施工图设计前甲方需提供或明确的事项
- 格式:xls
- 大小:30.00 KB
- 文档页数:10
编号:初步设计、施工图审查及专项设计审查_____年度合作总协议协议编号:资质等级:发包人:承包人:签订日期:初步设计、施工图审查及专项设计审查合作总协议发包人(甲方):承包人(乙方):为了促进甲、乙双方的共同发展,更好地做好深圳招商房地产有限公司工程项目的设计开发和建设工作,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》以及国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章,甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经充分协商,就长期技术合作相关事宜达成如下协议,并承诺共同遵守下列条款.第一条技术合作目标保障甲方工程项目的安全性、适用性和经济性;优化各种设计方案,优化设备选择、材料选型、节能方案;提高设计质量,使其符合使用要求;加强对建筑物主体结构安全性及合理性的审核;节约工程投资,提高工程项目的投资效益和品牌效应。
第二条技术合作的内容及成果提供一、初步设计阶段技术咨询、图纸审查内容及成果提供乙方从技术、工程、经济等方面对项目的可行性进行论证,对设计方案进行优化,提高投资效益;对结构设计进行复核,确保满足建筑节能要求,保障建设项目安全可行。
根据介入阶段的不同可分别包含以下工作内容:1. 对初步设计的设计说明进行审核,提出意见:(1)关于本工程的技术指导要点是否体现方案设计批文及甲方的要求,包括满足项目《建设用地规划许可证》内容要求。
(2)关于初步设计的内容和深度要求,是否符合设计任务书要求和深圳市及建设部的有关规定。
2. 对设计单位正式提交的初步设计文件进行审核。
主要内容为:(1)初步设计文件(包括图纸、签署、出图章等)完整性和深度;(2)设计依据(包括工程地质详细勘察报告)、采用的设计规范、标准的完整性和准确性;(3)总建筑面积、建筑占地面积、容积率等指标,是否符合政府相关批文及甲方要求;(4)户型面积比例是否满足规划要点的要求;(5)日照是否满足国家和地方的相关规定;(6)提出有关总平面布置、综合管网关系布置、道路布置、功能分区、绿化及用地合理性内容;(7)各专业设计中合理采用新技术、新工艺、新设备、新材料等方面内容;(8)主要设备选型,主要材料选择;(9)建筑造型、保障老人、儿童、残障人的活动设施、房型设计等是否满足使用要求:(10)建筑设计的单体平面布置、空间布置(含变形缝布置及地下车库综合管线布置是否满足净空要求)和建筑物的日照、隔热、隔声、通风、遮阳、防渗等是否满足国家和地方的相关要求;(11)对结构形式是否优化、是否经济合理进行判别;(12)结构设计的主要技术参数、结构方案优选、主体结构优化、结构材料选择、地基处理与基础方案选择、沉降控制值和不均匀沉降估算值、安全度、可靠度、抗震、有关限额设计的技术经济指标:含钢量、单位面积砼含量等方面内容;(13)地下室抗浮设计方案选择、超长结构设计方案选择、量大面广的部位对造价有较大影响的结构布置优化;(14)审核结构加固或改造项目设计是否经济合理;(15)给排水系统、消防系统及各项新技术应用的经济性、合理性,泵房和处理站房的布置审核;(16) 给排水设计的主要技术参数、给水﹙含生活、中水及消防﹚方案、中水处理及回用方案、太阳能应用方案、泳池及景观水处理方案、节能环保措施及人防设计、排水方案、室内外主要给排水管道布置、主要设备选型及其布置的合理性和经济性;(17)供配电系统的合理性、经济性、安全性以及变配电机房的布置合理性; (18)强电设计的设计计算书、主要技术参数、供配电方案、防雷接地系统、照明设计、电气节能、室内外主要电力线路布置、主要设备选型及其布置,对重要建筑的供配电方案、主要变配电机房及管井位置提出优化方案;(19)各弱电系统的主要技术参数、安全监控、通讯网络、数据传送、火灾报警、安防、楼宇自控、有线电视、公共广播、室内外主要弱电线路敷设、主要设备选型及其布置;(20)空调系统的经济性、合理性,是否满足国家和地方的相关节能规范要求,空调机房和通风机房的合理布置审核;(21)通风空调设计的主要技术参数、通风空调方案的经济性和合理性、设计计算书的完整性和准确性、主要设备选型及其布置;(22)车流、人流设计的主要技术参数、主要路线布置、主要设备选型及其布置;(23)若设计方提供有关的环境保护(专篇)设计,则审查其主要技术参数、主要污染物治理工艺方案、主要设备选型及其布置;(24)若设计方提供有关的节能(专篇)设计,则审查其主要技术参数、方案、设备选型及其布置;(25)根据我公司有关建筑节能构造原则,进行建筑节能报告审核;(26)消防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置;(27)人防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置。
工程图纸协议书
本协议书是由甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)
就工程图纸编制及使用事宜达成的协议,具体内容如下:
一、工程图纸编制
1. 甲方负责向乙方提供相关工程项目的需求资料及技术要求;
2. 乙方应根据甲方提供的需求资料及技术要求,按时按质地完成工
程图纸编制工作;
3. 工程图纸应符合国家相关法律法规及标准要求,保证工程的质量
和安全性。
二、工程图纸使用
1. 甲方应保管好工程图纸文件,未经乙方书面许可,不得擅自复制、传播;
2. 在使用工程图纸过程中,甲方应按照图纸上的设计要求进行施工,保证工程施工质量;
3. 乙方对工程图纸的使用及施工过程不承担任何责任。
三、保密条款
1. 双方在签署本协议书后应严格保守工程图纸的相关信息,未经对
方书面同意不得擅自泄露;
2. 因未经授权的信息泄露给对方造成损失的,泄露方应承担相应的
