架子工劳务分包合同
- 格式:doc
- 大小:45.50 KB
- 文档页数:9
爬架施工劳务分包合同第一章总则。
第一条合同名称。
本合同为爬架施工劳务分包合同。
第二条合同当事人。
发包人(以下简称甲方),[甲方名称]承包人(以下简称乙方),[乙方名称]第三条合同标的。
承包工程名称,[工程名称]承包工程内容,爬架搭设、拆除、维护保养及相关施工辅助作业。
第四条合同价款。
1. 合同总价,人民币[合同总价]元(大写,人民币[合同总价大写]元)。
2. 合同价款包括乙方完成合同约定的全部工作内容所需的全部费用。
3. 合同价款分以下几个部分组成:爬架材料费,人民币[爬架材料费]元。
爬架人工费,人民币[爬架人工费]元。
爬架机械费,人民币[爬架机械费]元。
其他费用,人民币[其他费用]元。
第五条付款方式。
1. 预付款,合同签订后,甲方支付给乙方合同总价的[预付比例]%作为预付款,金额为人民币[预付款金额]元。
2. 月进度款,每月[付款日期],甲方根据乙方已完成的施工进度,支付给乙方当月进度款。
3. 保留金,甲方从每月进度款中扣留[保留金比例]%作为工程质量保证金。
4. 竣工决算款,工程竣工验收合格后,甲方支付给乙方剩余工程款。
第二章乙方的责任和义务。
第六条人员配置。
乙方须配备具备相应资格证书和经验的施工人员,包括:项目经理,1人。
安全员,1人。
质检员,1人。
班组长,若干人。
架子工,若干人。
第七条安全生产。
1. 乙方负责现场施工的安全生产管理,建立安全生产管理制度和应急预案。
2. 乙方须为所有施工人员提供必要的安全防护用品和设备。
3. 乙方须对施工人员进行安全教育和培训,并严格遵守安全操作规程。
4. 乙方应做好爬架结构的定期安全检查和维护保养,确保爬架安全可靠。
第八条质量保证。
1. 乙方保证按照国家规范和甲方要求,完成本合同约定的全部施工内容。
2. 乙方负责施工质量的控制和验收,并提供必要的质量检测报告。
3. 乙方对所搭设的爬架承担质量保证期[质量保证期]个月。
第九条工期约定。
1. 合同工期为[合同工期]个自然日,从[开工日期]开始,至[竣工日期]结束。
架子工承包劳动合同书一、甲方:(雇主)身份证号码:住址:联系电话:乙方:(承包工)身份证号码:住址:联系电话:鉴于甲方需要对其建筑工程进行架子工的搭建与拆除,乙方具备相关技能和经验,双方经友好协商,达成以下合作意向:二、合作内容及期限1. 乙方负责根据甲方的要求,对建筑工程进行架子工的搭建与拆除,确保工程的安全和顺利进行。
2. 合作期限为自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
三、工资及支付方式1. 甲方应按照以下方式支付乙方工资:(1)每月固定工资:人民币(大写)_______元整,以现金形式支付,于每月的(日期)发放。
(2)工程奖金:根据工程规模和完成情况,甲方可酌情给予乙方一定比例的工程奖金,具体比例双方另行协商。
2. 乙方应按时按量完成工程任务,并保证工程质量和安全。
四、劳动保护1. 甲方应为乙方提供必要的劳动保护措施,包括但不限于安全帽、安全鞋等。
2. 乙方在工作期间应严格遵守甲方的安全规定,保证自身安全,并对工程材料和设备负责。
五、违约责任1. 任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 如甲方未按时支付乙方工资,乙方有权要求甲方支付相应的滞纳金,并有权解除合同。
六、争议解决本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议,应友好协商解决;协商不成的,应提交有管辖权的人民法院裁决。
七、其他约定事项1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,并在合同期满后自动终止。
甲方(雇主)签字:乙方(承包工)签字:日期:日期:。
劳务分包合同书样本(8篇)劳务分包合同书样本(8篇)劳务分包合同书样本篇1 工程承包人(甲方):负责人:劳务分包人(乙方):法定代表人:营业执照号码(及有效期):资质证书号码(及有效期):甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就____________工程施工的劳务分包事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。
