 本设计合同的设计内容为：本工程的初步设计、施工图设计、施工图审核、现场勘察资料、技术经济指标、设计文件等全部设计内容。

设计单位应当按照甲方的要求，提供相关的设计服务。

2. 甲方有权对设计文件进行审查，对设计文件进行必要的修改、更正。

三、服务标准1. 甲方应当严格遵守国家有关法律法规，按照规定负责工程设计的技术质量，设计文件的技术经济指标等；2. 甲方应当按照国家有关法律法规和甲方的要求，按时完成设计文件的编制和审查等工作；3. 甲方应当对其提出的设计文件应当保证合理、安全、经济和环保。

四、设计费用及支付方式1. 甲方应当按照国家规定的设计费用标准和甲方的要求，对本设计合同项下的设计文件的编制、审核、调整等提供设计服务，并就提供的设计服务向乙方收取费用；2. 设计费用总额为【设计费用总额】，支付方式为【支付方式】。

五、合同履行期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止；2. 如有变更，变更事项应当由双方协商一致，并签订书面变更合同。

六、违约责任1. 甲方未按本合同约定完成工程设计工作，造成乙方损失的，甲方应当承担违约责任；2. 乙方未按本合同约定支付设计费用的，应当按照约定向甲方支付违约金。

七、保密责任1. 甲乙双方均对双方因本合同及履行合同所获得的对方的技术、商业秘密等信息负有保密义务；2. 在合同履行期间及履行后不因本合同的解除或终止而免除其所承担的保密义务。

八、争议解决1. 本合同争议由甲乙双方协商解决，协商不成的，向有关方面求助；2. 本合同争议的解决适用中华人民共和国法律。

建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。

乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。

2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。

第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。

2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。

第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。

2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。

第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。

2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。

第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。

2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。

第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。

2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。

第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。