法律责任;
3. 本保密条款在协议解除后依然有效。
四、协议解除
1. 在工程图纸编制及使用过程中,若发现双方有违反协议内容的行为,应立即协商解决,若协商无果,方可解除协议;
2. 协议解除后,双方应按照双方约定的程序处理相关工程图纸文件,不能任意挪用或泄露。
五、其他
1. 本协议书自双方签字盖章起生效,有效期为一年,到期后如有需要,可协商续签;
2. 本协议书一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等的法律效力。
甲方(盖章):___________ 乙方(盖章):___________
签订日期:___________。
施工图设计合同补充协议6篇篇1施工图设计合同补充协议一、协议目的为规范施工图设计合同中相关事项,明确双方责任、权利和义务,保障双方合法权益,特制订本补充协议。
二、协议范围本补充协议适用于双方签订的施工图设计合同(以下简称“合同”)中涉及的相关事项。
三、补充约定1. 交付标准:甲方应按照合同约定的时间节点,按时提交符合要求的设计成果文件,并确保设计成果符合国家相关法律法规的要求。
2. 设计改动:如在设计过程中发生变更需求,乙方需及时调整设计方案,并通知甲方确认,甲方应在5个工作日内给予答复。
3. 设计文件:甲方应妥善保管设计文件,不得私自非法复制、篡改、传播或泄漏设计文件内容,如有遗失或损坏,应立即通知乙方并重新提供。
4. 设计费用:设计费用按合同金额及进度支付,支付方式采取分期支付方式,具体支付比例及时间节点详见附件一。
5. 违约责任:如一方违反合同约定,损害另一方合法权益的,应承担相应的违约责任并赔偿损失。
6. 知识产权:设计成果文件的知识产权归乙方所有,甲方不得擅自使用、转让或转让他人利用设计文件。
7. 补充协议:除本协议外,双方还可以根据实际情况制定其他补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
四、其他约定1. 本协议自双方代表签字盖章之日起生效,有效期至合同履行完毕之日止。
2. 本协议未尽事宜,双方可协商解决,如协商不成,可依法向有管辖权的法院提请仲裁解决。
3. 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________签订日期:__________附件一:设计费用支付比例及时间节点第一阶段:完成方案设计30%,于合同签订后5个工作日内支付。
第二阶段:完成初步设计40%,于方案设计完成后10个工作日内支付。
第三阶段:完成施工图设计30%,于初步设计完成后15个工作日内支付。
篇2施工图设计合同补充协议甲方:_______________(盖章)乙方:_______________(盖章)为明确双方在施工图设计合同中未尽事宜,特订立本补充协议,共同遵守。
工程施工图设计合同甲方:(委托方)地址:联系方式:乙方:(设计方)地址:联系方式:鉴于甲方拟对以下工程进行施工图设计,经双方友好协商,就设计事宜达成如下协议:一、项目内容1. 项目名称:2. 项目位置:3. 项目规模:4. 设计范围:本次设计包括但不限于施工图绘制、材料清单编制等内容。
5. 设计依据:设计按照国家相关标准、规范、法律要求进行,确保设计合理、安全、经济。
6. 工程进度:设计周期约为(具体时间),具体工作进度双方协商确定。
二、设计费用1. 设计费用总额:2. 付款方式:设计费用分XXXX次支付,具体支付时间与支付进度由双方协商确定。
3. 设计费用结算:设计费用结算需提供相应的发票或其他合法凭证。
三、设计责任1. 乙方承诺在约定的时间内按照要求提交设计成果,确保设计质量和效果。
2. 乙方须对其设计成果的合理性、准确性、实用性负责,不得存在设计缺陷。
3. 若设计过程中出现争议或问题,双方需友好沟通解决,如无法达成一致,则可寻求专业意见或仲裁解决。
四、保密协议1. 双方在设计过程中所涉及的商业秘密、数据资料等信息均属于保密范围,未经对方同意不得向第三方透露。
2. 完成设计后,双方可根据需要签署保密协议,约定相关保密事项。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致设计延期或设计质量不符合约定,乙方需承担相应的违约责任。
2. 如乙方未按约定时间提交设计成果,甲方有权要求乙方支付相应违约金。
3. 如因甲方原因导致设计进度延误,甲方需尽快补偿乙方所受损失。
六、其他条款1. 设计方案变更:若项目需求变更或其他原因导致设计方案变更,需经双方协商一致后进行调整。
2. 合同解释权:本合同的解释权归双方所有,有争议事项应友好协商解决。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上内容为本合同的全部内容,双方确认无误后签字盖章生效。
施工图设计说明书一、概述施工图设计说明书是一种重要的工程技术文件,它详细描述了建筑、结构、给排水、电气、暖通等各个专业的设计理念、方法、成果和注意事项,是指导工程施工的重要依据。
本文将就施工图设计说明书的基本内容、编制方法和注意事项进行探讨。
二、施工图设计说明书的基本内容1、工程概述:包括工程名称、地点、规模、建设单位、设计单位等信息。
2、设计依据:列出设计所遵循的国家标准、规范和相关法规,以及设计基础资料和设计任务书等。
3、建筑设计:描述建筑物的平面布局、立面造型、空间关系、建筑材料、装修标准等内容。
4、结构设计:描述结构类型、荷载分布、地震防护、基础形式、梁板柱等构件的设计等内容。
5、给排水设计:描述给水系统、排水系统、消防系统等的设计参数和施工要求等内容。
6、电气设计:描述电源、配电、照明、通信、自动化控制等系统的设计参数和施工要求等内容。
7、暖通设计:描述空调系统、通风系统、供暖系统等的设计参数和施工要求等内容。
8、施工要求:提出施工前的准备工作、施工流程和质量要求等内容。
三、编制施工图设计说明书的方法1、理解设计任务:深入理解建设单位的需求和相关设计规范,明确设计目标和范围。
