保函及情况说明

尊敬的银行领导：我谨代表我单位（以下简称“申请人”），向贵行申请开立保函。

为确保申请过程的顺利进行，现将有关情况说明如下：一、保函类型及金额本次申请开立的保函类型为（请根据实际情况选择）：1. 投标保函2. 履约保函3. 预付款保函4. 质量保函5. 付款保函6. 融资保函保函金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

二、受益人信息受益人名称：____（全称）受益人地址：____受益人联系人：____联系电话：____三、申请人与受益人的关系申请人与受益人之间不存在任何法律纠纷，且双方业务往来正常。

本次申请开立保函系因申请人根据与受益人签订的合同所需。

四、合同情况1. 合同编号：____2. 合同名称：____3. 合同签订日期：____4. 合同履行期限：____5. 合同金额：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

五、申请保函的原因及目的本次申请开立保函的原因是为了保证申请人能够按照合同约定履行义务，确保项目顺利进行。

保函的出具将有助于增强受益人对申请人的信任，促进双方业务的顺利进行。

六、申请人的信用状况申请人具有良好的信用状况，无逾期贷款、拖欠供应商货款等不良记录。

同时，申请人具备较强的经营能力和还款能力，能够确保按照合同约定履行义务。

七、申请人的财务状况申请人最近一年的财务报表显示，其营业收入为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元，净利润为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

同时，申请人具备稳定的现金流，能够满足本次保函申请的需求。

八、申请人的担保措施为确保申请人履行合同义务，申请人同意提供如下担保措施：1. 提供法人代表或股东名下房产作为抵押担保；2. 提供法人代表或股东名下车辆作为质押担保；3. 提供不少于保函金额的现金或存款作为担保。

九、申请人的声明申请人声明：1. 本次申请开立保函内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2. 申请人将按照合同约定履行义务，确保项目顺利进行；3. 申请人同意按照贵行要求提供相关资料，并配合贵行进行调查、审查。

第1篇【申请单位名称】【申请日期】尊敬的【保函开具单位名称】：我单位因【具体原因，如：合同延期、项目调整、资金周转等】，特向贵单位申请将我单位于【原保函开具日期】开具的【保函编号】号【保函类型】保函延期至【新的保函到期日期】。

现将有关情况说明如下：一、保函基本信息1. 保函编号：【保函编号】2. 保函类型：【保函类型】，如：履约保函、投标保函、预付款保函等。

3. 开具日期：【原保函开具日期】4. 到期日期：【原保函到期日期】5. 金额：【保函金额】6. 开具单位：【保函开具单位名称】二、延期原因及理由1. 【具体原因】（1）【项目延期】- 项目名称：【项目名称】- 原计划工期：【原计划工期】- 现计划工期：【现计划工期】- 延期原因：【具体原因，如：设计变更、材料供应不足等】（2）【合同延期】- 合同名称：【合同名称】- 原合同期限：【原合同期限】- 现合同期限：【现合同期限】- 延期原因：【具体原因，如：合同双方协商一致、政策调整等】（3）【资金周转】- 资金需求：【具体资金需求】- 资金来源：【具体资金来源，如：银行贷款、股东投资等】（4）【其他原因】- 【具体原因】- 【具体原因】- 【具体原因】2. 延期理由（1）我单位在合同履行过程中，严格遵守合同约定，积极履行合同义务，但由于不可抗力、政策调整等客观原因，导致项目延期或合同期限延长。

（2）我单位已采取积极措施，调整项目计划、优化资源配置，确保项目按期完成或合同期限延长后仍能履行合同义务。

（3）延期不会影响我单位的正常经营，也不会对贵单位造成经济损失。

三、延期后的保函条款1. 保函金额：【保函金额】2. 保函类型：【保函类型】3. 到期日期：【新的保函到期日期】4. 其他条款：【根据实际情况调整，如：保证人、担保方式、责任范围等】四、承诺与保证1. 我单位承诺，在保函有效期内，严格按照合同约定履行合同义务，确保项目按期完成或合同期限延长后仍能履行合同义务。

履约保函,有效期情况说明篇一:履约保函履约保函鉴于甘肃东方钢结构工程有限公司(以下简称“承包人”)与甘肃宏达铝型材有限公司(以下简称“业主方”)就甘肃宏达铝型材有限公司年产5 万吨铝型材建设项目达成协议，并签定施工合同。