第一条工程概况(一)工程名称:(二)工程地点:(三)施工面积:第二条承包范围1、人工挖运土石方、回填土;2、现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;3、砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;4、安砌青石路沿及草坪路沿;5、二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;6、零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。
第三条承包金额1、合同价款为:_________元(人民币)大写:_________元2、经过招投标确定或虽未经招投标程序,由甲、乙双方协商一致,确认:(1)本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
(2)定额工资单价为:①瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;②砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;③水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;(3)按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/平方米;地下结构:_____元/平方米;初装修:_____元/平方米;水电:______元/平方米;________;_________;(4)分项工程承包:①外墙面砖:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米;②水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂浆:_______元/平方米;③内墙普通抹灰:_______元/平方米;3、定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)4、因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
劳务分包合同范本〔通用5篇〕劳务分包合同范本〔通用5篇〕劳务分包合同1甲方:乙方:工程名称:工程规模:建筑面积平方米, 层按照《中华人民共和国经济合同法》和建筑法及相关法律、法规的有关规定,为确保工程质量、平安施工、按期开工,落实责权利相结合的原那么, 公司和公司双方本着在自愿互利、权益平等的根底上,签订本合同书,以资甲乙双方共同遵守执行。
一、劳务分包范围:包括土建,装饰,水电安装等图纸涉及的全部内容,到达开工验收交付使用。
二、工期: 年月日至年月日,逾期1天按工程总造价1‰执行罚款,提早一天按工程总造价1‰奖励。
三、质量等级:合格工程,假设达不到合格,一切经济损失由乙方承当。
四、合同价款: 万五、甲方负责事项:1、向乙方传达《中华人民共和国建筑法》,建立部"一标五标准",以及市、区现行有关法规条例、公司的各项有关平安消费、文明施工的规章制度,并催促和监视执行。
2、加强对本工程管理力度,坚持平安消费"平安第一、预防为主"的方针,严格实行平安消费目的责任制,监视检查制和责任追究制,确保认识到位、措施到位、监视到位、整改到位、追究到位。
从公司到工程部、施工班组、消费工人层层落实责任目的管理,健全各项规章制度,加强管理人员、职工平安消费,技术、技能的培训教育,纠正和防范违章指挥、违章作业,监视和制止酒后作业。
3、严格实行建立工程平安监管制度,加强平安监视管理。
4、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施,认真做好职工的三级教育,全面落实技术交底制度。
5、强化建筑平安防护用具管理,严格实行建筑平安防护用具备案制度,杜绝假冒伪劣防护用具进入施工现场。
6、加强施工现场平安消费、文明施工管理,认真贯彻《建筑施工平安检查标准》及上级有关工作部署,不断完善平安消费、文明施工管理制度,推进施工现场向标准化、标准化、景观化开展。
深化开展"做文明建筑工人、创文明建筑工地"活动。
建设工程施工劳务分包合同分包项目:木工、外架班组部分发包单位:贵州凯和建设工程有限公司分包单位:日期:建设工程施工劳务分包合同工程发包人:贵州凯和建设工程有限公司(简称发包方)劳务分包人(简称劳务分包方)一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:贵州煤田地质工程研究实验基地项目依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,贵州凯和建设工程有限公司与对贵州煤田地质工程研究实验基地施工图所示全部木工、外架班组项目劳务分包等项目,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
