下载文档原格式
第三次第十章工程施工合同一、填充题1.建设工程施工合同是建设工程的主要合同，是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。
2.施工合同的进度控制可分为施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段的进度控制。
3.发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
4.承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
5.对承包人已完成工程量进行计量、核实与确认，是发包人支付工程款的前提。
6.保修金（或称保留金）是发包人在应付承包人工程款内扣留的金额，其目的是约束承包人在竣工后履行竣工义务。
二、单选题1.如需更换工程师，发包人应至少提前_B_天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
A.10B. 7C. 15D. 142.施工阶段工程师对进度计划的检查、督促的依据一般是双方已经确认的_C—。
A.总进度计划B.季进度计划C.月度进度计划D.周进度计划3.工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提岀要求后 B 小时内提岀书面处理意见。
A.24B. 48C. 8D. 144.施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应提前_C ____ 天以书面形式向承包人发岀变更通知。
A.7B. 10C. 14D. 285.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前_D _______ 小时以书面形式通知工程师验收。
A. 24B. 8C. 16D. 486.设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由 C 组织试车A.设备生产商B.工程师C.承包人D.发包人7.设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由 D 组织试车A.设备生产商B.工程师C.承包人D.发包人8.投料试车应在工程竣工验收后由 _D 负责A.设备生产商B.工程师C.承包人D.发包人9.质量保修期从 _B ______ 之日算起。
建筑经济与管理（专升本）阶段性作业3（武汉地质大学远程教育）1. 在工程施工中，由于发包人的原因不能按照约定的开工日期开工，工程师应当_____。
(4分)(A) 通知承包人，并承担承包人的损失(B) 通知承包人，但不承担承包人的损失(C) 与承包人协商，并承担承包人的损失(D) 与承包人协商，但不承担承包人的损失参考答案：A2. 在施工过程中，承包人供应的材料设备到货后，由于工程师自己的原因未能按时到场验收，事后发现材料不符合要求需要拆除，由此发生的费用应当由_____承担。
(4分)(A) 发包人(B) 承包人(C) 工程师(D) 监理单位参考答案：B3. 施工的竣工验收应当由_____负责组织。
(4分)(A) 发包人(B) 工程师(C) 承包人(D) 监理单位参考答案：A4. 在施工过程中发现地下文物，导致工期和费用增加,则承包商_____。
(4分)(A) 只能索赔工期(B) 只能索赔费用(C) 二者均可(D) 不能提出索赔参考答案：C5. 施工企业成本费用管理，着重围绕着_____、成本费用计划、成本费用控制、成本费用核算、成本费用分析与考核等5个环节进行。
(4分)(A) 成本费用结算(B) 成本费用计算(C) 成本费用目标(D) 成本费用预测参考答案：D6. 工业与民用建筑的成本核算对象，一般应是_____。
(4分)(A) 单项工程(B) 单位工程(C) 分部工程(D) 分项工程参考答案：B7. 用工序能力指数C p来判断工序能力时，若1.33＜C p＜1.67，表明_____。
(4分)(A) 工序能力过于充裕(B) 工序能力较为理想，生产正常(C) 工序能力勉强可以，需要加强管理(D) 工序能力不足参考答案：B8. 下列说法中错误的是_____。
(4分)(A) 项目经理部应设置采购部门，制定采购管理制度、工作程序和采购计划。
(B) 材料和设备的采购资料应真实、有效、完整，具有可追溯性。
(C) 成品保护工作应由发包人负责。
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3总分：100分得分：0分一、单选题1. 根据建设工程伤亡事故的分类原则，死亡2人，直接经济损失50万元属于__ ___。
(4分)(A) 一级重大安全事故(B) 二级重大安全事故(C) 三级重大安全事故(D) 四级重大安全事故参考答案：C2. 某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由___ __编制。