2、资料收集与分析:收集相关工程资料,包括地质勘察报告、气象资料、周边环境等信息,进行分析和研究。
3、专业协调与合作:各专业设计师之间进行充分沟通和协调,确保设计方案的专业性和整体性。
4、设计方案制定与优化:根据资料分析和专业协调的结果,制定初步设计方案,并根据实际情况进行优化和完善。
5、图纸绘制与编制:将设计方案转化为具体的施工图纸,包括建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业图纸。
施工图设计总说明书一、概述施工图设计总说明书是一种针对建筑工程设计的综合性文件,它涵盖了建筑、结构、给排水、电气、暖通等多个专业的设计内容。
该文件旨在明确施工图设计的总体要求、设计原则和各专业之间的协调方案,为施工单位的施工提供指导和依据。
设备施工图设计指导书1. 引言设备施工图是在施工阶段对设备安装、布置和连接进行具体说明的一种图纸。
本文档旨在为设备施工图的设计提供指导和参考。
2. 设计准备在进行设备施工图设计之前,需要明确以下几个方面的准备工作:2.1 设备清单首先,需要制定一份详细的设备清单,明确需要设计的设备类型、数量以及规格要求。
2.2 环境要求根据设备施工图设计的需要,对施工现场的环境要求进行评估,并记录相关信息。
包括但不限于温度、湿度、压力等。
2.3 设备位置和布置确定设备的具体位置和布置方式,考虑到设备之间的连通性、维修和清洁的方便性。
3. 设备施工图设计流程3.1 设备位置标记根据设备施工图设计的要求,对设备的位置进行标记。
可以使用文字、符号或者图形等方式进行标注。
3.2 设备连接图设计根据设备施工图设计的需要,对设备之间的连接进行详细设计。
包括管道连接、电气连接等。
3.3 设备布局绘制将设备的位置信息和连接信息综合起来,进行设备布局绘制。
可以使用CAD软件等工具来完成。
3.4 设备尺寸标注在设备布局图上,对设备的尺寸进行标注,包括宽度、长度、高度等。
保证施工人员能够清楚地了解设备的尺寸要求。
3.5 设备细节标注在设备布局图上,对设备的细节进行标注。
这包括设备的特殊要求、安装方式等细节信息,以确保施工人员能够准确理解设备的要求。
3.6 设备安装图设计根据设备施工图设计的要求,对设备的安装进行详细设计。
包括安装位置、安装方式、安装顺序等。
3.7 设备管道图设计对设备的管道连接进行详细设计。
包括管道材料、管道尺寸、管道连接方式等。
4. 设备施工图设计要点4.1 设备位置合理布局在进行设备布局设计时,需要考虑设备之间的连通性、操作人员的工作空间以及设备维护的便利性。
尽量保证设备之间的距离合理,避免相互干扰。
4.2 设备尺寸精确定位在对设备尺寸进行标注时,需要尽量精确地标注出设备的尺寸信息。
这可以帮助施工人员准确地进行设备安装,避免出现尺寸不符的问题。
房屋建筑施工安全责任协议书范本发包方(甲方):_____承包方(乙方):_____甲方委托乙方承建农村居住住房,为明确乙方在承揽甲方房屋施工过程中的安全责任,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合该工程实际,为了加强房屋建筑施工安全的管理工作,确保乙方在房屋建设过程中安全施工,经双方协商签订本协议。
第一条:本工程为甲方私人房屋建筑施工。
第二条:甲方安全责任:进场施工前甲方须对乙方代表书面说明施工现场安全事项。
第三条:乙方安全责任(1)乙方为该工程安全责任人,负责该房屋建筑工程项目的日常安全管理工作,制定并严格遵守现场安全规章制度,并负责监管安全施工作业。
(2)开工前必须对所属人员进行建房注意事项等安全教育,不安排未经安全教育人员进入建筑场地。
(3)乙方的任何人员均不得在施工地打架斗殴、酗酒。
严禁酒后上班。
(4)乙方负责此项房屋建筑施工过程中的全部安全责任,如果在施工中发生生产安全事故,由乙方自己承担全部的事故责任和经济责任。
第四条:甲、乙双方严格遵守本合同条款,履行各自的职责,确保房屋建设全过程施工安全。
第五条:本协议双方签字后生效,一式两份,甲、乙双方各执一份。
附件:施工现场安全事项说明甲方(按手印):_____ 乙方(按手印):_____身身份证号:_____ 身份证号:_____联系电话:_____ 联系电话:_____日期:____ 日期:_____房屋建筑施工安全责任协议书范本(二)为认真贯彻“安全第一,预防为主,综合管理”的方针,进一步加强建筑施工安全生产管理,提高施工现场管理水平,落实各级安全生产责任制,完善各类安全防护设施,防止和减少生产安全事故,保障人身和财产安全,维护社会稳定,构建和谐社会。
根据中华人民共和国《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》、等相关制度,制定本建筑施工安全生产责任书。
凡在莫乎尔牧场管理区域内的建设工程,施工总承包单位(人员)必须与莫乎尔牧场管理委员会订本责任书。
设计合同范本最新版范本一:甲方:________________________乙方:________________________甲乙双方本着诚信、平等、互惠的原则,经过友好协商就甲方委托乙方设计策划服务事宜达成如下协议:一、服务内容与价格1.服务内容:项目______尺寸______p数______单价______合计______。
2.协议总额为rmb______元,大写人民币_____________元。
二、甲乙双方责任1.甲方须提供明确的工作要求,同时及时向乙方提供相关的资料及咨询等;甲方须及时对乙方提出的设计方案进行反馈;甲方须按协议规定向乙方支付有关费用。
2.乙方须通过电子文件向甲方提供详细设计方案,供甲方指定人员审定;乙方须严格按甲方要求,以专业水准进行协议规定之工作;乙方须遵守甲方商业(资料)机密。
3.乙方须向甲方提供至少五款不同的设计方案,供甲方确认,并在双方沟通基础上进行修改至完善; 若因乙方水准或设计思路偏差所致乙方提交设计稿无法为甲方所认可,乙方须再次向甲方提供设计方案。