工程地点:贵阳白云高新区(沙文镇)分包范围:施工图所示的全部(含修改意见、设计变更和国家现行规范要求;不含环境及附属工程)。
一、承包方式:1、包工包料,包括该为完成该合同所含木工、外架班组必须的施工机械、人工、主材及相关辅助材料、安全、二级配电(楼层配电箱)后的该合同范围内的临时水电等等,自行提供必须的机械和设备等等。
2、三宝四口五临边的防护,洞口的覆盖和防护,施工安全文明措施所必须的钢筋棚,防护棚、施工通道等,达到安全文明施工的要求的木工、外架工作及相关材料、半成品及成品的看护保管工作。
3、劳务分包方的临时设施和文明施工,施工机械、设备乙方负责。
以上第3条工程的配合工作和项目施工需要的其他配合工作乙方必须无条件配合,所有配合费除合同中特殊注明外已包含在单价中,不再另外计取其他费用。
二、劳务分包内容:1、分包内容1)包工包料,包括该为完成该合同所含木工、外架班组必须的施工机械、人工、主材及相关辅助材料、措施(通风、抽水)、安全、二级配电(楼层配电箱)后的该合同范围内的临时水电等等,自行提供必须的机械和设备等等。
2)三宝四口五临边的防护,孔口的覆盖和防护,施工安全文明措施所必须的钢筋棚,防护棚、施工通道等,达到安全文明施工的要求的木工、外架工作及相关材料、半成品及成品的看护保管工作。
架子工合同分包协议书甲方(总承包方):_________乙方(分包方):_________鉴于甲方承接了位于_____(工程地点)的_______(工程名称)项目,现决定将其中的架子工工程分包给具有专业资格的乙方进行施工。
经双方友好协商,达成如下协议:一、工程内容及范围1. 乙方需按照甲方提供的施工图纸和技术要求,完成本项目的所有架子工作业。
2. 工程包括但不限于搭建、拆除脚手架,以及对其进行定期检查和维护。
3. 乙方应确保所有作业符合国家安全生产法规和行业标准。
二、工程质量标准1. 乙方必须严格按照国家及行业规定的质量标准执行工程任务。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应负责无偿修复直至达到要求的标准。
三、工期要求1. 乙方应遵守甲方制定的工程进度计划,确保按时完成分包工程。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度,乙方应及时通知甲方,并协商调整工期。
四、合同价格与支付方式1. 本分包工程的总价为人民币_______元。
2. 支付方式:_____(具体支付比例和时间节点根据实际协商确定)。
五、违约责任1. 若乙方未能按合同约定完成工程任务,应向甲方支付违约金。
2. 若甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付滞纳金。
六、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
甲方代表(签字):_______ 日期:____年___月___日乙方代表(签字):_______ 日期:____年___月___日。
劳务用工合同书样本范本(最新6篇)劳务用工合同书样本范本篇1甲方:乙方负责人:1、经甲方和乙方负责人在平等协商的基础上达成以下协议:2、乙方负责人必须保证甲方施工期间充足稳定的施工人数,并以1000-1500元风险抵押金的方式向甲方作出具体承诺。
且对乙方施工人员在雇佣期间一切违规及违法行为负完全责任。
3、乙方必须遵守甲方施工队的各项规章制度和施工规范要求。
4、乙方必须按照甲方管理人员的要求进行正常的施工作业。
5、乙方在施工中间除(婚丧嫁娶.生病住院例外)一律不准请假。
6、严禁乙方在当地少数民族聚居地发生(酗酒、赌博、吸毒.偷盗.不正当性行为)若发现一次,扣去工资50-100元,并由当事人承担由此造成的一切民事及刑事责任。
且乙方负责人负连带责任。
7、乙方在施工中间必须牢记先安全,后生产,在施工中间由于自己违规操作而发生的一切不安全事故由当事人负完全责任,并承担由此造成的一切经济损失。
8、甲方每月按时结清当月发生的工资额。
9、乙方在施工中间,必须服从甲方现场管理人员的工作分配,违反一次,罚款50-100元。
10、严禁乙方在工作中间或夜晚吃完饭之后离开施工现场及住宿地500米范围,否则由此发生的一切不安全事故均由乙方负完全责任。
11、珍惜粮食,保持施工现场干净整洁,爱护施工现场的建筑材料和机械设备,若发现倒卖施工材料,发现一次,罚款100-300元。
12、本合同一式二份。
13、本合同的签订之日起执行。