一、保证的范围及保证金额我行同意为承包人出具人民币(大写)壹仟贰佰捌拾万元整(,: 12800000元)的履约保函，本保函的条件是在承包人发生以下情形时承担保证责任: 我行在接到业主提出的因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面性通知，银行在收到其书面要求后15天内，不论业主方或任何第三方是否有异议或反对，银行都应立即支付总额人民币壹1仟贰佰捌拾万元整的担保金。

二、保证期间编号:兰银字20 年第号自本保函生效之日起至承包人与业主方双方签订合同文件规定的有效期届满日，即至 2012年 06 月 21日止。

需要本保函有效期延长的，经我方书面同意后，本保函的保证期间做相应调整。

三、代偿的安排我行将履行担保义务，保证在收到业主方的书面索赔通知，说明其索款是由于上述原因的具体情况后，即凭业主方出具的索款凭证并附有说明承包人违约造成贵方损失情况的证明材料，向业主方支付上述款项。

我行收到业主方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 7 工作日内进行核定无误后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的解除1、保证期间届满业主方未向我行书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我行解除保证责任。

2、我行按照本保函向业主方履行了保证责任后，自我行向业主方支付之日起，保证责任即解除。

3、按照法律法规的规定或出现应解除我行保证责任的其它情形的，我行在本保函项下的保证责任亦解除。

我行解除保证责任后，业主方应按上述约定，自我行保证责任解除之日起 7个工作日内，将本保函原件返还我方。

2五、免责条款1、因业主方违约致使承包人不能履行义务的，我行不承担保证责任。

2、依照法律规定或业主方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我行亦免除其相应的保证责任。

法院保函申请书尊敬的法院：您好！我方（以下简称申请人）因与受益人之间发生合同纠纷，为确保受益人的合法权益，特向贵法院申请出具保函。

现将有关情况说明如下：一、基础交易关系申请人与受益人于____年__月__日签订了一份《____合同》（以下简称基础合同），约定申请人向受益人购买/销售____商品/提供____服务。

合同金额为人民币____元（大写：____元整）。

根据基础合同的约定，申请人应于____年__月__日前向受益人支付合同价款。

二、申请保函的原因1. 申请人因资金周转困难，无法按期履行基础合同约定的付款义务。

为确保受益人的合法权益，申请人拟向贵法院申请出具保函，向受益人提供担保。

2. 受益人要求申请人提供担保，以保障其合法权益。

为避免纠纷进一步扩大，申请人同意向贵法院申请出具保函。

三、保函申请事项1. 保函类型：根据基础合同的性质，申请人申请出具的保函为____类型的保函（如：付款保函、履约保函等）。

2. 保函金额：保函金额为人民币____元（大写：____元整），与基础合同约定的付款金额相等。

3. 保函期限：保函期限自保函出具之日起至申请人履行完毕基础合同约定的付款义务之日止。

4. 保函受益人：保函受益人为____（全称：____）。

5. 保函开立银行：保函开立银行为____银行（全称：____银行）。

四、保函还款保证1. 申请人承诺，在保函期限内，如有受益人依据保函向申请人提出索赔，申请人应无条件向受益人支付保函金额。

2. 申请人承诺，在保函期限内，如申请人未能履行基础合同约定的付款义务，将承担相应的违约责任。

3. 申请人承诺，在保函期限内，如申请人发生合并、分立、破产等影响还款能力的情况，应立即通知受益人和开立银行，并按照贵法院的要求提供相应的担保。

五、其他事项1. 申请人的法定代表人对上述申请事项予以确认，并承担相应的法律责任。

2. 受益人同意接受贵法院出具的保函，并按照保函的约定履行相关义务。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==履约保函说明篇一：履约保函说明履约保函/履约保证金说明致：（中国第七建筑工程有限公司）我公司于201X年7月初受中国第七建筑工程有限公司东高路1#标项目部邀请参与该标段剩余道路工程的施工投标，经现场堪踏，东高路1#标当时面临前分包大量工人讨薪，社会黑恶势力在工地阻工闹事，施工场地拆迁未解决等多方面问题，施工阻力很大，且1#标项目部给我公司的分包单价较低，进场无预付款等，我公司考虑到公司与东高路1#标项目部管理人员在很多项目有很好的合作，且中国第七建筑工程有限公司是知名大公司，愿意与中国第七建筑工程有限公司东高路1#标项目部共同面对困难，参与该标段剩余工程的施工。

