下载文档原格式
永宁街旧城改造方案1. 引言随着城市的发展和人们生活水平的提高，永宁街旧城区的建筑和基础设施亟需改造和升级。
本文将提出一个完善的永宁街旧城改造方案，旨在改善城市功能，提升居民的生活质量。
2. 改造目标•提升城市形象：通过改造，使永宁街旧城区展现出更加现代和独特的城市形象。
•完善基础设施：改善旧城区的道路、供水、供电、排水等基础设施，提升城市的功能。
•优化居住环境：改造住宅区，提供更好的居住条件，增加公共绿地和休闲设施。
•保护历史遗产：在改造过程中保留历史建筑和文化遗产，保护传统文化的传承。
3. 改造方案3.1 基础设施改造在基础设施改造方面，应重点关注以下几个方面：3.1.1 道路改造•对永宁街旧城区的主要道路进行拓宽和升级，增加车道和人行道的宽度，提升交通流量。
•完善道路交通标志，增设斑马线和交通信号灯，提高交通安全性。
•优化交通流线，减少交通拥堵和车辆噪音污染。
3.1.2 水电排水改造•更新旧城区的供水管网和供电设施，确保供水和供电的可靠性和稳定性。
•改善排水系统，增加雨水收集设施，降低城市内涝风险。
3.2 居住环境改造针对旧城区的居住环境，提出以下改造方案：3.2.1 住宅改造•对老旧住宅进行整体改造，更新外立面、屋顶和窗户，提升建筑外观和居民居住质量。
•增加住宅的室内采光和通风，改进室内布局和设计，提高居住舒适度。
3.2.2 公共绿地和休闲设施•在居住区建设公共绿地和休闲设施，增加居民的休闲娱乐空间。
•种植花草树木，提供阴凉和美化环境。
3.3 城市形象提升为了提升永宁街旧城区的城市形象，应采取以下改造措施：3.3.1 古建筑保护与修缮•保护和修缮旧城区的古建筑，保留历史文化遗产。
•进行必要的修缮和恢复工作，使古建筑焕发新的生机。
3.3.2 公共艺术装置•在公共空间和交通节点设置公共艺术装置，增加城市的艺术氛围和文化内涵。
•通过艺术装置的设置，吸引人们停留和欣赏，为城市打造独特的文化景观。
广州市增城区永宁街碧桂园凤凰名苑配套幼儿园、金地香山湖配套幼儿园、誉山国际三区第二配套幼儿园信息化建设项目二〇一九年五月目录一、概述 (2)1.1 项目概况 (2)1.2 项目规模 (2)1.3 项目建设周期 (2)1.4 项目建设内容一览表 (3)二、项目本期的智能化系统设计 (3)2.1综合布线系统 (3)2.2计算机网络系统 (7)2.3有线电视系统 (7)2.4会议系统 (9)2.5公共广播系统 (9)2.6安全技术防范系统设计 (12)2.6.1视频安防监控系统 (12)2.7门禁系统 (14)三、系统详细清单 (23)四、项目产品安装、测试及验收要求 (81)五、采购项目培训及售后服务要求 (82)六、支付方式 (84)一、概述1.1 项目概况1）项目名称：广州市增城区永宁街中心小学(碧桂园凤凰名苑配套幼儿园、金地香山湖配套幼儿园、誉山国际三区第二配套幼儿园）信息化设备设备采购项目2）项目性质：新建3）拟建地点：广州市增城区永宁街4）项目承担单位：广州市增城区永宁街中心小学1.2 项目规模广州市增城区永宁街碧桂园凤凰名苑配套幼儿园是按省一级标准建设的幼儿园，建筑面积 3800 平方米本建筑共三层，建筑高度 9.5 米，外观建筑设计风格为欧式风格。
本项目建设内容包括综合布线系统、网络设备、有线电视系统、视频监控系统、公共广播系统、教师办公设备及12个班级配套设备等工程。
广州市增城区永宁街金地香山湖配套幼儿园是按省一级标准建设的幼儿园，建筑面积 9500 平方米本建筑共三层，建筑高度 9.5 米，外观建筑设计风格为欧式风格。
本项目建设内容包括综合布线系统、网络设备、有线电视系统、视频监控系统、公共广播系统、教师办公设备及18个班级配套设备等工程。
广州市增城区永宁街誉山国际三区第二配套幼儿园是按省一级标准建设的幼儿园，建筑面积 5145 平方米本建筑共三层，建筑高度 9.5 米，外观建筑设计风格为欧式风格。
罗镜镇中心小学高校区学生宿舍楼电线路改造等维修工程罗镜镇中心小学高校区学生宿舍楼电线路改造等维修工程预算审核报告建设单位：罗定市罗镜镇中心小学送审金额：（小写）：392,391.56元审定金额：（小写）：374,421.31元（大写）：叁拾柒万肆仟肆佰贰拾壹元叁角壹分审核人（签章）：复核人（签章）：审定人（签章）：法定代表人或其授权人：评审单位：中量工程咨询有限公司评审日期：2022年08月24日罗镜镇中心小学高校区学生宿舍楼电线路改造等维修工程预算审核报告中量罗定审核〔2022〕111号罗定市基建投资审核中心：根据贵单位委托，我司对罗镜镇中学小学高校区学生宿舍楼电线路改造等维修工程预算进行了审核，本次审核是在项目建设单位提供的相关资料基础上进行的，项目建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将审核情况报告如下：一、工程概况（1）工程内容：1、罗定市罗镜镇中心小学高校区学生宿舍楼电气线路改造。