当前三次向甲方所提供的设计方案,在经乙方与甲方负责人积极沟通都不被甲方认可的情况下,甲方有权要求终止合同。
在甲方向乙方承诺不使用、不传播乙方向甲方提供的所有的设计方案基础上,甲方有权要求乙方在二个工作日退返全部订金。
4.甲乙双方诚信为本,协作完成上述工作内容时间要求为:______年______月______日前。
三、付款方式1.本协议完成之时,甲方向乙方一次性付清协议总额即rmb______元。
行:_________________ 乙方开户名称:____________公司银行帐号:___________________ 或通过______银行现金快速汇款至:______银行存折号码:__________________2.若甲方需在本协议规定工作全部完成前提前采用乙方已完成作品,甲方需另行向乙方支付所采用作品之服务收费。
消防工程施工图纸合同合同概述合同条款1.合同目的:本合同的目的是明确甲方请乙方提供消防工程施工图纸的要求,并约定相关细节。
2.图纸需求:甲方需向乙方提供详细的消防工程要求,包括建筑平面图、消防设备位置、工程材料等信息。
3.图纸制作:乙方应根据甲方提供的要求进行消防工程施工图纸的制作,并确保图纸符合相关法规和标准。
4.图纸审核:乙方制作完成的图纸,应提交给甲方进行审核。
甲方有权对图纸进行审查,如果发现需要修改的地方,应及时通知乙方进行调整。
5.图纸修改:如甲方对乙方提交的图纸有修改要求,乙方应在收到甲方通知后,及时进行修改,并重新提交给甲方。
6.图纸保密:乙方应严格保守甲方的商业秘密,未经甲方书面许可,不得将图纸信息透露给任何第三方。
7.图纸权益:乙方制作的消防工程施工图纸,归甲方所有,乙方不得以任何方式复制、传播或使用该图纸。
8.工期和交付:双方应根据实际情况协商确定图纸的制作周期,并以书面形式记录。
乙方应在约定时间内交付甲方,并确保图纸的质量和准确性。
9.违约责任:如一方违反本合同约定,应向对方支付违约金。
违约方还应承担由此引起的一切法律责任。
10.争议解决:如因合同履行发生争议,双方应通过友好协商解决。
如协商不成,应提交仲裁机构进行解决。
11.其他条款:双方还可以根据需要,自行约定其他条款,并以书面形式记录并签署附加协议。
合同生效与终止1.合同生效:本合同自双方签字盖章后立即生效,并具有法律效力。
–双方协商一致决定终止;–一方主动提出终止,并提前通知对方;–一方严重违约,经另一方书面通知后,对方有权立即终止合同。
其他事项1.本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
2.本合同附件构成本合同的有效组成部分。
3.本合同的任何修改、补充应以书面形式进行并由双方签字确认后生效。
甲方: (签字处)乙方: (签字处)合同签订日期:YYYY年MM月DD日。
设计合同属于建设工程合同,其主要目的是为了明确双方在工程建设过程中的权利、义务和责任,确保设计工作的质量和进度,以及工程投资的合理控制。
本文将从设计合同的定义、特点、主要内容、履行注意事项等方面进行详细阐述。
一、设计合同的定义与特点1. 定义设计合同是指建设单位(甲方)与设计单位(乙方)就建设工程的设计工作达成的一种协议,明确双方在设计过程中应承担的权利、义务和责任,以保证设计工作质量、进度和投资控制等目标的实现。
2. 特点(1)专业性:设计合同涉及到的内容包括工程设计、技术咨询、项目管理等方面,需要具备相应的专业知识和技能。
(2)长期性:设计合同从签订到工程竣工验收,周期较长,需要双方持续履行合同义务。
(3)不确定性:设计工作受到诸多因素影响,如政策、市场、技术等,导致合同实施过程中存在一定的不确定性。
(4)风险性:设计合同履行过程中,可能因设计质量、进度等原因引发合同纠纷,甚至导致工程项目的失败。
二、设计合同的主要内容1. 合同主体:甲方为建设工程的建设单位,乙方为承担设计工作的设计单位。
2. 工程概况:包括工程名称、规模、投资额、建设地点等基本信息。
3. 设计范围:明确乙方承担的设计工作内容,如初步设计、施工图设计等。
4. 设计质量要求:规定乙方的设计质量标准,如符合国家法规、行业标准、甲方要求等。
5. 设计进度:明确设计工作的时间表,包括各阶段设计文件的提交时间。
6. 合同价格:双方约定的设计费用,包括收费标准、支付方式、支付时间等。
7. 乙方的义务:包括提交设计文件、参加设计审查、解决设计问题等。
8. 甲方的义务:包括提供资料、办理审批、组织设计交底等。
9. 违约责任:规定双方在未能履行合同义务时的法律责任。
10. 争议解决:明确双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式,如协商、调解、仲裁等。
11. 合同的生效、变更与解除:规定合同的开始履行、变更条件和解除方式。
三、设计合同的履行注意事项1. 甲方应按照合同约定,及时向乙方提供所需的资料和条件,确保设计工作的顺利进行。
设计院施工图设计流程设计院施工图设计流程:从规划到出图的完整过程一、背景介绍设计院作为建筑领域的中坚力量,承担着为城市建设提供优质设计服务的使命。
在 design-build 过程中,施工图设计是至关重要的环节,它为项目的实施提供了详尽的指导。
本文将详细介绍设计院施工图设计的流程。
二、施工图设计流程概述设计院的施工图设计流程通常包括以下几个阶段:规划设计方案、绘制施工图、审查施工图、修改完善施工图以及出图。
每个阶段都是必不可少的,确保最终的设计成果符合项目要求。
三、具体步骤1、规划设计方案:在规划设计方案阶段,设计院将根据项目需求进行方案设计,确定建筑物的布局、空间需求、材料选用等。
2、绘制施工图:在绘制施工图阶段,设计院将根据规划设计方案进行深化设计,绘制出详细的施工图纸。
这一阶段需要考虑空间布局、细节处理、标高、比例尺等因素。
3、审查施工图:审查施工图是确保设计符合国家法律法规和建筑设计标准的关键步骤。