由于施工难度大且单价低，当时项目部承诺我公司：1、无须交履约保函/履约保证金；2、进场一周后给我公司50万预付款；3、每月按完成工程量的60%支付进度款；4、完工后付至总工程款的80%，验收合格按结算付至总工程款的95%，余款作为保证金保修期满后支付。

201X年7月15日，由于业主方对东高路1#标项目部施工很大压力，且为配合业主计量工程款的支付，在项目部承诺保证下，我公司虽未签合同仍进场配合施工，全力支持中国第七建筑工程有限公司东高路1#标项目部的工作。

但是至今四个月过去了，我公司一直在积极施工且完成了大量的工程，但是合同一直没签下来，项目部承诺我公司的条件一件也没有落实，我公司在投入大量人力财力后，已无力再支撑项目实施，希望中国第七建筑工程有限公司考虑工地实际情况，支持我公司完成剩余工程。

由于项目部承诺了我公司无须提交履约保函/履约保证金，且我公司施工至今已垫了大量资金，我公司无法提交履约保函/履约保证金；公司同意贵公司的要求，将进场预付款定为150万元，履约保证金可以从第一次工程预付款内扣除。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==履约保函,有效期情况说明篇一：履约保函履约保函鉴于甘肃东方钢结构工程有限公司（以下简称“承包人”）与甘肃宏达铝型材有限公司（以下简称“业主方”）就甘肃宏达铝型材有限公司年产5万吨铝型材建设项目达成协议，并签定施工合同。

一、保证的范围及保证金额我行同意为承包人出具人民币（大写）壹仟贰佰捌拾万元整（￥： 12800000元）的履约保函，本保函的条件是在承包人发生以下情形时承担保证责任：我行在接到业主提出的因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面性通知，银行在收到其书面要求后15天内，不论业主方或任何第三方是否有异议或反对，银行都应立即支付总额人民币壹仟贰佰捌拾万元整的担保金。

二、保证期间编号：兰银字20 年第号自本保函生效之日起至承包人与业主方双方签订合同文件规定的有效期届满日，即至 201X年 06 月 21日止。

需要本保函有效期延长的，经我方书面同意后，本保函的保证期间做相应调整。

三、代偿的安排我行将履行担保义务，保证在收到业主方的书面索赔通知，说明其索款是由于上述原因的具体情况后，即凭业主方出具的索款凭证并附有说明承包人违约造成贵方损失情况的证明材料，向业主方支付上述款项。

我行收到业主方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 7 工作日内进行核定无误后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的解除1、保证期间届满业主方未向我行书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我行解除保证责任。