（2）实施地点：罗定市罗镜镇中心小学（3）实施单位：1．建设单位：罗定市罗镜镇中学小学2．设计单位：云浮市建筑设计院有限公司3．预算编制单位：广东至优工程项目建设有限公司二、评审标准和依据（一）评审标准：本工程预算采用清单计价法，工程量、综合单价、费用费率、主材价格按以下标准进行评审：1．工程量依据《罗镜镇中学小学高校区学生宿舍楼电线路改造等维修工程》施工图内容，按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《安装工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《广东省建设工程计价依据（2018）》计算。
2．综合单价依据套用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》。
3．人工、主材、机械台班价格：执行罗定市工程造价管理站的《罗定市2022年第二季度信息价》，动态人工调整系数执行《云浮市关于贯彻执行<关于公布云浮市区2022年8月份建设工程动态人工调整系数、材料参考价格及有关问题的通知》<云建通〔2022〕56 号>，调整系数为0.99。
中国教育科学院理论研究所所长到永宁中心小学调研
2018年6月13日星期三
今天上午，中国教育科学院理论研究所邓友超所长在石狮市教师进修学校黄玉香老师的陪同下，来到我校进行创建“教育强市”的调研，邓所长一行首先在校长的介绍下，参观了学校的办学环境，了解永宁中心小学办学的基本情况，对我校办学的沿革和永宁卫的历史发展及演变表现出了极大的兴趣，对我校开发的独具地方特色的校本教材《乡语鳌城》给予了极大的肯定。
调研中，观摩了我校林恬恬老师的科学公开课，对新课程改革在课堂上取得的成效非常的满意。
根据中心校的安排，美江小学黄益峰校长，霞泽小学的李炯楦校长，官聘小学的李萍萍校长参加了调研座谈会。
调研气氛活跃，互动频繁，成效显著。
增城市增城中学高中部校舍维修改造工程施工总承包交易公告依照增发改函[2021]515号批准，而且本工程具有资金证明，发包价达到穗纪字[2021]33号文规定的小额建设工程规模，增城市增城中学现对增城市增城中学高中部校舍维修改造工程施工总承包通过随机抽取（摇珠）方式，选定承包人。
一、工程名称：增城市增城中学高中部校舍维修改造工程二、建设单位：增城市增城中学联系人：骆志兵联系：招标代理机构：广东广信建筑工程监理联系人：顾工联系：设计单位：长宇（珠海）国际建筑设计、广州建安消防机电工程监理单位：广东广信建筑工程监理交易监督机构：增城市建设工程招标治理办公室投诉：三、建设地址：增城市增城中学四、项目概况：项目对增城市增城中学高中部校舍进行建设改造，要紧改造内容为校内消防消防设施、设备的整改，427个消防栓内部配件改换，放置式灭火器改换，应急疏散照明灯具改换；学生食堂钢结构除锈、刷油等维修翻新工作（具体以招标图纸、工程量清单及相关资料为准）。
五、承包内容、规模、发包价、承包方式、工期要求及保修期：一、项目编号：JX2021-1045二、承包内容、规模：项目对增城市增城中学高中部校舍进行建设改造，要紧改造内容为校内消防消防设施、设备的整改，427个消防栓内部配件改换，放置式灭火器改换，应急疏散照明灯具改换；学生食堂钢结构除锈、刷油等维修翻新工作（具体以招标图纸、工程量清单及相关资料为准）。
3、本项目发包价为人民币元，其中平安文明施工费为元, 余泥渣土运输与排放费为0元。
承包意向人填写的承包价及平安文明施工费、余泥渣土运输与排放费与以上金额不符的报名将被拒绝。
4、包工、包料、包工期、包质量、包平安、包文明施工。
综合单价包干、项目方法费包干。
五、2021年2月10日打算动工，施工总工期：60日历天。
保修期：依照《建设工程质量治理条例》规定。
本项目采纳工程量清单计价。
承包意向人按建设单位发布的发包价及其工程量清单作为承包价及承包价的清单报价，并以此作为结算的依据。
项目综合概述1、项目概况XX中学等 8 所学校加固维修项目，建设规模为 17151.90 平方米，本项目对中学食堂及库房、特殊教育学校教学楼、二幼教学楼、工业区小学教学楼、幼儿园库房、综合楼、食堂、体育器械室及锅炉房进行加固维修工程。