在这一阶段,设计院将对施工图纸进行内部审核,查找潜在的问题并进行修正。
4、修改完善施工图:在审查完成后,设计院将对施工图进行修改和完善,以确保图纸的准确性和完整性。
这个阶段可能需要进行多次修订,以确保设计满足项目需求。
5、出图:最后,设计院将确认设计图纸的质量和格式,并编写目录和总结等。
最终的施工图纸将提交给施工单位,作为项目建设的依据。
四、总结本文详细介绍了设计院施工图设计的流程,包括规划设计方案、绘制施工图、审查施工图、修改完善施工图以及出图等阶段。
这个过程需要设计院的专业技术和严谨态度,以确保最终的设计成果符合项目需求,为城市建设提供优质的设计服务。
施工图设计流程施工图设计流程是确保建筑设计得以实现的关键环节。
在这个流程中,设计师们将概念设计转化为具体的实施方案,从而满足建筑的使用要求并确保其安全性。
下面我们将详细介绍施工图设计流程的各个阶段。
一、方案设计阶段在方案设计阶段,设计师们主要进行的是对建筑项目的整体规划和概念设计。
施工图合作协议书范本在建筑行业,施工图是确保工程质量和进度的关键。
一份清晰、全面的施工图合作协议书,能够明确双方的责任与义务,保障项目的顺利进行。
下面,我们将为您展示一份精心打造的施工图合作协议书范本,帮助您更好地理解合作过程中的各个环节。
一、协议双方本协议书由甲方(委托方)与乙方(承包方)共同签订。
甲方负责提供项目需求和相关条件,乙方则根据甲方的需求,提供专业的施工图设计服务。
二、合作内容乙方需按照甲方提供的项目要求,完成施工图的设计工作。
这包括但不限于平面布局、立面设计、结构方案等,确保图纸的准确性和完整性。
三、质量标准乙方必须保证施工图的质量符合国家及行业的相关标准,满足甲方的使用要求。
如因图纸问题导致工程延误或增加成本,乙方应承担相应的责任。
四、交付时间乙方应在协议约定的时间内完成施工图的设计工作,并按时交付给甲方。
如有特殊情况导致延期,乙方应及时通知甲方,并说明原因。
五、费用支付甲方应按协议约定向乙方支付设计费用。
具体支付方式和时间,双方可根据实际情况协商确定。
六、知识产权施工图作品的著作权归乙方所有,但甲方有权在合同约定的范围内使用该作品。
未经乙方书面同意,甲方不得将作品用于合同约定之外的其他用途。
七、保密条款双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密和技术秘密予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露。
八、违约责任若一方违反协议约定,给对方造成损失的,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
九、争议解决如双方在执行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。
十、其他事项本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
结语:。
施工图纸会审及设计交底管理制度在工程建设过程中,施工图纸会审及设计交底是确保工程质量、提高施工效率、降低成本的重要环节。
为了规范这一流程,提高工程管理的效率,本文将详细阐述施工图纸会审及设计交底管理制度。
图纸会审的必要性:施工图纸是工程施工的指导性文件,图纸的准确性和完整性对工程施工质量有着至关重要的影响。
因此,对施工图纸进行会审是必不可少的环节。
图纸会审参与人员:应包括建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等各方的代表和技术人员。
图纸会审流程:首先由设计单位介绍图纸的设计意图、结构特点、材料要求等,然后由各参与单位代表针对图纸进行提问和讨论。
图纸会审记录:会审过程中应做好详细记录,对提出的问题和建议进行汇总,并形成书面文件。
设计交底的必要性:设计交底是设计单位向施工单位和监理单位等其他相关单位解释设计意图、施工要求和注意事项的重要环节。
设计交底参与人员:应包括设计单位、施工单位、监理单位等各方的代表和技术人员。
设计交底内容:设计交底应包括设计图纸的详细解释、特殊部位的施工要求、材料使用和质量控制等方面的内容。
设计交底记录:设计交底过程中应做好详细记录,对提出的问题和建议进行汇总,并形成书面文件。
组织架构:明确各参与单位的职责和权限,设立项目管理部,由项目经理负责统筹协调。
流程规范:制定详细的图纸会审及设计交底流程,包括前期准备、会议组织、问题反馈等环节。
时间安排:规定图纸会审及设计交底的开始和结束时间,以及各阶段的时间节点。
记录管理:建立图纸会审及设计交底的记录管理制度,确保记录的完整性和可追溯性。
责任追究:对未按照制度执行或执行不力的单位或个人,应按照公司规定追究其责任。
培训宣传:对参与人员进行相关培训,提高其对图纸会审及设计交底重要性的认识,并能在实际工作中有效执行。
沟通机制:建立有效的沟通机制,确保各参与单位之间的信息传递及时、准确无误。
监督机制:设立监督机构,对图纸会审及设计交底的各个环节进行监督,确保制度的严格执行。
施工合同图纸的规定一、总则1.1 施工合同图纸是施工合同的重要组成部分,是发包人和承包人共同遵守的技术文件。
1.2 施工合同图纸应当真实、准确、完整地反映工程项目的实际情况,包括工程项目的规模、结构、材料、设备、施工方法等内容。
1.3 施工合同图纸应当符合国家有关法律法规、标准和规范的要求。
二、图纸的提供和审核2.1 发包人应当提供完整的施工图纸,包括设计说明书、施工图纸、施工组织设计等文件。
2.2 发包人提供的施工图纸应当经过有资质的设计单位审核,并出具审核意见。
2.3 承包人收到施工图纸后,应当对图纸进行仔细审查,发现图纸存在问题或者疑问的,应当在收到图纸之日起五日内向发包人提出书面意见。
2.4 发包人收到承包人的书面意见后,应当在五日内对图纸进行修改或者澄清,并将修改或者澄清的图纸发送给承包人。
