10月渡假村商品房购销合同(通用版合同协议)

度假村商品房售卖合同范本一、甲方与乙方的身份信息甲方：度假村开发商/销售商的名称、住所地（以下简称甲方）乙方：购房者的姓名、身份证件号码、住址（以下简称乙方）二、房屋基本信息1. 房屋坐落地房屋所在地详细地址及规划用途等。

2. 房屋建筑面积房屋实际建筑面积的描述，包括公摊面积、私有面积等。

3. 房屋用途房屋使用的规定，如度假、居住等。

4. 房屋户型及装修标准房屋格局、房间数量、装修标准、设施设备等的说明。

5. 房屋交付标准房屋的备案、双方约定的交付标准、交付时间等。

三、房屋价格及支付方式1. 总价款房屋的总价款，包括房屋本体价格、配套设施费用等。

2. 首付款及分期付款双方约定的首付款比例和各分期付款的金额、时间、支付方式等。

3. 收取购房款的账户甲方提供的收取购房款的银行账户信息。

四、交付和验收1. 交付时间双方约定的交付房屋的具体时间，甲方应提前通知乙方。

2. 房屋验收乙方在交付房屋后进行的验收，包括房屋的规格、设施、装修等。

3. 违约责任若甲方未按时交付房屋，乙方可要求甲方支付违约金或解除合同，双方约定的具体违约责任。

五、其他约定1. 房屋权属甲方应提供相关证明，确保房屋的合法权属，确保乙方的购房权益。

2. 权益转让乙方购买房屋后，应经甲方同意才能转让房屋。

3. 保修责任甲方在一定期限内对房屋及配套设施设备提供保修和维护。

4. 纠纷解决双方约定如发生纠纷应先协商解决，协商不成可向当地有关部门或仲裁机构申请解决。

六、附则1. 合同生效经双方签字或盖章后生效，形成双方共同遵守的合同。

2. 合同变更双方协商一致后可变更合同内容，变更应以书面形式具备合同效力。

3. 合同解除双方发生重大违约行为，对方可要求解除合同。

4. 合同的发布乙方签订后，甲方有权发布合同内容。

七、合同效力该合同自双方签字（盖章）之日起生效，并持续有效直至合同义务履行完毕。

***以上是一份度假村商品房售卖合同范本，仅供参考。

在实际签订合同时，双方应充分考虑法律、规定、地方政策等因素，确保合同的合法性和合理性。

度假村商品房售卖合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！度假村商品房售卖合同模板甲方（出卖人）：【甲方全称】乙方（买受人）：【乙方全称】根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方将其开发的【度假村项目名称】中的商品房（以下简称“房屋”）出卖给乙方事宜，达成如下协议：第一条 房屋基本状况1.1 甲方同意将其开发的【度假村项目名称】中的【房屋栋号】栋【房屋单元】单元【房屋房号】房（以下简称“房屋”）出卖给乙方。

1.2 房屋坐落于【省（自治区、直辖市）】【市（地、州）】【县（市、区）】【镇（乡）】【村（组）】【路】【号】，房屋规划用途为【住宅】。

1.3 房屋的规划面积为【平方米】，实际面积以【测绘机构】出具的测绘报告为准。

第二条 房屋价格及支付方式2.1 双方确认，房屋的总售价为人民币【大写金额】元整（小写金额：【金额】元），其中包括房屋本身的价值以及附属设施、装修装饰等费用。

2.2 乙方应于本合同签订之日起【付款期限】内，将购房款分【次数】次支付给甲方，具体支付时间和金额如下：第1次：【付款时间】【付款金额】元；第2次：【付款时间】【付款金额】元；……第【次数】次：【付款时间】【付款金额】元。

2.3 乙方未按约定时间支付购房款的，应按照迟延支付部分购房款【利率】的比例支付滞纳金。

第三条 房屋交付及办理产权登记3.1 甲方应按照合同约定，将符合交付条件的房屋交付给乙方。

房屋交付时间为【交付时间】。

3.2 乙方应自房屋交付之日起【办理期限】内，办理房屋产权登记手续，所需费用由乙方承担。

3.3 房屋产权登记过程中出现争议的，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第四条 质量保证4.1 甲方保证所出卖的房屋符合国家关于住宅质量的相关标准，不存在质量问题。

度假村商品房交易合同书甲方（卖方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]联系电话： [甲方联系电话]乙方（买方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]联系电话： [乙方联系电话]鉴于条款：甲方拥有位于[度假村名称]的商品房，乙方有意向购买上述商品房。

经双方协商一致，现就商品房交易事宜达成如下合同：第一条交易标的物1.1 甲方同意将其位于[度假村名称]的商品房（以下简称“标的物”）出售给乙方。

1.2 标的物具体信息如下：- 位置：[详细地址]- 面积：[建筑面积]平方米- 结构：[结构类型]- 用途：[用途说明]- 产权：[产权说明]第二条交易价格2.1 双方同意标的物的交易价格为[交易价格]元人民币。

