下载文档原格式
河北省施工合同范本6篇篇1发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程承包方式：4. 工程范围和内容：第二条合同工期1. 本合同签订后，乙方应尽快做好人员、设备等准备工作，并提前通知甲方，以便甲方尽快完成开工前相关手续。
2. 合同工期：自合同签订之日起，乙方应在约定时间内完成全部施工任务。
如遇特殊情况，需经甲方同意，可相应顺延工期。
第三条工程质量1. 乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量符合设计要求和相关标准。
2. 甲方有权对施工质量进行监督，对不合格工程，甲方有权要求乙方返工或整改。
第四条合同价款及支付方式1. 本工程采用固定总价合同，合同价款为人民币大写：壹佰万元整（￥1,000,000.00），该价款已包括工程所需材料、设备、人工等全部费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方应支付乙方合同价款的30%作为预付款；工程过半时，甲方应支付乙方合同价款的50%；工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的20%款项。
第五条竣工验收及结算1. 工程竣工验收时，乙方应提供完整的施工记录、材料清单等竣工资料。
甲方应在收到资料后尽快组织验收。
2. 竣工验收合格后，乙方应向甲方提交结算报告。
甲方应在收到结算报告后尽快完成结算审核。
第六条违约责任及赔偿损失1. 甲方若不按合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同价款千分之一的违约金。
若逾期超过30天，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿因此造成的损失。
2. 乙方若不能按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同价款千分之一的违约金。
若逾期超过30天，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此造成的损失。
3. 因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担违约责任并赔偿因此给对方造成的全部损失。
河北建筑施工合同范本《河北建筑施工合同》甲方（发包方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________乙方（承包方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：河北省[具体地点]3. 工程内容：[详细描述工程的范围和内容，包括建筑物的结构、面积、层数等]4. 工程规模：[明确工程的总体规模，如建筑面积、投资额等]二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______日历天三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及河北省现行的建筑工程施工质量验收规范和标准，达到[具体质量等级，如合格、优良等]。
2. 乙方应严格按照施工图纸、设计变更和国家及地方的相关规定进行施工，确保工程质量。
四、工程造价及付款方式1. 工程总造价为人民币：__________元（大写：______________________）。
此造价为固定总价，除经甲方书面确认的工程变更外，不因任何因素而调整。
2. 付款方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总造价的______%；（3）工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的______%；（4）剩余工程总造价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版) 河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)甲方：________（以下简称甲方）地质：________法定代表人：________乙方：________（以下简称乙方）地质：________法定代表人：________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的施工，双方经友好协商，达成以下合同：________第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，规定工程的施工内容、工期、质量要求、合同价款等，以确保双方的合法权益。
第二条合同范围本合同适用于所有河北省境内的建设工程，包括但不限于房屋建筑、市政基础设施、交通工程、水利工程等。
第三条合同效力本合同经双方共同签字后生效，并具有法律约束力。
第四条合同附件本合同附件包括但不限于以下内容：________1.工程图纸及技术资料2.工程量清单及报价单3.各项法律文件及审批文件4.相关合作协议第二章工程内容第五条工程范围1.描述甲方委托乙方的建设工程的具体内容，包括工程的规模、地点、用途等。
2.明确工程所涉及的建筑、结构、水电、装饰等专业以及相关施工工艺和技术要求。
第六条施工工期1.规定工程的开始和结束日期，以确保施工工期的履行。
2.如有延期等情况，甲乙双方应及时协商并签订补充协议。
第七条施工内容变更1.规定变更工程的程序和要求，包括必须经过甲方书面同意，以及变更造成的费用和工期调整等问题。
2.双方应确保变更工程的合理性和可行性。
第三章工程质量第八条质量目标1.列出建设工程的质量目标和验收标准。
2.双方应确保工程质量符合国家及地方法律法规的要求，并在合同中明确质量监督和验收的责任和程序。
第九条质量保证1.鉴于工程质量是双方共同关心的问题，乙方应提供保证措施，确保工程质量达到预期目标。
2.甲方有权要求乙方重新修复或返工不达标的工程。
第十条责任及处罚1.规定工程质量不达标时，甲方可以要求乙方承担相应的责任和处罚。
河北省建筑施工合同范本一、合同双方本合同由以下双方共同签订：1.甲方：[甲方名称]，法定代表人：[甲方法定代表人]，注册地址：[甲方注册地址]。
2.乙方：[乙方名称]，法定代表人：[乙方法定代表人]，注册地址：[乙方注册地址]。
二、合同背景1.甲方是位于河北省的建筑施工业务专业公司，具有相关施工资质和经验。
2.乙方有意聘请甲方进行河北省内的建筑施工项目。