8所学校涉及加固维修共13座建筑物，总建筑面积为 17151.90 平方米。
2、工程建设地点位于XXX中学、特殊教育学校、XX小学、XX二幼、XX区小学、XX幼儿园现状校园内。
3、标段划分与招标范围：本次招标标段为：一标段：招标范围：建筑面积为 4413.70 平方米。
最大高度为11.4米，最大跨度为9米。
主要对小学教学楼、综合楼、食堂、体育器械室及锅炉房进行加固维修工程，并对受加固影响的建筑、给排水、暖通、电气等部位进行恢复。
具体内容详见建设单位所发图纸及工程量清单。
4、计划工期要求：2021年07月10日至2021年08月31日。
5、工程质量要求：达到国家施工验收规范合格标准。
6、其他说明本工程项目的施工组织机构我公司若能中标承建本工程，将实行项目法管理，按照精干、统一、高效的原则组建项目经理部，代表我公司履行工程承包合同，对本工程项目全过程的施工管理和质量控制负责。
组织机构按两级管理设置，经理部为管理层，施工队为作业层。
项目经理部设置三部一室，分别是工程部、设备物资部、成本核算部及办公室。
作业层将安排由各专业班组组成的技术过硬、训练有素的施工队伍进行施工。
项目经理在近几年内先后承建了多项工程的施工，有较强的施工能力和丰富的施工经验。
施工管理目标安全目标杜绝职工因工死亡和重伤事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝火灾和中毒事故。
轻伤率控制在 3/1000 以内。
质量目标分部分项工程一次检查合格率100%，优良率90%以上，确保单位工程一次验收达到优良标准。
文明目标创建“安全文明工地”。
施工组织安排方案施工现场及总平面布置我公司对施工现场进行了详细的考察，合理布置场区的各项设施。
2024年中小学校舍安全工程情况汇报尊敬的领导、各位教育部门领导和教育工作者：您们好！我是**市**教育局校舍安全工程办公室的**某某**，在这里向您们汇报2024年中小学校舍安全工程的情况。
一、项目背景为了加强中小学校舍的安全性，保障学生和教职工的人身安全，我市教育局在2024年启动了校舍安全工程，对全市的中小学校舍进行了全面检修和改造。
此次校舍安全工程是我市教育系统重要的公共安全项目，旨在提高校舍的抗震、防火和逃生能力，为学生提供更加安全的学习环境。
二、工程内容校舍安全工程主要包括校舍建筑本体结构的检修、校舍防火设施的安装和校舍逃生通道的设置。
具体工程内容如下：1. 校舍建筑本体结构的检修校舍建筑本体结构的检修是校舍安全工程的核心内容。
我们组织了专业的建筑工程师和技术人员，对全市中小学的校舍建筑进行了全面的勘测和评估。
根据评估结果，确定了需要进行结构检修的校舍，并制定了相应的施工方案。
在2024年，我们对共计100所中小学的校舍进行了结构检修，涉及面积达到20万平方米。
2. 校舍防火设施的安装为了增强校舍的防火能力，我们在校舍内部安装了消防设备和自动喷水系统。
消防设备包括火灾报警器、灭火器等，能够在火灾发生时及时发出警报，并提供灭火工具。
自动喷水系统能够在火灾发生时自动启动，并迅速喷水灭火，有效控制火势蔓延。
在2024年，我们对全市中小学的校舍进行了防火设施安装工作，共安装了1000余个消防设备和自动喷水系统。
3. 校舍逃生通道的设置为了保证校舍内学生和教职工在紧急情况下能够迅速撤离，我们对校舍的逃生通道进行了设置。
根据校舍的具体布局，我们制定了逃生通道的设置方案，并对校舍进行了规划和改造。
在逃生通道设置过程中，我们注重通道的宽敞程度和安全性，确保学生和教职工能够顺利疏散。
在2024年，我们对全市中小学的校舍进行了逃生通道的设置，为学生提供了更加安全的逃生通道。
三、工程进展情况校舍安全工程于2024年初启动，目前已经取得了明显的进展。
@镇中心小学关于修缮教学楼顶漏雨及更换窗户
的申请报告
教体局领导:
@镇中心小学是创建于1968年的一所乡镇中心小学。
现有一栋建于1993年的教学楼,目前教学楼已陈旧，楼顶漏雨严重，窗户腐朽，严重影响了学校的正常教学工作。
为了改变校园环境，使师生有一个安全的工作学习场所，现需楼顶重新结顶，窗户全部更换，墙壁室内外全部粉刷。
由于学校经济困难，无力解决。
特申请上级拨款支持,以解决燃眉之急.学校教学楼漏雨面积874.25平方米,每平方米造价30元，需资金26227.5 元,窗户更换共计357.365平方米, 每平方米造价160元，需资金57178.4元，一楼防护网70.735平方米，每平方米造价120元，需资金8488.2元。
合计共需91894.1元.