三、图纸的变更和修改3.1 在施工过程中,如果需要变更或者修改施工图纸,应当由发包人提出,并经过有资质的设计单位审核。
3.2 发包人提出变更或者修改施工图纸的,应当向承包人发出书面通知,并提供变更或者修改的图纸。
3.3 承包人收到变更或者修改的图纸后,应当按照变更或者修改的内容调整施工计划,并报发包人批准。
3.4 变更或者修改的图纸经承包人批准后,发包人应当向承包人提供变更或者修改的图纸和相关技术文件。
四、图纸的保管和使用4.1 承包人应当对施工图纸进行妥善保管,防止图纸丢失、损坏或者被盗。
4.2 承包人应当按照施工图纸进行施工,不得擅自修改或者变更施工图纸。
4.3 承包人不得将施工图纸提供给无关第三方使用,不得将施工图纸用于其他工程项目。
五、法律责任5.1 如果发包人提供的施工图纸存在问题或者疑问,导致承包人损失的,发包人应当承担相应的赔偿责任。
5.2 如果承包人未按照施工图纸进行施工,导致工程质量问题或者安全事故的,承包人应当承担相应的法律责任。
5.3 如果承包人擅自修改或者变更施工图纸,导致工程质量问题或者安全事故的,承包人应当承担相应的法律责任。
施工合同模板6篇施工合同篇1甲方:乙方:由于工程建设需要,甲方委托乙方承包给水管改造工程。
为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关规定,双方协商一致签订本合同。
第一条工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:。
4、工程承包方式:。
5、结算原则:。
6、开工:。
7、本项目所用的所有工程材料均由乙方自行采购使用,工程材料符合国家相关标准。
第二条合同价款(工程款)及支付1、合同总价(人民币,下同):(大写):(小写):元。
2、工程款支付:工程总造价元。
先支付工程价款元。
工程进行一半付剩下的元。
工程验收合格后付清。
第三条双方权利义务1、甲方权利和义务1)按合同要求及时支付工程款。
2)提供具备施工条件的施工场地。
3)按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。
4)协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。
2、乙方权利和义务1)乙方在收到工程预付款,并在在施工现场具备施工条件后组织进行施工。
2)严格按照甲方要求进行施工,施工质量必须符合国家现行有关施工标准,并需通过验收合格。
3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。
第四条工期的约定工期:年月日至年月日。
第五条质量、验收及结算1、本工程以室内《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-)为施工管理及质量评定验收标准。
2、本工程质量要求:合格。
3、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,经甲方验收合格后,甲方应及时办理工程结算及支付工程款。
第六条合同的签订和生效1、本合同经双方盖章后生效。
2、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):联系电话:乙方(盖章):联系电话:签约日期:年月日施工合同篇2发包单位(以下简称甲方):云南红河送变电工程公司承包单位(以下简称乙方):为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《安全生产工作规定》以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定,甲乙双方特签订本协议。
【关键字】任务万科地产集团有限公司设计任务书【金域蓝湾项目】施工图设计任务书_____________公司设计管理部二零__年__月第一部分总则- 5 -一、目的.............................................................................................................................................. - 5 -二、依据.............................................................................................................................................. - 5 -三、适用范围...................................................................................................................................... - 5 -四、图纸要求...................................................................................................................................... - 5 -1. 工程名称:- 5 -2. 图面要求:- 5 -3. 时间要求:- 6 -4. 其他要求:- 6 -五、内容说明...................................................................................................................................... -7 -第二部分建筑专业- 7 -一、建筑专业设计任务书.................................................................................................................. -7 -1. 