甲方(盖章):__________________乙方:_________________________代表人(签字):________________身份证号码:____________________ _________年________月_______日_________年________月_______日劳务用工合同书样本范本篇2甲方(单位名称):__________________企业法人代表:______________________委托代理人:________________________乙方姓名:__________________________原身份:____________________________性别:______________________________文化程度:__________________________出生年月:________年____月____日家庭住址:__________________________根据(中华人民共和国劳动法)和铁道部、劳动部(国家铁路实施的若干规定),经甲方双方协商同意,签订本合同。
架子工合同范本(通用3篇)架子工合同范本第1篇甲方:___________________公司乙方:___________________架子工承包班组长经甲乙双方协商,甲方同意将楼的架子工人工费分包给乙方,为了进一步加强管理,明确双方的责任,保质保量按期完成本工程的施工任务,特签订此合同,望共同遵守执行。
一、甲方的权利和义务1、甲方应为乙方提供必要施工场地及所需的大中型工具设备。
2、甲方为乙方所提供的设备、材料、工具必须及时的到达施工现场,并为乙方提供必备的施工条件。
3、甲方对乙方完成的工作内容及时检查验收,发现问题应及时处理。
4、甲方有权对乙方施工不符合要求的项目进行停工、返工、罚款等处理,由此造成的全部经济损失乙方承担。
二、乙方的权利和义务1、乙方在施工中必须服从甲方领导的统一指挥和安排,不得擅自停工、施工、我行我素。
2、乙方承包工程内容:所有相关配套工程及全部工序。
三、工期:20xx年x月x日至20xx年x月x日。
四、质量标准:各分部分项工程均达到合格标准。
五、承包价格:按建筑面积每平方米8元计算。
六、承包形式:包工不包料,消耗材料不准超定额含量。
七、结算方式:甲方每月按乙方完成工作量的80%支付给乙方,其余的20%工程竣工验收后一次付清。
八、违约责任:本合同履行过程中如有单方违约,由违约方向守约方支付合同总额的20%作为违约金。
九、其他:1、合同履行中发生争议,由甲乙双方协商解决,不愿协商或协商不成的,可向当地人民法院起诉。
2、合同条款如需补充,双方可以根据具体情况结合有关规定签定补充条款,与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式二份,甲、乙双方各执壹份,双方签字之日起生效。
甲方:___________________公司乙方:___________________架子工代表________年____月____日架子工合同范本第2篇发包人:__________________(以下简称甲方)承包人:__________________(以下简称乙方)根据《_合同法》《_建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,经双方共同协商一致,就劳务分包事项达成以下协议:第一条:工程名称及合同工期(一)工程名称:帝景湾半山区23#、25#住宅楼(包括地下室)。
架子工合同(精选10篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作计划、工作总结、演讲致辞、合同协议、管理制度、心得体会、法律文书、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, speeches, contract agreements, management systems, insights, legal documents, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!架子工合同(精选10篇)第一篇:架子工合同发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)甲、乙双方经友好协商就甲方锦华药业年产1000吨中药制剂生产线项目一标段工程的脚手架安装工程业务,双方本着互利、责任明确、自愿和诚实信用的原则,一致同意签定本合同。