特申请领导予拨款支持
特申请报告
@镇中心小学
2008-11-28。
永宁街中心小学校舍维修改造工程交易文件建设单位：增城市永宁街中心小学招标代理单位：广东华迪工程建设监理有限公司日期： 2014 年 9 月目录第一章、交易须知 (3)一、交易须知前附表 (3)二、交易须知修改表 (5)三、交易须知通用条款 (6)（一）交易文件 (6)（二）报名及报名资料递交 (7)（三）摇珠及合同签定 (8)第二章摇珠办法 (11)一、摇珠办法修改表 (11)二、摇珠办法 (12)第三章合同条款 (15)第四章技术条件（工程建设标准） (16)第五章图纸及勘察资料 (18)第六章发包价及其工程量清单 (19)第一章、交易须知一、交易须知前附表声明：本交易须知前附表使用GZZB交易文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。
对范本《交易须知通用条款》和《摇珠办法》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。
二、交易须知修改表声明：本交易须知使用GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。
本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。
条款号：修改类型：增加现文：条款号：修改类型：删除原文：条款号：3.4修改类型：修改原文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。
交易保证金必须从其基本账户转出。
现文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 1.5 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。
交易保证金必须从其基本账户转出。
条款号：12.2修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市工程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。
永宁街中心小学校舍维修改造工程交易文件建设单位：增城市永宁街中心小学招标代理单位：广东华迪工程建设监理有限公司日期： 2014 年 9 月目录第一章、交易须知 (3)一、交易须知前附表 (3)二、交易须知修改表 (5)三、交易须知通用条款 (6)（一）交易文件 (6)（二）报名及报名资料递交 (7)（三）摇珠及合同签定 (8)第二章摇珠办法 (11)一、摇珠办法修改表 (11)二、摇珠办法 (12)第三章合同条款 (15)第四章技术条件（工程建设标准） (16)第五章图纸及勘察资料 (18)第六章发包价及其工程量清单 (19)第一章、交易须知一、交易须知前附表声明：本交易须知前附表使用GZZB交易文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。
对范本《交易须知通用条款》和《摇珠办法》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。
二、交易须知修改表声明：本交易须知使用GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。
本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。
条款号：修改类型：增加现文：条款号：修改类型：删除原文：条款号：3.4修改类型：修改原文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。
交易保证金必须从其基本账户转出。
现文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 1.5 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。
交易保证金必须从其基本账户转出。
条款号：12.2修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市工程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的，可以向人民法院起诉现文：发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市建筑装饰装修施工专业承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的，可以向人民法院起诉条款号： 13.2 修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市工程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。
现文：发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市建筑装饰装修施工专业承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。
注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。
（以下无正文）三、交易须知通用条款（一）交易文件1.交易文件的组成1.1本交易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改：第一章交易须知第二章摇珠办法第三章合同条款第四章技术条件（工程建设标准）（另册）第五章图纸及勘察资料（另册）第六章发包价及其工程量清单（另册）1.2 承包意向人获取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。
1.3 承包意向人一旦获得承包资格，交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。
1.4建设单位（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
1.5发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。
1.6交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。
1.7承包意向人获取电子交易文件后，应仔细检查电子交易文件的合法有效性。
合法有效的电子交易文件应具有建设单位（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。
2.交易文件的澄清与修改2.1交易文件发出后,在公告截止时间3日前，建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改。
2.2交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。