(4分)(A) 监理单位统一组织(B) 总承包单位统一组织(C) 总承包单位和分包单位各自(D) 建设单位统一组织参考答案：B3. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是_ ____。
(4分)(A) 提供相邻构筑物的有关资料(B) 编制安全技术措施及专项施工方案(C) 办理施工许可证时报送安全施工措施(D) 提供安全施工措施费用参考答案：B4. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有_ ____，并在进入施工现场前进行查验。
(4分)(A) 使用许可证和产品合格证(B) 产品许可证(C) 生产许可证(D) 生产许可证和产品合格证参考答案：D5. 某高层住宅工程结构设计的合理使用年限为50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2011年9月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有____ _。
(4分)(A) 基础工程的保修期限为50年(B) 屋面防水工程的保修期限为5年(C) 供热系统的保修期限为自2011年采暖期起，到2012年采暖期结束日止(D) 电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年参考答案：D6. 某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是____ _。
(4分)(A) 费用和工期损失全部由承包商承担(B) 费用和工期损失全部由业主承担(C) 费用由承包商承担，工期给予顺延(D) 费用由业主承担，工期不顺延参考答案：A7. 某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业2总分: 100分考试时间:分钟单选题1. 一般说来，投标保证金数额不超过总价的_____。
(4分)(A) 2%(B) 3%(C) 5%(D) 10%参考答案：A2. 某市欲修建省际高速公路，招标人规定1999年5月16日为投标截止日期，若必须对招标文件进行必要修改，至少应在_____前通知投标人。
(4分)(A) 1999年5月10日(B) 1999年6月1日(C) 1999年6月10日(D) 1999年5月1日参考答案：D3. 投标人在招标文件要求提交招标文件的截止时间前，_____。
(4分)(A) 可以修改补充，但不能撤回已提交的文件(B) 不可以修改补充，不可以撤回已提交的文件(C) 可以修改补充，可以撤回已提交的文件(D) 可以撤回已提交的文件，但不再有资格投标参考答案：C4. 关于投标有效期的说法，正确的是_____。
(4分)(A) 投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长(B) 投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容(C) 投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力(D) 投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还参考答案：B5. 在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标，则_____。
(4分)(A) 该投标文件应作废标处理(B) 该报价是降低了工程造价，应当提倡(C) 该投标行为没有违背诚实信用原则，不应禁止(D) 该投标行为符合低价中标原则，不应禁止参考答案：A6. 某大学于2010年3月1日公开招标兴建一座体育场，招标文件规定投标截止日期为2 010年3月20日，但甲公司的投标书于2010年3月21日才送达。
对于此投标书，评标委员会_____。
(4分)(A) 应直接拒收(B) 对甲公司的投标文件进行审查合格后接受(C) 对甲公司的投标文件进行审查不合格后拒收(D) 考虑到甲公司实力比较雄厚所以接受参考答案：A7. 我国《合同法》规定，在合同订立过程中，承诺自_____时生效。
建设法规与合同管理成人本科试卷一、单项选择题（每题2分，共30分）1. 建设法规的调整对象是在建设活动中所发生的各种社会关系，以下（）不属于建设法规的调整对象。
A. 建设行政管理关系。
B. 建设经济协作关系。
C. 建设民事关系。
D. 建设刑事关系。
2. 以下（）是建设法规体系的核心和基础。
A. 宪法。
B. 建设法律。
C. 建设行政法规。
D. 建设部门规章。
A. 建设单位。
B. 施工单位。
C. 监理单位。
D. 设计单位。
4. 建设工程安全生产管理基本制度中，（）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
A. 安全生产责任制度。
B. 群防群治制度。
C. 安全生产教育培训制度。
D. 安全责任追究制度。
5. 建设工程质量监督机构是（）具有独立法人资格的事业单位。