建筑工程施工劳务分包合同书工程名称:甲方:乙方:日期:2016年月日第一部分:劳务承包协议工程承包人(以下简称甲方):劳务分包人(以下简称乙方):为了保证工程质量、安全、工期的顺利进行,便于管理、分工合作及各负其责、独立核算;依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、乙方资质情况资质证书号码:脚手架搭设作业分包复审时间及有效期:二、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:三、承包方式:大清包(含周转材料、机械设备、小型材料)1、周转材料:钢管、扣件、模板、方木、蝴蝶卡、螺丝帽、对拉螺栓杆制作加工。
2、机械设备:塔吊、施工提升架、对焊机、弯曲机、钢筋调直剪断机、切割机、电锯、斗车、铁锨、洋镐、砼搅拌机、砂浆搅拌机、电焊机、打夯机、氧气瓶、振动棒、电机、砼输送泵等所有施工机具(机械必须提供有关部门检测报告及出厂证书)。
3、小型材料:胶布、胶带、胶鞋、海绵胶带;线垂、水平尺、钢尺、尺杆、抹子、灰桶、各种钻头、膨胀螺丝、木抹子、扎丝、铁丝、切割片、铁钉、钢锯条、电焊条、线绳、扫把、草袋、软水管、垫块;所有覆盖现浇砼上地膜、棉毡、架子防护网、工人所用的各种防护用品;电缆、电柜、电线、灯具灯管、小型配电箱、小型使用工具及施工中的机械配件、水管、山型卡、地下室外墙对拉止水螺杆(地下室外墙对拉止水螺杆钢材由甲方提供,乙方负责加工)。
4、基础开挖机械由甲方负责,回填及吊运桩头机械由乙方承担。
四、承包范围:(一)、人工费:施工图纸范围内所有土建工程、内外粉刷、楼梯间括大白,防水工程,瓷砖面砖等块料(地板砖、电梯门套、及残疾人坡道花岗岩粘铺以及外墙部分面砖)、(不包括钢结构消防安装,门窗安装、涂料、楼梯栏杆扶手安装、外墙保温、所有和铁艺)。
(二)、从基础清理土方到屋面防水层以下全部施工图土建内容:1、基础:甲方负责定位,乙方委派专人放线、抄平、甲方负责机械挖土,乙方人工配合清理及局部人工挖土(机械挖不到地方);乙方负责人工及机械回填,分层夯实,人工破凿桩头运至基础以外的指定位置。
合同编号:架子工劳务承包合同项目名称:工程地址:年月日架子工劳务承包合同发包方:有限公司(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)为了确保“”项目(下称本项目)工程建设顺利开展,甲方将本项目楼的单项劳务工程内部承包给乙方。
现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定,结合本工程具体情况,特订立本合同。
一、工程概况1、工程名称:。
2、工程地点:。
3、工程价款约(人民币大写):(工程价款按本合同约定按实结算)。
二、劳务承包范围乙方按甲方提供的幢号等为依据,具体承包内容如下1、施工期间施工责任区的清洁工作,生活区的清洁卫生工作,本单项工程劳务工作必须完成的其他辅助性工作模板、木方。
2、所有相关的工具、材料乙方负责卸车及堆放整齐。
3、所有外脚手架工程、安全棚、安全通道、防护设施等工作4、施工电梯的安全防护架、塔吊的安全操作平台、三保四口五临边等工作。
5、钢管使用后调直、材料材料集中到指定地点码放整齐。
三、劳务承包方式:1、本劳务工程采用包工的形式,即以人工费部分用具的包干形式进行承包。
2、施工工具均在承包范围。
1、工程开、竣工时间:1.1、开工时间:年月日,竣工时间:年月日(不包括装饰部分但包括二次结构,一结构完成时间为月号)。
具体以甲方提供的工期计划为准,详见工期计划符件。
工期计划附件与本合同具有同等效用。
1.2、总日历工期:总日历工期天,从开工之日开始计算,在此工期内,乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。
此工期不论任何原因均不得变更或延长。
具体各阶段的工期以进度计划和月报为准,分段工期必须保证总工期。
四、劳务工程质量1、乙方必须熟悉施工图纸、制定搭设脚手架操作方案,应绘制搭设脚手架布置方案图(特别是悬挑部分)必须有详细布置方案图。
槽钢悬挑不得超过18米。
2、对工人要进行技术交底,严格按照搭脚手架的施工规范及经项目部审定的脚手架施工方案进行施工。
特殊工种操作人员必须提交操作证。
3、乙方现场施工人员必须听从甲方现场管理人员的指挥及安排不得盲目施工,凡是发现不合格的项目,乙方应迅速返工,影响其它工种施工进度损失及返工损失均由乙方负责。
12、脚手架搭设检验标准(允许偏差值)13、凡发现乙方未按以上要求规定进行搭设,罚乙方承包人50~100元/次,并督促整改到位。
14、乙方所承包的劳务工程从开工至竣工期内在甲方每月的评比中均被评为为差者,则合同单价下浮5%作为结算承包单价。