设计说明- 7 -2. 统一做法- 8 -3. 构造要求- 14 -4. 立面- 17 -5. 外立面装修设计深度- 19 -6. 室内装修设计深度- 19 -7. 环境- 19 -8. 详图- 19 -9. 其它- 20 -二、设计管理.................................................................................................................................... -20 -第三部分结构专业- 21 -一、结构专业设计任务书................................................................................................................- 21 -1. 结构设计的一般要求- 21 -2. 结构设计的特殊要求- 22 -3. 荷载取值要求- 23 -4. 对设计全过程的配合要求- 24 -5. 主体工程- 24 -6. 基础及地下室工程- 25 -7. 楼地面工程- 26 -二、结构设计管理............................................................................................................................ -26 -第四部分机电专业- 26 -一、电气部分.................................................................................................................................... -26 -1. 设计范围及指标- 26 -2. 设计注意事项及我司的习惯做法- 27 -二、给排水部分................................................................................................................................- 30 -1. 设计范围及指标- 31 -2. 设计注意事项及发展商的习惯做法- 31 -三、暖通部分....................................................................................................................................- 33 -1. 设计范围及指标- 33 -2. 设计注意事项及发展商的习惯做法- 33 -四、燃气部分....................................................................................................................................- 35 -五、设备安装初步设计成果要求....................................................................................................- 35 -六、设备安装施工图设计成果要求................................................................................................ -37 -1. 建筑给排水施工图成果要求- 37 -2.室外给排水施工图成果要求- 38 -3.建筑电气施工图成果要求- 39 -4.室外电气施工图成果要求- 40 -5.采暖施工图成果要求- 40 -七、设计管理....................................................... - 42 -1.综合- 42 -2.设计过程管理- 43 -八、附件........................................................... - 45 -1.附件一 - 45 -2.附件二 - 50 -3.附件三:- 54 -4.附件四:- 54 -5.附件五:- 55 -第一部分总则一、目的为保证【__________】项目施工图设计阶段的顺利进行,使设计成果达到高标准的居住、管理及维修要求,减少施工过程中的返工与改动,有效避免住宅设计中的常见问题,特制定本任务书。
建筑工程设计合同(15篇)建筑工程设计合同1甲方(委托人):乙方(居间人):甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责就(以下称该工程项目)引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与该项目的建设单位签订该工程项目的工程设计合同。
二、乙方的义务1、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
如果能够达成工程设计合同,那么在甲方的工程设计过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,协助乙方和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的工程设计合同。
甲方因履行工程设计合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