A. 由当地人民政府批准。
B. 由建设行政主管部门批准。
C. 由省级以上建设行政主管部门考核认定。
D. 由工程监理单位批准。
6. 建设工程合同的订立，一般应经过（）阶段。
A. 要约邀请、要约、承诺。
B. 要约、承诺。
C. 要约邀请、承诺。
D. 要约、新要约、承诺。
A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益。
B. 因重大误解订立的合同。
C. 显失公平的合同。
D. 乘人之危订立的合同。
8. 建设工程施工合同中，（）是承包人的主要义务。
A. 提供必要的施工条件。
B. 及时检查隐蔽工程。
C. 支付工程价款。
D. 按照合同约定完成工程建设任务。
9. 在建设工程合同履行过程中，（）是指合同当事人一方依法将合同权利、义务全部或者部分转让给他人。
A. 合同变更。
B. 合同解除。
C. 合同转让。
D. 合同终止。
10. 建设工程合同争议解决方式中，（）具有专业性、保密性、快捷性等特点。
A. 协商。
B. 调解。
C. 仲裁。
D. 诉讼。
A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.12. 建设工程招标的开标由（）主持。
A. 招标人。
B. 投标人代表。
建设法规与合同管理（专升本）阶段性作业1一、单选题1. 养牛专业户王某的一头奶牛得了重病，王某恐怕此牛得的是传染病，传染了别的牛会造成更大的损失，于是将此牛拉到野外抛弃。
刘某经过时发现了，将牛拉回家中，经过刘某的精心喂养，此牛病愈并成为一头高产奶牛。
半年后，王某听说此事，向刘某索要此牛。
依照法律，王某。
(4分)(A) 有权请求刘某返还此牛，因为刘某拾得此牛并据为己有，构成不当得利(B) 有权请求刘某返还此牛，但应补偿刘某喂养此牛所支出的费用及劳务费(C) 无权请求刘某返还此牛，因为他的抛弃行为已使其所有权消灭，刘某基于先占而取得牛的所有权(D) 无权请求刘某返还此牛，但可以请求刘某给予适当补偿参考答案：C2. 在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。
该责任在债的产生根据中属于之债。
(4分)(A) 侵权(B) 合同(C) 无因管理(D) 不当得利参考答案：A3. 根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
(4分)(A) 3(B) 2(C) 5(D) 4参考答案：C4. 天虹房地产开发公司于1995年7月1日以出让方式获得某市一块国有土地的使用权，使用年限为40年。
经开发建成商品房后，1999年7月1日将该宗房屋一并转让给大洋公司，大洋公司将其作为职工住宅分配给职工居住，职工李某于2000年1月1日搬入新居，此时李某对该土地的使用年限为。
(4分)(A) 40年(B) 70年(C) 35年零6个月(D) 36年参考答案：C5. 1992年甲将自己的3间私房作价2万元转让给乙，乙略加修缮，居住1年后以4万元的价格转让给丙，丙居住1年后以5万元的价格转让给丁。
以上几次转让均未办理私房过户手续。
在丁居住期间，房屋所在地被城市规划为对外经济开发区，该房屋价格涨至20万元，甲、乙、丙、丁就房屋所有权发生争议。
专升本《建设工程法规》期末考试复习题及参考答案《建设工程法规》专升本1.关于安全生产许可证的有效期，下列表述正确的是（）。
A.安全生产许可证的有效期为5年B.安全生产许可证有效期满需要延期的，应当与期满前3个月办理延期手续C.安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，有效期自动延期3年D.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，无须注销2.大学毕业生张某与某电器公司签了时间为8年的劳动合同，根据规定劳动合同的试用期合法的是（）。
A.3个月B.7个月C.8个月D.9个月3. 根据要约概念，下列属于有效要约的是（）。
A.发出信息的人没有订立合同的意思表示B.要约的内容不明确的要约C.以电子邮件形式发送的要约进入了收件人指定的特定系统D.与撤回要约的通知同时到达受要约人的要约4. 施工合同管理规定，对于无效的施工合同，承包单位已根据合同要求完成工程建设任务，建设单位以合同无效为由不支付工程款，承包人请求人民法院要求建设单位支付工程款，则对于承包单位的要求应该（）。
A.资质合格，予以支持B.已经付出，部分支持C.合同无效，不予支持D.工程合格，予以支持5.在诉讼时效进行中，因一定法定事由出现，阻碍权利人提起诉讼，法律规定暂时中止诉讼时效期间的计算，待阻碍诉讼时效的法定事由消失后，诉讼时效继续进行，累计计算。
这是（）。
A.诉讼时效的中断B.诉讼时效的中止C.诉讼时效的终止D.诉讼时效的除斥期间6.李某因工负伤并被确认部分丧失劳动能力，不能胜任原岗位工作，经用人单位调换工作岗位后，李某仍不能胜任其工作，用人单位根据《劳动法》规定，（）。