第三条付款方式3.1 乙方应于本合同签订之日起[付款期限]日内支付定金[定金金额]元人民币至甲方指定账户。

3.2 余款[余款金额]元人民币，乙方应于[余款支付期限]前支付至甲方指定账户。

第四条产权过户4.1 甲方应协助乙方在[过户期限]内完成产权过户手续。

4.2 产权过户过程中产生的税费由[税费承担方]承担。

第五条交付条件5.1 甲方应保证标的物在交付时符合以下条件：- 无权属纠纷- 无抵押、查封等法律限制- 符合交付使用的标准第六条违约责任6.1 如甲方违反本合同约定，应承担违约责任，向乙方支付违约金[违约金金额]元人民币。

6.2 如乙方违反本合同约定，应承担违约责任，向甲方支付违约金[违约金金额]元人民币。

第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。

7.2 如协商不成，可提交至[约定的仲裁机构或法院]进行解决。

第八条其他约定8.1 [其他约定内容]第九条本合同的生效9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签章）： ____________日期： __________乙方（签章）： ____________日期： __________请注意，以上合同内容仅为示例，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整和完善。

度假村商品房售卖合同范本甲方（卖方）：_____________地址：_____________联系电话：_____________乙方（买方）：_____________地址：_____________联系电话：_____________鉴于甲方为度假村商品房的开发商，乙方有意购买甲方开发的度假村商品房，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条房屋描述1.1 甲方同意出售，乙方同意购买位于_________________度假村的商品房，房屋编号为_____________，建筑面积为_____________平方米。

1.2 该商品房的具体情况如下：（具体描述房屋的结构、朝向、装修标准等）第二条价格及支付方式2.1 该商品房的总价款为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________）。

2.2 乙方应按照以下方式支付房款：2.2.1 首付款：乙方应于本合同签订之日起____天内支付首付款人民币（大写）：______________________元整（￥______________________）。

2.2.2 余款：余款人民币（大写）：______________________元整（￥______________________），乙方应于甲方通知交房之日起____天内一次性支付。

第三条交付条件及时间3.1 甲方应于本合同签订之日起____天内，将符合以下条件的商品房交付给乙方：3.1.1 房屋建设完毕，并通过相关部门验收合格。

3.1.2 房屋具备入住条件，包括但不限于供水、供电、通讯等基础设施。

3.1.3 甲方应向乙方提供房屋的产权证书、使用说明书等相关文件。

第四条产权登记4.1 甲方负责协助乙方办理房屋产权登记手续。

4.2 乙方应按照甲方的通知，提供必要的文件和资料，以便甲方办理产权登记。

第五条违约责任5.1 如甲方未能按照约定时间交付房屋，或房屋不符合约定条件，甲方应向乙方支付违约金，违约金为房屋总价款的____%。

度假村商品房售卖合同范本
甲方：__________（以下简称“甲方”）
乙方：__________（以下简称“乙方”）
经甲、乙双方友好协商，就甲方位于__________度假村内的商品房进行出售，达成如下协议：
一、商品房基本信息
1. 商品房地址：__________
2. 商品房建筑面积：__________平方米
3. 商品房总价款：__________元整
二、付款方式
1. 甲方与乙方一次性付款。

2. 付款方式：__________
三、交付时间及交付标准
1. 商品房交付时间：__________
2. 商品房交付标准：__________
四、商品房权属及产权证明
1. 商品房权属证明：__________
2. 商品房产权证明：__________
五、违约责任
1. 甲方违约责任：__________
2. 乙方违约责任：__________
六、其他约定事项
1. 甲、乙双方同意在本合同签订后，立即办理商品房过户手续。

2. 甲、乙双方同意在商品房交付后，立即办理相关税费及物业费等事宜。

七、争议解决
本合同如有任何争议，甲、乙双方应友好协商解决；协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。

八、合同生效
本合同自双方盖章之日起生效，至双方履行完毕义务止。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
签订日期：__________ 签订地点：__________。

度假村商品房售卖合同范本《度假村商品房售卖合同》甲方（出售方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（购买方）：_______________________身份证号码：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为明确双方在度假村商品房买卖中的权利和义务，就乙方购买甲方开发的度假村商品房事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、商品房基本情况1. 乙方所购商品房位于[度假村名称]内，具体位置为[房号]。