2、我行按照本保函向业主方履行了保证责任后，自我行向业主方支付之日起，保证责任即解除。

3、按照法律法规的规定或出现应解除我行保证责任的其它情形的，我行在本保函项下的保证责任亦解除。

我行解除保证责任后，业主方应按上述约定，自我行保证责任解除之日起 7个工作日内，将本保函原件返还我方。

履约保函需要业主出情况说明
尊敬的业主，
希望您一切安好。

我们公司在与您进行合作时，需要您提供一份情况说明，以完成履约保函的申请程序。

以下是我们需要您提供的情况说明内容：
1. 合作项目的背景和目的：请简要介绍合作项目的背景和目的，包括项目的性质、规模和所需的工作范围。

2. 项目的主要参与方：请列出与合作项目相关的主要参与方，包括承包商、供应商、设计师或其他相关方。

3. 参与方的资质和经验：请提供参与方的相关资质和经验，包括他们的执照、证书或公司注册文件等。

4. 工作进展和时间安排：请提供有关合作项目的工作进展和时间安排的详细信息，包括项目的开工日期、阶段性的工作计划和预计的完成时间。

5. 合作方的履约能力：请提供合作方的履约能力证明材料，包括他们的资金状况、银行信用额度、过往的成功业绩或其他能够证明其履约能力的文件。

请将以上所需的情况说明文件发送至我们的指定邮箱或联系我们的相关负责人以获取详细信息。

感谢您的合作与支持。

衷心祝好，[您的名称]。

保函申请填写错误填情况说明范文英文范文:Dear Sir/Madam,I am writing to apply for a guarantee letter.However, I have found some mistakes in the application form that I would like to explain.Firstly, in the section regarding the applicant"s information, I mistakenly entered my old phone number instead of my new one.I apologize for this error and I will provide the correct phone number immediately.Secondly, in the section about the guarantee amount, I wrote down a lower amount than the actual required amount.This was due to a misunderstanding of the requirements.I apologize for this mistake and I will correct the amount to the proper figure.I understand that these mistakes may have caused inconvenience to the issuer of the guarantee letter, and I deeply apologize for any trouble that I may have caused.I assure you that I will take great care in filling out any future forms or applications to prevent such errors from occurring again.Thank you for your understanding and assistance in this matter.Sincerely,[Your Name]中文范文:尊敬的先生/女士,我谨此申请一份保函。

受益人关于履约保函情况说明履约保函是一种合同担保工具，它为受益人提供了一定的保障，以确保合同的履行。

作为受益人，我对履约保函有着深切的了解和实际经验，下面我将就此详细说明。

履约保函是由甲方（保函发出方）向乙方（受益人）发出的一种书面保证，保证在特定的合同条件下，甲方履行合同责任或支付合同约定的金额。

履约保函的目的是为了确保乙方能够按照合同要求履行自己的义务，并在必要时获得相应的赔偿。

在我与合作伙伴签订合同时，通常会要求其提供履约保函作为担保。

这样一来，无论是合作伙伴在履行合同过程中出现问题，还是无法按时履约，我作为受益人都能够获得相应的保障。

履约保函的好处是显而易见的。

首先，它可以降低合作风险，确保合同的顺利履行。

有了履约保函，我作为受益人就可以更加放心地与合作伙伴开展业务，避免由于合作伙伴的违约行为而导致的损失。

履约保函还可以提高合作伙伴的信誉度。

在商业合作中，信任是非常重要的。

当合作伙伴愿意提供履约保函时，这表明他们对自己的履约能力有信心，并且愿意为此承担风险。

这将增加我对合作伙伴的信任度，进而促进我们之间的合作关系更加紧密。

当然，作为受益人，我也要履行一些义务。

首先，我需要确保合同中的条件得到满足，不得违约。

其次，我需要及时向甲方提供有关履约情况的信息，以便甲方能够根据情况做出相应的决策。

履约保函对于我作为受益人来说是非常重要的。

它为我提供了保障，降低了合作风险，并提高了合作伙伴的信誉度。

在商业合作中，履约保函的作用不可忽视，它不仅有利于双方的合作，也有利于整个商业环境的健康发展。

希望以上对履约保函情况的说明能够对您有所帮助。

如果您对履约保函还有其他疑问，欢迎随时向我咨询。

银行保函申请书
尊敬的XX银行：
我谨代表我方（全称：XXX公司，以下简称“申请人”），向贵行申请开立银行保函。

现将有关情况说明如下：
一、申请背景
申请人因业务发展需要，拟与XXX公司（以下简称“受益人”）签订一份购销合同，合同金额为人民币XX万元。

为确保合同的履行，申请人拟向贵行申请开立银行保函。

二、保函类型
本次申请开立的银行保函为履约保函，保函金额为人民币XX万元。

保函有效期为
自保函开具之日起至合同履行完毕之日止。

三、保证内容
申请人保证在合同履行期内，按照合同约定完成货物交付及服务质量，如发生违约行为，申请人同意按照保函约定向受益人支付违约金。

四、申请材料
1. 营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证复印件；
2. 购销合同原件及复印件；
3. 申请人近一年财务报表；
4. 受益人提供的保函格式；
5. 其他贵行要求提供的材料。

五、担保方式
申请人同意按照贵行要求提供担保，包括但不仅限于缴纳保证金、提供质押、抵押或第三者信用担保等。

六、费用支付
申请人同意按照贵行规定的收费标准支付保函费用。

七、其他事项
1. 申请人同意按照贵行要求签订相关协议，并遵守相关法律法规及贵行规章制度；
2. 申请人保证所提供的材料真实、完整、有效，如有虚假陈述，申请人愿意承担
相应法律责任；
3. 本申请书的签订地为申请人所在地，适用中华人民共和国法律法规。

敬请贵行审慎审核，如有需要，申请人愿意提供其他补充材料。

期待贵行的大力支持，谢谢。