A.可以随时解除劳动合同B.不得解除劳动合同C.可以协商解除劳动合同D.提前30日以书面形式通知李某解除劳动合同7.取得一级建造师职业资格证书的人员，应当受聘于一个具有勘察、设计、施工、咨询等单项或多项资质的单位，并通过（）提出注册申请。
A.聘用单位B.建设主管部门。
实用文档专升本【建设法规】一、〔共75题,共150分〕1. 以下标准性文件中，属于行政法规的是( ) 〔2分〕A.宪法B.建筑法C.建设工程质量管理条例D.建筑工程施工图设计文件审查暂行方法标准答案：C2. .根据【物权法】的相关规定，以建筑物抵押的。
抵押权自〔〕时设立。
〔2分〕A.合同签订B.备案C.交付D.登记标准答案：D3. 以下标准性文件中，效力最高的是〔〕。
〔2分〕A.行政法规B.司法解释C.地方性法规D.行政规章标准答案：A4. 某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原那么上不少于工程合同价的〔〕%。
〔2分〕A.20B.30C.40D.50标准答案：B5. 根据工程承包相关法律规定，建筑业企业〔〕承揽工程。
〔2分〕A.可以超越本企业资质等级许可的业务范围B.可以另一个建筑施工企业的名义C.只能在本企业资质等级许可的业务范围内D.可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书标准答案：C6. 书面评标报告作出后，中标人应由〔〕确定。
〔2分〕A.评标委员会B.招标人C.招标代理机构D.招标投标管理机构标准答案：B7. 根据【平安生产许可证条例】规定，平安生产许可证的有效期为〔〕年。
〔2分〕A.1B.2C.3D.4标准答案：C8. 非全日制用工报酬结算支付周期最长为〔〕。
〔2分〕A.7天B.15天C.20天D.30天标准答案：B9. 根据【合同法】规定，建设工程施工合同不属于〔〕。
〔2分〕A.双务合同B.有偿合同C.实践合同D.要式合同标准答案：C10. 当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向〔〕人民法院提出书面异议。
〔2分〕A.原审B.负责执行的C.原告所在地D.被告所在地标准答案：B11. 【中华人民共和国建设工程质量管理条例】属于( )。
〔2分〕A.法律B.行政法规C.部门规章D.司法解释标准答案：B12. 以下民事行为中，属于民事法律行为的是( )。
国家开放大学《建设法规》练习题参考答案第四章建设工程合同法律制度一、单项选择题1.依双方当事人是否互负给付义务，合同可分为()。
A.有偿合同与无偿合同B.要式合同与不要式合同C.双务合同与单务合同D.束己合同与涉他合同2.双务合同是指( )。
A.只有一方当事人承担给付义务的合同B.当事人双方互相承担对待给付义务的合同C.当事人一方享有合同规定的权益，须向对方当事人偿付相应代价的合同D.一方当事人向对方给予某种利益，对方取得该利益时不支付任何代价的合同3.单务合同是指(）。
A.只有一方当事人承担给付义务的合同B.当事人双方互相承担对待给付义务的合同C.当事人一方享有合同规定的权益，须向对方当事人偿付相应代价的合同D.一方当事人向对方给予某种利益，对方取得该利益时不支付任何代价的合同4.有偿合同是指( )。
A.只有一方当事人承担给付义务的合同B.当事人双方互相承担对待给付义务的合同C.当事人一方享有合同规定的权益，须向对方当事人偿付相应代价的合同D.一方当事人向对方给予某种利益，对方取得该利益时不支付任何代价的合同5.无偿合同是指( )A.只有一方当事人承担给付义务的合同B.当事人双方互相承担对待给付义务的合同C.当事人一方享有合同规定的权益，须向对方当事人偿付相应代价的合同D.一方当事人向对方给予某种利益，对方取得该利益时不支付任何代价的合同6.要式合同是指( )。
A.转包B.法律不要求采取特定形式的合C.承包D.法律规定必须采取一定形式的合同7.从合同成立条件的角度划分，合同可分为( ）。
A.有偿合同与无偿合同B.诺成合同与实践合同C.双务合同与单务合同D.束己合同与涉他合同8.以合同的成立是否须采取一定的形式为标准，合同可分为( )。
A.有偿合同与无偿合同B.要式合同与不要式合同C.双务合同与单务合同D.束己合同与涉他合同9.根据法律是否赋予特定名称并设有规范，合同可分为(）。
A.有偿合同与无偿合同B.有名合同与无名合同C.双务合同与单务合同D.束己合同与涉他合同10.根据合同相互间的主从关系，可将合同分为(）。
1. (单选题) 申请施工许可证时,建设资金必须已经落实,对于建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的( )%。
(本题2.0分)A、30B、50C、80D、100学生答案： B标准答案：A解析：得分： 02. (单选题) 不属于索赔证据“四性”的是( )。
(本题2.0分)A、针对性B、真实性C、时效性D、全面性学生答案： A标准答案：A解析：得分： 23. (单选题) 《建设工程施工合同(示范文本)》规定,承包人必须在发出索赔意向通知后的( )天内,向监理工程师提交一份详细的索赔报告。