2. 该商品房的用途为[住宅/商业/商住两用等]，建筑面积为______平方米，套内建筑面积为______平方米。

3. 房屋的户型结构、装修标准及配套设施等以甲方提供的相关资料和实际交付为准。

二、房屋价格及付款方式1. 该商品房的总价款为人民币______元（大写______元整）。

一次性付款：乙方应在签订本合同之日起______日内，一次性支付全部房款。

分期付款：乙方应在签订本合同之日起______日内支付首付款人民币______元（大写______元整）；剩余房款人民币______元（大写______元整），乙方应在______年______月______日前支付。

银行按揭贷款：乙方应在签订本合同之日起______日内，支付首付款人民币______元（大写______元整），并按照银行要求提供相关资料办理按揭贷款手续。

三、交付时间及条件1. 甲方应在______年______月______日前，将符合下列条件的商品房交付给乙方使用：该商品房经验收合格。

该商品房的相关配套设施已按约定完成。

度假村商品房购销协议书协议双方甲方：（购房人）身份证号码：联系地址：联系电话：乙方：（度假村开发商）营业执照号码：联系地址：联系电话：一、背景1.1 甲方经过充分了解乙方所开发的度假村商品房项目，愿意购买乙方所销售的度假村商品房。

1.2 乙方是合法持有度假村商品房销售许可证的开发商，有权销售该项目的度假村商品房。

1.3 双方经过友好协商，达成以下协议。

二、房屋信息2.1 房屋位置：度假村商品房位于（具体地址），建筑面积约（具体面积）平方米。

2.2 房屋用途：度假村商品房用于居住及度假目的。

2.3 房屋交付条件： - 甲方应按照乙方要求，按时支付房屋购买款项。

- 乙方应按照合同约定的时间和质量标准，交付房屋并办理产权证。

2.4 房屋交付标准：乙方交付的房屋应符合相关法律、法规的要求，并具备良好的使用条件及基础设施。

三、价格与支付方式3.1 房屋总价款：度假村商品房总价款为（具体金额）。

3.2 付款方式： - 预付款：甲方需在签署本协议后（具体天数）内支付预付款部分，预付款金额为购房总价的（具体比例）。

- 尾款：甲方需在乙方交付房屋时支付尾款部分，尾款金额为购房总价减去预付款的金额。

3.3 付款时间：具体付款时间以本协议签署日期为准。

四、产权交付及验收4.1 乙方应按照国家法律法规的规定和双方约定的时间，办理房屋的产权证书并交付给甲方。

4.2 履行交付程序：乙方应当邀请甲方到乙方指定地点验收房屋，甲方应在验收合格后支付尾款。

4.3 房屋验收标准：验收标准以双方签署的《房屋交付验收标准》为准，并由双方共同参与验收。

五、风险与责任5.1 房屋交付风险：乙方自房屋交付后对房屋质量问题承担责任，但乙方不对不可抗力因素导致的损失承担责任。

5.2 房屋交付后的维修责任：房屋交付后，乙方将为屋内设备设施提供合理的质量保证，并按照《商品房质量保证书》的规定处理维修事宜。

5.3 纠纷解决：双方如有任何纠纷，应友好协商解决；如协商不成，可向所在地的法院提起诉讼解决。

度假村精装商品房购销合同书甲方：（购房人姓名）乙方：（度假村开发商名称）鉴于甲方愿意购买乙方位于（度假村名称）的精装商品房，双方经友好协商，达成以下合同：第一条商品房基本信息1.1 项目名称：（度假村名称）1.2 房屋位置：（房屋具体位置）1.3 房屋面积：（房屋建筑面积）1.4 房屋结构：（房屋结构类型）1.5 房屋用途：（商业用途、度假用途等）第二条商品房价格及支付方式2.1 商品房总价为人民币（金额）万元整，包含房屋建筑面积、公共设施及配套设备等费用。