交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。
2.3交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分，具有约束作用。
2.4为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去，建设单位将酌情延长报名的截止时间，具体时间将在交易文件的澄清或修改中予以明确。
若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示报名时间不延长。
（二）报名及报名资料递交3．报名资料的组成：3.1报名资料由资格文件、《承包意向承诺及声明函》、提交交易保证金凭证三部分组成。
3.2资格文件主要包括的内容：（1）法定代表人证明书和法定代表人授权书；（2）企业资质证书副本复印件；（3）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书复印件，或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书复印件，或项目负责人的相关专业证明（需提供身份证PDF扫描件）；（4）项目负责人安全生产考核合格证（B类），且项目负责人与安全员不为同一人；（5）专职安全人员的安全生产考核合格证（C类）；3.3 《承包意向承诺及声明函》（格式见交易公告附件二）3.4承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 1.5万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。
交易保证金必须从其基本账户转出。
3.5报名资料的所有内容均以纸质文件编制。
4．报名资料格式4.1承包意向人递交的报名资料应当使用交易公告所规定的报名资料全部格式。
4.2承包意向人应仔细阅读报名资料格式的相关规定和要求。
如报名资料未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足核对需要的，经建设单位审查可否决其参与摇珠的资格。
5．承包总报价及造价承包和变更结算方式5.1 本工程的承包总报价采用交易须知前附表第11项所规定的方式。
5.2 工程结算价应严格按照发包价执行，严禁擅自扩大建设内容及其投资。
6．报名资料的份数和签署6.1 承包意向人应按交易须知前附表第16项规定的份数递交报名资料。
6.2除承包意向人对错误处须修改外，全套报名资料应无涂改或增删。
如有修改，修改处应由承包意向人加盖承包意向人的印章。
7．报名资料的递交和接收7.1 承包意向人代表应按交易须知前附表第17项所规定的时间和地点向建设单位递交报名资料，承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交报名资料。
7.2若出现以下情况，建设单位将拒绝接收报名资料：7.2.1在报名截止期后逾期或未在指定地点递交报名资料的；7.2.3委托代理人提交报名资料，未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的。
7.2.3承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费未按规定填写的。
7.3 在报名截止期前，建设单位拒绝接收符合条件的报名资料，承包意向人可向交易监督机构投诉。
7.4到在报名截止时间止，建设单位收到的报名资料少于三家的，建设单位将依法重新组织交易。
8．报名的有效性8.1建设单位应根据交易公告所述的合格条件在报名时审核承包意向人的报名资料。
承包意向人未能完全响应交易公告中合格条件的，视为报名不成功，不得参加摇珠。
8.2报名成功参加摇珠的承包意向人不足3家为交易失败。
建设单位应重新发布交易公告。
（三）摇珠及合同签定9．参加摇珠会9.1承包意向人代表可按交易须知前附表第18项所规定的时间和地点参加摇珠，承包意向人是否到场，将不影响摇珠结果。
9.2若承包意向人未能成功报名的，建设单位将拒绝其参加摇珠。
10．摇珠办法详见第二章摇珠办法11．发包通知书11.1确定承包人后，建设单位将就《广州市小额建设工程交易管理办法》规定的内容在广州公共资源交易中心公示3日。
11.2建设单位应当自确定承包人后15日内，向交易监督机构提交交易情况的书面报告；经交易监督机构备案后，方可发出发包通知书。
11.3承包人必须在收到发包通知书后24小时之内以书面形式回复建设单位，确认收到。
12．合同协议书的签订12.1 建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起30日内，按照交易文件和承包人的承包意向商定和签订合同，建设单位和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
12.2发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市建筑装饰装修工程施工专业承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。
12.3未经建设单位同意，承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则建设单位有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由承包人承担。
12.4建设单位支付工程款时，承包人应提供工程所在地发票。
13．履约担保13.1 在收到发包通知书后的15日内，承包人应按本须知前附表第19项的规定向建设单位递交履约担保；如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。
13.2发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市建筑装饰装修工程施工专业承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。
14．合同生效合同双方授权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。
15．腐败与欺诈行为在交易和合同实施期间，建设单位要求承包意向人和承包人遵守最高的道德标准。
15.1对本条款的规定，特定义如下词汇：1）“腐败行为”是指在交易或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响建设单位有关人员工作的行为；2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响交易或合同执行，从而损害建设单位利益的行为；也包括承包意向人之间串通（在报名之前或之后），人为地使交易过程失去竞争性，从而使建设单位无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。