3.双方通过协商一致，决定签订本合同，明确各自权利义务。
三、建筑施工范围及工期1.本合同合同范围为在河北省内的建筑施工项目，具体项目为：[项目名称]。
2.项目工期为[工期]，自合同生效之日起计算。
四、付款方式及金额1.甲方根据施工进度，向乙方提出分期付款申请。
2.乙方按照甲方提出的分期付款申请，按约定时间付款。
3.乙方需在付款时提供相应的付款凭证，确保款项的及时、准确支付。
五、施工质量和保修期1.甲方承诺在施工过程中，严格按照国家标准和相关法规进行施工，保证施工质量。
2.甲方提供的施工材料和设备应符合国家质量标准。
3.施工完成后，甲方提供[保修期限]的保修期，保修期内负责免费修复由工程施工质量问题引起的损坏。
六、合同解除和违约责任1.如因不可抗力或其他不可预见的原因导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同。
2.若一方违反合同规定，对方有权要求违约方赔偿相应的损失。
3.双方应以友好协商方式解决合同履行过程中出现的争议。
七、其他条款1.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
3.合同正本份数：甲方1份，乙方1份，具有同等法律效力。
以上为《河北省建筑施工合同范本》的全部内容，双方应确保对合同内容的充分理解，并在签署合同前对款项、工期、施工质量等事项进行充分沟通和协商。
本合同一式两份，合同双方各执一份，具备法律效力。
甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________日期：__________________。
河北省建设工程施工合同精选6篇河北省建设工程施工合同篇一装饰合同号：________甲方：________乙方（施工责任方）：________甲方承建之工程，现委托乙方采取（□A、包工□B、包工包料）、机具、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。
为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，双方共同遵守执行。
第一条：工程内容一、工程地点：_____________；二、开工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日，总工期：____日；三、分部分项工程工种类别：____；四、工程质量标准：____；五、乙方承包围：____；第二条：组织领导一、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
二、乙方必须确保进场人员的技术素质，特种工种均持证上岗。
在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
三、乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、乙方不得采取任何形式同建设单位代表或建设监理单位代表联系和沟通，只要与本工程有关的事宜，必须向甲方项目经理汇报与协商。
除甲方高层领导特批外，否则，给公司造成负面影响的处以1000元—5000元的罚款。
五、乙方向工人发放生活费或工资，必须在本公司的项目经理监督下进行。
每个分部分项工程必须有工人的花名册，工人领取生活费或工资要在花名册上签字认可，并花名册交项目经理保管并存档。
第三条：双方职责一、甲方责任：1、负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督和管理。
2、负责安排乙方工程量及现场进度、审核完成工程量，申报预决算，申请划拨工程款。
3、负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工程联系并申报文件资料。
二、乙方责任：1、严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。
河北省施工合同（通用3篇）河北省篇1发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数：_____天。
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价(小写)：元。
(大写)：元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。
(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。
(2)本合同第三部分专用条款第2条。
七、词语含义本中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人：(公章)承包人：(公章)地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：河北省施工合同篇2甲方(发包方)：_________________乙方(承包方)：_________________签约地点：_________________签订日期：_________________根据《中华人民共和国民法典》及国家其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担.自来水管道安装工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
河北省建设工程施工合同一、甲方（建设单位）：名称：地址：法定代表人：联系电话：二、乙方（施工单位）：名称：地址：法定代表人：联系电话：为明确双方在河北省建设工程中的权利和义务，特订立本合同。
双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，达成以下约定：第一条合同目的本合同为河北省建设工程的施工过程中，明确双方权益，规范合作关系而订立。
第二条工程内容乙方将按照甲方的委托，承担以下工程项目的施工任务：（具体工程项目描述，包括工程名称、地点、规模、进度计划等）第三条工期要求1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排施工进度，确保按时完成工程。
2. 工期延误需提前向甲方报备，并征得甲方同意后方可延期。
延期所产生的费用由乙方承担。
第四条施工费用1. 乙方按照合同约定的工程内容和质量要求，按照双方约定的支付方式，向甲方进行施工费用的结算。
2. 施工费用的结算应由双方共同确认，并经甲方财务部门审核后支付。