4、工程合同税费以及乙方合同报酬相关的税费均由甲方承担。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、甲方工程设计合同金额超出元/平方米的部分均为本项目居间费用。
(工程设计总费用为单位平方价格乘总建筑面积)2、居间成功后,在每次甲方收到建设单位拨付工程款后3个工作日内,按建设单位拨款70%比例进行计算支付乙方居间费,直至完成居间费用支付。
3、甲方以现金或转帐的方式支付。
五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
六、合同终止1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
七、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章):乙方(盖章):法定代表人或委托代理人:合同签订地:合同签订日:建筑工程设计合同2委托方(以下简称甲方):代表人:设计方(以下简称乙方):设计证书等级:今甲方委托乙方进行_________________________装饰工程设计,以国家相关法律、法规为依据,并结合本工程具体情况,甲乙双方签订本协议,具体如下所示:一、工程概况1、项目名称:2、项目3、设计范围:4、设计造价:5、设计质量:符合国家及工程所在地相关规范要求,并按照本合同所附要求内容实施。
工程设计合同范本15篇工程设计合同范本1甲方:乙方:甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,甲方将_______环境景观工程委托给乙方进行深化及施工,为了进一步明确双方的责任,根据《中华人民共和国合同法》之规定,结合本工程的具体情况,达成如下合同条款,双方共同遵照执行。
第一条工程名称:第二条工程范围和内容工程范围:按甲方批准的施工图为准。
工程内容包括:硬景(硬质铺地、园林小品等)、软景(乔木、灌木及草坪等)、水体、景观照明等。
第三条设计周期本合同签订以后于______年______月______日前完成对扩初图的深化设计,其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、,以求达到施工图纸要求。
设计内容需另行补签设计合同。
第四条设计价款及支付方式该项目乙方按______万元(大写:______元正)人民币包干进行设计取费。
合同签订后三日内甲方支付乙方______万元(大写:______元正)人民币的设计定金,乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后,甲方支付乙方剩余设计尾款即______元(大写:______元正)人民币。
第五条施工工期开工日期:以甲方批准的施工报告为准(开工时间最迟不超过______年______月______日)。
竣工日期:在有施工场地的条件下,工期为______天。
因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因(如下大雨等)所耽误的时间应不计工期,并作相应顺延。
第六条取费原则1、本工程执行四川省建设工程造价管理总站发行的______定额:sgd1-__至sgd7-__,收费级别按四类工程二级档。
2、苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定,乙方按苗木送到工地价的30%收取栽植、养护及包成活费用。
乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等,大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果,并经价格确认。
甲方对照验收,数量按实收方结算。
装修施工图审查合同范本1. 甲方与乙方本合同由以下双方订立:甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]2. 合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在装修施工图审查项目中的权利和义务,确保施工图的合法合规,提高施工图的质量和可执行性。
3. 项目概述•项目名称:[项目名称]•项目地址:[项目地址]•项目规模:[项目规模]•工期:[工期]4. 合同内容4.1 甲方职责甲方应当提供以下相关文件和信息给乙方:1.建设项目规划许可证;2.设计方案;3.相关设计文件和材料;4.其他与装修施工图审查相关的文件和信息。
4.2 乙方职责乙方应当按照甲方提供的相关文件和信息,完成以下工作:1.对甲方提供的设计方案进行审查,确保其符合相关法规和标准要求;2.编制符合法规和标准要求的施工图,并提交给甲方;3.对施工图进行内部审核,确保其质量和可执行性;4.及时响应和处理甲方提出的意见和修改要求;5.向甲方提供施工图审查报告。
4.3 甲方权利1.对乙方提交的施工图有权进行合理审查,并提出修改意见;2.要求乙方按照审查意见进行修改,并在规定时间内完成修改;3.对乙方不合理拖延或拒绝修改的行为,有权解除合同并要求赔偿。
4.4 乙方权利1.对甲方提供的设计方案有权进行审查,并提出合理修改意见;2.要求甲方提供齐全、准确的文件和信息,确保施工图的质量和可行性;3.合理要求延长工期,以完成甲方提出的合理要求。
5. 保密条款甲方和乙方在合作过程中可能涉及到商业机密和敏感信息,双方应严格遵守以下保密条款:1.未经对方书面同意,不得将任何商业机密和敏感信息透露给第三方;2.双方承诺对获得的商业机密和敏感信息进行保密,并采取合理防护措施,防止泄露、丢失或滥用。
6. 合同变更和解除1.如甲方或乙方在履行合同过程中,出现无法预料的不可抗力事件,可暂停合同履行,并及时通知对方;2.双方应在遭遇不可抗力事件后的合理时间内商讨解决办法,并共同制定变更合同的协议;3.如双方无法达成一致,可根据法律规定解除合同。