(本题2.0分)A、7B、14C、15D、28学生答案： D标准答案：D解析：得分： 24. (单选题) 不属于建设工程合同履约担保的是( )。
(本题2.0分)A、银行履约保函B、履约担保书C、现金D、保留金学生答案： C标准答案：C解析：得分： 25. (单选题) 属于按索赔依据分类的是( )。
(本题2.0分)A、工期索赔B、费用索赔C、道义索赔D、反索赔学生答案： A标准答案：C解析：得分： 06. (单选题) 属于承担违约责任的方式的是( )。
(本题2.0分)A、终止合同B、继续履行C、仲裁D、诉讼学生答案： B标准答案：B解析：得分： 27. (单选题) 不属于建筑工程“三废”是( )。
(本题2.0分)A、废水B、废气D、噪声学生答案： D标准答案：B解析：得分： 08. (单选题) 劳动者可以立即解除合同,不需要事先通知用人单位的是( )。
(本题2.0分)A、未及时足额支付劳动报酬B、未为劳动者支付社会保险费C、违章指挥、强令冒险作业D、未按合同提供劳动保护学生答案： C标准答案：C解析：得分： 29. (单选题) 属于建设工程活动中证据的特殊性的是( )。
(本题2.0分)A、真实性B、专业性强D、合法性学生答案： B标准答案：B解析：得分： 210. (单选题) 剥夺政治权利属于( )。
(本题2.0分)A、民事责任B、行政责任C、经济责任D、刑事责任学生答案： B标准答案：D解析：得分： 011. (判断题) 所有建筑工程开工前，都必须领取施工许可证。
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业4
总分：100分得分：4分
一、单选题
1. 对他人之间的诉讼标的享有请求权或案件处理结果与其有直接利害关系，因而参加到他人已开始的诉讼中，以维护自己的合法权益的人称为__ ___。
(4分)
(A) 原告
(B) 被告
(C) 共同诉讼人
(D) 第三人
参考答案：D
2. 当受送达人是军人时，适用的送达方式是___ __。
(4分)
(A) 直接送达
(B) 留置送达
(C) 公告送达
(D) 转交送达
参考答案：D
3. 在民事诉讼中，对法院判决不服的上诉期为送达后__ ___日。
(4分)
(A) 5
(B) 10
(C) 15
(D) 20
参考答案：C
4. 对于不公开审理的案件，__ ___。
(4分)
(A) 可以公开宣判，也可以不公开宣判
(B) 应公开宣判
(C) 应不公开宣判
(D) 依被告的意见选择公开或不公开宣判
参考答案：B
您的回答：B 正确
5. 人民法院在立案之日起5日内将起诉状副本发送到被告，被告在收到之日起__ ___日内提出答辩状。
(4分)
(A) 5
(B) 10
(C) 15
(D) 20
参考答案：C
6. 下列关于行政诉讼的说法错误的是__ ___。
(4分)
(A) 人民法院接到起诉状后应在5日内作出立案或不予受理的裁定
(B) 人民法院审理行政案件，不适用调解
(C) 一审的审限为3个月
(D) 二审的审限为2个月
参考答案：A
7. 仲裁的范围包括_ ____。
(4分)
(A) 婚姻争议
(B) 抚养争议
(C) 合同争议
(D) 行政争议
参考答案：C
8. 甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。
根据《担保法》的规定，该定金数额最多为万元。
(4分)
(A) 30
(B) 45
(C) 60
(D) 90
参考答案：C
9. 村长陈展与村民孙地牛因返还借款问题发生纠纷，后经村人民调解委员会调解，双方达成协议：村民孙地牛于调解协议达成后一个月内返还陈展借款500元。
人民调解委员会就此制作了调解书，并将调解书送交给陈展、孙地牛二人。
一个月之后，孙地牛未按该调解书履行义务。
在此种情况下，陈展__ ___。
(4分)
(A) 可以直接到法院申请强制执行
(B) 应当通过村人民调解委员会向人民法院申请强制执行
(C) 可以直接到人民法院提起诉讼
(D) 应由村调解委员会开出借款问题经调解委员会调解的证明方可到人民法院起诉
参考答案：C
10. 甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式，根据有关法律规定，此保证属于___ __。
(4分)
(A) 一般保证
(B) 连带保证
(C) 反担保保证
(D) 书面保证
参考答案：B
11. 施工企业和材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。
现供应商延期交货给施工企业造成的损失为4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应_ ____。
(4分)
(A) 向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元
(B) 向某仲裁机构请求供应商支付3万元
(C) 直接要求供应商支付7.5万元
(D) 直接要求供应商支付3万元
参考答案：A
12. 施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是_ ____。