2.2 甲方需按以下方式支付房款：2.2.1 预付款：人民币（金额）万元整，于本合同签订之日起五个工作日内支付给乙方。

2.2.2 首期款：人民币（金额）万元整，于（日期）之前支付给乙方。

2.2.3 尾款：人民币（金额）万元整，于甲方取得不动产权证书之日起一个月内支付给乙方。

第三条商品房交付标准及时间3.1 乙方承诺将商品房按照以下标准进行交付：3.1.1 房屋结构：符合国家建筑标准及相关规定。

3.1.2 房屋装修：精装修标准，包括地板、墙面、天花板、门窗等。

3.1.3 房屋设施：包括供水、供电、供暖、通风、排水等基本设施。

3.1.4 公共设施：包括道路、绿化、停车场等公共设施。

3.2 商品房交付时间为本合同签订之日起（时间）个月内。

第四条商品房权属及产权证书4.1 乙方保证所售商品房的合法权属，并承诺按照国家相关法律法规办理不动产权证书手续。

4.2 甲方支付全款后，乙方应在一个月内办理不动产权证书，并将其交付给甲方。

第五条商品房质量保证5.1 乙方保证所售商品房的质量符合国家相关标准及规定。

5.2 商品房交付后，甲方有权在一个月内对房屋进行验收。

如发现质量问题，甲方有权要求乙方进行修复或更换。

5.3 商品房交付后，乙方提供一年的质量保修期，保修期内，如出现质量问题，乙方应负责修复或更换。

第六条合同解除及违约责任6.1 如果甲方未按照本合同约定支付房款，乙方有权解除合同，并没收甲方已支付的款项。

度假村商品房售卖合同书本合同书由以下双方共同订立：甲方：[开发商名称] 法定代表人：[法定代表人姓名] 联系地址：[开发商地址]电话：[联系电话]乙方：[购买方姓名] 身份证号码：[身份证号码] 联系地址：[购买方地址] 电话：[联系电话]鉴于甲方是一家合法注册的开发商，拥有度假村商品房的开发和销售资格；乙方愿意购买甲方所销售的度假村商品房，双方达成如下协议：第一条商品房信息1.1 商品房名称：[商品房名称]1.2 商品房地址：[商品房地址]1.3 商品房建筑面积：[商品房建筑面积]1.4 房屋总价款：[总价款]1.5 付款方式：[付款方式]第二条乙方权益2.1 甲方保证房屋产权的真实性和合法性，保证房屋不受担保、查封或其他财产权益限制。

2.2 甲方保证完工交房按照合同约定的时间进行，保证房屋交付时具备使用条件。

第三条甲方权益3.1 乙方应于签订本合同后[付款方式中规定的付款时间]内支付首付款。

3.2 乙方应按照付款方式中约定的时间和数额支付房款。

3.3 乙方应承担因购房产生的相关税费和其他费用。

第四条房屋交付和验收4.1 房屋交付时，乙方应与甲方进行自查和验收。

如乙方发现房屋存在质量问题，应当在交付后[规定的时间]内书面通知甲方。

4.2 甲方应在收到乙方通知后[规定的时间]内进行处理或修复。

4.3 乙方应在收到甲方通知房屋修复完成后[规定的时间]内进行二次验收确认。

第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应当承担相应的违约责任。

5.2 乙方逾期支付款项的，应向甲方支付逾期款的[逾期利息比例]的滞纳金。

5.3 任何一方单方面解除合同的，应承担相应的违约责任。

第六条法律适用和争议解决6.1 本合同的解释和适用，适用中华人民共和国的法律。

6.2 双方因履行本合同发生争议的，可以协商解决，如协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条合同生效和效力7.1 本合同经双方签字盖章后生效，合同具有法律效力。

度假村商品房销售合同书合同编号：XXXXX甲方：度假村开发商（以下简称“甲方”）地址：XXXXX联系电话：XXXXX乙方：购房者（以下简称“乙方”）地址：XXXXX联系电话：XXXXX鉴于甲方是一家合法注册的度假村开发商，拥有相关的开发和销售资质；乙方是一名具备完全民事行为能力的购房者。

双方本着平等自愿、公平交易的原则，经协商一致，达成以下合作协议：第一条合同目的甲方同意将位于度假村内的商品房转让给乙方，乙方同意购买该商品房，并按照约定支付房款。

第二条商品房信息1. 商品房名称：XXXXX2. 商品房面积：XXXXX平方米3. 商品房位置：XXXXX4. 商品房用途：度假居住5. 商品房价格：XXXXX元/平方米，总价XXXXX元（大写：XXXXX元整）第三条购房款支付方式1. 乙方应当在签订本合同之日起，向甲方支付定金XXXXX元（大写：XXXXX元整），作为购房意向金。

2. 乙方应当在XX年XX月XX日前，向甲方支付房款的XX%（大写：XXXXX元整）作为首期款。

3. 乙方应当在房屋交付时，向甲方支付房款的余款XX%（大写：XXXXX元整）。

第四条房屋交付和验收1. 商品房交付时间：乙方应当在XX年XX月XX日前完成房屋交付。

2. 商品房交付标准：商品房应当符合国家相关法律法规的要求，具备相应的质量和安全标准。

3. 商品房验收：乙方应当在收到商品房交付通知后，及时进行验收。

如有质量问题，乙方有权要求甲方进行整改或补偿。

第五条乙方权益保障1. 商品房产权：商品房交付后，甲方应当及时办理产权证书的过户手续，确保乙方合法拥有商品房产权。

2. 商品房质量保证：商品房交付后，乙方享有合理期限内的质量保修服务，甲方应当及时处理乙方提出的质量问题。

3. 公共设施使用权：乙方作为度假村业主，享有使用度假村内公共设施的权利，但应当遵守度假村相关管理规定。

第六条违约责任1. 甲方如未按照约定时间交付商品房，应当按照约定支付违约金，违约金的金额为每日商品房总价的XX%。