第五条施工质量1. 乙方应按照国家和行业标准，以及甲方的要求，保证施工过程中的质量。
2. 如施工过程中发现质量问题，乙方应及时采取纠正措施，并承担相关费用。
第六条竣工验收1. 工程竣工时，乙方应向甲方提供相关竣工文件，并邀请甲方进行竣工验收。
2. 竣工验收合格后，乙方应如实提供工程完工报告，并交付相关资料和工程图纸。
第七条违约责任1. 如一方未能履行合同约定的义务或违反合同条款，应承担违约责任，包括经济赔偿及其他相关责任。
2. 如因不可抗力或不可预见的情况导致合同无法履行，双方应进行友好协商，争取达成共识。
第八条争议解决本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国的法律法规。
对于因合同引起的争议，双方应友好协商。
如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条合同的生效与变更1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
2. 如需对本合同进行变更，需经双方协商一致，并以书面形式进行修改和补充。
第十条合同解除1. 乙方如需解除合同，应提前书面通知甲方，并说明解除原因及提供必要的解除证明材料。
河北建筑施工合同范本1. 甲方（发包方）：名称：[甲方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[甲方地址]联系电话：[联系电话]2. 乙方（承包方）：名称：[乙方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[乙方地址]联系电话：[联系电话]一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币[大写金额]元（￥[小写金额]元）。
2. 支付方式：[具体支付方式和时间节点]三、工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在[约定时间]内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：提供施工所需的场地、水源、电源等条件。
按照合同约定支付合同价款。
派员监督工程进度和质量，协调施工中的有关问题。
2. 乙方责任：编制施工组织设计，确保施工安全。
按照合同约定的时间和质量要求完成工程。
负责施工现场的管理，保持施工现场的整洁和安全。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[违约金金额]元。
2. 如因违约给对方造成损失，违约方还应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（发包方）：__________ 乙方（承包方）：__________法定代表人或授权代表（签字）：__________ 法定代表人或授权代表（签字）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________。
河北省建筑施工合同完整版In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________乙方：________________________签订时间：________________________签订地点：________________________河北省建筑施工合同完整版下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数：_____天。
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价(小写)：元。
(大写)：元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。
(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。
(2)本合同第三部分专用条款第2条。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱:第二部分通用条款一、总则1 定义定义下列词语或措辞，除特别说明外，在本合同中具有以下赋予的含义：1.1 合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立的合同。
1.2 通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.3 专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。
招投标工程的专用条款应当符合招标文件的要求。
1.4 协议书：指发包人与承包人为本合同工程所签订的协议书。
招标工程应自中标通知书发出之日起30天内签订。
1.5 中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的函件。
1.6 承包人投标文件：指根据招标文件编制完成并被中标通知书接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。
1.7 标准与规范：指本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。
1.8 图纸：指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
1.9 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.10 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.11 分包人：指被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包合同，分包一部分合同工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.12 工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.13 第三方：除发包人、承包人双方(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何其他人或组织。
1.14 发包人代表：指发包人指定的履行本合同的代表。
发包人代表由发包人依据第17.1款规定任命并书面通知承包人。