五、劳务款结算依据及结算单价1、本工程所有单项劳务、安全文明施工与工作相关工作的人工费包干按图纸标注建筑面积为准(按实际建筑面积计算)。
2、±0.00以下部分结算方式;3、±0.00以上部分(按展开面积计算)按元/㎡(其中元/㎡安全费、元/㎡文明施工费、元辅材费用)(大写:每平方米)4、上述结算单价包括乙方劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他所有费用。
本工程的劳务结算价款均为一次性包干,甲方不应再向乙方支付其他任何费用。
9、以上费用包含因在外租房(施工现场不允许居住生活)工人来回上班等各项因素费。
六、劳务工程其它费用的确定1、单项工程劳务原则上不再另行计算计时工,若因设计变更或其它非本班组原因造成的需另行计算计时工的情况,必须按甲方的计时工管理办法及签证程序,由甲方现场代表签字认可,并注明工时和单价。
同时,因工程设计变更,在承包合同施工范围内的的变更工程累计增减劳务量(按定额计算)在元以内不予计算,超过元的部分按实际变更量(以定额计算)进行结算。
若乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围自行变更设计或技术以及因乙方其他原因造成返工产生的工程量甲方均不予计量,同时,因上述情况产生的一切损失均由乙方承担。
对设计变更增加的费用乙方须在变更之日起15日按签证办法及程序完成甲方签证,否则无效。
2、计时工工资:技术工按 150 元/工日计算,普工按 120 元/工日计算,该计时工资均含有高温补贴、加班补贴及其他相关的各种补贴。
3、若乙方施工用主材和耗材超过甲方核定的定额的,超过部分按甲方购买材料的实际价格赔偿给甲方,并由甲方在劳务费中予以直接扣除。
七、履约保证金和劳务款结算支付程序1、乙方向甲方交付履约保证金计元,该保证金必须打入甲方指定的银行帐户,且必须以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约保证金的依据,除此外的任何单位或个人任何时候出具的收条、收据等均无效,由此产生的一切法律后果由乙方自行承担,甲方不承担任何赔偿责任和其它法律责任。
乙方缴纳给其他任何单位或个人(包括甲方及甲方管理人员)的保证金或保证金性质的变相借款由乙方向收款单位或个人主张权利。
2、保证金的返回:主体封顶后30日内,甲方保证金总额的%给乙方(不计利息);主体工程验收合格、二次结构及装饰部分网片等所有工作内容完成后30日内,且在无任何质量问题和其他违约责任的前提下,甲方返还余下的工程履约保证金(不计利息)。
3、工程进度款的结算方式:乙方每月日向甲方提交本月实际完成工程量的报表,甲方收到进度报表后个工作日内审核完毕,审核完毕后个工作日内按审定工程进度款的%支付乙方月进度款。
(本工程到10层以后支付进度款,如建设单位因进度质量等对项目扣款,项目部同样对乙方执行)4、劳务工程结算款支付的特别约定:(1)乙方在结算劳务工程款时,必须严格按照甲方的财务制度及付款规定、程序办理。
(2)乙方委托(身份证号码:)作为结算凭证的经办人,受托人在结算凭证上的签字行为,视为乙方确认。
乙方自愿委托直接到甲方收取劳务工程款,收到甲方支付的劳务工程款后,视为乙方收到。
(3)甲方根据乙方每月实际完成的工程量进行验收,在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单,并在结帐申请单结帐联上由乙方委托人员签字确认,再由该项目施工员根据结帐申请单开具工单、结帐单,开票员根据相关人员签字认可的结帐申请单、工单和结帐单再开具内部结算付款凭证。
若乙方未按时开具结帐申请单或从结帐申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续,则视为乙方放弃收取相应工程款的权利,由此产生的后果由乙方自行承担。
(4)乙方要求甲方支付工程款时,必须同时具备经甲方项目经理和相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证,即:工程验收单、结帐申请单、工单、结帐单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证等(见附件)。
其中乙方提供的结账申请单、结账单和内部结算付款凭证,必须由甲方项目经理签字确认;未经甲方项目经理签字确认,以上单据不具有法律效力,视为无效单据,甲方不予认可。
(5)乙方在承包本单项劳务工程完工后3个月内必须办理结帐手续,否则视为乙方放弃结帐,超过3个月后结帐的,甲方有权不予认可。