(4分)
(A) 抵押权
(B) 质权
(C) 留置权
(D) 所有权
参考答案：C
13. 根据《民事诉讼法》的规定，以下关于诉讼管辖的表述正确的是_ ____。
(4分)
(A) 第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖
(B) 建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖
(C) 受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院
(D) 房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则
参考答案：A
14. 下列保险合同中，属于人身保险合同的是__ ___。
(4分)
(A) 建筑意外伤害保险
(B) 安装工程一切险
(C) 建筑工程一切险
(D) 工程监理责任保险
参考答案：A
15. 根据《保险法》的规定，保险合同是_ ____约定保险权利义务的协议。
(4分)
(A) 投保人与被保险人
(B) 保险人与被保险人
(C) 投保人与保险人
(D) 保险人与保险公司
参考答案：C
二、多选题
1. 工程建设领域的风险主要有___ __。
(4分)
(A) 建筑风险
(B) 自然灾害
(C) 市场风险
(D) 政治风险
(E) 法律风险
参考答案：A,C,D,E
2. 建筑工程一切险的除外责任有_ ____。
(4分)
(A) 因纠正或修复工程差错而增加的支出
(B) 因被保险人严重失职而造成的损失
(C) 因技术人员过失导致的施工拙劣而造成的损失
(D) 因原子核裂变而造成的损失
(E) 因海啸而造成的损失
参考答案：A,B,D
3. 下列关于抵押的说法正确的有__ ___。
(4分)
(A) 宅基地的土地使用权可以抵押
(B) 学校的教育设施不得抵押
(C) 抵押权是一种他物权
(D) 抵押权是一种对抵押物的优先受偿权
(E) 抵押权是一种从物权
参考答案：B,C,D,E
4. 下列关于质押合同生效时间的说法正确的是__ ___。
(4分)
(A) 对动产进行质押时，质押合同自质押物移交于质权人占有时生效
(B) 以汇票出质时，质押合同自双方签字盖章时生效
(C) 以债券、存款单出质时，质押合同自权利凭证交付之日起生效
(D) 以依法可以转让的股票出质时，质押合同自向证券登记机构办理出质登记之日起生效
(E) 以专利权出质时，质押合同自双方签字盖章时生效
参考答案：A,C,D
5. 行政处罚包括_ ____。
(4分)
(A) 罚款
(B) 停止营业
(C) 降职
(D) 撤职
(E) 没收
参考答案：A,B,E
6. 根据民事诉讼法及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有__ ___。
(4分)
(A) 工程设计图纸
(B) 施工单位偷录的谈判录音
(C) 律师代理意见
(D) 工程质量鉴定报告
(E) 被告法定代表人的陈述
参考答案：A,D,E
7. 《民事诉讼法》规定，起诉必须符合的条件有__ ___。
(4分)
(A) 有明确的被告
(B) 有具体的诉讼请求、事实和理由
(C) 仲裁协议无效
(D) 属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
(E) 原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织
参考答案：A,B,D,E
8. 下列___ __等情形适用转交送达。
(4分)
(A) 受送达人是军人的
(B) 受送达人是被劳动教养的
(C) 受送达人是驻外使馆工作人员的
(D) 受送达人是被监禁的
(E) 受送达人昏迷不醒的
参考答案：A,B,D
9. 人民法院对二审案件的审理，在下列表述中，正确的有_ ____。
(4分)
(A) 一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重判
(B) 一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
(C) 一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审法院重审
(D) 一审判决适用法律错误的，依法改判
(E) 当事人对第二审案件的判决，不可以上诉
参考答案：B,C,D,E
10. 下列有关仲裁与民事诉讼的说法正确的有__ ___。
(4分)
(A) 所有民事纠纷既可以用仲裁的方式解决，也可以用诉讼的方式解决
(B) 请求仲裁机构解决纠纷，应以双方当事人之间有仲裁协议为条件，而进行民事诉讼则不要求双方当事人之间有民事诉讼协议
(C) 仲裁案件通常情况下不公开审理，而法院审理民事案件一般应公开审理
(D) 仲裁机构属国家事业单位，人民法院属国家司法机构
(E) 仲裁机构裁决案件实行一裁终局制度，法院审理案件实行两审终审制度
参考答案：B,C,E。