1.15 设计单位：指发包人委托的负责合同工程设计且具有相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.16 监理单位：指发包人委托的负责合同工程监理且具有相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.17 监理工程师：指发包人委托的负责合同工程监理的单位委派的监理工程师。
监理工程师由监理单位提出，经发包人依据第18.1款规定确认并书面通知承包人。
1.18 造价咨询单位：指发包人委托的负责合同工程造价咨询且具有相应工程造价咨询资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.19 造价工程师：指发包人委托的负责合同工程的造价咨询单位委派的造价工程师。
造价工程师由造价咨询单位提出，经发包人依据第19.1款规定确认并书面通知承包人。
如果发包人没有委托造价咨询单位对合同约定的建筑工程进行造价控制，本合同的造价工程师是指发包人委托或指定的负责合同约定的建筑工程造价控制且具有造价执业资格的其他人员。
1.20 承包人代表：指承包人指定的负责合同工程施工管理和履行本合同的代表。
承包人代表由承包人依据第20.1款规定任命并书面通知发包人。
1.21 工期：指发包人、承包人在协议书中约定，按照总日历天数(包括法定节假日)计算的实施、完成合同工程的天数。
1.22 开工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.23 计划竣工日期：指自开工日期起至根据合同规定要求承包人完成合同工程并竣工的全部时间(包括根据第31条和第32.2款规定所做的调整)。
1.24 实际竣工日期：指承包人实质完成合同工程或某单项工程并通过竣工验收的日期，实际竣工日期按照第33.2款规定确定。
1.25 小时或天：指本合同中约定按小时计算时间的，从事件有效开始计算(不扣除休息时间);约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限，但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.26 中标价格：指中标通知书中认可的，中标人实施、完成并保修合同工程的价格。
1.27 合同价款：是指发包人用以支付承包人按照合同规定完成承包范围内合同工程并承担质量保修责任的款项。
1.28 成本费用：指现场内外已发生或将发生的所有合理开支，包含有管理费和其他合理分摊的开支，但不包括利润。
1.29 工程款：指为实施、完成并保修合同工程，发包人支付或应支付给承包人的各种价款，包括进度款、结算款等。
1.30 合同工程：指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.31 永久工程：指根据合同约定应实施、完成的永久性工程。
1.32 临时工程：指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程。
1.33 分包工程：指合同工程中，由分包人实施的非主体结构的专业工程。
1.34 单项工程：指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程。
组成合同工程的单项工程名称、内容和范围等应在专用条款中约定。
1.35 施工场地：指由发包人提供的用于合同工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.36 施工机械：指承包人临时带入现场用于合同工程施工的仪器、机械、运输工具和其它物品，但不包括用于或安装在合同工程中的材料、设备。
1.37 书面形式：指合同文书、信件和数据电文(包括电报、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
发包人、承包人可在专用条款中注明所采用的书面形式。
1.38 基准日：招标工程以投标截止日、非招标工程以合同订立日前20日为基准日。
1.39 变更：指经发包人批准的由监理工程师根据第59条规定发出指令的工程任何改变。
1.40 索赔：指合同履行期间，对于并非己方的过错，而是对方的过错或责任发生的事件所造成的损失，己方向对方提出的费用补偿和(或)工期顺延的行为。
1.41 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
包括战争、动乱、武装封锁、罢工、空中飞行物体坠落或非发包人、承包人责任或原因造成的爆炸、火灾，以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害和政府或卫生部门发布的影响正常工作的疫情。
1.42 国家：指中华人民共和国。
2 合同文件及解释2.1标题和旁注本合同条款的标题和旁注不构成合同的一部分。
2.2合同文件组成及优先顺序下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。
当出现相互矛盾时，除专用条款另有约定外，组成本合同文件的优先解释顺序如下：(1) 协议书。
(2) 中标通知书(适用于招标工程)。
(3) 承包人投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料)(适用于招标工程)。
确认的工程量清单报价单或施工图预算书(适用于非招标工程)。
(4) 专用条款。
(5) 履行本合同的相关补充协议(含会议纪要、工程变更、签证、洽商等文件)。
(6) 通用条款。
(7) 标准、规范及有关技术文件。
(8) 图纸。
(9) 招标文件(含工程量清单)。
2.3监理或造价工程师作出解释当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，由发包人、承包人在不影响合同工程正常实施的情况下协商解决。
双方协商不成，由本合同约定的监理工程师或造价工程师作出解释。
如合同任何一方不同意本合同约定的监理工程师或造价工程师作出的解释，按第69条规定处理。
3 语言及适用的法律、标准与规范3.1语言文字本合同所使用的语言文字为汉语。
3.2适用法律和法规本合同适用的法律为国家的现行法律、行政法规和合同工程所在地的地方性法规。
履行合同期间，发包人、承包人均应遵守适用的法律、法规。
3.3适用标准与规范发包人、承包人应遵守适用的标准与规范。
发包人应提供标准与规范或发包人、承包人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称;国家没有但行业有的，约定适用的行业标准、规范名称;国家和行业没有但河北省有的，约定适用的河北省地方标准、规范名称。