(6)乙方明确地知道,甲方任何工作人员 (包括但不限于施管人员、项目经理、材料员库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等,必须经甲方分管、主管领导审核确认后,并在 5日内到甲方加盖公章方为有效,否则无效,由此产生一切后果由乙方自行承担,甲方不承担任何法律责任。
5、劳务工程尾款:本工程主体完成后一个月内支付至劳务款总额90%;工程竣工验收合格后一个月内将工程尾款10% 全额支付给乙方(不计利息)。
八、安全施工乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,同时与每个工作人员签订安全责任书,保证安全文明施工达到市级文明工地标准。
乙方必须采取相应的安全防范措施,确保自身及工作人员的财产及人身安全。
乙方及乙方工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故,单次事故费用在5000元内的均由乙方自行负责和承担费用,单次超过5000元的甲方承担70%,乙方承担30%。
事故责任均由乙方自行负责和承担费用,甲方不负任何因安全施工所引起的连带责任和其他任何法律责任。
九、甲方责任1、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料,按时提供大型机具。
2、提供施工用水、用电接口(水电费用由甲方承担)。
3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。
十、乙方责任1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工,确保质量达标。
未经甲方及监理、建设单位同意,不得进行设计图变更、技术变更。
执行甲方通知的设计图变更、技术变更。
2、制定工程进度计划,按甲方审定的施工计划实施,确保工程如期完工。
施工中如不能按甲方阶段计划完成,每延误一天罚款500元。
每次验收达不到建设及甲方要求且经最长一天的整改仍达不到要求的每次罚款2000元,且由此耽误其它班组不能施工,由此造成的一切损失由乙方承担。
3、乙方管理人员必须坚守工地,负责班组的全面事务。
每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。
4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。
按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。
5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。
否则,每发生一次上述情况,乙方就向甲方承担500元违约金。
6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合,乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底,以及完成甲方下达的各项计划指标。
7、乙方不得将本劳务工程转包或分包,对本单项劳务工程自负盈亏,不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹,不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。
8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管,必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。
负责保护好已完工程工作成果,不得损坏。
9、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程,对于国家和地方行业主管部门要求执证上岗的工种,必须雇佣有相应资质证书的工人,否则,由乙方承担相应的法律责任和经济责任。
乙方每月30日前向甲方报告其工作人员名单,如中途工作人员变更,在变更后立即上报甲方。
乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补贴及相关福利费用,每月30日前向甲方提供有其工人领款签字的工资表(含各种津贴、补贴及相关福利费用),否则甲方有权扣减劳务款直接代付工人工资(含各种津贴、补贴及相关福利费用),且甲方有权单方解除本合同,因此而造成的一切损失,均由乙方承担。
十一、违约与违约责任1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程,超过1日以上的,每延误一天乙方向甲方承担元整的违约金,并按延误天数累计计算,同时还应赔偿甲方相应的停工损失。